2014一级建造师真题及答案

2014年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》模拟试题及答案一、单项选择题1. 建造师执业划分为10个专业，注册建造师应当在相应的岗位上执业。

但同时，国家鼓励和提倡注册建造师( )。

A: 一师全岗B: 专岗专职C: 一师多岗D: 一师全能参考答案: C2. 法律意义上的非物质财富是指人们脑力劳动的成果或智力方面的创作，也称( )。

A: 工业产权B: 智力成果C: 专有技术D: 专利权参考答案: B3. 民事法律关系主体不包括( )。

A: 自然人B: 法人C: 法定代表人D: 其他组织参考答案: C4. 代理是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，( )承担民事责任。

A: 代理人对自己的行为B: 被代理人对代理人的代理行为C: 代理人对第三人的行为D: 被代理人对第三人的行为参考答案: B5. 在无权代理的情况下，由( )承担法律责任。

A: 行为人B: 代理人C: 被代理人D: 第三人参考答案: A6. 在债的发生依据中，( )是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。

A: 合同B: 侵权行为C: 不当得利D: 无因管理参考答案: A7. ( )是指为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利。

A: 自物权B: 不动产物权C: 用益物权D: 担保物权参考答案: D8. 在债的消灭依据中，债权人无正当理由拒绝接受履行，经公证机关证明，债务人将履行的标的物提交有关部门保存的行为是( )。

A: 抵消B: 提存C: 混同D: 免除参考答案: B9. 下列表述中不属于《中华人民共和国建筑法》规定内容的是( )。

A: 建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期B: 工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正C: 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理D: 设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商参考答案: C10. 国家对从事建筑活动的单位推行( )制度。

2014年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题一、单项选择题（共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。

A．省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布B．省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告C．较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布D．自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布2．签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。

A．人大主席团B．国务院总理C．最高人民法院院长D．国家主席3．关于项目经理的说法，正确的是（）。

A．项目经理的权利来自于企业法人的授权B．施工项目可以设有项目经理C．项目经理具有相对独立的法人资格D．由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉4.关于法人的说法，正确的是（）。

A．法人以其登记注册地为住所B．企业法人自取得营业执照时取得法人资格C．非企业法人是指行政法人和事业法人D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织5．关于物权特征的说法，正确的是（）。

A．物权是一种支配权，需要义务人的行为配合B．物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C．物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人D．物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权6．甲公司业务员王某开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。

乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。

甲公司拒绝接受，引起纠纷。

关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。

A．王某的行为为无权代理，合同无效B．王某的行为为表见代理，合同无效C．王某的行为为表见代理，合同有效D．王某的行为为委托代理，合同有效7．关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。

2014年一级建造师《项目管理》复习题集第六章第六节• 1 Z 2 0 6 0 6 0 建设工程索赔复习要点1.索赔的依据建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

(1)索赔的起因索赔可能由以下一个或几个方面的原因引起：1)合同对方违约，不履行或未能正确履行合同义务与责任;2)合同错误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等;3)合同变更;4)工程环境变化，包括法律、物价和自然条件的变化等;5)不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。

(2)索赔的分类1)按索赔有关当事人分为：承包人与发包人之间的索赔;承包人与分包人之间的索赔;承包人或发包人与供货人之间的索赔;承包人或发包人与保险人之间的索赔。

2)按照索赔目的和要求分：工期索赔和费用索赔。

3)按照索赔事件的性质分：工程延期索赔;工程加速索赔;不可预见的外部障碍或条件索赔;不可抗力事件引起的索赔;其他索赔。

4)承包商向业主的索赔在建设工程实践中，比较多的是承包商向业主提出索赔。

常见的建设工程施工索赔如下：①因合同文件引起的索赔;②有关工程施工的索赔;③关于价款方面的索赔;④关于工期的索赔;⑤特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔;⑥工程暂停、终止合同的索赔;⑦财务费用补偿的索赔。

5)业主向承包商的索赔在承包商未按合同要求实施工程时，除了工程师可向承包商发出批评或警告，要求承包商及时改正外，在许多情况下，工程师可以代表业主根据合同向承包商提出索赔。

包括：索赔费用和利润;索赔工期。

(3)反索赔的概念反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。

(4)索赔成立的条件构成施工项目索赔条件的事件有：1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;2)因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失;3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加;4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;5)发包人延误支付期限造成承包人的损失;6)对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用;7)非承包人的原因导致工程暂时停工;8)物价上涨，法规变化及其他。

2014年一级建造师水利水电工程必做题及答案(第五套)一、单项选择题1.水利水电建筑设计工程量的组成是( )A.图纸工程量加施工附加量B.图纸工程量加施工附加量加设计阶段扩大量C.图纸工程量加设计阶段扩大量D.图纸工程量2.根据《水电水利工程工程量计算规定》(DL/T5088——1999)，主阀的重量属于( )A.永久建筑物工程量B.施工临建工程量C.金属结构工程量D.机电设备需要量3.关于水利工程概预算，下列说法正确的是( )A.水利工程分为枢纽工程和引水工程B.水利工程概算由工程部分、水土保持工程和移民和环境三部分组成C.水利工程概算工程部分下设一级、二级、三级和四级项目D.独立费用属于概算中的工程部分4.建设及施工场地征用费属于( )A.建筑工程B.移民和环境部分投资C.间接费D.独立费用5.夜间施工增加费属于( )A.直接费B.间接费C.现场经费D.其他直接费6.大型机组分别运至工地后的拼装费用应包括在( )内A.安装费B.运杂费C.设备原价D.以上都不是7.大型变压器充氮费包括在( )A.设备原价B.材料费C.运杂费D.间接费8.投标保函手续费属于( )A.其他直接费B.企业管理费C.财务费用D.非企业成本9.建筑及安装工程费由直接工程费、间接费、企业利润、税金组成，其中税金不包括( )A.营业税B.城市维护建设税C.增值税D.教育费附加10.项目建设管理费包括( )A.工程建设监理费B.建设单位开办费C.建设管理费D.联合试运转费11.下列说法中正确的是( )A.建设管理费由建设单位开办费、经常费和工程建设监理费组成B.项目建设管理费由建设单位开办费和建设单位人员经常费组成C.建设单位经常费指建设单位从筹建到竣工期间所发生的费用D.建设管理费由建设单位开办费、经常费和工程建设监理费和联合试运转费组成12.关于水电工程项目划分，下列说法正确的是( )A.由枢纽建筑物、建设征地和移民安置、环境保护、独立费用组成B.交通工程为主体建筑工程C.建筑工程与施工辅助工程相结合的部分列入施工辅助工程D.水土保护工程是环境保护工程之一13.下列哪项不是水电工程主体建筑工程( )A.挡水工程B.升压变电工程C.航运工程D.房屋建筑工程14.根据《水电工程设计概算编制办法及费用标准》，环境保护工程属于( ))A.枢纽建筑物工程B.建筑征地和移民安置工程C.独立费用D.A.B中均含有15.根据《水电工程设计概算编制办法及费用标准》，施工及建设管理房屋工程属于( )A.施工临时工程B.建筑工程C.施工辅助工程D.房屋建筑工程16.建设征地和移民安置管理费属于( )A.建设征地及移民安置项目B.建设单位经常费项目C.项目建设管理费项目D.建设管理费项目17.关于水电工程项目费用构成，下列说法正确的是( )A.枢纽建筑物费用由建筑工程费和安装工程费组成B.安装工程费用由直接工程费、间接费、利润、税金构成C.设备费由设备原价和运杂费构成D.建设征地和移民安置费用由补偿费和工程费构成18.联合试运转费属于( )A.项目建设管理费B.安装工程费C.生产准备费D.设备费19.备品备件购置费属于( )A.项目建设管理费B.安装工程费C.生产准备费D.设备费20.基本预备费的使用原因不包括( )A.合理设计变更B.国家费用标准调整C.预防自然灾害费D.弥补一般自然灾害造成的损失21.水电工程概算编制程序包括①编制分年度投资②编制各分部工程概算③编制基础价格和单价④编制资金流量其正确的顺序通常是( )A.①②③④B.③②④①C.③①②④D.③②①④22.关于工程投资，下列说法正确的是( )A.工程总投资由静态总投资和价差预备费组成B.静态总投资由枢纽建筑物、建设征地和移民安置、独立费用组成C.工程总投资由静态总投资、基本预备费和价差预备费组成D.工程总投资由静态总投资和价差预备费、建设期贷款利息组成23.在概预算编制力量较强、定额比较完备的情况下，工程项目的成本可由( )产生A.直接估算法B.计划成本法C.定额估算法D.定率估算法24.以施工图和施工方案为依据，以计划人工、机械、材料等消耗量和实际价格为基础，据此估算项目的实际成本，确定目标成本的方法是( )A.直接估算法B.计划成本法C.定额估算法D.定率估算法25.以施工图中的工程实物量，套以施工工料消耗定额，计算工料消耗量，并进行工料汇总，以货币形式反映其施工生产耗费水平的方法是( )A. 定额估算法B.定率估算法C.技术节约措施法D.施工预算法26.施工项目计划采取的技术组织措施和节约措施所能取得的经济效果为施工项目成本降低额来求计划成本的方法是( )A. 成本习性法B.定率估算法C.技术节约措施法D.施工预算法27.将工程项目分为少数几个子项，然后参照同类项目的历史数据，计算子项成本降低额，汇总得出整个项目成本降低额的方法是( )A. 定额估算法B.定率估算法C.技术节约措施法D.施工预算法28.关于人工费的计算成本，其计算式正确的是( )A.人工费的计划成本=实际用工量*实际水平的工资率B.人工费的计划成本=计划用工量*实际水平的工资率C.人工费的计划成本=实际用工量*计划水平的工资率D.人工费的计划成本=计划用工量*计划水平的工资率29.若某水利工程合同价格为2000万元，则下列说法正确的是( )A.工程预付款总额不低于100万元B.第一次预付款额度过应不低于50万元C.承包人提交工程预付款保函后，发包人才可支付工程预付款D.承包人进场的主要设备估算价值达到第二次预付款金额时，发包人可支付本次预付款30.工程进度款的支付应遵循的要求不包括( )A.工程质量经检验合格B.工程计量被认可C.保留金应在第一个月起扣D.单位工程验收签发移交证书后，应支付全部金额的保留金31.基本建设项目竣工财务决算报告是反映建设项目实际造价的技术经济文件，其包含的阶段应是( )A.从开工至完工B.从筹建至竣工验收C.从项目建议书阶段至竣工验收阶段D.从初步设计批复至竣工验收阶段32.竣工决算应包括项目()的全部费用A.从施工到竣工验收B.从主体工程施工到竣工验收C.从筹建到竣工验收D.从筹建到试运行33.以下不属于施工临建工程量的是：( )A.施工导流工程量B.地下工程施工支洞的工程量C.土石方填筑工程量D.场外输电线路和临时生产34.以下不属于机电设备需要量的是：( )A.水轮机B.发电机C.各种闸门和拦污栅的重量D.厂内桥式起重机设备35.水利工程按工程性质划分枢纽工程、引水工程及河道工程，下列那项是枢纽工程：( )A.供水工程B.河湖整治工程C.水电站D.堤防工程36.以下不属于设备费的有：( )A.设备原价B.运杂费C.采购及保管费D.直接费37.建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、独立费用投资及基本预备费之和指：()A.工程费B.建设管理费C.静态总投资D.总投资38.以下不属于枢纽建筑物的建筑工程的是( )A.泄洪工程B.发电工程C.交通工程D.施工通风系统工程39在概、预算编制力量较强、定额比较完备的情况下，特别是施工图预算与施工预算编制经验比较丰富的施工企业，工程项目的成本目标可由( )产生A.定额估算法B.直接估算法C.计划成本法D.定律估算法40.以施工图和施工方案为依据，以计划人工、机械、材料等消耗量和实际价格为基础，由项目经理部各职能部门(或人员)归口计算各项计划成本，据此估算项目的实际成本，确定目标成本的，此法属于( )A.定额估算法B.直接估算法C.计划成本法D.定律估算法41.根据《水利水电工程施工合同及招标文件范本》的通用条件，若合同价格为4000万元，则工程预付款总金额一般不低于( )A.160万元B.400万元C.800万元D.200万元二、多项选择题1.关于水利水电建筑工程量叙述正确的是( )A.根据设计图纸计算出的工程量称为设计工程量B.施工超挖工程量是为了保证建筑物的设计尺寸，保证建筑物的安全C.施工损失量包括体积变化损失量、运输及操作损失量、质量检验检查工程量D.施工超填工程量是指由于施工超挖量、施工附加量相应增加的回填工程量E.施工附加量指为完成本工程而必须增加的工程量2.根据《水利水电工程工程量计算规定》(DL/T5088—1999)，属于永久建筑物工程量的有( )A.大坝截水槽开挖工程量B.护坡土工布铺设工程量C.喷锚支护工程量D.地下工程施工支洞的工程量E.场外输电线路工程量3.根据《水利水电工程工程量计算规定》(DL/T5088—1999)，属于施工临建工程量的有( )A.排水褥垫基础开挖工程量B.砂石料场地坪工程量C.对外公路工程量D.施工导流工程量E.现场砼预制梁厂房工程量4.根据《水利水电工程工程量计算规定》(DL/T5088—1999)，属于金属结构工程量的有( )A.闸门B.启闭机C.厂内桥式起重机设备D.主阀E.拦污栅5.根据《水利水电工程工程量计算规定》(DL/T5088—1999)，叙述正确的有( )A.施工损失量包括体积变化损失量、运输及操作损失量、质量检验检查工程量B.施工超填工程量是指由于施工超挖量、施工附加量相应增加的回填工程量C.对外公路工程量属于施工临建工程量D.大坝排水褥垫基础开挖工程量属于永久建筑物工程量E.厂内桥式起重机设备属于金属结构工程量6.根据《水利水电工程工程量计算规定》(DL/T5088—1999)，叙述正确的有( )A.根据设计图纸计算出的工程量称为设计工程量B.施工超挖工程量是为了保证建筑物的设计尺寸，保证建筑物的安全C.施工导流工程量属于施工临建工程量D.地下工程施工支洞的工程量属于永久建筑物工程量E.启闭机工程量属于金属结构工程量7.根据《水利水电工程工程量计算规定》(DL/T5088—1999)，叙述不正确的有( )A.设计工程量由图纸工程量和设计阶段扩大工程量组成B.设计工程量一般是图纸工程量乘以设计阶段系数计算出C.根据设计图纸计算出的工程量称为设计工程量D.质量检查工程量包括基础处理检查工程量、其他检查工程量E.启闭机工程量属于金属结构工程量8.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)关于工程项目分类的规定，属于引水及河道工程的有( )A.河道疏浚B.堤防加固C.鱼道工程D.倒虹吸工程E.渡槽9.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，第五部分独立费用的有( )A.招标代理费B.施工场外供电工程费用C.建设及施工场地征用费D.施工场地平整费用E.水工模型试验费10.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，关于设备费中设备原价叙述正确的有( )A.国产配电柜出厂价B.进口设备以离岸价和进口征收的税金、手续费、商检费及港口费之和为原价C.大型水轮机组分别运至工地现场后的费用，不包括拼装费用D.国产监控系统出厂价E.国产操作控制台出厂价11.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，关于费用组成叙述正确的有( )A.建筑安装工程项目上的周转性材料摊销费包括在直接工程费中B.工程保险费包括在间接费中C.施工企业进退场补贴费包括在间接费中D.施工机械维修费包括在直接工程费中E.承包工程的保函手续费包括在间接费中12.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，在其他直接费中开支的有( )A.冬季施工增加费用B.夜间施工增加费用C.钢筋加工厂的照明费用D.高海拔地区施工增加费E.雨季施工增加费用13.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，间接费中包括( )A.工程保险费B.现场管理费C.投标费用D.施工企业进退场补贴费E.设备折旧费14.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，直接工程费中包括( )A.人工费B.建筑安装工程项目上的周转性材料摊销费C.企业管理费D.施工机械维修费E.企业定额测定费15.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，间接费中的财务费用包括( )A.短期贷款利息支出B.承包工程的保函手续费C.企业定额测定费D.教育费附加E.投标费用16.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，关于费用组成叙述正确的有( )A.建筑安装工程项目上的装置性材料摊销费包括在直接费的材料费中B.消耗在建筑安装工程上的施工机械安装拆卸费包括在直接费的其他直接费中C.雨期施工增加费包括直接费的现场经费中D.临时设施费包括在间接费中E.特殊地区施工增加费包括在包括直接费的其他直接费中17.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，关于费用组成叙述正确的有( )A.短期贷款利息支出包括在间接费的其他费用中B.直接工程费中的直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费、现场经费C.冬期施工增加费包括直接费的其他直接费中D.投标保函费包括在间接费中E.间接费包括企业管理费、财务费用、其他费用18.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，关于费用组成叙述正确的有( )A.直接工程费包括直接费、其他直接费、现场经费B.现场管理费属于其他直接费C.其他直接费包括冬雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、临时设施费和其他D.其他直接费包括冬雨期施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费和其他E.企业利润指按规定应计入建筑、安装工程费用中的利润19.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，关于费用组成叙述不正确的有( )A.企业投标和承包工程发生的保函手续费包括在间接费的企业管理中B.直接工程费中的直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费C.直接工程费中的直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费、现场经费D.间接费包括企业管理费、财务费用、其他费用E.间接费包括现场经费、企业管理费、财务费用、其他费用20.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，关于费用组成叙述正确的有( )A.水利工程费用由工程费、独立费用、预备费、建设期融资利息组成B.水利工程费用由工程费、税金、独立费用、预备费、建设期融资利息组成C.水利工程概算第四部分施工临时工程导流工程、施工交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程、其它施工临时工程组成D.水利工程概算第四部分施工临时工程导流工程、施工交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程、其它施工临时工程、施工场地征用费组成E.联合试运转费包括在生产准备费中21.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，关于费用组成叙述不正确的有( )A.水利工程费用由工程费、独立费用、预备费、建设期融资利息组成B.水利工程概算第四部分施工临时工程导流工程、施工交通工程、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程、其它施工临时工程组成C.联合试运转费包括在生产准备费中D.生产及管理单位管理用具购置费在生产准备费中E.建设管理费包括项目建设管理费、工程建设监理费、工程质量监督费22.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，关于费用组成叙述不正确的有( )A.水利工程概算第五部分独立费用由建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、建设及施工场地征用费和其他组成B.水利工程概算第五部分独立费用由建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、施工房屋建筑工程费、建设及施工场地征用费和其他组成C.生产及管理单位因需要提前进厂，提前进厂费应包括在建设管理费中D.工程保险费包括在建设管理费中E.企业利润指按规定应计入建筑、安装工程费用中的利润23.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，建筑安装工程费用在计算税金时的基数包括以下那些费用( )A.直接工程费B.间接费C.企业利润D.教育费附加E.城市维护建设费24.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，属于水利工程概算文件中概算正件内容的有( )A.工程概况B.主要技术经济指标表C.人工预算单价计算表D.建筑工程单价表E.价差预备费计算表25.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，属于水利工程概算文件中概算正件内容的有( )A.安装工程单价表B.主要技术经济指标表C.投资主要指标D.砂、石料单价计算书E.概算编制原则和依据26.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，属于水利工程概算文件中概算附件内容的有( )A.安装工程单价表B.主要技术经济指标表C.投资主要指标D.砂、石料单价计算书E.概算编制原则和依据27.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，属于水利工程概算文件中概算附件内容的有( )A.工程概况B.主要技术经济指标表C.人工预算单价计算表D.建筑工程单价表E.价差预备费计算表28.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，关于水利工程概算文件中概算内容叙述正确的有( )A.工程概况属于概算正件B.主要技术经济指标表属于概算正件C.人工预算单价计算表属于概算正件D.建筑工程单价表属于概算附件E.价差预备费计算表属于概算附件29.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，关于水利工程概算文件中概算内容叙述正确的有( )A.概算编制原则和依据属于概算附件B.投资主要指标属于概算附件C.主要材料预算价格计算表属于概算正件D.砂石料单价计算书属于概算附件E.价差预备费计算表属于概算附件30.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，关于水利工程概算文件中概算内容叙述不正确的有( )A.概算编制原则和依据属于概算附件B.投资主要指标属于概算附件C.主要材料预算价格计算表属于概算附件D.砂石料单价计算书属于概算正件E.价差预备费计算表属于概算正件31.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，关于水利工程概算文件中概算内容叙述不正确的有( )A.工程概况属于概算正件B.主要技术经济指标表属于概算附件C.人工预算单价计算表属于概算正件D.建筑工程单价表属于概算附件E.工程概算总表属于概算附件32.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116)，关于费用组成叙述不正确的有( )A.直接工程费中的直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费、现场经费B.短期贷款利息支出包括在间接费的其他费用中C.水利工程费用由工程费、独立费用、预备费、建设期融资利息组成D.特殊地区施工增加费包括在包括直接费的其他直接费中E.间接费包括企业管理费、财务费用、其他费用33.根据国家经济贸易委员会颁布的《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(2002年第78号公告)等有关规定，属于水电工程枢纽建筑物的有( )A.施工辅助工程B.建筑工程C.环境保护工程D.专业项目复建工程E.金属结构设备及安装工程34.根据国家经济贸易委员会颁布的《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(2002年第78号公告)等有关规定，属于水电工程枢纽建筑物中的环境保护工程的有( )A.水土保持工程B.陆生动植物保护工程C.库底清理工程D.生活垃圾处理工程E.人群健康保护35.根据国家经济贸易委员会颁布的《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(2002年第78号公告)等有关规定，属于水电工程枢纽建筑物中的机电设备及安装工程的有( )A.发电设备及安装工程B.升船机设备及安装工程C.启闭机设备及安装工程D.升压设备及安装工程E.拦污栅设备及安装工程36.根据国家经济贸易委员会颁布的《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(2002年第78号公告)等有关规定，属于水电工程枢纽建筑物中的施工辅助工程的有( )A.灌溉渠道工程B.施工交通工程C.施工管理信息系统工程D.导流工程E.挡水工程37.根据国家经济贸易委员会颁布的《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(2002年第78号公告)等有关规定，属于水电工程枢纽建筑物中的建筑工程的有( )A.导流工程B.升压变电工程C.施工及建设管理房屋建筑工程D.航运工程E.引水工程38.根据国家经济贸易委员会颁布的《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(2002年第78号公告)等有关规定，属于水电工程建设征地及移民安置的有( )A.灌溉渠道工程B.文物古迹保护工程C.行政事业单位迁建D.库底民居建筑物清理工程E.环境保护工程39.根据国家经济贸易委员会颁布的《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(2002年第78号公告)等有关规定，属于水电工程独立费用中建设管理费的有( )A.工程前期费B.工程建设监理费C.定额编制管理费D.招标代理费E.建设征地及移民安置管理费40.根据国家经济贸易委员会颁布的《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(2002年第78号公告)等有关规定，属于水电工程独立费用中科研勘察设计费的有( )A.工程前期费B.咨询服务费C.施工科研试验费D.项目技术经济评审费E.勘察设计费41.根据国家经济贸易委员会颁布的《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(2002年第78号公告)等有关规定，属于水电工程独立费用中其他税费的有( )A.工程建设质量监督费B.森林植被恢复费C.工程保险费D.项目技术经济评审费E.建设征地及移民安置管理费42.根据国家经济贸易委员会颁布的《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(2002年第78号公告)等有关规定，水电工程静态总投资为以下哪几项之和( )A.枢纽建筑物B.建设征地及移民安置C.独立费用D.价差预备费E.基本预备费43.根据国家经济贸易委员会颁布的《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(2002年第78号公告)等有关规定，属于水电工程建筑及安装工程费中直接费的有( )A.施工机械使用费B.夜间施工增加费C.施工管理费D.安全文明施工措施费E.雨季施工增加费44.根据国家经济贸易委员会颁布的《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(2002年第78号公告)等有关规定，关于水电工程费用组成叙述正确的有( )A.基本直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费、现场经费B.基本直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费、安全文明施工措施费C.小型临时设施摊销费包括在间接费中D.特殊地区施工增加费包括在包括其他直接费中E.间接费由施工管理费、社会保障及企业计提费和财务费用组成45.根据国家经济贸易委员会颁布的《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(2002年第78号公告)等有关规定，关于水电工程费用组成叙述正确的有( )A.水电工程概算独立费用由项目建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、其他税费组成B.水电工程概算独立费用由项目建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、建设及施工场地征用费和其他税费组成C.安全文明施工措施费包括在直接费中D.安全文明施工措施费包括在间接费中E.工程保险费应包括在独立费用的其他税费中46.根据国家经济贸易委员会颁布的《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(2002年第78号公告)等有关规定，关于水电工程费用组成叙述正确的有( )A.建设征地及移民安置管理费不包括在工程建设管理费中B.建设征地及移民安置管理费包括在工程建设管理费中C.工程前期费包括在科研勘测设计费中。

2014年一级建造师《水利水电工程管理与实务》模拟真题一、单项选择题（每题1分）第1题水工建筑物地基可分为软基和 ( )A.砂砾石地基B.软土地基C.岩基D.淤泥正确答案：C,第2题对架空线路等空中设备进行灭火时，人体位置与带电体之间的仰角不应超过 () A. 30 B. 45 C.60 D. 75正确答案：B,第3题全段围堰导流法包括明渠导流、隧洞导流和()A.涵管导流B.永久建筑物导流C.厂房导流D.束窄河床导流正确答案：A,第4题骨料分层堆料时，卸料跌差应保持在（）以内。

A. 1mB. 2mC. 3mD. 4m正确答案：C,第5题构成岩基的物质是 ()A.喀斯特B.黏土C.粉土D.壤土正确答案：A,第6题碾压土石坝施工中，具有生产效率高等优点的碾压机械开行方式是（）A.进退错距法B.圈转套压法C.进退平距法D.圈转碾压法正确答案：B,第7题汽车运输爆破器材，在弯多坡陡、路面狭窄的山区行驶，时速应保持在（）km以内。

A. 6B.5C.8D. 10正确答案：B,第8题具有强力推力装置，能挖各种坚实土和破碎后的岩石的开挖机械是（）A.正铲挖掘机B.反铲挖掘机C.铲运机D.拉铲挖掘机正确答案：A,第9题利用引水道来获得全部或相当大一部分水头，常建于流量小、河道纵坡降大的河流中、上游的水电站是（）水电站。

A.坝式B.引水式C.坝后式D.河床式正确答案：B,第10题通过埋设管路或其他方式将浆液灌入混凝土坝体的接缝，以改善传力条件增强坝体整体性的灌浆称为（）A.帷幕灌浆B.接触灌浆C.接缝灌浆D.固结灌浆正确答案：C,第11题 ( 适合于挖掘淤泥、砾石、卵石和黏性土，而不适合挖掘细砂和粉砂土的挖泥船是（）A.抓扬式挖泥船B.铲扬式挖泥船C.耙吸式挖泥船D.链斗式挖泥船正确答案：A,第12题根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号），资格预审，是指在（）对潜在投标人进行的资格审查。

A.投标前B.开标期间C.评标期间D.合同谈判时正确答案：A,第13题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（GF—2000 — 0208)，若监理人对以往的检验结果有疑问时，可以指示承包人重新检验。

一级建造师工程法规考试真题及答案（含解析）1、2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。

2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。

为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。

后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。

该建筑工程一切险的保险生效日为（）。

（2018）A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】B【解析】建筑工程一切险起始日从开工时或材料设备运抵工地时（以先发生者为准）。

P422、根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）。

（2008）A.法律B.部门规章C.行政法规D.单行条例【答案】C【解析】略3、2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。

6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。

****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。

该专****满的期限是()。

（2017）A.2024年6月12日B.2024年6月15日C.2034年6月12日D.2035年6月16日【答案】C【解析】略4、根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为中不属于违法分包的是()。

（2006）A.承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B.总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C.分包单位将部分工程分包给某公司D.分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程【答案】A【解析】略5、拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与（）签订国有土地使用权出让合同。

（2007）A.省人民政府B.市人民政府C.市土地管理部门D.拍卖公司【答案】C【解析】略6、某建设工程合同约定,建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。

2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。

2014年一级建造师建筑工程考试试题(第一套)一、单项选择题(共60题，每题一分，每题的备选项中，只有一个最符合题意)1.下列关于资金时间价值的表述中，正确的是( )。

A. 资金的时间价值是客观存在的，所以任何状态下的资金都具有资金时间价值B. 在资金回收一定的情况下，离现在越远的时间回收的资金越多，资金的时间价值越大C. 资金周转速度越快，在一定时间内等量资金的时间价值越大D.资金时间的价值与资金的机会成本无关2.某企业从银行借入资金1000万元，前两年按单利计息，利率为10%，后两年采用复利计息，利率为8%，则第4年末企业应还本付息总额为( )万元。

A.1399.68B. 1360.48C.1400D.1401.553.期望第5年年末一次性从银行提款1000元，年利率为8%，半年复利计息一次，则开始应存人银行( )元。

A.686B.676C.666D.6564.年名义利率8%，按季计息，则计息期有效利率和年有效利率分别是( )。

A.2.00%，8.00%B.2.00%，8.24%C.2.06%，8·00%D.2.06%，8.24%5.对于非经营性项目，财务分析主要分析项目的财务( )A.盈利能力B.偿债能力C.生存能力D.运营能力6.投资收益率和财务净现值率两个经济评价指标都是( )A.静态分析指标B.动态分析指标C.反映偿债能力的指标D.反映盈利能力的指标7.某项目财务净现值FNPV与收益率i之间的关系显示，净现值函数曲线与横轴的焦点在7%和9%之间，若基准收益率为6%,该项目的内部收益率和财务净现值分别约为( )A.5.0%，40万元B.5.0%.69万元C.7.5%，40万元D.7.5%.69万元8. 在项目经济评价中，用来分析各种不确定性因素发生变化时，对评价指标影响程度的分析方法是( )。

A.盈亏平衡分析B.敏感性分析C.概率分析D.风险分析9. 线性盈亏平衡分析是基于一定假设条件下进行的，( )不属于其假设条件。

2013年一级建造师考试建筑工程管理与实务练习题汇总及答案解析1、按照价值工程的公式V=F/C分析，提高价值的途径有()。

A.功能提高，成本不变B.功能不变，成本降低C.功能提高，成本大幅度提高D.降低辅助功能，大幅度降低成本E.功能大大提高，成本稍有提高2、混凝土结构施工中模板施工方法分为()。

A.现场拆装式模板B.固定式模板C.移动式模板D.基础模板E.分开式模板3、下列属于无明显流幅的钢筋的特点的是()。

A.含碳量多B.强度高C.塑性好D.延伸率小E.塑性差4、钢筋混凝土多、高层结构体系可分为四类，包括()。

A.框架结构B.井字结构C.剪力墙结构D.框架—剪力墙结构E.筒体结构5、属于项目经理职责的有()。

A.代表企业实施项目管理B.组织编制项目管理实施规划C.参与投标和签订施工合同权D.授权采购权E.协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报6、焊缝的无损检验包括()。

A.外观检查B.水压试验C.真空试验D.致密性检验E.无损“探”伤7、以下有关工程项目施工招投标，说法正确的有()。

A.招标入采取邀请招标方式时，必须向三个以上具备承担招标项目能力的单位发出投标邀请书B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，应视具体情况由招标方决定是否接收C.中标单位有权将中标项目分解后分包他人D.招标方可根据具体工程项目编制一个或多个标底，设有标底的，标底必须保密E.招标方可根据招标项目的具体情况，组织潜在投标方勘探项目现场8、下列属于无明显流幅的钢筋的特点的是()。

A.含碳量多B.强度高C.塑性好D.延伸率小E.塑性差9、下面关于浇筑混凝土时留设施工缝的说法中，正确的是()。

A.柱的施工缝宜留在基础的顶面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面B.单向板的施工缝应留在平行于板的长边的任意位置C.有主次梁的横板，施工缝应留在次梁跨度的1/3范围内D.柱应留水平缝，梁板应设垂直缝E.墙的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3范围以外处10、下列关于工程项目招投标相关内容的说法中，正确的是()。

1.某受压细长杆件，两端校支，其临界力为为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为()kN。

A、50B、100C、150D、200答案：D2. 预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于()。

A、C10B、C35C、C40D、C45答案：C三、案例分析题(一)背景材料：某办公楼工程。

地下二层，地上十层，总建筑面积27000m3，现浇钢筋混凝土框架结构。

建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。

双方约定工期为20个月，建设单位供应部分主要材料。

在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图(如图所示)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。

施工总精度计划网络图(时间单位：月)事件二：工作B(特种混凝土工程)进行1个月后，因建设单位原因修改设计导致停工2个月。

设计变更后，施工总承包单位及时想监理工程师提出了费用索赔申请(如表所示)，索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。

事件三：在施工过程中，由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位，致使工作K的实际进度在第11月底时拖后三个月：部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场，致使工作H的实际进度在第11月底时拖后一个月;在工作F进行过程中，由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题，被监理工程师责令整改，致使工作F的实际进度在第11月底时拖后一个月。

施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后分别提出了工期索赔。

事件四：施工总承包单位根据材料清单采购了一批装修材料，经计算分析，各种材料价款占该批材料价款及累计百分比如下图所示。

各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表序号材料名称所占比例(%)累计百分比(%)问题1. 事件一中，施工总承包单位应重点控制哪条线路(以网络图节点表示)?2. 事件二中，费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处?分别说明理由。

3. 事件三中，分别分析工作K、H、F的总时差，并判断其进度偏差对施工总期的影响，分别判断施工总承包单位就工作K、H、F工期索赔是否成立?4. 事件四中，根据“ABC分类法”，分别指出重点管理材料名称(A类材料)和次要管理材料名称(B类材料)。

2014年一级建造师考前试题及参考答案（单项选择题和多项选择题）一、单项选择题(共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．在资金的等值计算中，下列表述正确的是( )。

A．P一定，n相同，i越高，F越大B．P一定，i相同，n越长，F越小C．F一定，i相同，n越长，P越大D．F一定，，n相同，i越高，P越大2．某建设项目有四个借贷方案，则贷款利率最少的是( )方案。

A方案年贷款利率6．11％；B方案年贷款利率6％，每季度复利一次；C方案年贷款利率6％，每月复利一次；D方案年贷款利率6％，每半年复利一次。

3．某生产性建设项目，折算到第l年年末的投资额为4800万元，第2年年末的净现金流量为l200万元，第3年年末为l500万元，自第4年年末开始皆为1600万元，直至第lo年寿命期结束，则该建设项目的静态投资回收期为( )年。

A．4．24B．4．31C．4．45D．5．244．项目的盈利能力越强，则( )越大。

A．盈亏平衡产量B. 偿债备付率C．财务净现值D．动态投资回收期5．在下列投资方案评价指标中，反映借款偿债能力的指标是( )。

A．偿债备付率和投资收益率B．利息备付率和偿债备付率C．利息备付率和投资收益率D．内部收益率和借款偿还期6．某建设项目固定资产投资为5000万元，流动资金为450万元，项目投资期年利润总额为900万元，达到设计生产能力的正常年份年利润总额为l200万元，则该项目正常年份的总投资收益率为( )。

A．15％B．20％C．22％D．24％7．某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款2600万元，贷款金额为：第l年800万元，第2年1100万元，第3年700万元，年利率为15％，则建设期利息为( )万元。

A．326．54B．564．26C．649．72D．726．428．已知某项目年设计生产能力为l800台，若当产量为1200台时，项目年折旧费为l20万元，则当产量为1500台时，项目年折旧费应为( )万元。

2014 年一级建造师《建设工程项目管理》考试真题一、单项选择题（共70 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1.关于施工总承包模式与施工总承包管理模式相同之处的说法，正确的是（ ）。

A.与分包单位的合同关系相同B.对分包单位的付款方式相同C.业主对分包单位的选择和认可权限相同D.对分包单位的管理责任和服务相同【答案 D 教材 P46 】2.根据《建设工程监理规范》（GBT50319­2013），工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成并必须经（ ）批准。

A.专业监理单位工程师B.发包人代表C.总监理工程师D.总监理工程师代表【答案 C 教材 P77 】3.某双代号网络图如下图所示，正确的是（ ）。

A.工作 C、D 应同时完成B.工作 B 的紧后工作只有工作 C、DC.工作 C、D 完成后即可进行工作GD.工作 D、完成后即可进行工作 F【答案 C 教材 P131 】4.某建设工程发生一起质量事故，经调查分析是由于“边勘察、边设计、边施工”导致的，则 引起这些事故的主要原因是（ ）。

A.社会、经济原因B.技术原因C.管理原因D.人为事故和自然灾害原因【答案 A 教材 P203 】5.项目投资的动态控制中，相对于工程合同价，可作为投资计划值的是（ ）。

A.工程支付款B.工程结算C.工程预算D.项目估算【答案 C 教材 P60 】6.下列项目目标动态控制中，正确的是（ ）。

A.收集项目目标的实际值→实际值与计划比较→找出偏差→进行目标调整B.收集项目目标的实际值→实际值与计划比较→找出偏差→采取纠偏措施C.收集项目目标的实际值→实际值与计划比较→采取控制措施→进行目标调整D.实际值与计划比较→→找出偏差→采取控制措施→实际值与计划比较【答案 B 教材 P57 】7.确定预警级别和预警信号标准，属于安全生产管理预警分析中（ ）的工作内容。

A.预警监测B.预警信息管理C.预警评价D.预警评价指标体系的构件【答案 C 教材 P239 】8.下列施工成本分析方法中，用来分析各种因素对成本影响程度的是( )。

2014年一级建造师建设工程经济精选题及答案(第二套)一、单项选择题(共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.在资金的等值计算中，下列表述正确的是( )。

A.p一定，n相同，i越高，f越大B.p一定，i相同，n越长，f越小C.f一定，i相同，n越长，p越大D.f一定，，n相同，i越高，p越大2.某建设项目有四个借贷方案，则贷款利率最少的是( )方案。

A方案年贷款利率6.11%;B方案年贷款利率6%，每季度复利一次;C方案年贷款利率6%，每月复利一次;D方案年贷款利率6%，每半年复利一次。

3.某生产性建设项目，折算到第l年年末的投资额为4800万元，第2年年末的净现金流量为l200万元，第3年年末为l500万元，自第4年年末开始皆为1600万元，直至第lo年寿命期结束，则该建设项目的静态投资回收期为( )年。

A.4.24B.4.31C.4.45D.5.244.项目的盈利能力越强，则( )越大。

A.盈亏平衡产量B偿债备付率C.财务净现值D.动态投资回收期5.在下列投资方案评价指标中，反映借款偿债能力的指标是( )。

A.偿债备付率和投资收益率B.利息备付率和偿债备付率C.利息备付率和投资收益率D.内部收益率和借款偿还期6.某建设项目固定资产投资为5000万元，流动资金为450万元，项目投资期年利润总额为900万元，达到设计生产能力的正常年份年利润总额为l200万元，则该项目正常年份的总投资收益率为( )。

A.15%B.20%C.22%D.24%7.某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款2600万元，贷款金额为：第l年800万元，第2年1100万元，第3年700万元，年利率为15%，则建设期利息为( )万元。

A.326.54B.564.26C.649.72D.726.428.已知某项目年设计生产能力为l800台，若当产量为1200台时，项目年折旧费为l20万元，则当产量为1500台时，项目年折旧费应为( )万元。

2023年一级建造师之一建建设工程经济通关考试题库带答案解析单选题（共30题）1、(2014真题)根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，分部分项工程清单综合单价应包含()以及一定范围内的风险费用。

A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费【答案】 A2、在会计核算基本前提下进行的会计核算，其特点不包括（）。

A.完整性B.系统性C.连续性D.抽象性【答案】 D3、施工企业建筑材料、构件进行一般性鉴定性检查所发生的费用属于（）。

A.措施费B.直接工程费C.间接费D.工程建设其他费【答案】 B4、单项工程综合概算的构成中，不包括下列选项中的（）。

A.设备及安装单位工程概算B.工程建设其他费用概算C.建筑单位工程概算D.固定资产投资方向调节税【答案】 D5、设备从投入使用开始，直到因物质磨损严重面不能继续使用、报废为止所经历的全部时间是设备的（）。

A.自然寿命B.技术寿命C.物理寿命D.经济寿命【答案】 A6、单因素敏感性分析的步骤中，如果主要分析投资大小对技术方案资金回收能力的影响，则可选用（）指标。

A.静态投资回收期B.财务内部收益率C.利息备付率D.财务净现值【答案】 B7、国际工程投标报价时，对于预计施工现场发生的办公费，正确的做法是（）。

2016A.作为待摊费用摊入到工程量表的各计价分项价格中B.作为待摊费单列并计入投标总标价C.作为开办费单列并计入投标总报价D.按照其费用性质分别计入相应分项工程的人工费、材料费或机具费【答案】 A8、关于价值工程对产品价值和功能的处理，下列表述错误的是（）A.价值工程力求处理好功能与成本的对立统一关系B.价值工程主要追求高功能、多功能水平C.价值工程力求提高功能与成本之间的比值水平D.价值工程研究产品功能和成本的最佳配置【答案】 B9、某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。

2014一级建造师《机电实务》真题及答案解析案例分析题31、(一)某综合大楼位于市区，裙楼为5层，1#、2#双塔楼为42层，建筑面积116000m2。

建筑高度208m。

双塔楼主要结构为混凝土核心筒加钢结构框架。

其中钢结构框架的钢管柱共计36根，规格为φ1600×35、φ1600×30、φ1600×25，三种，材质为Q345-B。

钢管柱制作采用工厂化分段预制，经焊接工艺评定，焊接方法采用埋弧焊。

钢管柱吊装采用外部附着式塔式起重机，单个构件吊装最大重量为11.6t。

现场临时用电满足5台直流焊机和10台CO2气体保护焊机同时使用要求。

施工过程中，发生了如下事件：事件1：施工总承包单位编制了深基坑、人工挖孔桩、模板、建筑幕墙、脚手架等分项工程安全专项施工方案，监理单位提出本工程还有几项安全专项方案应编制，要求施工总承包单位补充。

事件2：由于工期较紧，施工总承包单位安排了钢结构件进场和焊接作业夜间施工。

因噪声扰民被投诉。

当地有关部门查处时，实测施工场界噪声值为75dB。

事件3：施工班组利用塔式起重机转运材料构件时，司机操作失误导致吊绳被构筑物挂断，构件高处坠落。

造成地面作业人员2人重伤，其中1人重伤经抢救无效死亡，5人轻伤。

事故发生后，现场有关人员立即向本单位负责人进行了报告。

该单位负责人接到报告后，向当地县级以上安全监督管理部门进行了报告。

问题1.埋弧焊适用于焊接大型钢管柱构件的哪些部位?焊接工艺评定时，应制定哪些焊接工艺参数?2.事件1中，施工总承包单位还应补充编制哪几项安全专项施工方案?3.针对事件2，写出施工总承包单位组织夜间施工的正确做法。

4.事件3中，安全事故属于哪个等级?该单位负责人应在多少时间内向安全监督管理部门报告?32、(二)某机电工程公司施工总承包了一项大型气体处理装置安装工程。

气体压缩机厂房主体结构为钢结构。

厂房及厂房内的2台额定吊装重量为35t的桥式起重机安装分包给专业安装公司。

一级建造师历年真题下载2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！一级建造师考试历年考试真题：/ejORs7更多精品备考资料及资讯2015一级建造师考试交流群：171899583（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题）一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意)1、电站锅炉炉墙上型钢制作的刚性梁通常采用( )制成。

A.工字钢B.T型钢C.角钢D.槽钢【参考答案】A。

此题考查的是电站锅炉炉壁的材料要求。

电站锅炉钢架的立柱通常釆用宽翼缘H型钢；为确保炉膛内压力波动时炉墙有一定的强度，在炉墙上设有足够强度的刚性梁。

一般每隔3m左右菠设一层，其大部分采用强度足够的工字钢制成。

参见教材P3。

2.异步电动机与同步电动机相比，其缺点是()。

A.结构较复杂B.功率因数低C.价格较贵D.启动麻烦【参考答案】B。

此题考查的是异步电动机的缺点。

异步电动机其缺点是：与直流电动机相比，其启动性能和调速性能较差；与同步电动机相比，其功率因数不高，在运行时必须向电网吸收滞后的无功功率，对电网运行不利。

参见教材P23。

3.下列测量点中，不属于管线定位主点的是()。

A.中点B.起点C.终点D.转折点【参考答案】A。

此题考查的是管线定位主点。

管线的起点、终点及转折点称为管道的主点。

参见教材P31。

4.广泛应用于碳钢和低合金钢焊接的保护气体，成本较低的是()。

A.氩气B.氦气C.二氧化碳D.氩气和二氧化碳的混合气体【参考答案】C。

此题考查的是C02气阼作为保护气体的用途。

C02气体：是唯一适合于焊接的单一活性气体， C02气体:保护焊具有焊速高、熔深大、成本低和全空间位置焊接，广泛应用于碳钢和低合金钢的焊接。

参见教材P54。

5.设备安装精度控制中，采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是( )。

A.解决设计存在的问题B.抵消过大的安装积累误差C.修补制造的加工缺陷D.补仓零部件的装配偏差【参考答案】B。

2014年一级建造师项目管理模考冲刺卷一一、单项选择题（共70 题，每题1 分。

每题的备选项中，只有1 个最符合题意）1.建设工程项目管理指的是至项目开始到项目完成，通过（）使项目的目标得以实现。

A.项目控制和项目协调B.项目组织和项目控制C.项目策划和项目控制D.项目策划和项目组织2.系统的目标决定了系统的组织，这是组织论的一个重要结论，所以（）是项目管理的目标能否实现的决定性因素。

A.方法B.组织C.工具D.措施3.某建设工程内规模不大，参与单位不多，为了提高管理效率，避免矛盾指令对整个系统运行的影响，最适合采用的组织结构模式是（）。

A.线性组织结构模式B.职能组织结构模式C.矩阵组织结构模式D.传统的组织结构模式4.建设工程项目实施阶段目标分析和再论证的主要工作内容有（）。

A.实施期组织总体方案B.项目编码体系分析C.建立编码体系D.确定项目质量目标5.关于设计任务委托模式，下列表述错误的是（）。

A.国际上，工业发达国家设计单位的组织体制和中国有区别，多数是专业设计事务所而不是综合设计院B.国际上建筑师事务所往往起着主导作用，其他专业设计事务所则配合做相应的设计工作C.我国业主方主要是通过设计招标选择设计单位D.国际上是通过设计招标与设计竟赛相结合的方式选择设计单位6.根据《建设工程项目管理规范》的规定，下列不属于项目管理实施规划的内容的是（）。

A.总体工作计划B.项目采购与资源管理规划C.项目目标控制措施D.职业健康安全和环境管理计划7.下列为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是（）。

A.重视计算机软件的应用B.编制进度控制工作流程C.实行班组内部奖罚D.用大模板代替小钢模8.项目人力资源管理的目的是（）。

A.调动项目参与人的积极性B.建立广泛的人际关系C.对项目参与人员进行绩效考核D.招聘或解聘员工9.建设工程项目目标动态控制的核心是( )。

A.合理确定计划值B.认真收集实际值C.适当调整工程项目目标D.比较分析,采取纠偏措施10.根据《建设工程项目管理规范》(GB／T50326—2006)，项目管理规划大纲应由（）组织编制。

2014年全国一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》考前冲刺模拟试卷（第三套）一、单项选择题(共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、假冒他人专利，情节严重的，应判处( )。

A.3年以下有期徒刑或拘役B.5年以下有期徒刑或拘役C.3年以上7年以下有期徒刑D.5年以上8年以下有期徒刑2、行政责任的承担方式包括行政处罚和( )。

A.行政处分B.行政复议C.行政诉讼D.行政许可3、当事人向人民法院申请证据保全，不得迟于( )届满前的7日。

A.送达期限B.答辩期限C.举证期限D.上诉期限4、商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径，关于仲裁的审理表述正确的是( )。

A.审理方式分为开庭审理和不公开审理B.仲裁庭作出的裁决送达双方当事人后即生效C.当事人对裁决有异议，应当在裁决作出之日起6个月内向基层法院提出撤销D.仲裁庭的组成不合法的，将被裁定不予执行仲裁裁决5、甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求( )承担违约责任。

A.丙B.乙C.乙和丙共同D.乙或者丙6、集体劳动合同由用人单位与( )签订。

A.工会B.职工代表大会C.员工集体D.股东代表7、按照《注册建造师执业工程规模标准规定(试行)》的规定，下列关于注册建造师执业的工程规模标准的表述中，正确的是( )。

A.建筑工程专业中的房屋建筑工程分为10个工程类别B.-般房屋建筑，工程划分为工业、民用与公共建筑工程三类项目C.工业、民用与公共建筑以建筑物的层数划分，28层以上为大型工程项目D.-级注册建造师可担任大、中、小型项目施工负责人8、按照《劳动合同法》的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是( )。

A.被派遣劳动者应与用人单位签订劳动合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的低生活保障标准按月支付生活费9、某施工单位作业1二长将施工挖掘出来的文物据为己有，单位领导多次催促后仍拒不上交，则其有可能面临的处罚是( )。

一级建造师历年考试真题及答案下载（含解析）2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！一级建造师考试历年考试真题：/ejORs7更多精品备考资料及资讯2015一级建造师考试交流群：171899583（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题）(一)单项选择题1. 根据我国《建筑法》，合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资，建设单位可以( )。

P253A. 指定生产厂B. 指定供应商C. 提出质量要求D. 指定具体品牌2. 施工承包企业按经监理工程师依据合同和相关法规审批的施工质量计划组织施工，如导致工程质量问题，则责任由( )承担。

P168A. 建设单位B. 监理单位C. 施工承包企业D. 监理单位和施工承包企业共同3. 建设工程项目决策阶段策划的主要任务是( )。

P 1A. 定义如何组织项目建设B. 定义项目开发或建设的任务和意义C. 定义如何组织项目开发D. 定义项目开发的程序和内容4. 建立建设工程的项目质量控制系统时，首先应完成的工作是( )。

P 163A. 制定系统质量控制制度B. 编制系统质量控制计划C. 分析系统质量控制界面D. 确立系统质量控制网络5. 建设工程的项目信息门户是基于互联网技术的重要管理工具。

可以作为一个建设工程服务的项目信息门户主持者的是( )。

P 314A. 建设行政主管部门B. 设计单位C. 业主委托的工程顾问公司D. 施工单位6. 政府质量监督机构对建设工程质量的监督包括监督检查工程实体的施工质量和( )。

P 180A. 监督检查施工项目进度及投资B. 监督工程建设各方主体的质量行为C. 监督检查施工现场的安全状况D. 验收工程项目施工质量7. 在进行施工进度控制时，必须树立和坚持的最基本的工程管理原则时( )。

P 117A. 在确保工程质量的前提下，控制工程的进度B. 在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡C. 在确保工程投资的前提下，控制工程的进度D. 在满足各项目参与方利益最大的前提下，控制工程的进度8. 在建设工程项目进度计划系统中，由业主方、设计方、施工和设备安装方编制的进度计划应与( ) 编制的进度计划相互协调。

一、单项选择题(共70题，每题1 分。

每题的备选项中，只有1 个最符合题意)1. 根据我国部门法体系，以下不属于行政法的是( )。

A.城乡规划法B. 建筑法c. 环境影响评价法D.安全生产法2. 法人应当具备的条件不包括( )A. 依法成立B. 有自己的名称、组织机构c. 有必要的财产或者经费D.能够独立承担无限民事责任3. 王某是施工单位的法定代表人，其参加某工程招标活动的行为属于( )。

A. 委托代理B. 指定代理c. 代表行为D.表见代理4. 以下物权利1 类，基于法律规定直接产生的是( )。

A.地役权B. 质权c. 抵押权D. 留置权5. 同一动产已先后设立抵押权和股权，该动产又被留置，( )优先受偿。

A.抵押权人B. 质权人c. 留置权人D.巳登记的担保物权人6. 施工单位与A材料供应商订立材料买卖合同，但误将材料款支付给了B材料供应商，施工单位要求B材料供应商返还货款的依据是( )。

A.侵权B. 合1ft]C.无因管理D. 不当得利7. 债是( ) ，在当事人之间产生的特定的权利和l义务关系。

A.依强合同约定B. 依照法律规定c. 依照合同约定和法律规定D.依照合同约定或法律规定8. 某建设单位委托某设计院进行一个工程项目的设计，设计院委派设计师张某完成该设计，合同中对工程设计图的归属并无约定。

现建设单位拟将设计图用于另一肉类项目，应当征得( )同意。

A.设计院B. 张某c. 设计院和张某D.建设单位自行决定9. 根据《专利法>>，发明专利权的期眼为20年，自( )之日起计算。

A.发明专利申请人申请之曰B. 国务院专利行政部门收到申请公开之日c. 国务院专利行政部门公告授予专科权之日D. 国务院专利行政部门公布发明专利申请之日10. ((担保法》规定，因( )发生的债权，债务人不震行债务的，债权人有权留置。

A.加工承揽合同B. 买卖合同-1.c.借款合同D.建改工程合同11. 以下担保方式中，债权人不具有优先受偿权的是( )。