【2020年最新合同】建设工程勘察合同[岩土工程设计、治理、监测]
- 格式:doc
- 大小:57.50 KB
- 文档页数:8
编号: 2020最新建设工程勘察合同订立合同双方:建设单位:_______ 以下简称甲方;勘察单位:_______ 勘察院,以下简称乙方。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点____________第二条勘察的范围、进度和质量___________________ 。
第三条甲方的义务1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时,甲方必须在_____ 年____ 月 ___ 日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在 ____ 年___ 月___ 日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
4.甲方必须在年月日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6 .乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。
第四条乙方的义务1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。
2020最新工程勘察合同范本5篇第1篇示例:工程勘察合同范本一、合同签订双方:甲方:(委托方)地址:联系人:电话:二、合同目的:为了明确工程勘察的内容、工作范围和双方的权利和义务,保证工程勘察合同的顺利进行,特订立本合同。
三、工程概况:1. 工程名称:四、勘察范围:1. 土质、水文勘察:4. 岩土工程勘察:5. 其他特殊勘察:五、工程勘察费用:1. 合同总金额:2. 工程勘察费用支付方式及时间:1. 工程勘察报告的提交时间:八、合同变更:1. 如有必要变更合同内容,双方应通过协商一致并签订书面变更协议。
2. 变更协议的内容应与原合同一致。
九、合同履行:1. 双方应按照合同规定的时间和要求完成工程勘察的任务。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,应及时协商解决,并书面通知对方。
3. 合同完成后,双方应签订竣工验收报告。
十、违约责任:2. 合同违约方应向另一方支付违约金,违约金数额为合同金额的10%。
十一、争议解决:1. 如发生合同争议,双方应通过友好协商解决,若协商未果,可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
以上为工程勘察合同范本,双方应严格按照合同的约定履行,并遵守合同的各项条款,确保工程勘察的顺利进行。
祝双方合作愉快,工程圆满成功!第2篇示例:【2020最新工程勘察合同范本】工程勘察合同甲方(委托方):单位名称:法定代表人/负责人:联系地址:电话:传真:邮编:鉴于甲方委托乙方进行工程勘察工作,经双方友好协商一致,依法签订本合同,共同遵守以下条款:一、工程勘察项目:1. 项目名称:2. 项目位置:3. 勘察范围:4. 勘察内容:二、工程勘察费用及支付方式:1. 工程勘察费用总额:2. 工程勘察费用支付方式:甲方应于签订本合同之日起【x】天内将【x%】的勘察费用支付给乙方;待工程勘察完成后,甲方应将剩余的费用支付给乙方。
3. 工程勘察费用包含内容:勘察人员工资、勘察设备及工具使用费、勘察数据处理费等。
建设工程勘察合同(参考文本)5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程勘察合同(参考文本)甲方:(委托人名称)乙方:(勘察单位名称)鉴于甲方拟建设项目(以下简称“工程”),为保证工程质量,甲乙双方按照自愿、平等的原则,经友好协商,就工程的勘察工作达成如下协议:第一条任务范围1.1 乙方受甲方委托,担负工程的勘察任务,具体包括但不限于:勘察取样、勘察设计、勘察报告编制等。
1.2 勘察内容与范围详见《勘察任务书》,双方应当按照该文件的规定履行工作。
第二条服务费用2.1 甲方应当按照勘察服务的实际完成情况,按照协议约定支付给乙方服务费用。
2.2 服务费用支付方式和时间详见勘察服务合同附件,双方应当按照约定的时间和方式履行支付义务。
第三条勘察工作进度3.1 乙方应当按照双方约定的工作进度,按时完成勘察任务。
3.2 若勘察工作因不可抗力等客观原因无法按时完成,乙方应当及时向甲方汇报,并提出合理的解决方案。
第四条质量保证4.1 乙方承诺在勘察过程中,严格按照相关国家标准及规定进行勘察工作,确保工程质量。
4.2 若勘察过程中出现质量问题,乙方应当立即采取相应措施进行整改,并承担相应的责任。
第五条保密条款5.1 双方在履行本合同过程中,均应当保守工程相关数据和资料的秘密,不得泄露给第三方。
5.2 未经甲方书面同意,乙方不得擅自将工程相关资料用于其他用途。
第六条合同变更和解除6.1 如有需要修改本合同条款,双方应当通过友好协商,并签署书面协议进行变更。
6.2 如发生争议,双方应当通过友好协商解决;若无法达成一致意见,可通过法律途径解决。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,并在工作完成后终止。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:本合同自签订日期起生效。
本合同文本,经甲、乙双方确认无误后生效。
(以下无正文)篇2建设工程勘察合同一、甲方委托乙方对某一具体工程或建设项目进行勘察,乙方应按照国家现行有关技术标准和规范、质量管理要求和合同约定的有关内容进行工作;二、乙方勘察单位应根据现行有关国家规定,应当具有有关专业技术能力,应当具有相关勘察执照、资质证书,并应确保其提供的服务符合国家有关质量标准和评估情况,以及质量体系管理体系文件的要求;三、本合同一经签订生效,即受中华人民共和国法律的保护,如有争议应当协商解决,协商不成的,由被告提交至被告住所地人民法院起诉;四、乙方在履行本合同过程中所知悉的甲方的商业秘密以及其他未公开之信息,均应严格保密,未经甲方同意,不得向第三方透露;五、乙方在勘察工程项目中所使用的设备和工具,应当符合国家技术标准和安全要求,乙方应当对设备和工具的维护保养以及定期检测做好记录,并在需要时对其进行报废、更换;六、甲方应当按照合同约定的支付时间和方式,按时足额向乙方支付合同约定的勘察费用,如有违反合同约定的情况,乙方有权要求甲方赔偿相关损失;七、乙方在履行工作过程中,应当按照相关的法律法规和安全规定,保障勘察工作的全面顺利进行,并保证工作人员的身体健康和生命安全;八、本合同经双方签署之日即生效,有效期为______年,经届满自动终止,双方如需继续合作,应当另行签署新的合同,并按照新合同的约定继续执行合作事项;九、如有需要对本合同进行修改和补充的,须经双方协商一致,并作出书面的变更和补充协议,经双方签署生效;十、本合同备案登记机构为______,备案登记号为______。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇第1篇示例:建设工程勘察合同甲方:(委托方)法定代表人(或委托代理人):证件号码:联系地址:联系电话:鉴于甲方拟对建设工程进行勘察,为确保勘察工作的顺利进行,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事宜达成如下合同:第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作,包括但不限于勘察准备、论证与方案编制、实地勘察、资料整理、报告编制等。
第二条勘察范围本次勘察范围为:(具体描述勘察范围,如地理位置,用地范围,勘察内容等)第三条勘察标准乙方应按照国家有关建设工程勘察的相关规定和标准进行勘察工作,并出具符合规定的勘察报告。
第四条勘察费用1. 甲方应根据勘察工作的实际情况和难易程度向乙方支付勘察费用,勘察费用为(具体金额)。
2. 勘察费用支付方式:甲方应在签订本合同后的(具体时间)内,向乙方支付全款。
第五条勘察工期乙方应按照合同约定的工期完成勘察工作,并及时提交勘察报告。
第六条保密条款双方应对本合同中涉及的商业秘密和机密信息负有保密义务,未经对方书面许可,不得向第三方披露相关信息。
第七条违约责任1. 若乙方未能按照约定的工期完成勘察工作的,应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未能按时支付勘察费用的,应承担相应的违约责任。
第八条变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行合同的,双方可协商解除本合同,解除后应书面通知对方并协商处理相关事宜。
第九条法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
双方如因履行合同发生争议,应协商解决;协商不成的,可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。
第十条合同生效本合同自双方盖章之日起生效,有效期至勘察工作完毕并双方完成结算之日止。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
岩土工程勘察合同样本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(承揽方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行岩土工程勘察事宜达成如下协议:第一条项目概况1. 项目名称:[项目名称]。
2. 项目地点:[项目地点]。
3. 项目内容:本合同涉及的地质勘察、岩土工程勘察、地下水条件分析等相关内容。
第二条勘察范围及工作内容1. 乙方需对甲方指定的区域进行地质勘察,包括但不限于地形测量、地质结构分析、岩土测试等。
2. 乙方需根据勘察结果,提供与工程设计和施工相关的岩土参数和建议。
3. 乙方应确保提交的所有数据和报告真实、准确,并符合国家和地方的相关标准和规范。
第三条合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]元。
2. 甲方在合同签订后[具体日期]内支付乙方总金额的[比例%]作为预付款。
3. 乙方完成勘察工作并提交正式报告后,甲方支付剩余款项。
4. 支付方式:[具体支付方式]。
第四条勘察周期1. 乙方应在收到甲方预付款后的[具体日期]内完成勘察工作。
2. 如因不可抗力因素导致延期,乙方应及时通知甲方,并协商解决。
第五条知识产权保护1. 乙方在本合同项下提交的报告、建议、数据等知识产权归甲方所有。
2. 乙方不得将本合同内容以及甲方提供的信息泄露给第三方。
第六条保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露上述保密信息。
第七条质量保证1. 乙方应确保提供的勘察服务符合国家和地方的相关标准和规范。
2. 如因乙方提供的勘察数据或报告导致甲方工程损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
第八条违约责任1. 如甲乙双方任何一方违反本合同的约定,应承担违约责任,并赔偿对方由此造成的损失。
工程勘察合同范本建设工程勘察合同(二)[岩土工程设计、治理、监测]GF_20______0204工程名称:_____工程地点:_____合同编号:_____(由承包人编填)勘察证书等级:_____发包人:_____承包人:_____签订日期:_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人:_____承包人:_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条:工程概况1.1工程名称:_____1.2工程地点:_____1.3工程立项批准文件号、日期:_____1.4岩土工程任务委托文号、日期:_____1.5工程规模、特征:_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________________________________1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________1.7承接方式:_____1.8预订的岩土工程工作量:_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _第二条:发包人向承包人提供的有关资料文件第三条:承包人应向发包人交付的报告、成果、文件第四条:工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工,工期为____天。
建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方(发包人):__________乙方(承包人):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________工程勘察项目。
2. 工程地点:具体地址请详细描述。
3. 工程规模:工程范围及勘察工作量等具体描述。
二、勘察任务和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察,包括但不限于地质勘察、工程测量等。
2. 乙方应按照现行国家标准、规范进行勘察工作,确保勘察数据真实、准确。
3. 乙方应根据勘察结果,编制勘察报告,并对报告的质量负责。
三、勘察费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用,具体金额根据工程规模、勘察难度等因素确定。
2. 甲方在合同签订后预付勘察费用的百分之三十(30%),勘察工作完成后支付剩余费用。
3. 支付方式:具体描述支付方式、时间、地点等。
四、勘察周期及进度安排1. 乙方应在约定的时间内完成勘察工作。
2. 乙方应制定详细的勘察进度计划,并报甲方备案。
3. 如因乙方原因导致勘察周期延误,乙方应承担相应的违约责任。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露相关保密信息。
六、质量保障与验收标准1. 乙方应确保勘察质量符合国家相关标准、规范。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。
3. 勘察工作完成后,乙方应提交勘察报告,甲方组织验收。
4. 如勘察报告不符合质量要求,乙方应负责修改或重新勘察。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察周期延误或勘察质量不符合要求,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方相应损失。
2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用,甲方应承担违约责任。
3. 双方其他违约行为按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
建设工程合同工程地质勘察合同5篇篇1甲方(发包人):______________________乙方(承包人):______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行工程地质勘察事宜,达成如下协议:第一条工程概况及勘察范围1. 工程名称:______________________2. 工程地点:______________________3. 勘察范围:乙方需对甲方指定的工程场地进行地质勘察,包括但不限于地质结构、岩土性质、地下水状况等方面的勘察。
第二条勘察任务及要求1. 乙方应按照甲方的要求,依据国家相关法规和标准,完成本工程的地质勘察工作。
2. 乙方应提供详细的地质勘察报告,报告中应包含工程所需的地质参数、建议及结论。
3. 乙方应对勘察数据进行真实、准确的记录,不得虚报、瞒报。
4. 乙方在勘察过程中,应确保安全、文明施工,避免对周围环境造成破坏。
第三条勘察周期及进度1. 勘察周期:自本合同签订之日起至完成全部勘察工作并提交勘察报告止。
2. 乙方应按甲方要求的进度进行勘察工作,如遇特殊情况,应及时向甲方报告并协商解决方案。
第四条合同价款及支付方式1. 本工程勘察费用为人民币______元(大写:______元整)。
2. 甲方应在合同签订后______日内支付乙方勘察费用的______%作为预付款。
3. 乙方提交完整的勘察报告并通过甲方验收后,甲方应支付剩余勘察费用。
4. 支付方式:______________________第五条知识产权及保密条款1. 乙方对本工程的地质勘察成果享有知识产权。
2. 甲方对乙方提供的勘察报告及数据应予以保密,未经乙方许可,不得向第三方泄露。
3. 甲方使用乙方提供的勘察报告及数据所完成的工程成果,应注明包含乙方的勘察成果。
第六条违约责任1. 若甲方未按合同约定支付勘察费用,乙方有权终止勘察工作,并追究甲方的违约责任。
岩土工程勘察设计合同三篇《合同篇一》合同编号:____________甲方(以下简称“委托方”):乙方(以下简称“勘察设计方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国勘察设计法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行岩土工程勘察设计的事宜,经充分协商,达成一致,签订本合同,并共同遵守以下条款:第一条勘察设计内容1.1 乙方根据甲方的委托,对甲方的项目地进行岩土工程勘察,并相应的勘察报告。
1.2 乙方根据勘察结果,为甲方岩土工程设计方案,并提交设计文件。
第二条合同价格2.1 双方确认,乙方完成本合同约定的勘察设计工作后,甲方应支付乙方勘察设计费共计人民币【】元(大写:【】元整)。
2.2 乙方应在开具发票后按照双方约定的付款方式及时向甲方支付合同款项。
第三条合同的履行3.1 乙方应按照甲方的要求,在【】天内完成勘察设计工作,并提交勘察报告和设计文件。
3.2 乙方应保证勘察设计质量,确保勘察报告和设计文件符合国家相关法律法规、规范和标准的要求。
3.3 甲方应按照约定向乙方支付勘察设计费,并协助乙方进行勘察设计工作。
第四条保密条款4.1 乙方应对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经甲方同意不得向第三方泄露。
4.2 甲方应对在合同履行过程中获取的乙方商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经乙方同意不得向第三方泄露。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成勘察设计工作的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=勘察设计费×逾期天数×1%。
5.2 甲方未按照约定时间支付勘察设计费的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=勘察设计费×逾期天数×1%。
5.3 甲乙双方因违反本合同约定而给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议,甲乙双方应首先协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
2020最新勘察合同范本建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]工程名称:_____________________________工程地点: ______________________________合同编号:_____________________________(由勘察人编填)勘察证书等级:_________________________发包人:_______________________________勘察人:_______________________________签订日期:_____________________________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人勘察人发包人委托勘察人承担_____ 任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条:工程概况1.1工程名称:1.2工程建设地点:1.3工程规模、特征:1.4工程勘察任务委托文号、日期:1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:1.6承接方式: ______________________________________________________1.7预计勘察工作量:第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。
GF-2000-0204建设工程勘察合同[岩土工程设计、治理、监测]工程名称:______________________________工程地点:_______________________________合同编号:______________________________(由勘察人编填)勘察证书等级:__________________________发包人:________________________________承包人:________________________________签订日期:______________________________中华人民共和国建设部监定国家工商行政管理局一九九九年十二月第一部分协议书发包人:_________________________________________勘察人:_________________________________________发包人委托勘察人承担__________________________工程项目的岩土工程任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称:________________________________________________________________________1.2工程建设地点:____________________________________________________________________1.3工程规模、特征:___________________________________________________________________1.4工程勘察任务委托文号、日期:_______________________________________________________1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:____________________________________________________1.6承接方式:________________________________________________________________________1.7预计勘察工作量:__________________________________________________________________1.8工程内容:________________________________________________________________________ 第二条发包人向承包人提供的有关资料文件第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件第四条工期4.1开工及提交勘察成果资料的时间本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工,工期为__________天。
由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
第五条发包人、勘察人责任5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为__________元(大写________________________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计____________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。
5.3本合同生效后,发包人按下表约定分____________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
第六条变更及工程费的调整6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察6.2本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。
6.3变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:______________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _________第七条发包人、承包人责任7.1发包人责任7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时问内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付______________元计算加班费。
7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_______________元。
7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。
7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。
7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。
7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
7.2承包人责任7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。
7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的________%。
7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。
发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。
7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。
7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条违约责任:8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。
8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。
8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条材料设备供应。
9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。
若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。
9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。
第十条报告、成果、文件检查验收10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。
10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。
10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件,发包人应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。