风力发电工程合同范本
合同编号： [合同编号]
甲方：（以下简称“甲方”）
地址： [甲方地址]
乙方：（以下简称“乙方”）
地址：[乙方地址]
鉴于甲方拥有 [项目名称] 的开发和建设经验，并且具备相关技术能
力和人员资源；乙方在风力发电领域具有丰富的经验和技术优势，双
方本着平等、互利、信用的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的
本合同的目的是明确甲方与乙方之间在 [项目名称] 的开发、建设、
运营与维护等方面的权利和义务，确保项目顺利进行并达到预期效果。
第二条合同范围
1. 甲方职责：
(1) 提供项目所需的土地或场地，并办理相关手续；
(2) 提供项目建设所需的资金，并按照合同约定及时支付款项；
(3) 与有关部门协商，保证项目顺利实施；
(4) 通知乙方项目具体进度和相关需求。
2. 乙方职责：
(1) 提供项目的设计规划；
(2) 负责项目的设备采购、安装、调试等工作；
(3) 负责项目的运营管理和维护保养；
(4) 提供项目建设期间所需的技术指导和培训；
(5) 完成项目交付后的一定时期内的运营管理。
第三条合同价款和支付方式
1. 项目总投资金额为 [总投资金额]，由甲方负责支付，支付方式如下：
(1) 在合同签订后三日内，甲方向乙方支付 [合同总金额] 的百分之二十作为预付款；
(2) 项目建设期间，甲方按照实际施工进度，向乙方支付相应的进度款；
(3) 项目竣工后，甲方按照实际完成工程款项比例，向乙方支付最终结算款。
第四条合同期限
本合同有效期为 [合同起始日期] 至 [合同终止日期]，合同期限为[合同期限] 年。合同期满后，甲方和乙方均有权向对方提出终止合作的意见。
第五条保密条款
甲方和乙方对于因履行本合同而了解到的商业、技术或其他机密信息，应予以保密，不得向第三方透露或泄露。
第六条违约责任
1. 如果因甲方原因导致项目无法正常推进或无法完成，甲方应向乙
方支付违约金，并承担由此造成的所有损失；
2. 如果因乙方原因导致项目无法按照合同约定完成，乙方应向甲方
支付违约金，并承担由此造成的所有损失。
第七条争议解决
本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，任一方均有权向 [仲裁委员会] 提交仲裁申请，受理仲裁的裁决为终局
裁决。
第八条附则
1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力；
2. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决；
3. 合同解释权归双方共同所有。
甲方：（盖章）
日期：
乙方：（盖章）
日期：
发包人合同编号：XXXXXXXXXX-ZCB-2013-00 5 承包商合同编号(乙方)：XXXXXXXXXXXXXX-003 承包商合同编号(丙方) XXXXXXXXXXXXXXXX-2013- 169 XXX集团XXX公司XXXXX风电项目100MW工程 （EPC）总承包工程 合同书
发包方（甲方）：XXXXXXXXXXXXXXX 承包方（乙方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（牵头人）承包方（丙方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（联合体） 签订时间：2013年12月
目录 第一章合同协议书 (7) 1、合同的组成和解释 (7) 2、工程名称： (8) 3、建设地点 (8) 4、规模和性质 (8) 5、合同工期 (8) 6、承包范围 (8) 7、承包的模式 (9) 8、合同价格 (9) 9、支付方式 (11) 10、预付款支付 (11) 11、进度款支付 (12) 12、票据 (18) 13、支付时间 (18) 14、试运期收入 (18) 15.质量保证期及缺陷责任期 (18) 16、工作界限划分 (19) 17、质量标准及要求 (19) 18、工程管理 (20) 19、分包及供应商选择 (21) 20、考核及奖罚 (23)
22、备品备件 (28) 23、验收 (29) 24、质保期 (30) 25、安全责任与安全文明协议书（另签） (30) 26、信息管理 (30) 27、争议解决 (30) 28、合同生效 (31) 第二章通用合同条款 (33) 1. 一般约定 (33) 2．发包人义务 (42) 3. 监理人 (43) 4. 承包人 (45) 5. 设计 (52) 6. 材料和工程设备 (55) 7. 施工设备和临时设施 (57) 8. 交通运输 (58) 9. 测量放线 (59) 10. 安全、治安保卫和环境保护 (60) 11. 开始工作和竣工 (63) 12. 暂停工作 (65) 13. 工程质量 (67)
风力发电工程施工合同范本 本合同由以下各方于签署： 甲方：[委托方全称] 法定代表人/授权代表：[委托方法定代表人/授权代表全名] 地址：[委托方地址] 电话：[委托方联系电话] 乙方：[承包方全称] 法定代表人/授权代表：[承包方法定代表人/授权代表全名] 地址：[承包方地址] 电话：[承包方联系电话] 鉴于甲方希望委托乙方进行风力发电工程施工，双方经友好协商一致达成如下合同，以便明确双方责任与权益： 第一条：项目描述
1.1 根据甲方的要求，乙方将负责风力发电工程的施工，包括 但不限于：[详细描述风力发电工程施工范围和内容]。 1.2 施工期限为从本合同生效之日起开始计算，至工程竣工验 收合格之日止。 第二条：合同价款 2.1 本项目的合同价款为人民币[合同总金额]，甲方将按照以下方式支付合同价款： 预付款：人民币[预付款金额]，于合同签署后[预付款支付时间]内支付给乙方； 进度款：根据工程进度情况，甲方将及时支付相应的进度款项； 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方将支付剩余的合同价款。 2.2 甲方支付的合同价款应通过银行转账或其他合法方式支付 给乙方。 第三条：质量保证与维护
3.1 乙方应保证风力发电工程的施工符合相关法律法规和技术标准，保证工程质量合格。 3.2 在工程竣工验收之日起，乙方承担合同期内因质量问题导致的维修和保养责任。 第四条：延期与终止 4.1 若发生不可抗力或其他无法预见、无法避免的情况，导致无法按照合同约定的时间完成工程，则双方应友好协商处理，并可以根据实际情况延长合同的履行期限。 4.2 若乙方履行合同存在重大违约情况，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。 第五条：争议解决 5.1 双方因本合同履行发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至[争议解决方式]进行解决。
风力发电合同范文(完整版) 一、合同目的 本合同旨在约定双方在风力发电项目中的权益和责任，保障双方的合法权益，促进风力发电项目的顺利进行和成功运营。 二、合同主体 本合同由以下双方签署： - 甲方：（公司名称），注册地（地址），法定代表人（姓名），联系电话（号码） - 乙方：（公司名称），注册地（地址），法定代表人（姓名），联系电话（号码） 三、合同内容 1. 风力发电项目描述 甲方同意向乙方提供风力发电项目的详细描述，包括项目的规模、地点、设备配置等信息。 2. 供电标准与要求
甲方同意按照合同约定的标准和要求向乙方供电，并提供必要的技术支持和协助。 3. 计划与工期 双方应共同制定风力发电项目的计划和工期，并保证按照计划和工期的要求进行施工和交付。 4. 合同价款及支付方式 （根据实际情况进行具体描述） 5. 合同变更和解除 双方同意，如有必要，可以协商变更合同内容，并签署变更协议；如双方无法达成一致，可以按照法律规定解除合同。 6. 保密条款 双方同意在合作中涉及的商业秘密和机密信息予以保密，并禁止向第三方透露或使用。 7. 知识产权
双方同意，在合作过程中产生的知识产权归属于其创造者，对合作双方具有合理使用和保护权利。 8. 违约责任 双方同意，如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿因此产生的损失。 9. 法律适用和争议解决 本合同适用中华人民共和国的法律。双方在合作过程中如有争议，应通过友好协商解决；如果协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 四、合同生效与终止 本合同自双方签署之日起生效，并持续有效直至履行完毕。如双方协商一致，可提前终止合同。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 签署日期：签署日期：
风电项目合作协议(公司项目合作协议合同范本) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention! 风电项目合作协议(公司项目合作协议合同范本) 风电项目合作协议1 甲、乙双方经过深入的沟通、交流，在平等自愿、互惠互利、共同促进和共同发展的前提下，就“项目”建立战略合作关系，并达成如下协议： 第一条合作原则
风力发电施工合同范本 1. 合同目的 本合同旨在约定风力发电项目施工方与发电设备供应方之间的合作关系和责任，确保项目顺利进行和按时完成。 2. 项目内容和要求 施工方将按照发电设备供应方提供的设计方案和技术要求，负责风力发电项目的施工工作，确保项目的质量和进度符合合同约定。 3. 合同签订及生效 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并在项目施工开始前签订。 4. 合同期限 本合同的有效期为 [合同期限年，自项目开工之日起计算。如因合同约定或其他原因需要延长合同期限，双方需书面协商并签订补充协议。 5. 项目进度和里程碑 双方应共同制定项目的进度计划和里程碑，确保按时完成各项工作和阶段性目标。 6. 施工费用和支付方式
根据项目规模和施工工作量，双方协商确定施工费用及支付方式。付款方式可以分期支付，根据施工进度支付相应比例的款项。 7. 质量保证和验收 施工方应按照国家标准和设计要求进行施工，并保证项目达到良好的质量标准。发电设备供应方有权对项目进行验收，并对施工方在合同期限内出现的质量问题提出整改要求。 8. 合同变更和解除 如需对本合同的任何条款进行变更，双方应书面协商并签订补充协议。如因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决问题。如无法解决，双方有权单方面解除合同。 9. 违约责任 如一方违反合同约定，给对方造成经济或其他方面的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。 10. 争议解决 因合同履行发生的争议应通过友好协商解决。如协商无法达成一致，双方应提交至有管辖权的法院解决。 11. 附则 未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式确认。 12. 合同解释权
风力发电合作合同协议范本 1. 合同背景 本合同由以下各方于指定日期签署，旨在就风力发电合作事宜达成一致。 1.1 合同参与方 甲方：[甲方公司名称] 地址：[甲方地址] 联系人：[甲方联系人] [甲方联系电话] 乙方：[乙方公司名称] 地址：[乙方地址] 联系人：[乙方联系人] [乙方联系电话] 1.2 合作目的
本合同旨在就合作开发、建设和运营风力发电项目达成一致，具体项目细节由双方另行商议确定。 2. 合作方式 2.1 项目开发 双方将共同进行风力发电项目的开发工作，包括但不限于项目策划、资源调查、选址、环境评估等。各方应按照合作计划和分工进行合作，并共同承担开发过程中的费用和风险。 2.2 建设和运营 1. 建设阶段：双方应合作进行风力发电项目的建设工作，包括但不限于调查设计、设备采购、施工安装等。双方应共同承担建设过程中的费用和风险。
2. 运营阶段：风力发电项目建设完成后，双方应合作共同运营项目，包括但不限于设备维护、运行管理、电力销售等。各方应按照约定的分配比例分享运营收益和承担运营成本。 3. 条款和条件 本合同的条款和条件如下： 3.1 合同期限 本合同有效期为[合同起始日期]至[合同终止日期]止。其中，项目开发阶段约定为[项目开发期限]，建设和运营阶段约定为[项目建设和运营期限]。 3.2 合作权益分配 1. 在项目建设阶段，甲方和乙方按照各自投资的比例分享项目建设过程中的费用和权益。
2. 在项目运营阶段，甲方和乙方按照约定的分配比例分享项目的运营收益和承担运营成本。 3.3 保密条款 双方应对合作过程中的商业秘密和机密信息予以保密，并在合同终止后对相关保密信息进行销毁或返还。 3.4 争议解决 双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼解决。 4. 其他条款 其他未尽事宜可由双方另行协商确定，并作为本合同的补充条款。 5. 合同生效
分布式风电项目EPC总承包合同范本合同背景 该合同是为了规定风力发电项目的各方之间的权利和义务，确 保项目的顺利进行和安全完工。本合同范本适用于分布式风电项目 的总承包合同。 合同主要内容 1. 定义和缩写词语解释：在合同中明确定义了各种专业词汇和缩写词的含义，以方便双方理解。定义和缩写词语解释：在合同 中明确定义了各种专业词汇和缩写词的含义，以方便双方理解。 2. 项目描述：简要描述了风力发电项目的规模、技术要求和所在地等基本信息。项目描述：简要描述了风力发电项目的规模、 技术要求和所在地等基本信息。 3. 总承包范围：明确规定了总承包商的责任和任务，包括工程设计、设备采购、施工、调试、试运行、系统交付等。总承包范围：
明确规定了总承包商的责任和任务，包括工程设计、设备采购、施工、调试、试运行、系统交付等。 4. 付款条件：规定了双方在项目进行过程中的付款方式和条件，包括合同价款、付款比例和付款时间等。付款条件：规定了双方 在项目进行过程中的付款方式和条件，包括合同价款、付款比例和 付款时间等。 5. 工期和里程碑: 定义了项目的工期，同时设定了里程碑节点，确保工程进展得到控制和跟踪。工期和里程碑:定义了项目的工期，同时设定了里程碑节点，确保工程进展得到控制和跟踪。 6. 质量保证：确定了总承包商必须遵守的质量标准和验收程序，保证项目交付后的质量达到预期要求。质量保证：确定了总承包 商必须遵守的质量标准和验收程序，保证项目交付后的质量达到预 期要求。 7. 风险分担：明确规定了在合同履行过程中的风险和责任分担方式，包括不可抗力、违约责任、索赔等。风险分担：明确规定
风力发电合同范本 合同编号：FLD-2021-001 甲方：风力发电有限公司 地址：XX省XX市XX区XX街XX号 联系人：张先生 联系电话：XXX-XXXXXXX 乙方：电力公司 地址：XX省XX市XX区XX街XX号 联系人：李先生 联系电话：XXX-XXXXXXX 一、合同目的 本合同旨在明确甲方向乙方提供风力发电服务的相关事宜，确保双方权益并达成合作共赢。 二、服务内容 1. 甲方将向乙方提供风力发电设备及相关技术支持，包括但不限于风力发电机组的安装、调试、维护和运营管理等。 2. 甲方将根据乙方的需求，提供相应的风力发电量，确保乙方电力供应的稳定性和可靠性。 三、合同期限 本合同有效期为五年，自合同签署之日起生效。
四、合同条款 1. 价格及支付方式 甲方向乙方提供的风力发电服务价格为每千瓦时X元，支付方式为每月结算一次，乙方应在每月X日前支付上月风力发电服务费用。 2. 服务质量保证 甲方保证所提供的风力发电设备符合国家相关标准，并保证设备的正常运行和维护，确保风力发电量的稳定供应。 3. 违约责任 3.1 若乙方未按时支付风力发电服务费用，甲方有权暂停或终止服务，并要求乙方支付违约金。 3.2 若甲方未按时提供风力发电服务，甲方应承担相应的违约责任，并向乙方支付违约金。 4. 保密条款 双方应对在履行合同过程中获取的商业机密和技术信息保密，不得向第三方透露或使用。 5. 争议解决 双方如发生争议，应友好协商解决；若协商不成，可提交至所在地人民法院解决。 五、其他事项 1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。 2. 本合同未尽事宜，双方可通过书面协议进行补充约定。
风力发电场总承包合同 1. 合同背景 本合同是由（甲方）与（乙方）就设计、建设和运营风力发电场所签订的总承包合同。乙方同意按照甲方的要求，完成风力发电场的设计、建设和运营工作，以确保风力发电场能够按时运行并达到预期产能。 2. 合同条款 2.1 项目描述 风力发电场总承包项目包括工作： •设计风力发电场的建筑和设备布局 •采购风力发电场所需的设备和材料 •建设风力发电场的基础设施，包括土地平整、道路建设等 •安装风力发电机组并进行调试 •运营风力发电场，包括日常维护和故障修复 2.2 项目执行时间 项目执行时间为合同签订后的（具体天数）天内完成。
2.3 项目费用 甲方同意支付乙方费用： •设计费用：（具体金额） •采购费用：根据实际采购项目的具体情况确定 •建设费用：根据实际建设项目的具体情况确定 •运营费用：根据实际运营项目的具体情况确定 2.4 保修期 乙方将为风力发电场提供（具体天数）天的保修期，保修期内，乙方将免费修复风力发电场中出现的故障和损坏。 2.5 合同变更 任何合同变更必须经过甲、乙双方的书面同意，并按照变更协议进行执行。 2.6 合同解除 在情况下，甲、乙双方可以解除合同： •任何一方严重违反合同条款 •出现不可抗力事件导致无法履行合同
•经甲、乙双方协商一致决定解除合同 2.7 争议解决 对合同执行过程中出现的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决。如无法协商一致，应提交给有管辖权的仲裁机构解决。 3. 合同生效 甲、乙双方在本合同上签字后，合同立即生效。合同一式两份，甲、乙双方各持一份。 4. 协议改动 本合同其他未尽事宜，甲、乙双方可另行协商，形成补充协议，并作为本合同的延伸部分。 为风力发电场总承包合同的内容，请甲、乙双方仔细阅读并签字确认。 甲方（签名）：__________________________ 日期：__________________________ 乙方（签名）：__________________________ 日期：__________________________
风能发电合同范本 合同编号：[编号] 甲方（发电公司）：__________（以下简称甲方） 乙方（购电公司）：__________（以下简称乙方） 鉴于甲方拥有并经营风能发电项目，乙方希望购买甲方所产生的电力，双方经友好协商，达成如下合同： 第一条电力购买 1.1 甲方同意向乙方出售风能发电项目所产生的电力，乙方同意购买该电力。 1.2 电力购买量及购买价格将在双方签订本合同后另行协商确定，并作为本合同的附件。 第二条电力供应
2.1 甲方应根据乙方的需求，按照约定的电力购买量，向乙方供应电力。 2.2 电力供应将遵循国家能源监管部门的相关规定，并确保电力的质量和稳定供应。 第三条付款方式 3.1 乙方应按照约定的购买价格及数量，按时向甲方支付电力购买费用。 3.2 电力购买费用的支付方式及时间将在双方签订本合同后另行协商确定，并作为本合同的附件。 第四条合同期限 4.1 本合同自双方签订之日起生效，至约定的合同期限届满后自动终止。 4.2 若乙方需要终止本合同，应提前书面通知甲方，并经双方协商一致同意。
第五条违约责任 5.1 若任何一方未能履行本合同约定的任何义务，应向对方支 付违约金，并承担由此造成的损失。 第六条其他条款 6.1 本合同的修改、补充及解释均须经双方书面协商一致，并 经双方授权代表签字盖章后生效。 6.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）：______________ 日期：______________ 乙方（盖章）：______________ 日期：______________ 以上为风能发电合同范本，如有需要，可根据实际情况进行修 改和补充。
风力发电项目建设工程施工合同范本 本合同由以下双方于【合同签订日期】签订: 甲方：【建设单位名称】 乙方：【施工单位名称】 第一章总则 第一条合同目的 本合同是为了规范双方在风力发电项目建设工程施工过程中的权利和义务，保证工程顺利进行，达到约定的建设标准，保障双方合法权益，制定本合同。 第二条合同文本及附件 本合同文本及附件是合同的组成部分。所有附件内容与《国家风力发电项目建设规定》、《施工项目规范》等国家规定相一致。
第二章工程内容 第三条工程规划 甲方已完成工程规划以及相关审批手续，并将相关资料提供给 乙方。 第四条工程质量与验收 1.工程必须按国家建筑工程质量验收标准进行建设。 2.工程竣工后应经过相关部门的验收，验收合格后，由甲方与 乙方签署验收书。 第五条工程进度和质量控制 1.工期为【具体时间】。 2.甲方要求乙方按时完成各项工作量，并对工程实行全程监督。
第六条性能标准 工程建设后可靠性应达到85%以上，利用风能能力应达到【具体要求】。 第三章工程款支付 第七条工程款划分 总工程费为【具体金额】元，款项划分如下： 1.工程仪器设备：【金额】元 2.土建及设备安装：【金额】元 第八条工程款支付 款项支付方式：分期支付。根据工程进度及验收的情况，每次支付前，乙方应当提交符合国家验收标准的验收报告。
第四章违约责任 第九条违约责任 1. 若甲方未按约定时间向乙方支付工程款，每逾期一天，甲方应按未支付金额的2‰向乙方支付滞纳金。 2.若乙方未按合同约定时间完成工程任务或工程质量达不到验收标准的，应按以下方式承担违约责任： - 工程延期的，按每天合同价款的1‰支付违约金； - 工程质量达不到验收标准的，应按乙方工程收费总额的10%作为违约金。 第十条解除合同 甲、乙双方一方严重违反合同约定，且在经过催告后仍然无法履行约定的，对方有权解除合同并要求返还已付款项。
风电合同范本 甲方：（甲方名称） 地址：（甲方地址） 联系人：（甲方联系人） 联系电话：（甲方联系电话） 传真：（甲方传真） 邮箱：（甲方邮箱） 乙方：（乙方名称） 地址：（乙方地址） 联系人：（乙方联系人） 联系电话：（乙方联系电话） 传真：（乙方传真） 邮箱：（乙方邮箱） 鉴于以下事实和条件，甲、乙双方根据平等自愿的原则，达成如下合同： 第一条合同背景 甲方拟建设风电项目，为确保项目顺利进行，需要与乙方签订风电设备采购合同，明确双方义务和权利。
第二条合同内容 1. 乙方将按照甲方需求，向甲方提供风电设备，包括但不限于风力 发电机、风力叶轮等，并配套提供技术支持； 2. 甲方支付相应款项及履行其他义务。 第三条设备供应 1. 乙方将按照合同约定的技术规格和数量，按时供应风电设备； 2. 乙方应确保所供风电设备符合国家相关法规和标准，具备合法的 质量认证和相关证书。 第四条价格及付款方式 1. 设备采购价格为（具体金额），甲方应按照约定付款方式支付给 乙方； 2. 付款方式为（具体付款方式），甲方应在合同签订后的（具体时间）内支付首笔款项，余款在设备交付验收合格后的（具体时间）内 支付。 第五条交付及验收 1. 设备交付地点为（具体地点），详细交付时间双方另行协商确定； 2. 甲方应组织验收团队，对乙方提供的风电设备进行验收，验收标 准为国家相关标准； 3. 若设备未达到约定的标准和规格，乙方应负责修复或更换。
第六条保修期及售后服务 1. 设备的保修期为（具体时间），自交付验收之日起计算； 2. 在保修期内，如设备出现质量问题，乙方应承担修理或更换责任； 3. 乙方应提供设备的售后服务和技术支持，协助甲方解决设备使用 中的问题。 第七条违约责任 1. 如甲方或乙方违约，应承担相应的违约责任，并支付相应的违约金； 2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应友好协商解决。 第八条争议解决 在履行合同过程中，若发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可提交至中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决。 第九条合同变更与解除 1. 任何一方在履行合同过程中，如有变更需求，应征得另一方书面 同意并签署变更协议； 2. 除非另有约定，未经双方同意，任何一方不得擅自解除合同。 第十条合同生效 本合同经双方签字盖章后生效，并对双方具有约束力。
风电场道路工程施工合同 1. 引言 本合同关于风电场道路工程施工的约定事宜，由乙方（承包商）与甲方（项目业主）共同达成协议。双方本着平等、自愿、互利的原则，经协商一致，订立本合同。 2. 合同目的 本合同的目的是为了明确双方在风电场道路工程施工过程中的权利和义务，确保施工进度和质量的达到预期目标，保障双方的权益。 3. 合同条款 3.1 工程范围 风电场道路工程施工的具体范围由甲方提供的设计文件和技术要求确定。具体工程范围包括道路平整、铺设道路基础、道路硬化、路标标识等。乙方应按照相关要求施工，确保工程质量。 3.2 工期和交付 乙方应按照甲方要求的工期计划进行施工，确保工程进度满足要求。工程交付后，乙方应配合甲方进行验收并修正存在的问题。
3.3 施工费用和支付方式 甲方向乙方支付的施工费用将根据合同约定的支付方式进行支付。乙方应提供符合要求的发票和相关资料，接受甲方的审计。 3.4 保证和责任 乙方应对施工的质量问题提供一定的保证期，并在保证期内负责 修复质量问题。乙方应承担因施工质量问题导致的任何责任和赔偿。 3.5 变更和解除合同 任何一方在施工过程中均有权提出合同变更的要求，变更内容经 双方协商一致后，应签订变更协议。如果双方因不可抗力等原因无法 履行合同的，应及时通知对方并商议解决办法。 3.6 保密条款 双方应对施工合同的相关信息和商业机密保密，未经对方许可， 不得向其他单位或个人披露。 3.7 法律适用和争议解决 本合同适用的法律。如果双方在履行合同过程中发生争议，应通 过友好协商解决。协商不成的，可提交至甲方所在地的人民法院进行 诉讼解决。
风能发电合同范本 随着可再生能源的迅猛发展，风能发电作为一种清洁且可持续的能源 形式，逐渐受到广泛关注。在风能发电项目的实施过程中，一份完备 合同的签订对于保障各方的权益非常重要。本文将提供一份，以供参 考使用。 一、合同背景 风能发电合同签订的目的是为了确保风能发电项目的安全和顺利进行。本合同由风能发电项目的投资方（以下简称"发电方"）与电力购买方（以下简称"购电方"）双方共同签署。 二、合同条款 1. 项目描述 发电方保证提供清洁且可靠的风能发电设备，并负责项目的设计、 安装和调试。 购电方同意接受发电方提供的风能发电，并按照约定的购电量进行 购电。 2. 电力购买协议 双方共同商定的购买数量将记录在一份电力购买协议中，该协议将 作为本合同的附件，具有同等效力。 3. 发电方责任 3.1 发电方承诺按照国家规定的标准和要求提供风能发电设备，并 负责设备的安装、维护和维修。 3.2 发电方必须保证风能发电设备的正常运行，并定期检查和测试 设备的性能。
4. 购电方责任 4.1 购电方应按照合同约定的购电量和价款进行支付。 4.2 购电方必须提供包括但不限于接收和存储电力的设施，并保证设施的正常运行。 5. 电力交付 发电方负责将发电的电力交付至购电方指定的接收设施。交付的电力应符合国家相关法规和标准。 6. 电价和支付 6.1 双方共同商定的电价将在购电协议中详细列明。 6.2 购电方应按照约定的购电量和电价及时支付购电款项。 7. 合同期限与终止 7.1 本合同的起始日期和终止日期将根据购电协议中的约定确定。 7.2 若双方协商一致，本合同可提前终止。 8. 争议解决 对于因执行本合同所引起的任何争议，双方应友好协商解决。如果协商不成，应提交至有管辖权的法院解决。 三、合同附件 1. 电力购买协议 电力购买协议将记录双方共同商定的购电数量、购电价款等具体细节。 2. 相关证书和许可 发电方应提供风能发电设备的相关证书和许可，证明其设备符合国家标准和要求。 四、免责声明
风电钢筋施工合同范本 为了确保工程顺利进展，双方本着平等互利的前提下，在工程施工过程的权利、义务和经济责任，经双方协商兹定如下条款并共同遵守： 1、工程地点：山西雁门关风电场(山西省代县胡家滩) 2、施工形式：山西雁门关风电场钢筋工程项目的钢筋制作、运输(甲方提供车辆，乙方负责装缷)、绑扎、钢筋焊接等等。 3、如钢筋不到位，造成工人停工，那么工人的工资由甲方负完全责任(小工____元、大工____元)。 4、拉料到不了基础坑(因造成挷扎停工，甲方负全部工资)。 5、因停电或者是机具坏、村民阻拦，种种原因造成不能施工，后果由甲方承担。 6、因甲方各方面条件不具备造成工程不能按期完成，乙方不能承担任何责任。 7、工程基础坑完成一个按图纸预结算(付款__%)。 8、乙方的人身保险由甲方全部负责。 9、施工管理：乙方应听从甲方管理人员指挥安排，乙方劳务人员不得在工地烧液化气炉、电炉、电热棒、电饭堡和吸烟，若发现使用者均没收并按项目部
罚款条例直接罚分包负责人。 10、此合同涂改、撕改、违约，此合同不生效，以劳动法为主。 11、工程完工后，甲方全部付款。 本合同一式俩份，双方各执一份，双方签字后生效。 甲方：负责人： 乙方：负责人： ____年____月____日 风电钢筋施工合同范本（二） 甲方： 乙方： 甲方就的所有钢筋工的工作内容，委托给乙方施工，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、承包方式：原则上包工不包料，但必须包括钢筋制作的机械设备，钢筋闪光对焊设备、钢筋调直拉伸设备、以及各种配套的电焊条、扎丝、机械设备所要用的润滑油和粉等，一句话就是，除了钢筋原料部包括外，其他围绕着钢筋制作、绑扎所要用机械设备、工具用具、零星材料均要乙方负责。 二、钢筋承包内容：按照施工图纸的内容施工，具体施工内容包括钢筋的制
风电工程劳务分包合同范本 1. 引言 2. 合同目的 本合同的目的是明确总包方与分包方之间的权利和义务，希望通过分包方提供劳务服务，共同推进风电工程的顺利完成。 3. 合同内容 3.1 分包工程内容 安装风力发电机组； 进行风电设备的检修和维护； 进行风电场的巡检和管理等。 3.2 分包工程期限 分包工程的整体工期为合同签订之日起至分包工程全部完成验收合格为止。 3.3 分包工程报酬 总包方将按照分包工程的进度和质量支付相应的报酬给分包方。具体的报酬标准和支付方式将在合同附件中约定。 3.4 分包方的责任与义务 分包方应按照合同约定的要求，按时高质量完成分包工程； 分包方应配备具备相应资质和技术能力的工作人员；
分包方应负责采购和管理必要的劳保用品和施工材料； 分包方应保证工程实施过程中的安全和质量，遵守相关法律法规和施工标准。 3.5 总包方的责任与义务 总包方应及时提供分包工程的设计文件、技术要求和材料清单； 总包方应对分包方提供技术支持和协助，确保分包工程的顺利进行； 总包方应按时支付分包工程的报酬； 总包方应负责采购和提供分包工程所需的相关设备和材料。 4. 保密条款 双方在合作过程中可能会获取到对方的商业机密，为了保护双方的合法权益，双方应对所有获得的商业机密进行保密，并在合同终止后继续保持保密。 5. 违约责任 任何一方违反本合同约定的义务，均应承担相应的违约责任。违约方应向守约方支付相应的赔偿金。 6. 合同解除 严重违反合同约定，经守约方书面通知后未能履行或改正的；
发生不可抗力事件，严重影响合同履行的。 7. 争议解决 双方因本合同的履行发生争议应友好协商解决，如协商不成，争议应提交有管辖权的人民法院解决。 8. 合同生效 本合同自双方代表签字并盖章之日起生效，至分包工程全部完成验收合格终止。 9. 其他条款 本合同未尽事宜，可以通过协商和签订补充合同的方式进行处理。 甲方（总包方）： 乙方（分包方）： 签署日期：
风能发电工程施工与维护合同范本合同编号：XXXXXX 本合同由甲方（以下简称“乙方”）和乙方（以下简称“甲方”）签订，双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关 规定，就风能发电工程施工与维护事宜达成如下协议： 第一条合同目的 本合同的目的是为了确保风能发电工程的顺利施工和维护，为乙方 提供相关服务，使得风能发电设备能够正常运转并发挥最大效能。 第二条工程范围 1. 乙方将委托甲方负责风能发电工程的施工与维护工作，包括但不 限于风力发电机组的安装、调试以及设备的日常检修与维护。 2. 施工范围包括风能发电场的土地平整、桩基施工、风力发电机组 的安装与调试等。 3. 维护范围包括设备的巡检、故障排除、维修与更换、预防性维护等。 第三条工期与工程款项 1. 工期：本工程施工及维护的工期为XXX年/月/天。 2. 工程款项：本工程施工与维护总金额为XXXXX元。甲方将按照 以下支付方式向乙方支付工程款项：
（1）合同签订后，乙方须提供工程保证金XXXXX元。 （2）工程完成验收合格后，由甲方一次性支付剩余工程款项。 甲、乙双方在工程款款项上有异议的，可以依法请求仲裁机构进行仲裁。 第四条质量和安全保证 1. 施工质量：甲方在工程施工过程中需确保质量符合相关国家质量标准。如发现质量问题，甲方将承担修复及赔偿责任。 2. 安全保障：甲方有责任确保施工期间的安全，采取必要的安全措施，遵守相关法律法规和环保要求。 第五条违约责任 1. 乙方违约情况：若乙方未按照约定支付工程款项或提供工程保证金，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因提前解除合同而产生的损失。 2. 甲方违约情况：若甲方未按约定完成工程施工与维护任务，乙方有权解除合同，并可以要求甲方赔偿因未能按时完成工程而产生的损失。 第六条保密条款 双方同意在合作期间和合同解除后对于双方在合作过程中所获取的商业秘密、技术资料等进行保密，未经对方书面许可不得向第三方泄露。
风力发电工程施工联系范本风力发电工程施工合同范本 甲方：（委托方） 地址： 电话： 身份证号码： 乙方：（承包方） 地址： 电话： 身份证号码： 鉴于甲方拟进行风力发电工程施工，乙方具备相应的技术和经验，双方经友好协商，达成如下合同： 第一条项目概况 甲方拟进行的风力发电工程为（简要描述风力发电工程的类型、规模等）。具体项目地址为（填写具体地址）。项目包括但不限于以下内容： （列出具体工程内容，如风力发电设备的采购、安装，电缆敷设，土建施工等）
第二条工期 1. 项目工期为（填写具体工期，如开始日期至结束日期），共计（填写总天数）天。 2. 如因不可抗力（如自然灾害、政府行为等）导致项目工期延长，双方应及时协商解决，并通过书面形式对合同进行调整。 第三条工程款项 1. 甲方向乙方支付的工程款项为（填写具体金额），按以下方式支付： a) 预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的30%作为预付款； b) 进度款：工程进展达到约定百分比时，甲方支付相应进度款； c) 竣工款：工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余款项。 2. 乙方应提供相应的发票、付款凭证等文件，以便甲方进行核对和支付。 第四条质量要求 1. 乙方应按照相关技术规范和行业标准进行施工，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。 2. 工程竣工后，甲方有权委托第三方机构进行验收。如发现工程存在质量问题，乙方应承担相应的修复费用，并按甲方要求进行整改。
3. 在保修期内，如发现因乙方施工质量问题导致的故障和损坏，乙 方应承担维修和更换费用。 第五条安全与保险 1. 乙方应按照国家相关法律法规和安全生产标准，采取必要的安全 措施和防护措施，确保施工期间的安全。 2. 施工期间发生的人身伤亡、财物损失等事故由责任方负责处理， 并承担相应的赔偿责任。 3. 乙方应根据项目需要购买必要的保险，并向甲方提供保单等相关 文件。 第六条违约责任 1. 如一方未履行合同约定的义务，应向对方支付违约金，违约金的 数额为合同总金额的10%。 2. 如一方严重违约，致使合同无法履行，对方有权解除合同，并向 违约方索赔。 第七条争议解决 合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第八条合同变更和解除 1. 合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
合同编号：JLDN -FD-C-201X-04 XXXX 风力发电场建筑、安装工程 施工总承包合同 发包人：XXXX 承包人： 签订日期：二零一七年十月
目录 第一章一般条款 第1条施工总承包合同围与概况 第2条承包方式 第3条合同适用文字、词语定义、适用法律法规第4条合同解释顺序 第5条图纸 第二章双方与监理工程师权利义务 第6条工程师工作 第7条甲方与甲方代表工作 第8条乙方与乙方项目经理工作 第三章施工组织设计和工期 第9条进度计划 第10条延期开工 第11条暂停施工 第12条工期延误 第13条工期提前 第四章质量与验收 第14条检查和返工 第15条工程质量、合同文件 第16条隐蔽工程和中间验收 第17条验收和重新检查 第18条机组启动试运 第五章安全、文明施工与环境保护 第19条安全、文明施工管理 第20条环境保护管理 第21条保护第三方人员和动物 第22条关于安全、文明施工与环境保护的奖惩第六章合同价款与支付 第23条合同价款与调整
第24条工程款预付 第25条工程量的核实确认 第26条工程款支付 第七章材料设备供应 第27条甲方供应材料设备 第28条乙方采购材料设备 第八章工程变更 第29条工程变更 第30条确定变更价款 第九章竣工与结算 第31条竣工验收 第32条竣工结算 第33条保修 第十章争议、违约和索赔 第34条争议 第35条违约 第36条索赔 第十一章其它 第37条专利技术、特殊工艺和合理化建议 第38条地下障碍和文物 第39条不可抗力 第40条保险 第41条工程停建或缓建 第42条补充条款 第43条合同的生效与终止 第44条合同份数 第45条合同附件 1．附件一合同组价一览表； 2．附件二 XXXX进度计划； 3．附件三工程质量保修书；
甲方合同编号：X X X X X X X X X X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同甲方： 乙方： 年月日 合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情
况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。 9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编： 合同条件 1.定义及解释 1.1定义 合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。 1.1.1.“业主”指“甲方”,包括其他受让人。 1.1. 2.“承包商”指乙方，不包括其他任何受让人（除业主同意外）。 1.1.3.“图纸”指由业主或业主委托人提供和认可批准的所有图纸、计算书和类似的其它技术资料，以及由现场实际变更而提供的经业主或监理工程师批准的所有图纸、