一年级建造师建设工程法规试题答案附后

2023年一级建造师-建设工程法规及相关知识考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(多项选择题)(每题2.00 分)施工企业发生变更后,应限期到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续,具体变更的情形包括（）。

A. 企业名称变更B. 企业注册地址变更C. 企业股东变更D. 企业法定代表人表更E. 企业资产变更正确答案：A,B,D,2.(多项选择题)(每题 2.00 分)关于所有权的说法，正确的有（）。

A. 所有权人对自己的不动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利B. 法律规定专属于国家所有的不动产和动产，任何个人不能取得所有权C. 收益权是所有权内容的核心D. 所有权的行使，不得损害他人合法权益E. 所有权人有权在自己的动产上设立用益物权和担保物权正确答案：A,B,D,E,3.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于建设用地使用权，下列说法正确的是( )。

A. 建设用地使用权存在于公有的土地上，包括全民所有制和集体所有制B. 设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式C. 国家严格限制以出让方式设立建设用地使用权D. 严禁农用地转为建设用地正确答案：B,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订了一份劳动分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工人每日80元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。

根据我国《合同法》的规定，此分包合同()。

A. 合法有效B. 因损害社会公共利益而无效C. 因显失公平而可撤销D. 因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效正确答案：D,5.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于民间借款合同，以下说法正确的是（）。

A. 自然人之间的借款合同，自贷款人签订合同时生效B. 借贷双方约定的利率超过年利率24%，超过部分的利息约定无效C. 借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效D. 借贷双方约定的利率超过年利率36%，利息约定全部无效正确答案：C,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)建设单位甲与施工企业乙签订施工合同后，乙按约定投保了建筑工程一切险，并经甲同意将幕墙工程分包给丙公司，该工程由丁公司负责监理。

一级建造师《建设工程法规》真题答案及解析一、单项选取题(共70题,每题1分,每题备选项中,只有1个符合题意)1.依照《绿色施工导则》,处在基坑降水阶段工地,宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水,养护用水,冲洗用水和某些生活用水。

A．地下水B．市政自来水C．雨水D．中水2.依照《建设工程安全生产管理条例》,注册执业人员未执行工程建设强制性原则可责令其停止执行()。

A.1个月以上3个月如下B.3个月以上1年如下C.3个月以上2年如下D.6个月以上1年如下3、某施工公司承揽拆除旧体育馆工程,作业工程中,体育馆屋顶突然坍塌,压*人,重伤11人,依照《生产安全事故报告和调查解决条例》,该事故属于( )。

A.特别重大事故B.重大事故C.普通事故D.较大事故4.依照《建筑施工公司负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间()。

A.80%B.70%C.60%D.50%5.依照《建设工程安全生产管理条例》,出租单位在订立机械设备租赁合同步,应出具( )。

A．购货发票B．检测合格证明C．产品使用阐明书D．相应图片6.关于在文物保护单位保护范畴和建设控制地带内从事建设活动说法,对的是()。

A.文物保护单位保护范畴内及其周边一定区域不得进行爆破作业B.在重点文物保护单位保护范畴内进行爆破作业,必要经国务院批准C.因特殊状况需要在文物保护单位保护范畴内进行爆破作业,应经核定发布该文物保护单位人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位保护范畴内进行爆破作业,必要经国务院文物7.某高速公路项目进行招标,开标后容许()。

A.评标委员会规定投标人以书面形式澄清含义不明确内容B.投标人再增长优惠条件C.投标人撤销投标文献D.招标人更改招标文献中阐明评标定标办法8.依照《水污染防治法》,公司事业单位发生事故或者其她灾害性事件,导致或者也许导致水污染事故,应当及时启动本单位应急方案,采用应急办法,并向( )县级以上地方人民政府或者环保主管部门报告。

2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题一、单项选择题（共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列单位中，可以担任政府投资项目工程总承包单位的是( )。

A.该项目的代建单位B.该项目的项目管理单位C.该项目的造价咨询单位D.初步设计文件公开的该项目的设计文件编制单位【答案】D【解析】工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。

政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。

可以参与公开投标。

2.下列文件中，可以对强制性标准的制定作出规定的是( )。

A.部门规章B.国务院决定C.地方性法规D.地方政府规章【答案】B【解析】法律、行政法规和国务院决定对强制性标准的制定另有规定的，从其规定。

3.下列法律文件中，属于我国法的形式的是( )。

A.宗教法B.判例C.国际条约D.人民法院的判决书【答案】C【解析】习惯法、宗教法、判例不是我国法的形式。

4.根据《建设工程质量管理条例》组织竣工验收的主体是( )。

A.施工企业B.监理单位C.建设单位D.建设工程质量监督机构【答案】C【解析】建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

5.下列物权中，自合同生效时设立的是( )。

A.地役权B.建设用地使用权C.居住权D.机动车使用权【答案】A【解析】地役权自地役权合同生效时设立。

6.下列各项属于要约的是( )。

A.招标文件B.投标文件C.拍卖公告D.商业广告【答案】B【解析】在建设工程招标投标活动中，招标文件是要约邀请，对招标人不具有法律约束力；投标文件是要约，应受自己作出的与他人订立合同的意思表示的约束。

A.在施工时间、施工现场，酗酒后受伤B.在施工时间、施工现场，斗殴受伤C.患职业病D.上下班途中，因本人主要责任的交通事故【答案】C【解析】认定为工伤：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

2024年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析一．单选题（本大题共70小题，每小题5分，共350分）题1．关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。

A．工程监理单位可以转让工程监理业务B．工程监理单位不得与被监理工程的承包单位有隶属关系C．未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D．未经工程监理单位盖章，建设单位不拨付工程款【答案】B【解析】工程监理单位不可以转让工程监理业务；A错误。

未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

C错误。

未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

D错误。

题2．从建筑物上坠落的物品造成他人损害，经调查难以确定具体侵权人，除能够证明自己不是侵权人的外，补偿主体为（）。

A．建筑物全体业主B．物业服务企业C．可能加害的建筑物使用人D．居民委员会【答案】C【解析】经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

题3．下列情形中，应当判定为施工安全管理重大事故隐患的是（）。

A．建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业B．施工企业未取得安全生产许可证C．施工从业人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作D．分部分项工程未编制、未审核专项施工方案【答案】A【解析】A选项正确：建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。

B选项不属于：建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；擅自施工的。

（没证还擅自作业的才算）C选项不属于：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作；（不是所有的施工从业人员）D选项不属于：应该是危险性较大的分部分项工程。

题4．关于建造师基本权利和义务的说法，正确的是（）。

A．接受继续教育是其权利而非义务B．在本人执业活动中形成的文件上签字是其义务而非权利C．本人的注册证书应当交由聘用单位保管D．协助注册管理机关完成相关工作是其义务【答案】D【解析】A选项错误，接受继续教育既是其权利也是其义务。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共150题）1、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。

A.1B.2C.12D.24【答案】 D2、下列关于基本医疗保险的表述，正确的是( )。

A.应由用人单位缴纳基本医疗保险费B.参加职工基本医疗保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴纳达到国家规定年限的，无须再缴费C.个人跨统筹地区就业的，基本医疗保险关系作废D.基本医疗保险基金支付范围包括应当由公共卫生负担的部分【答案】 B3、某施工企业对建设行攻主管部门的行政处罚不服，向人民法院提起了行政诉讼。

关于本案中的举证责任，下列说法正确的是（）。

A.举证责任的分配原则是“谁主张，谁举证”B.建设行政主管部门在诉讼过程中不得自行取证C.施工企业对没有违法的事实负有举证责任D.作出该行政处罚的依据应当由施工企业提供【答案】 B4、关于仲裁和解的说法,正确的是（）A.当事人中请仲裁后达成和解协议的,应当撤回仲裁申请B.当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,不得再根据仲裁协议申消仲裁C.当事人申请付裁后和解的,应当在仲裁庭的主持下进行D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书【答案】 D5、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。

A. 必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B. 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C. 即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D. 此约定即使写入合同中，也属无效条款【答案】 B6、增值税纳税人从事下列应税销售行为中,适用9%税率的是()。

A.境内单位跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产B.销售不动产C.纳税人出口货物D.销售货物【答案】 B7、安全生产社会监督可以采取的方式不包括()。

A.工会民主监督B.公众举报监督C.有关行政主管部门监督D.社区报告监督【答案】 C8、根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。

2024年一级建造师《建设工程法规》真题（后附：答案及解析）一、单项选择题（共70题，每题1分。

每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。

选对每题得1分，没选或错选均不得分）1、根据《建筑法》，以欺骗手段取得建筑业企业资质证书的，应当承担的法律责任是( )。

A、注销资质证书B、罚金C、行政拘留D、吊销资质证书2、根据《仲裁法》，下列纠纷中，能够约定仲裁的是( )。

A、婚姻纠纷B、融资租赁合同纠纷C、继承纠纷D、监护纠纷3、根据《消防法》，单位的消防安全责任人是( )。

A、单位实际控制人B、单位安全部门负责人C、单位行政部门负责人D、单位主要责任人4、根据《水污染防治法》禁止设置排污口的是( )。

A、风景名胜区水体B、货运码头C、饮用水水源保护区内D、具有特殊经济文化价值的水体5、下列文物中，可以属于私人所有的是( )。

A、古文化遗址B、古墓葬C、祖传的字画D、石窟寺6、建设工程竣工后，应当及时组织验收的主体是( )。

A、总承包单位B、建设单位C、监理单位D、质量监督机构7、施工作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所，体现作业人员的主要权利是( )。

A、施工作业危险的知情权B、紧急避险权C、对危险行为的检举权D、请求民事赔偿权8、承包人起诉发包人支付工程价款，经传票传唤，诉讼参加人无正当理由拒不到庭的，人民法院的下列做法中，正确的是( )。

A、承包人拒不到庭的，缺席判决B、第三人拒不到庭的，裁定中止案件审理C、证人拒不到庭的，按撤诉处理D、发包人拒不到庭的，缺席判决9、关于劳动争议仲裁委员会设立的说法，正确的是( )。

A、直辖市人民政府可以决定在区、县设立B、按照行政区分层层设立C、省、自治区人民政府只能决定在设区的市设立D、设区的市仅能设立1个劳动仲裁委员会10、关于专利权的说法，正确的是( )。

A、授予专利权的外观设计，应当具备新颖性、创造性和实用性B、《专利法》规定的发明创造是指发明、实用新型和外观设计C、发明专利权的期限自专利权授予之日起计算D、外观设计专利权的期限为10年11、施工企业的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人请求并经施工企业修理后造成逾期交付的，施工企业( )。

2023年-2024年一级建造师之一建工程法规题库附答案（典型题）单选题（共45题）1、某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为 2018 年 3 月 1 日和2019 年 10 月 1 日，2019 年 10 月 20 日工程实际竣工并交付。

2019 年 11 月 5 日施工单位提交竣工结算文件。

由于发包人未按约定付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。

A.2020 年 10 月 20 日B.2020 年 4 月 1 日C.2020 年 4 月 20 日D.2020 年 5 月 5 日【答案】 C2、以下关于法人的说法，错误的是（）。

A.法人以其部分财产独立承担民事责任B.法人的产生必须经过法定的程序C.法定代表人因执行职务造成他人损害时，由法人承担民事责任D.法人以其主要办事机构所在地为住所【答案】 A3、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。

A. 由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B. 由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C. 由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D. 由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【答案】 D4、关于抵押实现的说法，正确的是（）。

（2016）A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之曰起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿【答案】 B5、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理C.人民法院对行政安全宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】 C6、某工程分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，Ⅰ号建筑竣工后未经验收发包人提前使用。

2024年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案1.【单选题】关于居住权的说法，正确的是()。

A. 当事人应当采用书面形式订立居住权合同B. 居住权自居住权合同生效时设立C. 居住权可以继（江南博哥）承D. 居住权人有权出租设立居住权的住宅正确答案：A参考解析：A选项正确，设立居住权，当事人应当采用书面形式订立居住权合同。

B选项错误，居住权自登记时设立。

C选项错误。

居住权不得转让、继承。

D选项错误。

设立居住权的住宅不得出租，但是当事人另有约定的除外。

1.【单选题】关于居住权的说法，正确的是()。

A. 当事人应当采用书面形式订立居住权合同B. 居住权自居住权合同生效时设立C. 居住权可以继承D. 居住权人有权出租设立居住权的住宅正确答案：A参考解析：A选项正确，设立居住权，当事人应当采用书面形式订立居住权合同。

B选项错误，居住权自登记时设立。

C选项错误。

居住权不得转让、继承。

D选项错误。

设立居住权的住宅不得出租，但是当事人另有约定的除外。

2.【单选题】关于占有的说法，正确的是()。

A. 在施工过程中，施工企业对施工场地的占有属于自主占有B. 在施工过程中，建设单位对施工场地的占有属于他主占有C. 在施工过程中，施工企业对施工场地的占有属于恶意占有D. 占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物正确答案：D参考解析：AC选项错误；施工企业对施工场地的占有属于他主占有。

B选项错误；在施工过程中，建设单位对施工场地的占有属于自主占有；3.【单选题】关于专利权的说法，正确的是()。

A. 授予专利权的外观设计，应当具备新颖性、创造性和实用性B. 《专利法》规定的发明创造是指发明、实用新型和外观设计C. 发明专利权的期限自专利权授予之日起计算D. 外观设计专利权的期限为10年正确答案：B参考解析：A错误。

授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

除了新颖性外，外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、需要施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程包括()。

A.起重吊装工程B.地下暗挖工程C.爆破工程D.大模板工程【答案】 B2、根据《民法典》，下列要约中，可以撤销的有（）。

A.要约人确定了承诺期限的要约B.要约人明示不得撤销的要约C.已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作【答案】 C3、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。

A. 费用和工期损失全部由承包商承担B. 费用和工期损失全部由业主承担C. 费用由承包商承担，工期给予顺延D. 费用由业主承担，工期不顺延【答案】 A4、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。

该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。

2016A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【答案】 A5、根据《个人所得税法》，下列哪些个人应就在中国境内和境外取得的所得依法缴纳个人所得税（）。

A.在中国境内有所住B.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计180天C.在中国境内无住所，但自2018年9月1日至2019年2月1日在中国连续工作D.在中国境内无住所，但是其持股公司在中国【答案】 A6、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】 A7、以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是()。

2024年一级建造师-建设工程法规及相关知识考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。

在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。

该案中水泥的损失应由（）。

A. 丙公司承担B. 甲施工企业承担C. 乙公司承担D. 甲施工企业和丙公司分担2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。

在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。

该案中水泥的损失应由（）。

A. 甲施工企业承担B. 乙公司承担C. 丙公司承担D. 甲施工企业与丙公司分担3.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于建设工程承包制度，下列说法中正确的是（）。

A. 按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商B. 加强对政府投资工程项目的管理，对建设资金来源不落实的政府投资工程项目可以批准，但必须公开招标C. 政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设D. 政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进行建设4.(单项选择题)(每题 1.00 分)李某借用甲公司的资质承揽了乙公司的装修工程，因为偷工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失（）承担赔偿责任。

A. 仅由甲公司B. 由甲公司和李某共同C. 仅由乙公司D. 仅由李某5.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列施工合同中,属于可撤销合同的有().A. 施工合同订立时,工程款支付条款显失公平B. 另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致C. 承包人对合同的价款有重大误解的D. 发包人胁迫民营企业承包人签订的E. 承包人将部分工程违法分包的6.(单项选择题)(每题 1.00 分)我国一级建造师执业资格的注册管理机构是（）。

2024年一级建造师之一建工程法规真题精选附答案单选题（共45题）1、《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（）。

A. 部门标准B. 国家标准C. 企业标准D. 行业标准【答案】 A2、依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。

A.施工单位实施隐蔽工程B.建设单位拨付工程款C.大型非标构件进行吊装D.商品混凝土应用于基础工程【答案】 B3、根据《著作权法》，自然人作品著作权是（）。

A.随作品的发表而自动产生B.随作品的创作完成而自动产生C.在作品上加注版权标记后自动产生D.在作品以一定的物质形态固定后产生【答案】 B4、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。

3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下列说法正确的是（）。

A. 主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任B. 主体结构的最低保修期限应是设计的合理使用年限，施工单位需要承担保修责任C. 施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D. 由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任【答案】 B5、某建筑施工企业接到《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》后,立即组织治理,在确认重大隐患消除后,申请解除督办,但经审查不合格,则该企业()。

A.继续实施挂牌督办B.停止施工继续治理C.不需治理,继续施工D.等待下一次挂牌督办通知书【答案】 A6、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。

A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】 B7、在某建设项目施工中形成的下列债权中，不属于合同之债的是()。

A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位向材料供应商支付材料款D.材料供应商向施工单位交付材料【答案】 B8、甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则( )。

2023年-2024年一级建造师之一建工程法规通关题库(附带答案)单选题（共45题）1、关于建设工程分包的说法，正确的是（）（2014）A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自由确定D.分包的工作内容没有限制【答案】 B2、下列不属于委托代理关系终止原因的是（）。

A. 代理期限届满或代理事务完成B. 被代理人取消委托或代理人辞去委托C. 代理人丧失民事行为能力或代理人死亡D. 被代理人取得或恢复民事行为能力【答案】 D3、在没有书面约定的情况下，因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，（）法院没有管辖权。

A. 施工行为地B. 被告住所地C. 合同履行地D. 原告住所地【答案】 D4、按照《招标投标法》及相关法规的规定，招标代理机构可在其资质等级范围内为招标人委托办理招标事宜，包括（）。

A. 拟定施工方案B. 编制标底C. 组织开标、评标、定标D. 商签合同【答案】 B5、集体劳动合同由（）代表企业职工一方与用人单位签订。

A. 工会B. 职工代表大会C. 员工代表D. 股东代表大会【答案】 A6、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。

当该合同产生纠纷时，当事人（）。

A. 应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B. 既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉C. 只能向合同履行地的人民法院起诉D. 必须重新确定受诉人民法院【答案】 C7、某项目工程为了赶工期昼夜施工，严重影响相邻小区居民的休息，经劝阻无效后小区居民联合要求停止夜间施工，并赔偿2 万元作为赔偿。

小区居民与该施工企业之间的关系，说法正确的是（）。

A.构成了不当得利之债B.构成了无因管理之债C.构成了侵权之债D.没有债的关系【答案】 C8、职工按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工或其直系亲属、工会组织可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。