当前位置:文档之家› 施工成品被破坏索赔单范文

施工成品被破坏索赔单范文

施工成品被破坏索赔单范文施工成品被破坏索赔单范文「篇一」

一、总论

前言:20xx年4月,乙公司参与了由甲公司(下称贵司)投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标,且我司获得中标,中标价为671.121万元,该工程设计为全框架四层现浇结构,建筑面积12302.84㎡。在施工合同尚没有签署时,贵司通知我司按照招投标相关资料进场施工,并要求加班加点,务必在20xx年8月25前完成所有施工资料。按照贵司要求和监理工程师指示,迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了永川项目部,委派汪某为本项目总指挥,组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子,抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。我司于20xx年4月20日正式进场施工,按照设计施工资料和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。为了满足施工现场材料的需要,我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要,还在项目部下设立了材料采购组,保障施工材料的质量和施工需要数量,20xx年5月上旬所有材料采购均已经签署合同,部分正在按照合同履行。20xx年5月31日前,施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。进场施工前及施工过程中,在技术性民工很难招聘的状况下,承诺不低于重庆市20xx年度平均工资待遇,且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上,且承担民工单边路费的许诺下,从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工,同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工,均签署了劳务合同书,至20xx年5月31日,工地民工达126人,加上劳务班组负责人,共计130余人,实行三班倒轮休制,加班加点施工。为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息,顺利完成施工任务,我司投资数万元搭建工棚,购买空调,创造良好的施工环境。20xx年5月31日前,我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行,施工现场如火如荼。

索赔事项概述:20xx年6月1日,当我司施工现场全面正规化、正常化,正在紧锣密鼓,井井有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施

工进度计划组织施工,且工程已经完成基础部分和第一层的主体结构工程时,贵司单方决定将食堂及活动中心由招标文书确定的四层全框架改建为两层,原三、四层施工资料全部取消,致使我司的所有计划务必重新调整,也导致我司在人、材、物等多方面的损失和众多合同构成违约而承担违约职责,造成多项直接和间接损失。

索赔要求:由于我司向贵司索赔的事由是贵司单方变更施工资料,故索赔要求包括下列方面:

(1)人工费。包括:

a、20xx年6月1日前,为了完成原工程总量加班、加点而额外支付的人工费用;

b、因总工程量减少,按照劳务合同支付给民工的补偿金及路费。

(2)材料费。包括租赁材料(钢管、模板)、购买材料(线管、电线、塑钢窗、钢材、木材)两方面。

a、由于购买材料超过实际用量而增加的材料购买费用及相应资金利息损失;

b、按原施工组织设计租赁但超过实际需要的周转材料的租赁费损失;

c、缩短使用期限,提前终止周转材料租赁合同违约金;

(3)施工机械损失(塔机、挖掘机)。

a、20xx年6月1日前,为了按计划完成施工任务而采用塔机垂直运输使用费(含实际使用费和违约金);

b、20xx年6月1日前,为了按计划完成施工任务而采用挖掘机,比人工挖掘增大部分损失;

c、因减少总工程量致使塔机、挖掘机租赁合同提前解除的违约损失;

(4)工地管理费。指我司按照计划工作量与实际工作量差异而额外支付的工地管理费;包括:

a、增大活动板房、临时房屋、道路、围墙等临时设施投资损失及生活用品损失;

b、20xx年5月31日前,为了满足贵司施工期限要求,我司加大施工现场人员配置和各方面管理而增加的支出;

(5)利息。由于工程变更而我司实际多投资资金的利息,包括:

a、为满足施工需要,多支付商品砼合同预付款利息损失;

b、多垫付工程款资金利息损失;

(6)利润。指原计划和此刻实际施工部分利润差额。

索赔编写组及审核人员:

二、索赔根据部分

索赔事件发生状况:我司从20xx年4月20日正式进场施工至20xx年5月31日,除我司与监理工程师及贵司正常往来的工作联系外,三方没有任何分歧意见,个性是我司在接到贵司的相关指令后,均在合理范围内予以处理,没有任何违约或其他原因出现工程质量问题及延误工期。20xx年6月1日,监理工程师及贵司事前没有透露任何信息的状况下,贵司突然通知大幅度变更施工量,导致我司在施工组织和材料准备、人员安排等方面没有任何时间和机会避免和减少损失,致使我司损失个性大。

递交索赔意向书状况:我司除组织工作组到施工现场问题情绪外,也按照施工行业索赔普遍做法,在索赔事件发生后28天内(实际在20xx年6月日递交索赔意向书),向贵司工程师发出了索赔意向通知,充分证明了我司的索赔要求,并列明了索赔的基本项目。

索赔事件处理状况:在索赔事件发生并书面通知我司现场负责人李某,当日我司董事会获悉

变更通知后,立即召开公司高层管理人员会议,会议研究决定:服从贵司的变更指令,但同时提出因此造成的我司的损失应由贵司承担,便委托现场负责人李某与监理工程师和贵司联系,客观反映我司因此而面临的诸多问题和造成的损失,我司现场管理人员、技术人员十分不理解,个性是130余民工及劳务负责人获悉此消息后,立即全面停工并到永川项目部提出要求:一、立即结算并支付所有工资,停止施工;二、如果不立即结算并支付,能够暂时继续施工,听从现场安排。但在通知减员时,应按照劳务合同约定,补偿被减民工一个月工资并支付返家或展转他处的单边路费。我司获悉消息后,为了稳定民工情绪,减

少施工现场因民工问题而震荡和停工,顺利完成余下施工任务,立即抽调相关人员组成工作组到现场办公,最后与民工达成协议,同意按照劳务合同约定补偿被减民工一个月工资并支付返家或展转他处的单边路费;同时通知正在履行的其他合同立即暂停履行,并用心协商处理善后事宜,尽力减少因工程量变更而造成的损失。我司在处理本事件中,付出了艰辛的劳动,化解了众多矛盾,协调了各方面关系,也支付了许多额外费用,我司认为在避免和减少损失方面,已竭尽全力。在索赔事件发生后,我司与贵司是用心配合的,在处理事件时是快速有效,不存在任何过错和不当行为。

索赔要求的合同依据:由于贵司的学生食堂及活动中心工程招投标时间紧迫,且在招投标后还没来得及签署合同,贵司便要求我司进场施工,而至今贵司仍没有与我司签署正式书面施工合同书,故本项目的索赔合同依据仅有:①中标通知书;

②投标书及其附件;③开工通知书。

三、计算部分

索赔总额:依据本事件产生的原因和涉及的范围,我司按照建筑行业施工索赔及永川项目部实际损失分为9大项,共计索赔总额为:2064673.00元

各项计算单列如下(详细计算清单见索赔计算书):

(1)前期投资损失合计为:191760.00+5476.67=197236.70元。

(2)周转材料租金损失为:101600.00+222620.00=324220.00元

(3)项目部采购的材料和签定的材料采购合同的违约损失:

(4)工程管理费用、经营费用损失及公司完成减少工程合法的利润损失合计为115014.90+76629.32+288022.00=479666.20元。

(5)塔吊设备的租赁损失,各类机械设备的租赁损失合计为由

(6)工程临设费用增大的损失:6463.79+52734.00=59197.79元

(7)工程垫付资金利息损失合计为20932.04元

(8)提前解除劳务合同损失合计为元

(9)商品砼预付款资金利息损失为2580.88元。

各项计算依据及证据:

(1)前期投资损失:197236.70元

按照工程原设计建筑面积12302.84㎡,设计变更后的建筑面积6405.04㎡,减少建筑面积5897.8㎡.减少工程量比例为47.94%,本工程的所有前期投资为40万元,按照比例损失额为191760.00元,相应资金利息为5476.67元(预计4个月期限,即20xx年9月30止,超过此期限,利息损失继续计算);两项合计为证据:财务报表。

(2)周转材料租金损失:546840元

a、钢管租赁损失:按照租赁合同约定支付租金至少为113天(20xx年5月10日---20xx年8月31日),变更后工期为66天,减少实际使用期限为47天,应当多支付钢管租金59690.00元;同时,施工组织设计的变更,导致租赁钢管比实际需要钢管多一倍,其多租赁部分钢管

损失41910.00元,两项合计为元。

证据:租赁合同

b、模板租赁损失:按照租赁合同约定支付租金至少为113天(20xx年5月10日---20xx年8月31日),变更后实际施工期限为66天,减少47天,多支付租金为120320.00元。同时,施工组织设计的变更,导致租赁模板比实际需要模板多一倍,其多租赁部分模板损失102300.00元,两项合计为222620.00元。

施工成品被破坏索赔单范文「篇二」

一、索赔成立

1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为职责或风险职责。

二、工程索赔的依据

按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。

三、索赔事项概述

由我单位承建的,于20xx年12月27日举行开工典礼,于20xx年12月28日我单位用心组织进场,投入超多机械设备和人员以确保施工工期。然自20xx年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态,至20xx年4月26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为20xx年4月28日,延期时间为54天。

根据甲方带给的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12

号孔都存在超多石方,局部存在成片超多石方,与原设计地质状况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。

根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场状况,对工期进行索赔54天。

通用条款中2.4.3项发包人向承包人带给地质勘察资料等相关基础资料,并对所带给资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存

在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担职责。

四、索赔项目

索赔事件性质分以下几种:

结合实际状况本项目主要存在工期延长和工程变更,其中工期延长索赔分以下几部分组成:

1、人工费:由于非施工单位职责导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位职责工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费。

2、施工机械费:因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用,现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

3、管理费:因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费,按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

4、利息:主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。

5、措施费:包含环境保护、临时设施、安全、礼貌施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

五、索赔计算

一、工程延期索赔

1、人工费:工日:17×54工日=918工日

人员窝工按照定额单价乘以0.75,

52.23元×0.75×918=35960元

工资上涨费不予思考。

2、施工机械费:

挖机350型2台市场租赁价48000元/月,推土机16t2台市0场租赁价24000元/月,压路机20t2台24000元/月。

48000元×54÷30×2=172800元

24000元×54÷30×4=172800元

3、管理费

合同工期120天,现延期54天,投标管理费为1240949.7元

工程延期管理增加费用:1240949.7÷120×54=558427元

4、利息

履约保证金115万元,按照现行中国人民银行规定的同期贷款利率5.6%计算。

1150000元×54÷30×5.6%=115920元

5、措施费

合同工期120天,现延期54天,投标措施费为381448.67元

工程延期管理增加费用:381448.67÷120×54=171652元

工程延期索赔合计:1227559元

二、工程变更的索赔

原设计A区挖方211490m,根据发包人带给的地质勘察资料土石比例为

5.6%,由于工程招标时发包人带给的技术资料有误或失实,现场开挖实际图示比例为17.5%,增加石方开挖数量为28551m,单价采用发包人组价对坚石和次坚石的组价,坚石次坚石比例按照2:8选定,暂定价格为61.8元/m,原单价为10.12元/m,工程变更索赔金额为:

(61.8-10.12)×211490×(17.5%-5.6%)=1275479元

索赔金额合计:1227559+1275479=2503038元

六、索赔说明

此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔,主要包括因为工程延期造成雨季来临对施工的影响,中期计价支付延期产生的费用,施工期间由于图纸延期造成的误工,工程量增加产生的利润和管理费的索赔,工程排污费、社会保障及住房公积金和危险作业意外伤害保险费。

施工成品被破坏索赔单范文

施工成品被破坏索赔单范文施工成品被破坏索赔单范文「篇一」 一、总论 前言:20xx年4月,乙公司参与了由甲公司(下称贵司)投资建设的重庆某大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标,且我司获得中标,中标价为671.121万元,该工程设计为全框架四层现浇结构,建筑面积12302.84㎡。在施工合同尚没有签署时,贵司通知我司按照招投标相关资料进场施工,并要求加班加点,务必在20xx年8月25前完成所有施工资料。按照贵司要求和监理工程师指示,迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划,并专门成立了永川项目部,委派汪某为本项目总指挥,组建了以李某为现场负责人的项目部领导班子,抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设,从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。我司于20xx年4月20日正式进场施工,按照设计施工资料和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。为了满足施工现场材料的需要,我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要,还在项目部下设立了材料采购组,保障施工材料的质量和施工需要数量,20xx年5月上旬所有材料采购均已经签署合同,部分正在按照合同履行。20xx年5月31日前,施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。进场施工前及施工过程中,在技术性民工很难招聘的状况下,承诺不低于重庆市20xx年度平均工资待遇,且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上,且承担民工单边路费的许诺下,从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工,同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工,均签署了劳务合同书,至20xx年5月31日,工地民工达126人,加上劳务班组负责人,共计130余人,实行三班倒轮休制,加班加点施工。为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息,顺利完成施工任务,我司投资数万元搭建工棚,购买空调,创造良好的施工环境。20xx年5月31日前,我司永川项目部承担的施工任务正在按照计划进行,施工现场如火如荼。 索赔事项概述:20xx年6月1日,当我司施工现场全面正规化、正常化,正在紧锣密鼓,井井有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施

施工事故赔偿协议书范本(16篇)

施工事故赔偿协议书范本(16篇) 施工事故赔偿协议书范本(精选16篇) 施工事故赔偿协议书范本篇1 一、索赔成立 1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。 二、工程索赔的依据 按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。 三、索赔事项概述 由我单位承建的,于20__年12月27日举行开工典礼,于20__年12月28日我单位积极组织进场,投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自20__年3月6日起,由于建设方联系的

外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态,至20__年4月26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为20__年4月28日,延期时间为54天。 根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。 根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。 通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存 在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。 四、索赔项目 索赔事件性质分以下几种: 1、工期延长索赔,

建筑工程索赔范文

建筑工程索赔范文 当工程项目中合作双方的建筑工程合同到期了,而施工单位却没有按时合同中的约定履行其义务时,那么利益受损的合作方是可以根据其损失情况向对方进行索赔的,当合作方进行申请建筑工程索赔申请时往往需要准备一份建筑工程索赔申请书的,那么建筑工程索赔范文怎么写呢?下面就由我为您介绍一下。 一、建筑工程索赔范文 索赔单位 :福建XX工程建设有限公司 监理单位 :XX工程管理(集团)有限公司福州分公司xx项目部 致:XX工程管理(集团)有限公司福州分公司xx项目部 索赔的详细理由及经过:我公司承建的福安市XX停车场边坡挡土墙工程,因2011年8月30日遭受不可抗拒台风‘南玛都 ’的影响,造成广场右侧已完成边坡挡土墙工程的部分基础及钢筋被滑坡土方掩埋并造成移位长达90多米,具体造成损失工程量如下: 1、挡土墙基础垫层:90m(长)X1.3m(宽)X0.1m(厚)=11.7m3;

2、机械(小松挖掘机型号230)吊钢筋、清土方、重新浇注基础合计工作台班:壹拾伍小时整(15小时); 3、人工清理淤泥方量:32m3; 4、挡土墙钢筋被掩埋损失工程量:1.5吨; 5、人工重新绑扎挡土墙基础钢筋:3工日X3人=9工日; 6、管理费用:我公司用三天时间抢修被掩埋的基础及钢筋。 现对以上事项提出索赔。 索赔单位负责人(签字): 日期:年月日 工程索赔意向通知书于年月日收到 项目监理机构签收人: 日期:年月日

本表由于承包单位填表,一式四份,经项目监理机构签收后,索赔与被索赔单位各一份,项目监理机构收存二份 二、建筑工程索赔的费用包含哪些? 费用索赔以补偿实际损失为原则,对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应有详细的具体证明,并在索赔报告中出具这些证据。法律提醒您:没有证据,索赔要求不能成立。 (1)人工费。 对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所 增加的人工费用。 法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝 工费和工资上涨费等。 (2)材料费。 对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存

建筑工程索赔函格式范文(通用16篇)

建筑工程索赔函格式范文(通用16篇) (经典版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!

工程索赔通知书

工程索赔通知书 工程索赔通知书1 我叫___ 年龄_岁所在学校____ 20__年_月 _日 _时在学校上体育课期间打球导致手臂受伤,送院治疗,现已痊愈。在医院期间花费医药费___元,因我办理贵司保险,保险单号____ 保险名____ 特提出理赔申请,望予以接纳办理。此致 申请人 ___ 年月日 工程索赔通知书2 xx建设工程有限公司 兹由我单位施工的江夏区清水入江一期工程:纸坊泵站至江夏污水处理厂传输工程,于20xx年05月07日开始KD0+133.5工作井顶管顶进工作,19点30分顶进时发现废弃雨水D1200钢筋混凝土管道,且G107道路改造工程与顶管工作井、顶管管线平面位置及高程有待确认,以上两个原因造成工程持续停工。 工程停工后,因工程复工时间无法确定,为保证工程复工后能够及时组织人员进行施工,我项目部积极组织施工班组开会,做好工人的安抚工作,避免工人的流失,对现场机械进行检查,维护、保养,对现场周转材料的清理,堆码,对现场安全设备、设施及安全隐患进行排查,整改,等候工程复工,在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。 停工期间发生的费用及损失如下: 1、施工人员的误工费; 2、项目部管理人员的`管理费; 3、机械设备的闲置费。 我施工单位按照合同约定内容的程序向贵单位提交费用的索赔意向。 通知人: 日期: 工程索赔通知书3

赔偿请求人:_______________ 委托代理人:_______________ 赔偿请求人因______________________________(赔偿义务机关全称)于 ______年______月______日错误做出的______(司法行为),给自己的合法权益造成了损害,现请求赔偿。 具体赔偿请求是:_____________________________________________ 请求赔偿的事实和理由是:_____________________________________ 此致 ______(赔偿义务司法机关全称) 赔偿请求人:______ 委托代理人:______ ____年____月____日 工程索赔通知书4 xxx大学口腔医院门诊部xxx华厦工程项目管理有限责任公司 由于xxx大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰,无法继续施工,受到干扰的时间有8月29日至9月12日,9月18日至9月19日,9月27日至10月3日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。我方特向贵方表示费用及工期索赔意向,期间发生了如下损失: 1、施工人员窝工补偿费、进出场费。 2、设备窝工补偿费、进出场费。 3、其他相关的企业管理费、现场经费。 通知人: 日期: 工程索赔通知书5 北京__货运有限责任公司: 20__年_月__日,我公司委托贵公司将回流焊设备一台,通过公路运输至深圳,交付给收货人刘_(以下简称收货人),在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于20__年_月_日退回我公司,经贵公司和我公司双方查验,由于贵公司运输、装卸不当,造成设备和包装破损。

工程违约索赔单范本

工程违约索赔单范本 在进行工程建设时,双方是需要签订工程施工合同的,签订完合同之后,双方需要按照合同中的相关条款认真履行,如果一方出现违约行为,另一方是可以依法进行索赔的,那么,工程违约索赔单范本是怎样的呢?下面就跟着我一起来了解一下吧。 一、工程违约索赔单范本 工程名称:_____________ 致:(监理单位)____________ 根据施工合同条款___条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。 索赔的详细理由及经过:____________ 索赔金额的计算:____________ 附:证明材料

承包单位(章)__________ 项目经理_____________ 日期_____________ 二、工程索赔要什么流程 1、索赔的提出 在工程实施过程中发生索赔事件以后,或者承包商发现索赔机会,首先提出索赔意向,这是索赔工作程序的第一步。 2、索赔资料的准备 确定工期索赔和费用索赔值;收集证据,获得充分和有效的各种证据;起草索赔文件。 3、索赔文件的提交 提出索赔的一方应该在合同规定的期限内向对方提交正式的书

面索赔文件,索赔文件包括总述部分、论证部分、索赔计算部分及证据部分。 4、索赔文件的审核 对于承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应该提交工程师审核。 5、发包人的审查 对于工程师的处理意见,发包人需要进行审查和批准,然后工程师才可以签发有关证书。 6、协商 对于工程师的初步处理意见,发包人或承包人可能都不接受或其中的一方不接受,三方可就索赔进行协商解决,达成一致意见,如协商无法达成一致意见,则发包人或承包人可根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决。 三、工程索赔报告内容 工程索赔报告内容:事件发生的原因,对其权益影响的证据资料,

索赔函格式范文 索赔函模板

索赔函格式范文索赔函模板 索赔函模板篇一 工程索赔费用报告书 一、索赔成立 1、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。 二、工程索赔的依据 按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定:“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同,工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。 三、索赔事项概述 由我单位承建的,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处理停工、半停工状态,至2014年4月26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开

挖时间为2014年4月28日,延期时间为54天。 根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。 根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。 通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存 在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。 四、索赔项目 索赔事件性质分以下几种:1、工期延长索赔,2、工程变更索赔,3、工程中断索赔,4、工期终止索赔,5、工程加速索赔,6、意外风险和不可预见因素索赔,7、其他原因索赔。 结合实际情况本项目主要存在工期延长和工程变更,其中工期延长索赔分以下几部分组成: 1、人工费:由于非施工单位责任导致的工效降低所增

索赔函范文

索赔函范文 篇一:索赔函 索赔函 XX有限公司: 您好! 贵我两司多年来的合作均秉承友好互利、互相理解和支持的原则,双方均以市场为导向、以货物质量为根本宗旨,并将严把质量关这一根本宗旨作为双方发展的动力,不断磨合不断进步,在此我司对贵司的大力支持表示万分感谢。为了确保我司与贵司业务的长期性发展,本着负责的态度,同时为了后期双方能更好、更愉快的合作,现我司将近期到国外的货物及国外销售市场总结的质量情况反馈至贵司,希望能够引起贵司的高度重视,对今后的货物质量有所改进,现将该批产品信息反馈给贵司: 我司于XX年XX月XX日向贵司下发9月份的订货单,分别订XX货物1300件,并在订单中要求贵司于9月10日前完成生产,贵司信守承诺,在我司规定的时间内完成生产并通知我司调货。随后,我司根据发运计划,将贵司生产完毕的货物全部调出上站。但,由于今年的物流运输一直处于不正常的状态,因此,我司在将所有货物准备完毕后,于10月中旬将车皮发往我司在国外的各个驻点。通常情况下,从货物发运开始直至到货,基本上需要一个至一个半月的时间,而此批货物的到货时间在12月份左右。到货抽检后,我司驻外人员集中向公司反映此批货物存在易断裂的质量问题。由于此批货物的问题反映较为集中,我司在12月20日将贵司当批生产的小样及抽检样做了抗冻试验,当时夜间室外温度为零下15度左右,在经过一夜的冷冻之后,确实发现货物表面一折便会出现断裂的情况。因此,在我司做完试验后,通知各驻点将出现断裂问题的货物小样及照片带回公司,后期会将小样邮寄至贵司。 我司每年在8月份以后的订单里都会强调因天气逐渐寒冷,请贵司加入足量的防冻剂,目的就是防止货物在到货后时至冬季而发生断裂的情况,进而影响销售。在贵司开始生产此批货物的过程中,我司人员就多次强调此批货物到货后正值冬季,请求贵司加入足量防冻剂,避免因为天气寒冷导致货物出现断

建设工程索赔函范文

工程索赔报告范文 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)对索赔的时限、程序、依据的规定及 提供索赔机会的条款建设部和国家工商行政管理总局依据有关建设工程施工阶段的法律、法规,结合建设工程施工的实际情况、并借鉴国际有关土木工程的施工合同文本,制定了《建设工程 施工台同(示范文本)》(GF-1999-0201)(以下简称《示范文本》)。 《示范文本》的推行,为开展施工索赔创造了条件。一、《示范文本》第二部分通用条款第 36条专门制定了索赔条款这个条款对索赔时限、索赔程序和索赔的依据都作出了严格的约定。 在履行合同时,必须予以足够的重视。现全文抄录如下: 36.索赔 36.1当一方向另一方提出索 赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。 36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。从上述内容足以说明证据是索赔的关键。 证据不足或没有证据,索赔是不能成立的。证据是在施工过程中,也就是合同履行中产生的, 常见的可以索赔的证据除合同文本外有如下多种: l.投标文件。 投标文件是组成施工合同的重要部分,其内容包括承发包双方的要约和承诺,在索赔要求中可 以直接作为证据; 2.会议纪要。在施工过程中发包人、承包人、监理人及有关方面针对工程召 开的一切会议的纪要。 但纪要要经过参与会议的各方签认,或由发包人或其代理人签章发给承包企业才有法律效力;3.往来信件。合同双方的往来信件,特别是对承包企业提出问题的答复信或认可信等; 4.指令 或通知。 发包人驻工地代表或监理工程师发出的各种指令、通知,包括工程设计变更、工程暂停等指令; 5.施工组织设计。这是指包括施工进度计划在内,并经发包人驻工地代表或监理工程师批准的 施工组织设计或施工方案; 6.施工现场的各种记录。 现场每日天气状况记录。请发包人驻工地代表或监理工程师签证的气象记录;9.各种验收报告。 采取摆事实、讲道理,利用公关手段,力争索赔成功。二、《示范文本》提供索赔机会的条款序号条款索赔的基础、理由或权利工期延长费用增加 1 4 发包人要求承包人需要特殊保密的 措施费,由发包人承担√ 2 6.2 工程师指令错误发生的费用、给承包人造成的损失,由发包人 承担√√ 3 7.3 因发包人原因,承包人在施工中采取的紧急措施,造成承包人费用增加√√ 4 8.3 发包人未能完成其义务(9项工作),造成延误,赔偿承包人损失√√ 5 12.2 发包人因其自身原因,推迟工作√√ 6 12 因发包人原因暂停施工√√ 7 13 工期延误条款(7种情况)√√ 8 15 发包人要求工程部分或全部达到优良的标准√√工程质量因发包人原因达不到约定条件√√ 9 16 工程因工程师不正确纠正或其他非承包人原因造成的返工、修改√√工程师影响施工正常 进行的,如检验为合格,由发包人承担追加合同价款√√ 10 18 工程师要求重新检验,如工程 合格,则工期延长,费用增加√√ 11 19.5 由于设计原因试车达不到验收要求,发包人负责修 改设计√√由于设备制造原因试车达不到验收要求,且设备为发包人采购√√ 12 23.3 合同价 款调整款(4种情况)√√ 13 27.4 发包人供应材料、设备延误或不合格√√ 14 29.1 设计变更 √√ 15 39.3-(4)(5)(6) 不可抗力√√ 16 43.2 工程施工发现地下障碍。 请帮忙提供建筑工程索赔报告的范文,谢谢!

工程索赔通知书

工程索赔通知书 工程索赔通知书范文一 致:北京大学口腔医院门诊部北京华厦工程项目管理有限责任公司 由于北京大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰,无法继续施工,受到干扰的时间有8月29日至9月12 H, 9月18日至9月19 H, 9月27日至10月3日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。我方特向贵方表示费用及工期索赔意向,期间发生了如下损失:1、施工人员窝工补偿费、进出场费。 2、设备窝工补偿费、进出场费。 3、其他相关的企业管理费、现场经费。 抄报:北京国信建业工程管理有限公司北京中建华通建设发展有限公司 -10 - 5 工程索赔通知书范文二 致:中邦建设工程有限公司 兹由我单位施工的江夏区清水入江一期工程一一纸坊泵站至江夏污水处理厂传输工程,于2016年05月07日开始KD0+133. 5工作井顶管顶进工作,19点30分顶进时发现废弃雨水D1200钢筋混凝土管道,且G107道路改造工程与顶管工作井、顶管管线平面位置及高程有待确认,以上两个原因造成工程持续停工。 工程停工后,因工程复工时间无法确定,为保证工程复工后能够及时组织人员进行施工,我项目部积极组织施工班组开会,做好工人的安抚工作,避免工人的流失,对现场机械进行检查,维护、保养,对现场周转材料的清理,堆码,对现场安全设备、设施及安全隐患进行排查,整改,等候工程复工,在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。

停工期间发生的费用及损失如下: 1:施工人员的误工费;2:项目部管理人员的管理费;3:机械设备的闲置费。 我施工单位按照合同约定内容的程序向贵单位提交费用的索赔意向。 浙江永明市政园林工程有限公司 xxxx年05月20日 工程索赔通知书范文三 致:重庆市力波机械制造有限公司 重庆南州建设监理有限公司 由于北京大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰,无法继续施工,受到干扰的时间有8月29日至9月12日,9月18日至9月19 H, 9月27日至10月3日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。 我方特向贵方表示费用及工期索赔意向,期间发生了如下损失: 1、施工人员窝工补偿费、进岀场费。 2、设备窝工补偿费、进岀场费。 3、其他相关的企业管理费、现场经费。 北京中建华通建设发展有限公司 10-5

工程索赔意向书范本(精选6篇)

工程索赔意向书范本(精选6篇) 工程索赔意向书1致:_____项目管理有限职责公司 由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰,无法继续施工,受到干扰的时间有____月____日至____月____日,____月____日至____月____日,____月____日至____月____日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。 我方特向贵方表示费用及工期索赔意向,期间发生了如下损失: 1、施工人员窝工补偿费、进出场费。 2、设备窝工补偿费、进出场费。 3、其他相关的企业管理费、现场经费。 _____________有限公司 _______年____月____日 工程索赔意向书2致:____________公司 我公司于______年____月中标__________________改建工程第五合同段,_________年______月______日开工到此刻,工期过去五分之三,但工程进展缓慢。 由于______年____月_____日在________处挖方施工时,发现_______公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内,加上电

信、电力管线等原因,导致路基一向停工长达_____个月,_______年_____月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕,旧自来水管道才停止使用。还有_________范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在,仍旧成为路基施工的障碍。 由于_______年____月_____日在_______灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一向不能开钻,导致灌注桩施工队一向怠工。计划______年_____月初开工的___________也因为电信管线和两水工程一向没有开工。 以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过,事件是外部原因引起的,同时事件也造成我部以下损失: 1、工期延误 2、工程机械停滞费用 3、有关施工人员和管理人员费用 以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件相关条款,业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿,以利于我部减少损失,更好的继续的履行合同的职责和义务。 ____________改建工程 第__合同段项目经理部 _______年___月____日 工程索赔意向书3致:____监理部 根据合同要求,我项目部于________年_____月_____日第一

工程索赔意向书15篇

工程索赔意向书15篇 工程索赔意向书1 致:________________有限公司 原因:____________公司承建____小区综合楼主楼部分在二次结构砌筑施工以来,进场施工材料认价存在分歧,主要原因是由于贵公司认价价格和现场进厂价格存在差议,所含各项价格直接进购买价格,为解决此事、____月份贵公司____总专程组织项目部人员及贵方工程部人员召开材料认价会,双方达成协议,现场使用石膏砖其主要材料有贵公司直接采购,砂石料、水泥有我方购买。 索赔原因:项目部自_________年____月_____日通知贵公司材料主管和师傅开始督促石膏块进场,但至______年____月____日未进场,现已经造成现场砌筑工人窝工,(现场施工人员____人、其中技工______人)及项目部管理费增加,根据相关合同法相关规定;如果有以下原因造成施工方损失的可以索赔: 1、甲方供应材料不及时,造成现场窝工产生费用的 2、由于设计更改造成损失的。 3、不可抗力造成损失超出一定承担范围的。 论述:针对以上情况,现我公司提出索赔依据并按照程序通知贵公司,应立即给予回复和认同,超出法定时间视为认可,我方将索赔费用整理后按照程序报给贵公司预算部门。 _______________工程有限公司 __________年______月______日

工程索赔意向书2 致:_____县经济开发区建设投资有限公司 ________项目管理咨询有限公司 由于__年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏,导致大量水源及土方流入我标段基槽内,造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋,并且基坑内大量积水,使我方无法正常施工。此次管道破坏使我施工方所承包的标段发生了如下费用及损失: 1、施工人员窝工补偿,进退场费用; 2、材料损失的补偿费用; 3、降排水措施补偿费用; 4、人工清除淤泥补偿费用; 5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用; 以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件的规定,业主应对我部上述发生的费用给予补偿,以利我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。 此!致! ____县____建筑安装工程公司 ____第六标段项目部 __年____月____日 工程索赔意向书3

成品被其他单位破坏后的索赔函

成品被其他单位破坏后的索赔函 案例一: 北京XX货运有限责任公司:X年X月XX日,我公司委托贵公司将一台,通过公路运输至深圳,交付给收货人刘X(以下简称收货人),在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。 设备于X年X月X日退回我公司,经贵公司和我公司双方查验,由于贵公司运输、装卸不当,造成设备和包装破损。此次事件,不但使我公司设备损坏,遭受二次紧急调运设备的运费损失,而且使我公司对客户逾期交货,信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。 我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失:破损部位及程度费用(元)包装箱修理设备运输费设备修理人工费费用合计以上是我公司的最低要求,请贵公司于7日内支付上述赔偿金额,或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理,贵公司承担全部修理费用。7日后如果贵公司不支付赔偿金,又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好,我公司将自己委托修理厂修理,并通过法律途径追偿全部损失,不再通知。 北京XXXX有限责任公司 X年X月X日

案例二: XXXXX:XX年X月X日贵公司的XXX路“XXXX”楼盘建筑施工过程中,造成了我公司地理XXXX管道及我公司XXX至XXX小区、XXX至XXX的XXXX光缆损坏。此主干光缆中有一芯为我市XXX至XXX派出所的通信光缆。 贵公司造成损坏后,使我公司的XXX小区XXX余户XXX客户、XX 镇XXX余户XXX客户及市XXX至XXX镇派出所的信号终断。经我公司相关部门工作人员加班加点抢修于X月X日(星期六)下午13时26分恢复。在我公司接到报案之时至恢复信号时计算,终断有线电视信号X小时、终断市XXX与XXXX通信联系X小时。造成我公司直接经济损失:元,抢修过程中我公司共计出动车辆:台/次,安排相关部门工作人员加班抢修:人/次,使用抢修材料:元。贵公司此次在施工过程中的过失损坏造成的后果,已超出了XXxXX对我公司XXXX的要求,我公司已将此次事故情况如实向XXX做了汇报。XXX要求按照《XXX设施保护条例》、《中华人民共和国国务院令》[第XXX号]及《刑法》第XXX条第XXX款,限期依法处理。我公司已多次派我公司XxX部:XXX同志、XXX部:XXX 同志与资公动函摘相关赔偿事宜,但贵公司至今未到我公司接受处理。 我公司此况现以面告知贵公司于年月 ax.

公路工程索赔报告范本(简单的工程索赔报告范本)

公路工程索赔报告范本(简单的工程索赔报告范本)工程索赔是指双方在签订工程以后,在履行合同期间其中一方因为各种原因导致另一方遭受了损失,如果遇到这种情况可以向对方请求赔偿,导致工程索赔发生的情况有很多种,想要申请工程索赔就要写申请书,那么工程索赔申请书范文是怎样的呢? 一、工程索赔申请书范文 工程名称:_____________ 致:(监理单位)____________ 根据施工合同条款___条的规定,由于 ________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。 索赔的详细理由及经过:____________ 索赔金额的计算:____________ 附:证明材料 承包单位(章)__________ 项目经理_____________ 日期_____________ 二、工程索赔的条件 1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。

2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。 3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。 4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。 5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。 6、物价上涨,法规变化及其他。 三、索赔程序 1、索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。 2、发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。 3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d 内给予答复。 4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。 5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。 综上所述,工程索赔申请书中应当写明工程的名称,以及要求索赔的原因,还要对索赔的金额进行明确,应当将申请书发向监理工程师,监理

(完整版)工程索赔报告

工程索赔报告书 xxx有限公司报告书 一、总论 前言:20116年11月25日,由xxx建筑工程有限公司与xxx有限公司(以下称贵司)投资建设的xxx有限公司新建厂区工程签署了土建(基础土方、结构、门窗、防火门等各种门、屋面、保温、地下室、公共部位的装饰装修等、室外附属道路)、钢结构制作、安装;水电安装[含水、低压电、消防(含卷帘门)、通风弱电、室外附属安装内容等,(不含电梯产品的采购及安装)]幕墙(含外铝合金门窗)等承包合同,该工程设计为现浇结构框架4层、钢框7层、钢排架1层,总建筑面积14010㎡。合同工期为244天,计划开工日期2016年12月1日至2017年8月1日,在施工合同签署后,我司按照合同相关内容于合同签订后次日即进场施工,并搭设临时办公用房及生活设施,临时道路及文明施工的必要设施设备,并加班加点在2016年12月10完成所有临时设施施工内容。在此期间我方多次要求贵公司按照合同专用条款1.6.1,和1.6.5提供地下管线图纸及全套施工图纸,以便及时编制施工组织设计、施工方案和施工进度计划,并组织施工人员的配备,及工程开工的备案手续,但贵方于2017年1月12日仅提了办公楼、综合楼、成品车间1、编织袋库、机修配电房、休息室、淋浴房的图纸,圆筒仓图纸于2017年经多次变更后于2017年12月20日才提供,其最影响总工期的关键图纸主车间1及原料车间1图纸于2017年2月26日才提供,基于此事我公司专门成立了工程开工前期施工项目部,委派王xxx为本项目总指挥,组建了以xxx项目副经理现场前期负责人的项目部领导班子,抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的前期施工建设,在正式开工前按施工组织设计要求组织以xxx为项目经理的精干领导班子从技术和管理服务水平等方面得到根本保证。我司于2016年11月25日正式进场施工,按照合同内容和贵司要求周密部署,稳步整体推进,精心组织。为了满足施工现场材料的需要,我司不但投入了几佰万元的现金保障施工资金的需要,还在项目部下设立了材料采购组,保障施工材料的质量和施工需要数量,2016年12月下旬所有材料采购均已经签署合同,部

关于石材成品保护破坏联系单范文

关于石材成品保护破坏联系单范文 一、引言 石材成品在建筑装饰中广泛使用,然而,由于各种原因,石材成品往往容易受到保护破坏。为了减少这种情况的发生,我们需要制定联系单,以记录和解决这些问题。本文将探讨石材成品保护破坏的原因并提供一份范文,以帮助解决这一问题。 二、石材成品保护破坏原因分析 2.1 质量问题 石材成品质量问题是导致保护破坏的主要原因之一。例如,如果石材本身存在缺陷、开裂或质量不达标,将会增加其脆弱性,使其更容易受到保护破坏。 2.2 使用不当 石材成品的保护破坏还与使用不当有关。例如,当人们在使用过程中没有正确清洁、保养和维护石材成品时,可能会导致石材表面被腐蚀、刮花或磨损,从而降低其美观度和使用寿命。 2.3 外力冲击 外力冲击是导致石材成品保护破坏的另一个重要因素。例如,在施工过程中,如果石材成品受到冲击、挤压或其他形式的物理力量作用,可能会导致石材成品破裂或损坏。 2.4 自然因素 自然因素也是导致石材保护破坏的一大问题。例如,气候变化、温度变化、潮湿环境以及风化作用都可能对石材成品造成不可逆转的损害。

三、石材成品保护破坏联系单范文 为了记录和解决石材成品的保护破坏问题,可以制定以下联系单范文: 联系单号:CS-2021-001 日期:2021年10月01日项目名称:某某建筑装修工程 A. 问题描述 1.石材成品类型:大理石地面砖 2.问题描述:地面砖表面出现了多处刮花和磨损,影响了整体装修效果。 B. 问题原因 1.使用不当:未按照石材保养说明正确清洁和维护地面砖。 2.外力冲击:在搬运和安装过程中,地面砖受到了冲击和挤压。 C. 解决方案 1.清洁保养:制定地面砖清洁保养方案,并培训工作人员正确使用和保养地面 砖。 2.维修:对受损的地面砖进行维修,填补刮花和磨损区域,并进行表面抛光处 理。 D. 预防措施 1.增加防护措施:在施工过程中增加地面砖的防护措施,避免外力冲击对地面 砖造成损坏。 2.监控环境变化:定期检测和记录室内温度、湿度等环境参数,及时采取措施 避免自然因素对地面砖的损害。 结论 石材成品的保护破坏对于建筑装饰来说是一个常见的问题。通过分析质量问题、使用不当、外力冲击和自然因素等原因,我们可以制定合理的联系单范文,并提出相应的解决方案和预防措施。通过严格执行这些措施,可以提高石材成品的保护和使用寿命,降低维修成本,保证建筑装饰的质量和持久性。

工程索赔报告范本

工程索赔报告范本 1.工程索赔报告范文 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)对索赔的时限、程序、依据的规定及提供索赔机会的条款建设部和国家工商行政管理总局依据有关建设工程施工阶段的法律、法规,结合建设工程施工的实际情况、并借鉴国际有关土木工程的施工合同文本,制定了《建设工程施工台同(示范文本)》(GF-1999-0201)(以下简称《示范文本》)。《示范文本》的推行,为开展施工索赔创造了条件。一、《示范文本》第二部分通用条款第36条专门制定了索赔条款这个条款对索赔时限、索赔程序和索赔的依据都作出了严格的约定。 在履行合同时,必须予以足够的重视。现全文抄录如下:36.索赔36.1当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。 36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应 由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:(1)索赔事件发生后28天内,向工程师发出 索赔意向通知;(2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延 长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或 要求承包人进一步补充索赔理由和证据;(4)工程师在收到承包人送

交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。 36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。从上述内容足以说明证据是索赔的关键。 证据不足或没有证据,索赔是不能成立的。证据是在施工过程中,也就是合同履行中产生的,常见的可以索赔的证据除合同文本外有如下多种:l.投标文件。 投标文件是组成施工合同的重要部分,其内容包括承发包双方的要约和承诺,在索赔要求中可以直接作为证据;2.会议纪要。在施工过程中发包人、承包人、监理人及有关方面针对工程召开的一切会议的纪要。 但纪要要经过参与会议的各方签认,或由发包人或其代理人签章发给承包企业才有法律效力;3.往来信件。合同双方的往来信件,特别是对承包企业提出问题的答复信或认可信等;4.指令或通知。 发包人驻工地代表或监理工程师发出的各种指令、通知,包括工程设计变更、工程暂停等指令;5.施工组织设计。这是指包括施工进度计划在内,并经发包人驻工地代表或监理工程师批准的施工组织设计或施工方案;6.施工现场的各种记录。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档