煤矿瓦斯治理工程项目承包合同(贵州省2020版)

煤矿工程承包资质合同合同编号：_____________甲方（发包方）：_____________乙方（承包方）：_____________鉴于甲方需要进行煤矿工程项目的开发，乙方具备相应的资质并愿意接受甲方的委托进行该工程的承包工作，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 工程内容：包括煤矿的开采、运输、支护、通风等相关工作。

4. 工程规模：根据实际设计要求确定。

5. 工期要求：自合同签订之日起至_____________止。

二、资质要求1. 乙方应具备国家认可的煤矿工程施工资质。

2. 乙方应提供有效的营业执照、资质证书等相关法律文件。

三、权利与义务1. 甲方有权监督乙方的工程进度和质量，要求乙方按合同约定完成工程任务。

2. 乙方必须按照国家安全生产法规进行施工，确保工程安全。

3. 乙方应按时支付工人工资，确保工人的合法权益。

4. 如遇不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方应及时协商解决。

四、合同价格及支付方式1. 合同总价为：_____________元。

2. 付款方式：按照工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。

五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付工程款，应承担迟延支付的利息赔偿。

2. 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。

六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日。

矿山生态修复承包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方拥有一座需要进行生态修复的矿山，现决定委托乙方进行矿山生态修复工程。

为明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，达成以下协议条款：一、工程概况1. 工程名称：____________________矿山生态修复工程。

2. 工程地点：位于____________________。

3. 工程范围：包括矿山废弃地的植被恢复、土壤改良、水土保持及其他相关设施的建设和维护。

二、承包方式乙方采用全包方式承包本工程，包括工程的设计、施工、验收及后期维护。

乙方需自行承担工程所需的材料费、人工费、机械使用费等一切费用。

三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，工期为____年。

2. 乙方应在工程期限内完成全部工程内容，并确保工程质量达标。

如遇特殊情况，需经甲方同意，可延长工期。

四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币____元整（￥____元）。

该价款包括工程设计费、施工费、材料费及其他相关费用。

2. 甲方在工程开工前支付乙方工程总价款的____%作为预付款。

剩余款项按工程进度支付，具体支付时间和比例为：____________________。

五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达标。

2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。

甲方应在收到申请后的____日内组织验收。

验收合格后，双方签署验收合格证书。

六、双方义务与责任1. 甲方应按时支付工程款项，提供必要的施工条件，并确保施工期间的安全。

2. 乙方应按时开工，按照工程要求和标准进行施工，确保工程质量。

施工过程中如发现地质条件不利或设计变更等异常情况，应及时通知甲方。

因乙方原因导致工程延期或质量不合格的，乙方应承担违约责任。

七、违约责任与赔偿损失篇2甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就矿山生态修复工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________矿山生态修复工程。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建设工程项目承包协议（2024年定制版）版本合同目录一览1. 承包范围与内容1.1 工程概述1.2 承包商责任1.3 工程量与工程进度2. 合同价格与支付2.1 合同总价2.2 预付款2.3 进度付款2.4 竣工结算2.5 支付方式与时间3. 工期与进度3.1 开工日期3.2 竣工日期3.3 进度计划与报告4. 质量与标准4.1 工程质量要求4.2 材料与设备标准4.3 质量检查与验收5. 合同履行与协调5.1 承包商义务5.2 发包人义务5.3 协调与沟通机制6. 变更与调整6.1 工程变更6.2 价格调整6.3 工期调整7. 违约责任7.1 承包商违约7.2 发包人违约7.3 违约赔偿8. 不可抗力8.1 不可抗力事件8.2 不可抗力后果8.3 不可抗力处理9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁9.3 诉讼10. 合同的生效、变更与终止10.1 合同生效条件10.2 合同变更10.3 合同终止11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任12. 法律适用与争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决13. 其他条款13.1 通知与送达13.2 合同的附件13.3 合同的修订14. 签署与盖章14.1 签署日期14.2 签署人14.3 盖章第一部分：合同如下：第一条承包范围与内容1.1 工程概述1.2 承包商责任承包商应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求等完成本项目的施工，并承担相应的质量、安全、环保等责任。

1.3 工程量与工程进度承包商应按照发包人提供的设计文件、施工图纸等资料，准确计算工程量，并按照合同约定的工期要求制定施工进度计划，确保工程按期完成。

第二条合同价格与支付2.1 合同总价本项目的合同总价为人民币（大写）（小写），其中包括：（列出合同总价包含的内容，如工程费、材料费、人工费等）。

瓦工承包简单版合同范本（精选5篇）瓦工承包简单版合同范本（精选5篇）随着时间的推移，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。

相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家收集的瓦工承包简单版合同范本（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

瓦工承包简单版合同1发包方：________（以下简称甲方）承包方：________（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。

行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。

特制定以下条款（双方共同遵守）：一、工程概况：1、工程名称：________郎溪县十字镇绿溪花园小区工程2、工程地址：________郎溪县十字镇3、建筑面积：________平方米（按图纸上平方计算）4、结构类型：框架结构二、承包方式：承包方（乙方）对郎溪县十字镇绿溪花园小区________楼项目瓦工劳务人工费总承包。

三、承包范围：本工程承包范围为甲方发出的施工图中瓦工负责砖砌体、砼（主体砼浇筑不算在内）、内外墙抹灰及门窗塞缝、外墙瓷砖、外墙隔热保温工作等五大工程所属的劳务工作。

（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架及防水等工程）四、承包单价：1、本项目工程瓦工承包（清包工）单价按110元/㎡建筑面积包干施工，本单价包含人工费、机具费等。

五、施工技术要求1、乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。

2、第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。

六、工程验收1、工程质量，以国家工程质量检验评定标准的合格等级进行要求以分项工程优良确保分部工程合格，分部工程确保单位工程合格。

2、以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

3、因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

煤矿承包合同官方版工程名称：_____地址：_____邮码_____电话_____法定代表人：_____职务_____依照《中华人民共和国民法典》和____市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条工程项目一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、工程编号：_____四、工程范围和内容：全部工程建筑面积____平方米。

（各单项工程详见工程项目一览表）五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币____元，其中：人工费____元。

（各单项工程详见工程项目一览表）第二条工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。

（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。

三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。

顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。

第三条物资供应一、全部工程所需的物资按下列第（_____）项供应方式办理：1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。

其他材料由乙方负责采购供应。

2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。

3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

4.其他方式：二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。

三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）。

工程总承包合同发包人（全称）承包人（全称）第一部分合同协议书发包人（全称） XX承包人（全称） XX依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程承包范围：二、主要技术来源自有。

三、主要日期合同期限(绝对日期或相对日期)：本项目建筑工程设计合同期限＋具备进场条件之日起至18个自然月止。

施工期限(绝对日期或相对日期)：具备进场条件之日起至18个自然月止。

（其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：具备进场条件之日起，18个自然月。

）四、工程质量标准工程质量标准：合格。

五、合同价格和付款货币合同价格为人民币（大写）：元。

除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同在以下条件满足之后生效：_双方签字盖章后生效_。

发包人：承包人：（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字）工商注册住所：工商注册住所：企业代码：企业代码：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用条款第1条一般规定1.1 定义与解释1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。

1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。

1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。

GF-2020-0216建设项目工程总承包合同（示范文本）中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。

现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条一般约定，第2条发包人，第3条发包人的管理，第4条承包人，第5条设计，第6条材料、工程设备，第7条施工，第8条工期和进度，第9条竣工试验，第10条验收和工程接收，第11条缺陷责任与保修，第12条竣工后试验，第13条变更与调整，第14条合同价格与支付，第15条违约，第16条合同解除，第17条不可抗力，第18条保险，第19条索赔，第20条争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。

（三）专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。

GF-2020-0216建设项目工程总承包合同中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。

现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条一般约定，第2条发包人，第3条发包人的管理，第4条承包人，第5条设计，第6条材料、工程设备，第7条施工，第8条工期和进度，第9条竣工试验，第10条验收和工程接收，第11条缺陷责任与保修，第12条竣工后试验，第13条变更与调整，第14条合同价格与支付，第15条违约，第16条合同解除，第17条不可抗力，第18条保险，第19条索赔，第20条争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。

（三）专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。

煤矿土石方承包合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国安全生产法、矿产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法等相关法律规定为法规依据，遵循平等自愿、合法、公平和诚实守信的原则，甲方将奇台露天煤矿土方、剥离承包给乙方，为明确双方职责，订立本合同。

一、施工概况：1、工程名称：2、工程地点：3、施工单价：挖运土方在公里之内每立方计价，挖煤公里内每吨计价。

4、如运距每超越1公里，加价元，深度超过二十米后每十米加价元。

5、挖方中如遇石方等需要爆破时，甲方应按市场的综合价进行计价安排。

6、施工任务：第一个月不限定工作量，第二个月应完成方量佰万立方，全年完成仟万立方，施工期限为年。

7、结算方式：机械设备进场内打预付款%，后以实际完成工作量计算，每月25日结算一次，按实际结算工程量在5日之内，给乙方支付工程款的%，第二个月付清当月工作量的%和上一个月的余额%，依次类推，完工以后，一次性付清乙方所余的工程款和工程保证金。

二、甲方职责：1、甲方为乙方提供开采煤矿的相关手续齐全，包括采矿证，安全生产许可证，煤炭经营资格证、甲方施工规划和技术交底等合法开采手续。

甲方按合同约定时期核对乙方完成的工作量及施工现场协调与单位和群众间关系的费用由甲方负责，甲方应在时间内提供相关开工手续，否则视为违约。

2、开通通往矿区及施工场地的主要道路，办理施工许可证，确定水准与坐标控制点，以书面形式交给乙方。

3、乙方施工水源和提供油料，监发乙方工人工资，派驻工作人员监督乙方工作。

4、如因甲方原因造成停工或误工，甲方应承担挖掘机每台每天2000元，装载机每台每天1200元，运输车辆每辆每天600元，每人每天200元的费用均由甲方负责。

三、乙方的职责：1、与甲方签定合同三天内交合同保证金拾万元，乙方接到进场通知收后，必须按时进场，具备施工所需生产工具、生活用具，柒日内向甲方提供设备清单及施工方案，现场工作人员必须有特种作业资格证，杜绝无证上岗。

解读2020版《建设项目工程总承包合同》（示范文本）出台的三大宏观背景和七大关注亮点曹珊一、《2020版合同》出台的三大宏观背景（一）党中央、国务院作出推进工程总承包的战略部署早在2011年，住建部联合工商总局出台了《2011版合同》，对于当时指导我国工程总承包项目的有序开展发挥了重要作用。

随着工程总承包实践的不断深入，国家层面逐渐认识到加强工程总承包顶层设计、建立健全工程总承包制度建设的重要性。

2016年2月6日，党中央、国务院出台《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，明确提出要“深化建设项目组织实施方式改革，推广工程总承包制”。

2017年2月21日，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号），再次强调“完善工程建设组织模式，加快推行工程总承包。

装配式建筑原则上应采用工程总承包模式。

政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包”。

为贯彻落实中央城市工作会议精神和促进建筑业持续健康发展的意见，响应新形势下党中央、国务院大力推进工程总承包的战略抉择，同时解决《2011版合同》与现阶段工程总承包发展实践不相适应的问题，《2020版合同》应运而生。

（二）国际工程总承包实践不断深化，合同修订工作取得新成果2017年12月，国际咨询工程师联合会（Fédération InternationaleDes Ingénieurs Conseils, FIDIC）在伦敦举办的国际用户会议上，发布了1999版三本合同条件的第二版，分别是：施工合同条件（Conditions of Contract for Construction，通称“红皮书”）、生产设备和设计－建造合同条件（Conditions of Contract for Plant and Design-Build，通称“黄皮书”）和设计－采购－施工与交钥匙项目合同条件（Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects，通称“银皮书”）。

2020版《建设项⽬⼯程总承包合同（⽰范⽂本》）评述（⼀）作者按：《建设项⽬⼯程总承包合同（⽰范⽂本）》（GF-2020-0216）（下称2020版⽰范⽂本）与现⾏版本差异巨⼤。

对2020版⽰范⽂本在总体上以及其中各组成部分的诸多条⽂上的理解和使⽤，均存在可能的偏差、疑义值得讨论。

《建⼯衔评》从本期开始，分多期陆续推出对2020版⽰范⽂本的评述，并提⽰使⽤⽂本时的注意事项。

本⽂共计5,025字，建议阅读时间10分钟上周，国家住建部与市场监管总局两部门联合制定并颁布《建设项⽬⼯程总承包合同（⽰范⽂本）》（GF-2020-0216）（下称2020版⽰范⽂本）。

经⽐对不难发现，2020版⽰范⽂本对现⾏《建设项⽬⼯程总承包合同⽰范⽂本（试⾏）》（GF-2011-0216）（下称2011版⽰范⽂本）的修改甚巨。

总体上看，2020版⽰范⽂本更加完备，与国际⼯程普遍采⽤的FIDIC合同条件中的⽣产设备和设计－建造合同条件（Conditions of Contract for Plant and Design-Build）（黄⽪书）和设计－采购－施⼯与交钥匙项⽬合同条件（Conditionsof Contract for EPC/TurnkeyProjects）（银⽪书）更为接近。

不过，笔者经初步研究后认为，对2020版⽰范⽂本在总体上以及其中各组成部分（指《合同协议书》、《通⽤合同条件》、《专⽤合同条件》及其附件）的诸多条⽂上的理解和使⽤，仍可能存在偏差和疑义。

这些问题值得分析讨论。

⼀、对2020版⽰范⽂本总体的评述（⼀）关于2020版和2001版⽰范⽂本的施⾏和废⽌⽇期国家住建部与市场监管总局两部门在印发2020版⽰范⽂本的《通知》中称：2020版⽰范⽂本⾃2021年1⽉1⽇起执⾏，2011版⽰范⽂本同时废⽌。

然⽽，在2020版和2011版⽰范⽂本的使⽤说明中，⼜将这两个⽰范⽂本的性质确定为推荐使⽤的⾮强制性使⽤⽂本，合同当事⼈可参照采⽤。

矿山承包合同协议书7篇这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！第一篇：甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将其拥有的矿山承包给乙方进行开采事宜，达成如下协议：一、矿山概况矿山的名称：__________矿山的位置：__________矿山的面积：__________矿山的资源量：__________二、承包期限乙方向甲方承包矿山的时间为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

三、承包费用乙方向甲方支付的承包费为人民币____元整（大写：____________________________元整）。

四、开采事项1. 乙方必须按照甲方的要求，进行合理、规范的开采，确保矿山资源的合理利用。

2. 乙方必须遵守国家的法律法规，严格执行矿山安全生产规程，确保生产安全。

3. 乙方在开采过程中，若发现新的矿产资源，应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理。

五、知识产权矿山的一切知识产权，包括但不限于矿产资源的开采权、使用权、收益权等，归甲方所有。

乙方在承包期间，只是享有开采权，不得转让、出租、抵押或者以其他方式处置。

六、违约责任1. 乙方未按约定时间支付承包费的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

2. 乙方在开采过程中，违反国家法律法规或者矿山安全生产规程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

3. 甲方未按约定提供矿山资源的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

七、争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县高坪乡鑫达煤矿、苏岭民间借贷纠纷二审民事判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷【审理法院】贵州省毕节地区中级人民法院【审理法院】贵州省毕节地区中级人民法院【审结日期】2020.07.29【案件字号】(2020)黔05民终3895号【审理程序】二审【审理法官】李厚军张伟王明相【审理法官】李厚军张伟王明相【文书类型】判决书【当事人】贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县高坪乡鑫达煤矿;苏岭;马加强【当事人】贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县高坪乡鑫达煤矿苏岭马加强【当事人-个人】苏岭马加强【当事人-公司】贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县高坪乡鑫达煤矿【代理律师/律所】王大伟贵州挈山律师事务所【代理律师/律所】王大伟贵州挈山律师事务所【代理律师】王大伟【代理律所】贵州挈山律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县高坪乡鑫达煤矿【被告】苏岭;马加强【本院观点】本案争议焦点是：案涉100万元款项的性质是民间借贷还是工程款纠纷。

【权责关键词】撤销合同第三人特别授权新证据诉讼请求反诉维持原判清算【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院二审经审理查明的事实和证据与一审一致。

【本院认为】本院认为，本案争议焦点是：案涉100万元款项的性质是民间借贷还是工程款纠纷。

本案中，被上诉人苏岭、马加强在尚未与上诉人鑫达煤矿结算工程款的情况下，经金沙县劳动局及政府工作人员调解，出具借条向鑫达煤矿借款100万元用于支付鑫达煤矿矿山复绿、母猪嘴危岩地灾应急工程的工人工资。

结合马加强在借款发生后委托马飞凤与鑫达煤矿的实际投资人李丕国对双方之间的工程款进行结算并签订《和解书》的事实，双方法律关系是工程款的纠纷，而不是民间借贷法律关系。

根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十五条:“原告以借据、收据、欠条等债权凭证为依据提起民间借贷诉讼，被告依据基础法律关系提出抗辩或者反诉，并提供证据证明债权纠纷非民间借贷行为引起的，人民法院应当按照查明的案件事实，按照基础法律关系审理。

矿山修复工程施工承包合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就矿山修复工程施工承包事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________矿山修复工程工程地点：__________工程内容：对矿山进行修复，包括但不限于土方工程、地质修复、生态恢复等。

二、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日。

2. 工程竣工日期：____年____月____日。

如有特殊情况，经甲方书面确认，竣工日期可相应顺延。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元整（￥________元）。

2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款。

（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程总价款的____%。

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

（4）保修金及支付方式按照相关规定执行。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关标准及规范进行施工，确保工程质量。

2. 验收标准：按照《矿山修复工程技术规范》及相关法律法规进行验收。

3. 乙方应接受甲方的监督与检查，确保工程质量符合要求。

如因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应承担相应的违约责任。

五、安全生产及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，制定安全施工措施，确保施工现场安全。

2. 乙方应负责施工现场的文明施工，保持现场整洁、有序。

3. 如因乙方原因造成安全事故的，乙方应承担相应的法律责任。

六、工程变更及调整1. 如因设计变更或其他不可抗力因素导致工程内容发生变化的，双方应协商确定变更方案并签订书面变更协议。

2. 工程量调整时，双方应依据合同条款及相关法律法规进行协商确定。

七、保修及售后服务1. 工程保修期：自工程竣工之日起不少于____年。

煤矿瓦斯发电合作协议范本甲方：___________乙方：___________鉴于甲方拥有煤矿瓦斯资源，并希望通过瓦斯发电项目实现资源利用和环境保护；乙方拥有瓦斯发电技术和经验，并愿意投资建设瓦斯发电项目，双方本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，就煤矿瓦斯发电项目达成如下合作协议：一、项目概述1.1 本项目为煤矿瓦斯发电项目，位于___________（地点），占地面积约为___________平方米。

1.2 项目利用甲方煤矿抽采的瓦斯气体作为燃料，通过乙方提供的瓦斯发电设备进行发电，并将发电的电力用于煤矿内部供电及外部销售。

二、合作内容2.1 甲方负责提供煤矿抽采的瓦斯气体，并确保瓦斯气体的稳定供给。

具体如下：（1）甲方应保证瓦斯抽采系统的稳定和安全运行，确保瓦斯气体的供应量满足发电项目的需求。

（2）甲方应对瓦斯气体进行预处理，包括脱水、脱硫等，以满足发电设备的要求。

2.2 乙方负责瓦斯发电项目的投资、建设、运营和管理，具体如下：（1）乙方应投资建设瓦斯发电设施，包括瓦斯发电机组、冷却系统、控制系统等。

（2）乙方应负责瓦斯发电设施的安装、调试、运行和维护，确保发电设施的安全稳定运行。

（3）乙方应对发电产生的电力进行销售，并负责电力销售的收入分配。

三、合作方式3.1 双方采用共同投资、共同经营的方式合作，投资比例为___________。

3.2 甲方以瓦斯气体作为投资，乙方以瓦斯发电设施和技术作为投资。

3.3 双方按照约定比例分享发电项目的收益，具体收益分配方式由双方另行协商确定。

四、项目实施4.1 双方应按照本协议约定的合作内容，共同开展项目实施工作。

4.2 甲方应提供瓦斯抽采数据、技术资料等相关信息，协助乙方进行项目可行性研究和设计。

4.3 乙方应根据项目可行性研究结果，编制项目施工方案和施工组织设计，并负责项目的施工、安装、调试等工作。

4.4 双方应共同协调项目所需的各项审批手续，确保项目合法合规开展。

项目工程承包合同(最新版)合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为实施某项目工程，需聘请乙方承担该工程的建设任务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，就项目工程承包事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程预算：__________二、合同金额2.1 本工程承包金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2 乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预付款，预付款金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.3 甲方在工程验收合格后____个工作日内向乙方支付工程尾款，尾款金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

三、合同工期3.1 工程开工日期：__________3.2 工程竣工日期：__________3.3 乙方应当严格按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准、规范施工，确保工程质量。

4.2 工程验收合格标准：__________4.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收合格标准。

五、乙方义务5.1 乙方应合法经营，遵守国家法律法规，不得违法转包、违法分包工程。

5.2 乙方应按照合同约定完成工程，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。