施工索赔报告10篇
施工索赔报告（一）：
工程索赔报告书
一、总论
前言：2006年4月，乙公司参与了由甲公司（下称贵司）投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标，且我司获得中标，中标价为671.121万元，该工程设计为全框架四层现浇结构，建筑面积12302.84㎡。在施工合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关资料进场施工，并要求加班加点，务必在2006年8月25前完成所有施工资料。按照贵司要求和监理工程师指示，迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了永川项目部，委派汪某为本项目总指挥，组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子，抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。我司于2006年4月20日正式进场施工，按照设计施工资料和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。为了满足施工现场材料的需要，我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要，还在项目部下设立了材料采购组，保障施工材料的质量和施工需要数量，2006年5月上旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。2006年5月31日前，施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。进场施工前及施工过程中，在技术性民工很难招聘的状况下，承诺不低于重庆市2005年度平均工资待遇，且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上，且承担民工单边路费的许诺下，从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工，同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工，均签署了劳务合同书，至2006年5月31日，工地民工达126人，加上劳务班组负责人，共计130余人，实行三班倒轮休制，加班加点施工。为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息，顺利完成施工任务，我司投资数万元搭建工棚，购买空调，创造良好的施工环境。2006年5月31日前，我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行，施工现场如火如荼。
索赔事项概述：2006年6月1日，当我司施工现场全面正规化、正常化，正在紧锣密鼓，井井有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工，且工程已经完成基础部分和第一层的主体结构工程时，贵司单方决定将食堂及活动中心由招标文书确定的四层全框架改建为两层，原三、四层施工资料全部取消，致使我司的所有计划务必重新调整，也导致我司在人、材、物等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约职责，造成多项直接和
间接损失。
索赔要求：由于我司向贵司索赔的事由是贵司单方变更施工资料，故索赔要求包括下列方面：
（1）人工费。包括：a、2006年6月1日前，为了完成原工程总量加班、加点而额外支付的人工费用；b、因总工程量减少，按照劳务合同支付给民工的补偿金及路费。
（2）材料费。包括租赁材料（钢管、模板）、购买材料（线管、电线、塑钢窗、钢材、木材）两方面。a、由于购买材料超过实际用量而增加的材料购买费用及相应资金利息损失；b、按原施工组织设计租赁但超过实际需要的周转材料的租赁费损失；c、缩短使用期限，提前终止周转材料租赁合同违约金；
（3）施工机械损失（塔机、挖掘机）。a、2006年6月1日前，为了按计划完成施工任务而采用塔机垂直运输使用费（含实际使用费和违约金）；b、2006年6月1日前，为了按计划完成施工任务而采用挖掘机，比人工挖掘增大部分损失；c、因减少总工程量致使塔机、挖掘机租赁合同提前解除的违约损失；
（4）工地管理费。指我司按照计划工作量与实际工作量差异而额外支付的工地管理费；包括a、增大活动板房、临时房屋、道路、围墙等临时设施投资损失及生活用品损失；b、2006年5月31日前，为了满足贵司施工期限要求，我司加大施工现场人员配置和各方面管理而增加的支出；
（5）利息。由于工程变更而我司实际多投资资金的利息，包括：a、为满足施工需要，多支付商品砼合同预付款利息损失；b、多垫付工程款资金利息损失；
（6）利润。指原计划和此刻实际施工部分利润差额。
索赔编写组及审核人员：
二、索赔根据部分
索赔事件发生状况：我司从2006年4月20日正式进场施工至2006年5月31日，除我司与监理工程师及贵司正常往来的工作联系外，三方没有任何分歧意见，个性是我司在接到贵司的相关指令后，均在合理范围内予以处理，没有任何违约或其他原因出现工程质量问题及延误工期。2006年6月1日，监理工程师及贵司事前没有透露任何信息的状况下，贵司突然通知大幅度变更施工量，导致我司在施工组织和材料准备、人员安排等方面没有任何时间和机会避免和减少损失，致使我司损失个性大。
递交索赔意向书状况：我司除组织工作组到施工现场问题情绪外，也按照施工行业索赔普遍做法，在索赔事件发生后28天内（实际在2006年6月日递交索赔意向书），向贵司工程师发出了索赔意向通知，
充分证明了我司的索赔要求，并列明了索赔的基本项目。
索赔事件处理状况：在索赔事件发生并书面通知我司现场负责人李某，当日我司董事会获悉
变更通知后，立即召开公司高层管理人员会议，会议研究决定：服从贵司的变更指令，但同时提出因此造成的我司的损失应由贵司承担，便委托现场负责人李某与监理工程师和贵司联系，客观反映我司因此而面临的诸多问题和造成的损失，我司现场管理人员、技术人员十分不理解，个性是130余民工及劳务负责人获悉此消息后，立即全面停工并到永川项目部提出要求：一、立即结算并支付所有工资，停止施工；二、如果不立即结算并支付，能够暂时继续施工，听从现场安排。但在通知减员时，应按照劳务合同约定，补偿被减民工一个月工资并支付返家或展转他处的单边路费。我司获悉消息后，为了稳定民工情绪，减
少施工现场因民工问题而震荡和停工，顺利完成余下施工任务，立即抽调相关人员组成工作组到现场办公，最后与民工达成协议，同意按照劳务合同约定补偿被减民工一个月工资并支付返家或展转他处的单边路费；同时通知正在履行的其他合同立即暂停履行，并用心协商处理善后事宜，尽力减少因工程量变更而造成的损失。我司在处理本事件中，付出了艰辛的劳动，化解了众多矛盾，协调了各方面关系，也支付了许多额外费用，我司认为在避免和减少损失方面，已竭尽全力。在索赔事件发生后，我司与贵司是用心配合的，在处理事件时是快速有效，不存在任何过错和不当行为。
索赔要求的合同依据：由于贵司的学生食堂及活动中心工程招投标时间紧迫，且在招投标后还没来得及签署合同，贵司便要求我司进场施工，而至今贵司仍没有与我司签署正式书面施工合同书，故本项目的索赔合同依据仅有：①中标通知书；②投标书及其附件；③开工通知书。
三、计算部分
索赔总额：依据本事件产生的原因和涉及的范围，我司按照建筑行业施工索赔及永川项目部实际损失分为9大项，共计索赔总额为：2064673.00元
各项计算单列如下（详细计算清单见索赔计算书）：
（1）前期投资损失合计为：191760.00＋5476.67=197236.70元。
（2）周转材料租金损失为：101600.00+222620.00=324220.00元（3）项目部采购的材料和签定的材料采购合同的违约损失：
（4）工程管理费用、经营费用损失及公司完成减少工程合法的利润损失合计为115014.90+76629.32+288022.00=479666.20元。
（5）塔吊设备的租赁损失，各类机械设备的租赁损失合计为[由
整理]
（6）工程临设费用增大的损失:6463.79+52734.00=59197.79元（7）工程垫付资金利息损失合计为20932.04元
（8）提前解除劳务合同损失合计为元
（9）商品砼预付款资金利息损失为2580.88元。
各项计算依据及证据：
（1）前期投资损失：197236.70元
按照工程原设计建筑面积12302.84㎡，设计变更后的建筑面积6405.04㎡，减少建筑面积5897.8㎡.减少工程量比例为47.94%，本工程的所有前期投资为40万元，按照比例损失额为191760.00元，相应资金利息为5476.67元（预计4个月期限，即2006年9月30止，超过此期限，利息损失继续计算）；两项合计为
证据：财务报表。
（2）周转材料租金损失：546840元
a、钢管租赁损失：按照租赁合同约定支付租金至少为113天（2006年5月10日---2006年8月31日），变更后工期为66天，减少实际使用期限为47天，应当多支付钢管租金59690.00元；同时，施工组织设计的变更，导致租赁钢管比实际需要钢管多一倍，其多租赁部分钢管
损失41910.00元，两项合计为元。
证据：租赁合同
b、模板租赁损失：按照租赁合同约定支付租金至少为113天（2006年5月10日---2006年8月31日），变更后实际施工期限为66天，减少47天，多支付租金为120320.00元。同时，施工组织设计的变更，导致租赁模板比实际需要模板多一倍，其多租赁部分模板损失102300.00元，两项合计为222620.00元。
施工索赔报告（二）：
********路面整治工程施工索赔报告
致:*******市政工程管理中心
*******工程咨询监理有限公司:
我公司承建*******路面整治工程于2014年8月15日正式与贵方签订合同，合同签订后，我公司根据合同要求的开工日期，为了确保施工顺利进行，用心准备机械、人员、材料，施工人员住房等，并与相关单位签订了合同。但因贵中心设计修改，至今未开工，造成我公司相应的经济损失。根据通用合同条款，第11.2条规定:因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师因以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。同时合同专用第13.1规定:双方约定的工期顺延的其
他状况:由于发包人原因延误，工期顺延，承包人对有关停工和工期顺延造成的经济损失与发包人共同协商解决损失费用。现将对我公司造成的损失报告如下:附件:
附件1、
附件2、
附件3、
**************有限公司
施工索赔报告（三）：
致：xx矿业有限职责公司技改部。
xxxx监理公司。
我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。
1：我方从2007年5月13日开工以来用心组织施工队伍不分昼夜的紧张施工，5月19日验收基层合格，5月20日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日午后10点才重新施工，其中发生的人工费和机健费用如下：
5.21至5.28共计7天时间，每一天工作12小时：早晨5点至8点，午后9点至13点，下午15点至20点。
1}：人工费：管理人员：五人*7=35日*1.5=52.5工日。施工人员：21人*7=147日*1.5=20.工日。2：}机键费：压路机7*一小时400元*12=33600元装栽机7*一小时200元*12=16800元2：在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土基础施工时，有因大网高压停电而发生的停工费用：
6.19午后10：00左右停电至21日午后11：30来电共计：停工工时25.5小时。
1：管理人员：5人*25.5/8=16.2工日。2：钢筋工：8人*25.5/8=25.5工日。3：木工班：17*25.5/8=54.2工日。4：施工班：22人*25.5/8=70.13工日。5：其他工人：12*25.5/8=38.32工日。
以上是我方发生的实际费用，敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走。
xx中原建司十四项目部
2007.6.23
施工索赔报告（四）：
工程索赔费用报告书
一、索赔成立
1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或
直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为职责或风险职责。
二、工程索赔的依据
按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述
由我单位承建的，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位用心组织进场，投入超多机械设备和人员以确保施工工期。然自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。
根据甲方带给的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在超多石方，局部存在成片超多石方，与原设计地质状况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。
根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场状况，对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项发包人向承包人带给地质勘察资料等相关基础资料，并对所带给资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存
在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担职责。
四、索赔项目
索赔事件性质分以下几种：1、工期延长索赔，2、工程变更索赔，3、工程中断索赔，4、工期终止索赔，5、工程加速索赔，6、意外风险和不可预见因素索赔，7、其他原因索赔。
结合实际状况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成：
1、人工费：由于非施工单位职责导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位职责工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。
2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按
照实际租金计算。
3、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。
5、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、礼貌施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。
五、索赔计算
一、工程延期索赔
1、人工费：工日：17×54工日=918工日
人员窝工按照定额单价乘以0.75，
52.23元×0.75×918=35960元
工资上涨费不予思考。
2、施工机械费：
挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。
48000元×54÷30×2=172800元
24000元×54÷30×4=172800元
3、管理费
合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元
工程延期管理增加费用：1240949.7÷120×54=558427元
4、利息
履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期贷款利率5.6%计算。
1150000元×54÷30×5.6%=115920元
5、措施费
合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元
工程延期管理增加费用：381448.67÷120×54=171652元
工程延期索赔合计：1227559元
二、工程变更的索赔
原设计A区挖方211490m，根据发包人带给的地质勘察资料土石比例为
5.6%，由于工程招标时发包人带给的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551m，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照2:8选定，暂定价格为61.8元/m，原单价为10.12元/m，工程变更索赔金额为：
（61.8-10.12）×211490×（17.5%-5.6%）=1275479元
索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元
六、索赔说明
此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。
二O一四年七月一日
施工索赔报告（五）：
一、事件概述：
年月，我公司承建的工程，甲方直接分包的工程施工，在年月日至年月日延迟施工（或进场），导致我公司不能按正常的施工进度进行施工。
以上事件为非承包商原因造成停工(具体停工时间等见附表)，属于甲方应承担的职责范筹。对我公司造成了直接的经济损失。
二、索赔要求：
直接造成我方经济损失故补助要求包括下列几方面：
(1)人工费：包括年月日到年月日停工期间管理人员工资、施工人员窝工补偿费、进出场费。
(2)施工机械损失：包括月日进场因停工所产生的机械租赁费用。
(3)相关的企业管理费、现场经费。
(4)工期索赔：工期按耽搁天数予以顺延。
三、递交误工补助意向书状况：我公司在月日就对该停工状况递交了，《工程索赔意向书》向贵指挥部发出了误工补助意向通知，充分证明了我公司的误工补助要求。
四、计算部分停工时间计算见后附表
五、索赔证据
1、施工合同
2、施工组织设计
3、施工进度计划
4、工程量清单
5、工程报价单
施工索赔报告（六）：
工程索赔费用报告书
一、索赔成立
1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为职责或风险职责。
二、工程索赔的依据
按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。
三、索赔事项概述
由我单位承建的，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位用心组织进场，投入超多机械设备和人员以确保施工工期。然自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测a区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。
根据甲方带给的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在超多石方，局部存在成片超多石方，与原设计地质状况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场状况，对工期进行索赔54天。
通用条款中2.4.3项发包人向承包人带给地质勘察资料等相关基础资料，并对所带给资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存
在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担职责。
四、索赔项目
索赔事件性质分以下几种：1、工期延长索赔，2、工程变更索赔，3、工程中断索赔，4、工期终止索赔，5、工程加速索赔，6、意外风险和不可预见因素索赔，7、其他原因索赔。结合实际状况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成：
1、人工费：由于非施工单位职责导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位职责工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。
2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。
3、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。
5、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、礼貌施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。
工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。
五、索赔计算
一、工程延期索赔
1、人工费：工日：17×54工日=918工日
人员窝工按照定额单价乘以0.75，
52.23元×0.75×918=35960元
工资上涨费不予思考。
2、施工机械费：
挖机350型2台市场租赁价48000元/月，推土机16t2台市0场租赁价24000元/月，压路机20t2台24000元/月。
48000元×54÷30×2=172800元
24000元×54÷30×4=172800元
3、管理费
合同工期120天，现延期54天，投标管理费为1240949.7元
工程延期管理增加费用：1240949.7÷120×54=558427元
4、利息
履约保证金115万元，按照现行中国人民银行规定的同期贷款利率5.6%计算。
1150000元×54÷30×5.6%=115920元
5、措施费
合同工期120天，现延期54天，投标措施费为381448.67元
工程延期管理增加费用：381448.67÷120×54=171652元
工程延期索赔合计：1227559元
二、工程变更的索赔
原设计a区挖方211490m3，根据发包人带给的地质勘察资料土石比例为
5.6%，由于工程招标时发包人带给的技术资料有误或失实，现场开挖实际图示比例为17.5%，增加石方开挖数量为28551m3，单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价，坚石次坚石比例按照2:8选定，暂定价格为61.8元/m3，原单价为10.12元/m3，工程变更索赔金额为：（61.8-10.12）×211490×（17.5%-5.6%）=1275479元
索赔金额合计：1227559+1275479=2503038元
六、索赔说明
此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响，中期计价支付延
期产生的费用，施工期间由于图纸延期造成的误工，工程量增加产生的利润和管理费的索赔，工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。
二o一四年七月一日
施工索赔报告（七）：
xxx工程索赔报告
一、总论
前言：2013年5月，xxx公司参与了由xxx有限公司（下称贵公司）投资建设xxx工程招投标，且我公司获得中标，建筑面积为xxx 平方米，工程资料为施工图纸范围内的所有土建工程、安装工程，执行河北省2012年定额计价方式进行预决算，施工合同中明确工程款的支付方式为双方签订合同后甲方向乙方支付钢结构材料总价30%的预付款，以后按照工程进度节点拨付工程进度款。合同签订后我公司按照设计施工资料和贵公司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。为了满足施工现场材料的需要，我公司投入了近百万的现金保障施工资金的需要，2013年6月中旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。2013年6月30日前，施前及施工过程中，在技术性民工很难招聘的状况下，承诺不低于市场价的工资待遇，保证工工需要钢材（包括钢结构材料）、木材等已经全部采购并运抵工地和钢结构加工厂。进场施工资月月兑现且承担民工单边路费的许诺下，选招了各工种优质民工达120人（包括钢结构加工人员），加上劳务班组负责人共计130余人。根据工程需要又投资搭建了办公、库房及职工休息用房，从2013年6月13日开始按照施工计划开始组织施工，施工现场如火如荼。
索赔事项概述：2013年6月13日开始，我公司按照贵公司的施工质量和工期要求及我公司的施工组织设计、施工进度计划组织施工。按照合同规定合同签订后应当拨付钢结构材料款的30%，施工单位也一向要求拨付此部分的施工预付款，并且甲方一向承诺拨付，施工单位在等待预付款的拨付的过程中也完成了工程的基础部分。基础施工完毕理应为拨付工程进度款的节点期，施工单位也一向要求拨付此款项，在等待两项工程款的拨付期间施工也没有间断。施工单位在2013年9月15日接到甲方口头通知工程因为某种原因要求停工，施工方按照甲方的要求停止施工并在现场等待复工的时间，之后很长时间没有复工信息，直到2016年3月8日接到甲方通知，计划启动该工程。从停工到计划复工时间长达两年六个半
月（至2016年3月31日止），导致我公司在人、材、机等多方面的损失和多项合同构成违约而承担违约职责，造成多项直接和间接损失。
索赔要求：由于我公司向贵公司索赔的事由是贵公司单方合同违约造成，故索赔要求包括下列方面：
（1）人工费。包括：A、现场民工等待复工期间产生的民工工资；
B、管理人员工资；c、现场打更人员工资。
（2）材料费用。包括租赁材料（槽钢）、购买材料（木料、钢结构用钢材）、已成型钢结构加工费及钢结构材料合同定金四方面。(因停工木料放置时间过长已不能再利用而造成损失）。
（3）施工机械损失费。（钢筋半成品及型钢加工机械）。A、租赁钢筋加工机械；B、购置的钢结构加工机械。
（4）工地管理费。租赁临建房屋设施投资损失；
（5）利息。垫付工程款资金利息损失；
二、索赔根据部分
索赔事件发生状况：我公司从2013年6月13日正式进场施工至2013年9月15日，除我司与监理工程师及贵公司正常往来的工作联系外，三方没有任何分歧意见，个性是我公司在接到贵公司的相关指令后，均在合理范围内予以处理，没有任何违约或其他原因出现工程质量问题及延误工期。2013年9月15日，监理工程师及贵公司事前没有透露任何信息的状况下，贵公司突然通知工程暂停，导致我公司在施工组织和材料准备、人员安排等方面没有任何时间和机会避免和减少损失，致使我司损失巨大。
索赔事件处理状况：我公司获悉工程暂停通知后，立即通知集团公司并召开公司高层管理人员会议，会议研究决定：服从贵公司的指令，但同时提出因此造成的我公司的损失应由贵公司承担，便委托现场项目经理与监理工程师和贵公司联系，客观反映我公司因此而面临的诸多问题和造成的损失，我公司现场管理人员、技术人员十分不理解，个性是120余民工及
劳务负责人获悉此消息后，到项目部提出要求：立即结算并支付所有工资，如果不立即结算并支付，应按照劳务合同约定，补偿被减民工一个月工资并支付返家或展转他处的单边路费。我公司获悉消息后，为了稳定民工情绪，立即抽调相关人员到现场办公，最后与民工达成协议，在9月底前结清工资。但由于资金紧缺，民工工资问题一向持续到10月底才陆续解决了一部分，在此期间民工与项目部时常发生矛盾，并要求支付等待工资期间所发生的工资。我司在处理本事件中，付出了艰辛的劳动，化解了可能发生的社会影响问题，协调了各方面关系，也支付了许多额外费用，我公司认为在避免和减少损失方面，已竭尽全力。在事件发生后，我公司并没有给贵公司增添麻烦，在处理事件时不存在任何过错和不当行为。
索赔要求的合同依据：xxx工程施工合同。
三、计算部分
索赔总额：依据本事件产生的原因和涉及的范围，我公司按照建筑行业施工索赔及项目部实际损失分为5大项，共计索赔总额为：4266867.00元
各项计算单列如下（详细计算清单见索赔计算书）：
（1）人工费损失合计为：1196000.00+73600.00+54000.00+277500.00=1601100.00元（2）材料费损失合计为：
1387500.00+131780.00+66560.00+118872.00+225000.00+50000.00=1 979712.00元
（3）施工机械费损失为：97125.00+45325.00+45325.00+38000.00=241500.00元
（4）工地管理费损失为：277500.00元
（5）工程垫付金利息损失为：167055.00元
各项计算依据：
（1）人工费损失：1601100.00元
A、农民工现场等待工资及等待复工信息期间索要的工资：130人x200元/天（市场均价）x46天（9月15日--10月31日）=1196000.00元：
B、管理人员工资：1）全体至2013年10月底8人x200元/天x46天=73600.00元；2）管理人员值班2人/昼夜（2013年11月1--2014 年3月15日）2人x200元/班x135昼夜=54000.00元。
C、打更人员2人/昼夜（2013年9月15日--2016年3月31日）2人x150元/班x925天=277500.00元。
（2）材料费损失：1979712.00元
A)租赁费用：30#槽钢62吨（护坡钢板桩用）：300根x5元/天/根x925天=1387500.00元
B)材料购置费用：方木：5990根x22元/立方米=131780.00元
多层板：520张x128=66560.00元
钢结构材料购置款利息：71.175x0.065/12/30x925=118872.00元（注：已购进钢结构材料195吨x3650元/吨=711750元，不在本次赔偿范围之内，视后期工程如何进行再定是否构成索赔）
C)已制作完成的钢结构其加工费：150吨x1500元/吨=225000.00元
D)材料购置合同定金：钢结构厂房C型钢、屋面墙面板定金50000.00元（没计利息）
（3）施工机械损失：241500.00元
钢筋加工机械租赁费：钢筋切断机3台：3x35元/天x925天
=97125.00元
钢筋弯曲机3台：3x22元/天x925天=61050.00元
钢筋调直机一套：49元/天x925天=45325.00元
钢结构埋弧焊设备两套：2套x19000元/套=38000.00元
（4）租赁临建房屋损失：277500.00元
5mx60m=300平方米x1元/天x925天=277500.00元
（5）前期投资损失：167055.00元
本工程的所有前期投资为100万元，按照当年贷款基准利率6.5%计算，至2016年3月31日（925天）利息为167055.00元，超过此期限，利息损失继续计算。
综上所述，我公司按照贵公司的要求组织工程施工，服从贵公司工程暂停的要求；但因此而导致的损失属于贵司职责范畴，且我公司在计算索赔时，充分思考主客观因素，仅计算了我公司因此而受到的直接损失，没有思考间接损失（利润损失），尚没有将（1）其它非大宗材料的损失；（2）为了本工程而放弃其他工程的利润损失；（3）为了减少索赔事件影响造成其他损失而支出的费用列入索赔范畴，我公司认为计算是实事求是的，本着既不夸大，也不添项，更不虚构的索赔态度向贵公司提出本索赔资料，我公司的态度是诚恳的，要求是合理的，期望贵公司在接本报告书后，立即着手研究解决。以便尽快协商完成尚没有完成的施工资料，望贵公司予以审查并尽快书面答复或组织面谈。
此致
xxxx公司
年月日
施工索赔报告（八）：
停工损失报告
致:XXXX人民政府：
XXXX有限公司：
由我公司负责承建的XXXX在XXXX施工期间，遭遇当地农民阻挠施工，且造成该项目区工地全面停工，并将挖机扣留在施工现场至今，给我公司造成巨额的经济损失。我公司于XXXX年XX月XX日进场施工至今，已经XX个多月了，其造成的经济损失详见如下:
一、人工费（管理人员）：X名（XX元/月）=X×XX×X=XX元。
二、机械台班费：120挖机一辆（XX元/月）=XX*X=XX元。
为尽量减少贵我双方不必要的经济损失和工期压力，期望贵单位尽快组织协调切实解决当地农民的实际问题，以免再次出现阻挡我公司施工的事件。
特此报告！
施工索赔报告（九）：
施工期内停电和塌方停工损失补偿的报告
我部于2009年6月7日与公司签订了“引水隧洞工程”施工合同，我部于2009年月8日1日组织机械设备、材料和人员进入施工现场。合同备忘录明确合同工期为：进入主洞开挖后26个月，即2010年6月10日至2012年8月9日。
引水隧洞工作面进入主洞工程自2010年6月10日开工至2013年10月23日施工期内，由于多种因素导致施工现场间歇性全线停工。其中主要停工原因是：1、多频次发生系统停电造成停工，2、洞内塌方造成停工。本项目主要工作资料为洞内开挖与衬砌，停工期间人员设备全部闲置，致使工程施工成本成倍增长。
1、塌方处理造成停工
工作面主洞在施工过程中，因地质围岩条件差（薄层状砂质板岩夹千枚岩，岩石完整性差，节理裂隙发育）多次发生洞内塌方，其中2010年10月上游K5+428～K5+422段塌方、2010年12月下游K6+154～K6+167段塌方影响最为严重。我部严格按照《塌方专项处理技术方案》进行塌方处理，至2011年4月抢通，期间部分人员设备闲置，造成施工成本增大。综合思考，塌方处理造成的停工影响111天。
2、多频次停电造成停工
工作面进入主洞开挖后，在施工过程中多次发生系统长时间停电问题，虽根据合同文件，我部现场备有柴油发电机，但是因长时间、高频率的停电，是承包商在投标阶段不可预测的。加之业主资金不到位，无款采购油料用以发电。
本工程自2010年6月10日进入主洞开挖施工至2013年10月23日全面停工，期间洞施工用电源多次长时间，严重影响工期。根据停电时间记录，施工期间停电时间：经统计2010年6月10日～2013年10月23日期间，共计停电131次，累计停电1502小时。按照每一天24小时计算，共计延误工期1702÷24≈63天。
2013年10月23，根据业主、监理要求，工程全面停止施工。
引水隧洞工作面主洞施工期具体停工状况见下表。
引水隧洞主洞施工期内停工时间统计表
二、立项依据
1、合同文件：《引水隧洞工程》（合同编号：）
2、相关合同条款：
（1）洞内塌方造成的停工
本工程合同专用条款无关于塌方造成停工变更索赔的相关条款，根据合同解释的先后顺序，采用通用合同条款中相关条款进行处理。
洞内塌方适用于通用合同条款“47.1发包人的风险”中“（3）发
包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。”和“（5）其它由于发包人原因造成的损失和损坏。”的规定，洞内塌方属于发包人应承担风险。
（2）停电造成停工
本工程专用合同条件第“5.15款”第（1）条规定“发包人负责在本合同各标的工程区的附近分别带给400V电源接线点一个，并安装满足施工所需容量的变压器，”“承包人在施工期间思考足够的自备电源，满足发包人供电线路停电时正常施工、照明、排水和安全需要，并承担其费用”的规定。
我部认为上述“停电”是指工程施工期间业主带给线路、故障或维护的临时停电，一般在30min之内。且受合同约束的时间段为2010年6月10日至2012年8月9日合同结束期间。
工程实际施工过程中，系统停电时经常性、长时间停电，导致工程在短时间内无法恢
复施工。且加之业主资金支付不及时导致我部无款购买柴油进行发电施工。因此根据通用合同条款“47.1发包人的风险”中“（3）发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。”和“（5）其它由于发包人原因造成的损失和损坏。”的规定，长时间多频次停电属于发包人和承包人均摊不能预见、不能避免并不能克服的风险。
并根据通用合同条款“48.2损失和损坏的费用补偿”“应由发包人根据第47.1款或第47.2款规定的风险职责承担所需的费用，包括由于修复风险损坏过程中造成的工程损失和损坏所需的全部费用。”
3、相关施工记录
施工期间发生的洞内塌方、洪水影响和多频次、长时间发生停电导致该工程停工、窝工的问题，我部已多次发函告知。本报告正文后摘要附了部分相关报告资料。
三、编制原则
1、尊重合同原则；
2、实事求是的原则；
3、工程相关性原则。
四、编制说明及计算方法
1、计算方法：
停工损失补偿费用=直接停工损失+现场经费+间接费+税金。
直接停工损失=停工天数×日停工损失
日停工损失=日人员停工工资+日设备停工台班费
日人员停工工资=实际发放工资×人员数量
日设备停工台班费=日设备台班费（只计一类费）×设备数量
2、基础数据：
（1）停工引起停工期间人员工资标准：按实际发放计取。其中：管理人员200元/工
日，技术人员180元/工日，普工150元/工日。
（2）停工引起的施工设备台班费：租赁设备按照月租赁合同换算成台班租赁费计取，自有设备取《水电工程施工机械台时费定额》（2004年版）中一类费用，因施工现场为高原地区，同时思考高原系数1.45进行计算。
（3）取费费率，现场经费费率6%，间接费费率5%，税金3.25%。
（4）每一天人员按照1个工日计算，设备按照1个台班计算。
3、人员、设备数量
停工引起的停工期间人员、设备数量是根据现场实际施工数量为准，具体见施工进度计划报审单和相关函件。
本项目申请补偿费用总额为3454653.94元。
附件：1、引水隧洞工作面施工期间停工补偿费用计算表
2、施工进度计划报审单及相关函件
塌方专项处理技术方案
*/2011/技/第001
停电记录表
编制人：项目部
日期：2015年3月30日
施工索赔报告（十）：
致：水电站工程指挥部：
并工程项目监理部：
我部于2009年6月7日与公司签订了“引水隧洞工程（合同编号：）”施工合同，我部于2009年11月17日组织机械设备、材料和人员进入施工现场。《引水隧洞工程合同备忘录》（合同编号：）明确合同工期为：进入主洞开挖后26个月，即2010年6月10日至2012年8月9日。
主洞工程实际施工期为2010年6月10日至2013年10月23日，在施工期内，由于多种因素导致施工现场间歇性全线停工。其中主要停工原因是：1、洞内塌方造成停工，2、多频次发生系统停电造成停工。本项目主要工作资料为洞内开挖与衬砌，停工期间人员设备全部闲置，致使工程施工成本成倍增长。
根据本工程施工合同条款“42发包人违约”和“47工程风险”的规定，现将《引水隧洞施工期内停电和塌方停工损失补偿的报告》呈报贵部，请予审批。
二〇一五年三月三十日
工程索赔报告 工程索赔报告3篇 在人们越来越注重自身素养的今天，接触并使用报告的人越来越多，写报告的时候要注意内容的完整。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发？下面是小编帮大家整理的工程索赔报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 工程索赔报告1 一、索赔成立 1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。 二、工程索赔的依据 按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。 三、索赔事项概述 由我单位承建的，于20xx年12月27日举行开工典礼，于20xx 年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至20xx年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日，延期时间为54天。 根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，
与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。 根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。 通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存 在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。 四、索赔项目 索赔事件性质分以下几种：1、工期延长索赔，2、工程变更索赔，3、工程中断索赔，4、工期终止索赔，5、工程加速索赔，6、意外风险和不可预见因素索赔，7、其他原因索赔。 结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更，其中工期延长索赔分以下几部分组成： 1、人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。 2、施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。 3、管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。 4、利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。 5、措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。 工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。 五、索赔计算 （一）、工程延期索赔 1、人工费：工日：17×54工日=918工日
工程索赔费用报告书五篇 篇一：工程索赔费用报告书 XX小区7#、9#、16#楼工程索赔费用报告书 一、总论 前言：XXXX建设工程有限公司参与了由XX城XX公司（下称贵司）投资建设的XX小区7#、9#、16#工程投标，且我司获得中标，中标合同价为2300多万元，该工程设计为11层全剪力墙现浇结构，建筑面积约16212m2。按照贵司要求和监理工程师指示，我方按期进场并迅速编制了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了XX城项目部，委派彭图强为本项目项目经理。为保证工程能够保质、保量、保工期完成该工程，从我司抽调技术骨干和优质管理人员以及选聘了几百名重庆市优质民工（均签署劳务合同）参与本项目的施工建设，投入520万元的现金确保施工资金的需要，为保障材料能够保质、保量，并设立了材料采购组。在施工工程中我司精心组织施工，实行三班倒，加班加点按时按节点按计划顺利施工。 二、索赔事项 索赔事项一： （一）、索赔费用事项概述： 当我司施工现场全面正规化、正常化，正在紧锣密鼓，仅仅有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工，但贵司各种原因，致使我司的所有计划必须重新调整，也导致我司在人、材、物等多方
面直接和间接损失。 （二）、索赔费用： （1）人工费。包括：A、由于国家政策性人工费调整，我方按照原来的报价已经无法在劳务市场找来施工的工人，为了能完成工程量，不得不给劳务队将人工费上调增加费用568638.78元（未含规费、税金）。 （2）利润。原招标文件中并未说明土建工程中的主要材料和安装主材由甲方指定代理商，我方认为材料费中还能有些利润，因此在报价中适当降低了管理费和利润的报价，但进场后贵方将所有能供的材料全部指定供货商，致使我方按原计划的利润为零利润，等于我方只干了一个人工。众所周知，西安市目前的市场行情，预算中的人工费都是赔钱的，更别说什么利润了，因此我方要求贵方将我方原投标价中的考虑的材料部份的利润补偿给我方约209000元（未含规费、税金）。 (3)安全文明施工费。根据国家相关规定，贵司予以对此调增1%的安全文明施工费用元（未含规费、税金）。 （三）索赔计算书 1、人工费： A、因国家政策人工费调整，在原合同基础上装饰装修及水电安装人工费均上调增加费用（按结算工日）。 一般人工费增加：31018.7工日x6元/工日=186112.2元装饰人工费增加：46003.63工日x8元/工日=368029.04元 安装人工费增加：10464.11工日x14元/工日=146497.54元合计：568638.78元
工程索赔报告书两篇 篇一：（某某）工程索赔报告书 一、总论 前言：20XX年4月，乙公司参与了由甲公司（下称贵司）投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标，且我司获得中标，中标价为671.121万元，该工程设计为全框架四层现浇结构，建筑面积12302.84㎡。在施工合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工，并要求加班加点，必须在20XX 年8月25前完成所有施工内容。按照贵司要求和监理工程师指示，迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了永川项目部，委派汪某为本项目总指挥，组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子，抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。我司于20XX年4月20日正式进场施工，按照设计施工内容和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。为了满足施工现场材料的需要，我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要，还在项目部下设立了材料采购组，保障施工材料的质量和施工需要数量，20XX年5月上旬所有材料采购均已经签署合同，部分
正在按照合同履行。20XX年5月31日前，施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。进场施工前及施工过程中，在技术性民工很难招聘的情况下，承诺不低于重庆市20XX年度平均工资待遇，且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上，且承担民工单边路费的许诺下，从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工，同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工，均签署了劳务合同书，至20XX年5月31日，工地民工达126人，加上劳务班组负责人，共计130余人，实行三班倒轮休制，加班加点施工。为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息，顺利完成施工任务，我司投资数万元搭建工棚，购买空调，创造良好的施工环境。20XX年5月31日前，我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行，施工现场如火如荼。 索赔事项概述：20XX年6月1日，当我司施工现场全面正规化、正常化，正在紧锣密鼓，井井有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工，且工程已经完成基础部分和第一层的主体结构工程时，贵司单方决定将食堂及活动中心由招标文书确定的四层全框架改建为两层，原三、四层施工内容全部取消，致使我司的所有计划必须重新调整，也导致我司在人、
工程索赔报告书三篇 篇一：工程索赔报告书 一、总论 前言：20XX年4月，XX（集团）有限公司参与了由XX有限公司（下称贵司）投资建设的XX大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标，且我司获得中标，中标价为671.121万元，该工程设计为全框架四层现浇结构，建筑面积12302.84㎡。在施工合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工，并要求加班加点，必须在20XX年8月25前完成所有施工内容。按照贵司要求和监理工程师指示，迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了XX项目部，委派XX为本项目总指挥，组建了以XX为现场负责人的项目部领导班子，抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。我司于 20XX年4月20日正式进场施工，按照设计施工内容和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。为了满足施工现场材料的需要，我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要，还在项目部下设立了材料采购组，保障施工材料的质量和施工需要数量，20XX年5月上旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。20XX年5月31日前，施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。进场施工前及施工过程中，在技术性民工很难招聘的情况下，承诺不低于XX市20XX年度平均工资待遇，且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上，且承担民工单边路费的许诺下，从1000里之外的奉节县选聘了
几十名优质民工，同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工，均签署了劳务合同书，至20XX年5月31日，工地民工达126人，加上劳务班组负责人，共计130余人，实行三班倒轮休制，加班加点施工。为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息，顺利完成施工任务，我司投资数万元搭建工棚，购买空调，创造良好的施工环境。20XX年5月31日前，我司XX项目部承担的施工任务正在按照计划进行，施工现场如火如荼。 索赔事项概述：20XX年6月1日，当我司施工现场全面正规化、正常化，正在紧锣密鼓，井井有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工，且工程已经完成基础部分和第一层的主体结构工程时，贵司单方决定将食堂及活动中心由招标文书确定的四层全框架改建为两层，原三、四层施工内容全部取消，致使我司的所有计划必须重新调整，也导致我司在人、材、物等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约责任，造成多项直接和间接损失。 索赔要求：由于我司向贵司索赔的事由是贵司单方变更施工内容，故索赔要求包括下列方面： （1）人工费。包括：A、20XX年6月1日前，为了完成原工程总量加班、加点而额外支付的人工费用；B、因总工程量减少，按照劳务合同支付给民工的补偿金及路费。 （2）材料费。包括租赁材料（钢管、模板）、购买材料（线管、电线、塑钢窗、钢材、木材）两方面。A、由于购买材料超过实际用量而增加的材料购买费用及相应资金利息损失；B、按原施工组织设计租赁但超过实际需要的周转材料的租赁费损失；C、缩短使用期限，提前终止周转材料租赁合同违约金；
施工索赔报告10篇 施工索赔报告（一）： 工程索赔报告书 一、总论 前言：2006年4月，乙公司参与了由甲公司（下称贵司）投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标，且我司获得中标，中标价为671.121万元，该工程设计为全框架四层现浇结构，建筑面积12302.84㎡。在施工合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关资料进场施工，并要求加班加点，务必在2006年8月25前完成所有施工资料。按照贵司要求和监理工程师指示，迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了永川项目部，委派汪某为本项目总指挥，组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子，抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。我司于2006年4月20日正式进场施工，按照设计施工资料和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。为了满足施工现场材料的需要，我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要，还在项目部下设立了材料采购组，保障施工材料的质量和施工需要数量，2006年5月上旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。2006年5月31日前，施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。进场施工前及施工过程中，在技术性民工很难招聘的状况下，承诺不低于重庆市2005年度平均工资待遇，且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上，且承担民工单边路费的许诺下，从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工，同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工，均签署了劳务合同书，至2006年5月31日，工地民工达126人，加上劳务班组负责人，共计130余人，实行三班倒轮休制，加班加点施工。为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息，顺利完成施工任务，我司投资数万元搭建工棚，购买空调，创造良好的施工环境。2006年5月31日前，我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行，施工现场如火如荼。 索赔事项概述：2006年6月1日，当我司施工现场全面正规化、正常化，正在紧锣密鼓，井井有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工，且工程已经完成基础部分和第一层的主体结构工程时，贵司单方决定将食堂及活动中心由招标文书确定的四层全框架改建为两层，原三、四层施工资料全部取消，致使我司的所有计划务必重新调整，也导致我司在人、材、物等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约职责，造成多项直接和
工程索赔报告工程停工索赔报告范本 工程索赔报告 尊敬的领导： 我司与贵公司签订的某工程合同，因贵公司原因导致工程停工，给我司造成了不小的经济损失。现就此事向贵公司提出索赔报告，具体如下： 一、合同情况 我司与贵公司签订的工程合同，合同编号为XXX，签订日期为XXXX年XX月XX日，工程总造价为XXX万元。 二、工程停工情况 由于贵公司未按合同约定及时提供所需材料和技术支持，导致我司无法按时完成工程进度。经多次协商，贵公司仍未解决问题，我司只能暂停工程施工。
三、索赔金额计算 根据合同约定，工程停工期间，贵公司应按照合同总造价的10%向我司支付违约金。据此，我司计算得出索赔金额为XXX万元。 四、索赔要求 我司要求贵公司在收到本报告后的15个工作日内，向我司支付索赔金额XXX万元，并承担由此产生的相关费用。 请贵公司认真对待我司的索赔要求，积极协商解决此事，以维护双方的合法权益。 此致 敬礼！ 工程停工索赔报告范本
尊敬的领导： 我司与贵公司签订的某工程合同，因贵公司原因导致工程停工，给我司造成了不小的经济损失。现就此事向贵公司提出索赔报告，具体如下： 一、合同情况 我司与贵公司签订的工程合同，合同编号为XXX，签订日期为XXXX年XX月XX日，工程总造价为XXX万元。 二、工程停工情况 由于贵公司未按合同约定及时提供所需材料和技术支持，导致我司无法按时完成工程进度。经多次协商，贵公司仍未解决问题，我司只能暂停工程施工。 三、索赔金额计算
根据合同约定，工程停工期间，贵公司应按照合同总造价的10%向我司支付违约金。据此，我司计算得出索赔金额为XXX万元。 四、索赔要求 我司要求贵公司在收到本报告后的15个工作日内，向我司支付索赔金额XXX万元，并承担由此产生的相关费用。 请贵公司认真对待我司的索赔要求，积极协商解决此事，以维护双方的合法权益。 此致 敬礼！ 工程索赔报告书 一、总论
工程索赔报告范本 近年来，作为建筑工程领域的一种重要方式，工程索赔报告逐渐被认可并广泛使用。工程索赔报告的核心在于陈述索赔方的权利及其相关要求，同时还要注重包括各类证据及相关分析。由于这一过程较为复杂，所以许多公司需要使用工程索赔报告范本来填写报告。下面我们就来详细介绍一下工程索赔报告范本的相关内容。 首先，工程索赔报告范本的第一部分通常是关于索赔方公司的简介。这一部分的目的是使读者对公司有一个大致的了解，同时也有利于索赔公司提高自身的信誉度。其中应当包括所在行业、公司规模、历史及经验等相关信息。如果公司拥有相关认证或荣誉等，也应当在此部分进行介绍。 第二部分是索赔结果及要求。这一部分是报告最重要的部分，需要提供充分的有关证据，证明有权赔偿的相关情况。通常在这一部分中还包括了索赔的具体数额及相关分析，以及索赔要求以及具体理由等。在展开实际索赔之前，这一部分对于提高索赔的抗争能力至关重要。
第三部分是索赔过程及结果。在这一部分中，索赔公司应当详 细阐述整个索赔过程中所采取的具体措施以及所收到的来自其他 方面的不同反馈和响应。包括与被索赔方之间的通信，以及双方 之间所达成的协议和解决方案。在这一部分结束以后，读者就可 以获知整个索赔的结果了。 接下来的部分就是附件，附件可以附带相关的凤险单据、合同、估价、安全检测报告等证明材料。这些证明材料可以为索赔公司 在实际向其他方面进行索赔时提供前期证明材料和支持，如果缺 乏这些严谨而合理的证明材料，那么索赔的过程及整个结果可能 会出现非常多的缺口。 从以上可知，工程索赔报告范本是构建工程索赔报告结构的非 常重要的一部分。使用一个高质量的工程索赔报告范本有助于对 整个索赔过程有一个明确的认识和了解，帮助索赔公司更好地进 行相关处理工作。通过对于工程索赔报告范本内容详尽的分析， 我们可以发现，在一个好的工程索赔报告范本的基础上制定一份 真正实际有效的索赔报告是非常重要且十分必要的。
施工索赔报告三篇 篇一：**************项目施工索赔报告 致： ********管理处： *******工程咨询有限公司： 我方承建***********项目于20XX年XX月28日正式签定合同，20XX 年XX月30日收到监理方的开工令，至此，工程全面开工。根据专用合同条款，第XX条规定，本工程具体开工时间以总监理工程师发布的开工令为准，合同工程为90天。工程为20XX年XX月30日至20XX月4月1日，因工程施工中遇到异常恶劣天气以及春节等国家法定的假日的影响，实际的合同工期应为20XX年XX月30日至20XX 年4月18日，由于甲方因生产生活需要于20XX年3月10日开始渠道放水，致使工程部分施工点无法施工，直至20XX年XX月3日，放水结束，实际停工时间为238天，对此造成我方因工程停工造成工程成本增加。根据合同条款第一部分第XX条第二小点的有关规定：由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。现将工程对
我方造成的损失报告如下： 一、停工机械台班租赁费 1、木工圆盘锯3台： 租赁费：3*800/台.月*（238/30）（月）=19040元 2、电焊机2台 租赁费：2*400/台.月*（238/30）（月）=6346元 3、弯曲机2台 租赁费：2*300/台.月*（238/30）（月）=4760元 二、停工机械闲置折旧费 1、搅拌机5台： 闲置折旧费：5*800/台.月*（238/30）（月）=31733元2、挖掘机PC200，2台： 闲置折旧费：2*255/台.日*238日=XX1380元 3、挖掘机Y-60，2台： 闲置折旧费：2*101.35/台.日*238日=48242.6元 4、运输车，5台： 闲置折旧费：5*23.42/台.日*238日=27869.8元 5、小型铲车，5台： 闲置折旧费：5*14.7/台.日*238日=17493元
工程索赔报告书范文 尊敬的有关部门： 我是黄子雪公司的项目经理，就我所负责的工程项目，我拟写此工程 索赔报告书，以提供有关部门参考。 一、工程背景和基本情况 本工程项目是公司按照合同约定，在地进行的一项重大工程，工程内 容包括xxxxx。根据合同约定，本工程的建设周期为xx个月，合同金额 为xxxx万元。 二、索赔原因及依据 1.设计变更导致成本增加：在工程建设过程中，由于相关设计单位出 现了一些设计变更，这些变更导致了我们在工程进度和成本上的额外压力。详细的设计变更情况如下： （详细列举设计变更情况以及对工程进度和成本的影响） 这些设计变更不仅增加了我们的工程施工难度，还增加了材料采购和 工期推迟等直接成本开支。 2.现场施工条件不达标：在施工过程中，我们发现了以下现场施工条 件不达标的问题： （详细列举现场施工条件不达标以及对工程进度和成本的影响） 这些现场施工条件的问题不仅增加了我们的工程施工难度，还增加了 材料采购和工期推迟等直接成本开支。
3.合同范围之外额外工作：在执行本工程项目过程中，为了保证工程 质量和进度，我们不得不承担了一些合同范围之外的额外工作，这些额外 工作包括： （详细列举额外工作内容以及对工程进度和成本的影响） 这些额外工作不仅增加了我们的工程施工难度，还增加了材料采购和 人工投入等直接成本开支。 以上三个方面的问题，明确地增加了我们在工程进度、质量和成本方 面的额外付出，并且这些问题都与我们签订的合同相关。 三、索赔金额的合理计算 针对上述问题所导致的工程成本的额外支出，我们计算了相应的索赔 金额，具体如下： （详细列举索赔金额的计算方法和具体数值） 四、相关证据材料 为了保证索赔的合理性和准确性，我们已经准备了以下相关证据材料： 1.设计变更的相关文件和设计单位的相关通知函； 2.现场施工条件不达标的现场照片和检查记录； 3.额外工作的相关签证和工作量统计表； 4.其他与索赔有关的合同文书和费用发票等。 五、索赔要求和建议 基于以上的情况，我们提出以下索赔要求和建议：
工程索赔报告书范文 一、概述： 本报告书是针对项目施工过程中发生问题及引起索赔的相关情况进行 分析和说明的文档。通过对问题的详细描述、责任的界定以及索赔金额的 合理计算，旨在向有关方面提供相关信息，以便解决问题和达成索赔协议。 二、问题描述： 1.工程问题：工程项目在施工过程中出现了以下问题（列出具体问题），且这些问题严重影响了整个项目的进展和质量。 2.问题原因：详细描述每个问题的原因，包括设计缺陷、材料质量问题、施工方案不合理等。 3.问题影响：阐述每个问题对工程进展、质量和安全所产生的影响， 包括延期、重做、额外费用等。 三、责任界定： 1.责任划分：对于每个问题，明确列出相关责任方（如设计单位、施 工方、监理单位等）及其在问题发生过程中的作用和职责。 2.责任承担：根据合同约定和相关规定，确定每个责任方应承担的责 任和赔偿金额。 四、索赔金额计算： 1.索赔依据：详细列出每个问题的索赔依据，包括合同条款、相关法 规和标准等，证明索赔的合理性。
2.索赔费用：根据工程问题的具体情况，合理计算每个问题的索赔费用，包括工程暂停期间的损失、重做费用、延期费用等。 五、索赔要求： 1.索赔主张：明确提出对每个责任方的索赔主张，并陈述索赔金额。 2.索赔解决：提出对问题的解决方案，包括追究责任、重新施工、赔 偿金额支付等。 3.索赔期限：规定索赔的期限，确保索赔的及时性。 六、附录： 1.相关证据：提供与问题相关的证据材料，包括合同、图纸、报告等。 2.相关协议：如有与问题解决相关的协议，附录中应包含相关协议的 复印件。 3.其他材料：如有其他与问题相关的文件、材料等，一并列入附录。 七、结论： 本报告书详细描述了工程问题的发生原因、责任界定以及索赔金额的 计算方法，并提出了对相关责任方的索赔要求和解决方案。希望相关方能 根据本报告书的内容，确保问题得到解决，并达成索赔协议，维护各方的 权益。 以上所述为工程索赔报告书的主要内容，具体内容可根据实际情况进 行调整和补充。
工程索赔申请书范文5篇 工程索赔申请书范文1 工程索赔申请书范文2 致陕北矿业有限责任公司技改部、陕西中安监理公司： 我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引起的工程费用一事提出索赔报告。 1：我方从2015年5月13日开工以来积极组织施工队伍不分昼夜的紧张施工，5月19日验收基层合格，5月20日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无法正常进行而停工至5月28日中午10点才重新施工，其中发生的人工费和机健费用如下： 5.21至5.28共计7天时间，每天工作12小时：早晨5点至8点，中午9点至13点，下午15点至20点。 1）：人工费：管理人员：五人x7=35日x1.5=52.5工日。施工人员：21人x7=147日x1.5=20工日。 2）：机键费：压路机7x一小时400元x12=__元装栽机7x一小时200元x12=__元；在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土基础施工时，有因大网高压停电而
发生的停工费用： 中午10：00左右停电至21日中午11：30来电共计：停工工时25.5小时。 1）：管理人员：5人x25.5/8=16.2工日。 2）：钢筋工：8人x25.5/8=25.5工日。 3）：木工班：17x25.5/8=54.2工日。 4）：施工班：22人x25.5/8=70.13工日。 5）：其他工人：12x25.5/8=38.32工日。 以上是我方发生的实际费用，敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走。 工程索赔申请书范文3 _______货运有限责任公司： 20____年____月____日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘x(以下简称收货人)，在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于20____年____月____日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。 此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失：
施工索赔索赔报告模板 一、概述 该报告为某建筑项目中的一次施工索赔提供的索赔报告模板。报告的目的是清 晰地陈述索赔的理由、要求和依据，以及计算索赔的费用，以便于施工方和业主方进行协商和解决。 二、索赔内容 本次索赔的内容包括： 1. 工期延误 由于天气原因和工程设备供应问题，该建筑项目的施工工期延误了10天。我 们提出索赔费用如下： •10天工期损失费用：100,000元 2. 材料价格上涨 由于市场供需关系的变化，该项目中我们使用的部分材料价格上涨了20%，导致我们的成本增加了。我们提出索赔费用如下： •材料成本增加费用：50,000元 3. 施工场地限制 由于施工场地被周围环境限制，施工过程中存在一定程度的危险和不便，导致 我们需要采取额外的安全措施和增加工作人员。我们提出索赔费用如下：•安全措施费用：20,000元 •额外工作人员费用：30,000元 三、索赔依据 本次索赔的依据主要包括以下方面： 1. 合同条款 根据我们与业主方签订的合同，采用“实际成本加百分之十”的方式计算成本和 费用，包括材料、人工和设备等。我们的索赔费用均属于合同范围内的成本和费用。
2. 相关证明文件 我们已经准备好了相关的证明文件，包括供应商的价格变化证明、工作人员的加班费用证明、安全措施的费用明细等。 四、索赔金额计算 综合考虑以上索赔内容和依据，我们提出以下的索赔金额： •工期延误费用：100,000元 •材料成本增加费用：50,000元 •安全措施费用：20,000元 •额外工作人员费用：30,000元 总索赔金额为：200,000元。 五、索赔要求 我们要求业主方尽快采取措施解决索赔的问题，并按照合同规定的时间和方式支付索赔费用。 六、结论 我们希望通过本报告的提交和解释，能够使业主方更好地理解我们的索赔要求和依据，达成索赔的协商和解决。同时，我们将持续关注施工过程中的问题，并尽力防止再次出现类似的索赔和纠纷。
工程索赔报告范本 一、索赔报告概述。 本报告旨在对工程索赔进行详细的说明和解释，以便确保索赔的合理性和有效性。索赔报告是对工程项目中发生的索赔事件进行全面分析和总结，为相关方提供清晰的信息和数据支持。通过本报告，我们将对索赔事件的起因、影响、索赔要求和解决方案等内容进行详细阐述，以期达到公平、合理、有效的索赔结果。 二、索赔事件描述。 根据工程合同及相关协议，我们在工程项目中承担了某项具体工作任务。然而，在实际施工过程中，由于一系列不可抗力因素以及其他相关方的原因，我们遇到了一些困难和问题，导致工程进度延误、成本增加等情况。经过详细调查和分析，我们发现这些问题并非源自我们的过失或疏忽，而是由于外部环境和其他相关方的原因所致。 三、索赔事件影响分析。 这些问题和困难严重影响了工程项目的进度和成本控制，给我们造成了不小的 经济损失和管理压力。同时，这些问题也对工程质量和安全造成了一定的影响，给项目进展和后续运营带来了一定的隐患。因此，我们有充分的理由提出索赔要求，以维护我们的合法权益和项目的整体利益。 四、索赔要求说明。 基于对索赔事件的全面分析和影响评估，我们提出以下具体的索赔要求： 1.对工程延误造成的损失进行合理补偿； 2.对因工程变更导致的成本增加进行合理赔偿； 3.对工程质量和安全问题带来的潜在风险进行有效控制和补救。
五、解决方案建议。 针对以上提出的索赔要求，我们提出以下解决方案建议： 1.与相关方进行充分沟通和协商，寻求合理的索赔解决方案； 2.通过法律手段保护我们的合法权益，维护项目的整体利益； 3.加强对工程进度和质量的管理，尽可能减少类似问题的发生。 六、结论。 通过本报告的详细分析和解释，我们对工程索赔事件有了更清晰的认识和理解，对索赔要求和解决方案也有了更具体的建议和规划。我们将积极采取相应的行动，维护我们的合法权益，保障工程项目的顺利进行和良好结果的实现。 七、附录。 1.相关合同及协议文件。 2.索赔事件相关证据材料。 3.相关沟通和协商记录。 以上为工程索赔报告的范本，希望能够对相关方有所帮助，谢谢。
工程索赔报告工程停工索赔报告范本 尊敬的【工程管理部门/项目经理】： 根据合同【合同编号】以及相关文件要求，我们在此提出工程停工索赔报告，详细情况如下： 一、工程基本信息： 工程名称：【工程名称】 工程地点：【工程地点】 工程合同号：【合同编号】 工程开工日期：【开工日期】 工程计划竣工日期：【计划竣工日期】 二、工程停工原因： 【列举工程停工的具体原因，例如：经审计发现工程施工存在安全隐患，需要停工整改；或者工程资金支付延迟导致无法继续进行施工等等。】 三、工程停工时间： 工程停工开始日期：【停工开始日期】 工程停工结束日期：【停工结束日期】 工程停工总天数：【停工总天数】 四、索赔金额计算：
【根据合同相关条款，结合工程停工所导致的直接和间接损失，计算出具体的索赔金额。例如：工程停工所引起的人工停滞、设备闲置、利润损失、财务费用等方面的损失。】 五、索赔申请事项： 1. 申请支付工程停工期间的工程款项，包括工程维持费用、工人工资、设备租赁费用等； 2. 申请支付工程停工所导致的额外费用，如项目延期所引起的物流运输增加、设备租赁费用的变更等； 3. 申请支付工程停工所导致的利润损失； 4. 申请支付工程停工期间的财务费用。 六、索赔证据材料： 为了证明工程停工的合法性以及索赔金额的合理性，请我公司提供以下证据材料： 1. 工程停工通知书； 2. 工程停工报告； 3. 工程停工期间的日志记录； 4. 工程停工所引起的额外费用的支付凭证； 5. 工程停工所导致的利润损失计算报告； 6. 相关证明文件等。 七、索赔处理要求： 请贵方对此工程停工索赔报告进行审查，并尽快作出处理意见和决策。我公司将根据贵方的决策执行并配合贵方进行相关工作。 请贵方尽快回复，谢谢！
修路房屋被震坏的赔偿申请报告范文篇一： 尊敬的相关部门: 我是一家房屋所有人,位于XXX地区的XXX房屋在修路期间被震坏,现在需要进行修复。本人特此向贵部门申请赔偿,并希望获得您的支持与帮助。 一、事故经过 2022年12月10日,XXX地区的道路需要进行修建,我家房屋在施工期间受到了地震的影响,导致房屋倒塌。随后,相关部门前来进行检查,发现房屋存在安全隐患,需要进行修复。 二、损失情况 经过评估,我家房屋的损失较为严重,包括房屋本身和相邻财产的损失。具体损失情况如下: 1. 房屋本身损失:房屋倒塌后,需要进行重建和修复,造成了房屋结构和外观的损失。 2. 相邻财产损失:由于房屋倒塌时造成了相邻财产的损坏,例如家具、家电等,需要进行赔偿。 三、赔偿要求 根据相关法律法规,我对此次事故造成了损失,希望得到贵部门的赔偿支持。我的赔偿要求如下: 1. 房屋重建和修复费用:包括房屋本身和相邻财产的损失,共计XXX元。 2. 家具、家电等损失:包括相邻财产的损坏,共计XXX元。 3. 其他相关费用:包括交通费、住宿费等,共计XXX元。
四、赔偿方案 为了确保赔偿方案的公正合理,我们将采取以下方式: 1. 由相关部门负责评估房屋损失,并提供详细的评估报告。 2. 我们将根据评估报告和赔偿要求,确定合理的赔偿金额,并将赔偿金额支付给相关部门。 3. 相关部门将负责支付赔偿金额,并提供相关的支付方式和账户信息。 五、其他事项 1. 如果需要进一步了解我的赔偿要求和赔偿方案,请与我联系。 2. 我将遵守相关法律法规,按时支付赔偿金额。 3. 如有任何问题或疑虑,请随时与我联系。 感谢您的关注和支持,期待您的回复。 此致 敬礼 XXX房屋所有人 篇二： 尊敬的相关部门: 我是一家因修路房屋被震坏的受害者,现向贵部门提出赔偿申请。 首先,我对修路造成的房屋破坏深表歉意。修路时,由于施工不当,导致我房屋受到了巨大的震动,造成结构损坏,严重影响了我房屋的安全和正常使用。 其次,我希望贵部门能够根据《中华人民共和国地震法》和《房屋地震灾害损失赔偿条例》等相关法律法规,对我的房屋损失进行赔偿。 具体而言,我房屋的损失包括以下几个方面:
工程索赔报告范本 机械使用费：由于工期延长导致机械设备使用时间增加所产生的费用。 3、材料费：由于工期延长导致材料积压或变质所产生的 费用。 4、管理费：由于工期延长导致管理人员增加所产生的费用。 5、其他费用：由于工期延长导致的其他费用，如现场临 时设施费用等。 工程变更索赔主要包括以下方面： 1、设计变更：由于设计方案变更导致的费用增加。 2、施工变更：由于施工方案变更导致的费用增加。 3、材料变更：由于材料规格或品种变更导致的费用增加。 4、其他变更：由于其他原因导致的费用增加。 五、索赔金额计算 根据以上索赔项目和事件性质，经过详细计算和核实，本次工程索赔金额为XX万元。 六、结论
根据合同法及相关法律法规，承包人有权依据合同约定和工程惯例，向发包人提出索赔。本次工程索赔符合合同约定和法律法规规定，索赔金额合理，建议发包人及时处理，以维护双方合作关系。 施工机械费包括额外工作增加的机械使用费、工效降低以及机械停工、窝工的费用。现场使用的机械均为租赁设备，按照实际租金计算。 管理费包括额外增加的现场管理和公司管理费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。 利息主要为履约保证金拖期付款利息。按照___规定的同期贷款利率计算。 措施费包括环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。 工程变更的索赔包括成本、管理费和利润的索赔。
对于工程延期索赔，人工费按照工日计算，并考虑人员窝工的定额单价。施工机械费包括挖机、推土机和压路机的租赁费用。管理费按照工程延期的天数和合同约定的现场管理率计算。利息按照履约保证金和___规定的同期贷款利率计算。措施费包括环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。 对于工程变更的索赔，根据发包人提供的地质勘察资料土石比例为5.6%，但实际开挖比例为17.5%，增加了石方开挖数量。索赔金额按照单价差异和增加的数量计算。 此项目的索赔未包括外部风险和不可预见因素的索赔，以及其他可能的索赔。 在工程建设过程中，工程延期会对施工产生不利影响，尤其是在雨季来临时更为明显。因此，我们需要采取措施来避免工期延误，以确保施工进度。
工程误工索赔报告 一、概述 本报告是针对项目X在施工过程中发生的工期延误事件进行分析，以 确定是否符合进行误工索赔的条件，为相关方提供评估和决策依据。 二、事件背景 项目X是一座城市公共交通枢纽工程，合同约定手续期限为18个月，工期从2024年1月1日开始计算。但由于一系列不可预见的客观原因， 如气候变化、物资供应问题、突发事件等，工程出现了明显的工期延误现象。 三、工期延误原因 1.气候变化：目前正值夏季，高温天气常常导致施工人员体力透支， 工作效率下降。 2.物资供应问题：由于国内疫情的影响，原材料供应链受到一定程度 的阻碍，导致一些所需物资无法按时到位，从而使工程进度受到影响。 3.突发事件：在工程进行的过程中，突发事件不时发生，如台风、暴 雨等自然灾害，迫使施工人员停工，影响了工期的正常推进。 四、相关证据 1.天气记录：天气记录表明在工程施工阶段存在多次高温天气，构成 对工期的影响。 2.物资供应单据：物资供应方提供相关文件证明，由于疫情和运输限制，部分物资未能如期运输到工地。
3.突发事件记录：国家气象局、市气象台发布的天气预警中指出在工 期内发生了多次台风和暴雨天气。 五、误工索赔的法律依据 六、误工索赔计算方法 根据合同约定，甲方可以对每天的工期延误进行相应的经济赔偿。据 工程延误的实际情况和对工程完成度的评估，本次工期延误估计为30天，每天的经济赔偿标准为工程总造价的0.5%，即30×0.5%=15%。根据合同 约定和实际情况，甲方有义务向乙方支付相应的费用。 七、索赔申请及要求 根据以上分析和计算，乙方就工期延误向甲方提出索赔申请，要求甲 方支付误工费用，具体计算如下： 工期延误天数：30天 每天经济赔偿标准：工程总造价的0.5% 误工费用：30×0.5%=15% 八、索赔后续处理 乙方提交如上索赔申请后，甲方应该根据合同约定进行评估和判断， 确定索赔金额的合理性，并与乙方协商达成修正合同的意向。如若双方无 法达成一致意见，乙方有权向有关仲裁机构提交申请，并提供相关的证据 文件，最终由仲裁机构作出裁决。 九、结论