《天津市小型建设工程施工合同》(JF-2001-015)

JF-2001-015天津市小型建设工程施工合同工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会12天津市工商行政管理局12天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价元。

金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。

122.3 全部工程总日历天数天。

2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2 暂停施工。

甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。

乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。

甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。

停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

3.3 工期延误。

下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

3.3.1 工程量变化和设计变更。

3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

天津市小型建设工程施工合同合同编号：JF-2001-015前言本合同是由承包方和业主方（以下简称“甲方”、“乙方”）签订的，旨在规定小型建设工程施工过程中，双方的责任、义务和权利。

合同适用于位于天津市范围内的小型建设工程项目。

一、施工性质1.1 本工程为小型建设工程。

1.2 工程基本信息：（1）工程名称：_______________（2）工程地点：_______________（3）规划设计：_______________。

二、合同工期2.1 工程开工日期为：_______________。

2.2 工程竣工日期为：_______________。

2.3 工程总工期为：_______________。

2.4 工期延误责任：因甲方原因导致工期延搁的，应承担违约责任。

三、合同价款3.1 总价款为：_______________人民币，其中包括建筑材料费用、施工费用、相关人工费用等。

3.2 完工验收合格后，甲方应在_______________天内支付给乙方。

四、施工方案4.1 在施工前，乙方应制定施工方案，报经甲方审批后执行。

4.2 施工方案主要包括工程进度计划、主要施工工艺、施工质量标准等。

五、工程质量5.1 工程应符合国家有关建筑规范和标准。

5.2 乙方应保证对工程的施工、材料、设备等进行必要的监督、检验，确保工程质量符合合同规定和要求。

六、施工保险6.1 乙方应在工程开工前，为工程施工和安装设备验收购买相应的人身伤害和财产损失保险。

6.2 甲方作为业主，应在工程开工前，为施工安装和使用过程中可能引起的业主财产损失购买保险，以规避风险。

七、双方权利和义务7.1 甲方有权对施工质量进行监督和检验，乙方应积极配合并调整施工计划。

7.2 乙方应对工程施工过程中可能产生的环境污染和噪音等综合影响采取措施，确保对施工周边环境不造成污染、破坏等危害。

7.3 甲乙双方应通过协商、调解等方式解决可能出现的合同争议和纠纷。

《天津市小型建设工程施工合同》天津市小型建设工程施工合同第一章总则第一条合同的订立根据《中华人民共和国合同法》及《天津市建设工程施工合同管理办法》等相关法律法规规定，甲方与乙方就小型建设工程的施工达成以下合同。

第二条合同的效力合同一经双方签署，即具有法律效力，并受到国家法律的保护。

第三条合同的目的和内容本合同的目的在于明确甲乙双方在小型建设工程施工过程中各自的权利和义务，规范双方的行为，保证工程的安全、质量和进度。

第四条合同的定义和解释1.小型建设工程：指建筑面积小于5000平方米，高度小于50米的建设工程。

2.甲方：指委托乙方进行小型建设工程施工的单位或个人。

3.乙方：指承接小型建设工程施工的单位或个人。

第二章合同的签订和履行第五条合同的签订1.甲乙双方应当在签订合同前认真审阅合同内容，并对合同约定的事项达成一致意见。

2.甲方应当提供合法有效的委托证明文件，乙方应当提供相应的资质证书。

第六条合同的履行1.甲乙双方应按照合同约定的施工范围、质量标准、施工期限等进行合同履行。

2.甲方应按照约定支付工程款项，乙方应按照约定提供相应的施工材料和设备。

第三章工程款项和支付方式第七条工程款项的支付方式1.工程款项应按照合同约定的支付方式进行支付，可以分期支付或一次性支付。

2.乙方应提供相应的发票和财务报表为甲方提供经济决策依据。

第八条工程款项的计算和支付时间1.工程款项的计算应按照合同约定的计算方式进行，以完成的工作量为依据。

2.工程款项的支付时间应根据工程进度和合同约定进行，逾期支付的，甲方应支付违约金。

第四章工程质量和安全责任第九条工程质量要求1.乙方应按照国家有关规定和合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。

2.如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应承担相应的费用和赔偿责任。

第十条工程安全责任1.乙方应按照国家有关规定和合同约定的工程安全标准进行施工，确保工程施工过程中的安全。

天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）天津市职业病防治院承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》，结合天津市相关建筑行业规定。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：包工包料1.6 合同价款：本工程造价元。

金额大写第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。

2.3 全部工程总日历天数天。

第三条工程延误与工期奖罚3.1延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求，工期相应顺延。

如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2 暂停施工。

甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。

乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方同意乙方的复工要求，乙方方可复工，停工责任在甲方的，工期相应顺延，甲方不再承担其他责任。

停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用，且工期不予顺延。

3.3 工期延误。

下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表签字确认，工期相应顺延。

3.3 .1 工程量变化和设计变更。

3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

3.3.4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。

3.3.5 不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其他非甲乙双方造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害）。

天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：(简称甲方)___________________________________________承包方：(简称乙方)___________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________________________________1.2 工程地点：_____________________________________________1.3 工程内容：(详见工程项目一览表)1.4 承包范围：_____________________________________________1.5 承包方式：_____________________________________________1.6 合同价款：本工程造价____________元。

金额大写：__________________________第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于______年____月____日开工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定于______年____月____日竣工。

2.3 全部工程总日历天数________天。

2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价元。

金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。

2.3 全部工程总日历天数天。

2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2 暂停施工。

甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。

乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。

甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。

停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

3.3 工期延误。

下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

3.3.1 工程量变化和设计变更。

3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

3.3.4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。

天津市小型建设工程施工合同(JF-2001-015)1. 合同双方甲方：（委托方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：2. 合同项目合同项目名称：项目地点：规模及内容：3. 合同价格总承包价（大写）：总承包价（小写）：合同价款支付方式：1.合同价款总额的30%作为合同生效后乙方安排进场开支使用。

此项款项由甲方一次性支付给乙方。

2.工程进展到一定程度时（以甲方验收为准），由甲方支付合同价款总额的50%给乙方。

3.工程完工并经甲方验收合格后，由甲方支付合同价款总额的20%给乙方。

4. 履行期限合同履行期限：自合同生效之日起，至工程竣工验收合格并经甲方验收通过之日止。

如因甲方原因或不可抗力因素影响工程进度，甲方与乙方应及时协商并约定具体处理方式。

5. 工程变更除非工程所在的行政区域发生法规性调整，否则不得因甲方原因随意变更工程内容和工程费用。

如确有必要进行变更，应经甲方与乙方商定，并经甲方出具的书面变更协议批准后方可实施。

6. 工程质量本工程应符合国家有关法规和标准，严格执行工程建设强制性标准。

甲方有义务对工程进行监督管理，并定期对工程进行检查、验收。

如发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。

如乙方未在约定时间内完成整改，甲方有权采取相应措施，并要求乙方承担相应责任。

7. 保证金甲方应在合同生效之日起3日内向乙方缴纳本合同约定的保证金。

保证金的缴纳方式和数额在签约时亦经过甲乙双方认可并确认。

8. 违约责任1.乙方违反本合同规定，造成甲方损失的，乙方应当承担相应的违约责任，并赔偿甲方的全部损失。

2.甲方违反本合同规定，造成乙方损失的，甲方应当承担相应的违约责任，并赔偿乙方的全部损失。

9. 法律适用及争议解决1.本合同的订立、履行及争议解决，适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决；如经过协商仍无法解决，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价元。

金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。

2.3 全部工程总日历天数天。

2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2 暂停施工。

甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。

乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。

甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。

停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

3.3 工期延误。

下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

3.3.1 工程量变化和设计变更。

3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价万元（）。

金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。

2.3 全部工程总日历天数天。

2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2 暂停施工。

甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。

乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。

甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。

停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

3.3 工期延误。

下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

3.3.1 工程量变化和设计变更。

3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：(简称甲方)___________________________________________承包方：(简称乙方)___________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________________________________ 1.2 工程地点：_____________________________________________ 1.3 工程内容：(详见工程项目一览表)1.4 承包范围：_____________________________________________ 1.5 承包方式：_____________________________________________ 1.6 合同价款：本工程造价____________元。

金额大写：__________________________第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于______年____月____日开工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定于______年____月____日竣工。

2.3 全部工程总日历天数________天。

2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。