风力发电合同范文(完整版)
一、合同目的
本合同旨在约定双方在风力发电项目中的权益和责任，保障双方的合法权益，促进风力发电项目的顺利进行和成功运营。
二、合同主体
本合同由以下双方签署：
- 甲方：（公司名称），注册地（地址），法定代表人（姓名），联系电话（号码）
- 乙方：（公司名称），注册地（地址），法定代表人（姓名），联系电话（号码）
三、合同内容
1. 风力发电项目描述
甲方同意向乙方提供风力发电项目的详细描述，包括项目的规模、地点、设备配置等信息。
2. 供电标准与要求
甲方同意按照合同约定的标准和要求向乙方供电，并提供必要的技术支持和协助。
3. 计划与工期
双方应共同制定风力发电项目的计划和工期，并保证按照计划和工期的要求进行施工和交付。
4. 合同价款及支付方式
（根据实际情况进行具体描述）
5. 合同变更和解除
双方同意，如有必要，可以协商变更合同内容，并签署变更协议；如双方无法达成一致，可以按照法律规定解除合同。
6. 保密条款
双方同意在合作中涉及的商业秘密和机密信息予以保密，并禁止向第三方透露或使用。
7. 知识产权
双方同意，在合作过程中产生的知识产权归属于其创造者，对合作双方具有合理使用和保护权利。
8. 违约责任
双方同意，如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿因此产生的损失。
9. 法律适用和争议解决
本合同适用中华人民共和国的法律。双方在合作过程中如有争议，应通过友好协商解决；如果协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同生效与终止
本合同自双方签署之日起生效，并持续有效直至履行完毕。如双方协商一致，可提前终止合同。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签署日期：签署日期：
风力发电分包劳务合同[工作范文] 合同编号：[合同编号] 甲方：[甲方名称] 地址：[甲方地址] 联系人：[甲方联系人] [甲方电话] 乙方：[乙方名称] 地址：[乙方地址] 联系人：[乙方联系人] [乙方电话] 鉴于甲方拥有风力发电项目，并需要将部分工作分包给乙方，为确保双方权益，甲乙双方达成以下协议： 一、合同工作内容 乙方应按照甲方的要求，提供以下分包劳务：
1. xxx工作 2. xxx工作 3. xxx工作 二、工作期限 本合同的工作期限为从xx年xx月xx日开始，到xx年xx月xx日结束。 三、合同报酬 甲方应按照双方协商一致的价格标准向乙方支付报酬。具体的报酬金额和支付方式如下： 1. xxx工作报酬：金额为xxx，支付方式为xx。 2. xxx工作报酬：金额为xxx，支付方式为xx。 3. xxx工作报酬：金额为xxx，支付方式为xx。 四、合同履行保证金
甲方要求乙方在签订本合同之前，缴纳合同履行保证金。保证金金额为xxx，支付方式为xx。在合同履行完毕并经甲方验收合格后，甲方将无息地退还保证金给乙方。 五、保密条款 双方在合作期间涉及到的技术、商业秘密以及其他保密信息都应予以保密，未经对方同意不得向第三方透露或使用。 六、违约责任 如一方违约，应向另一方支付违约金。违约金的金额为xxx。 七、争议解决 本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决。如协商不成，双方应提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）： 日期：日期：
风力发电工程施工合同范本 本合同由以下各方于签署： 甲方：[委托方全称] 法定代表人/授权代表：[委托方法定代表人/授权代表全名] 地址：[委托方地址] 电话：[委托方联系电话] 乙方：[承包方全称] 法定代表人/授权代表：[承包方法定代表人/授权代表全名] 地址：[承包方地址] 电话：[承包方联系电话] 鉴于甲方希望委托乙方进行风力发电工程施工，双方经友好协商一致达成如下合同，以便明确双方责任与权益： 第一条：项目描述
1.1 根据甲方的要求，乙方将负责风力发电工程的施工，包括 但不限于：[详细描述风力发电工程施工范围和内容]。 1.2 施工期限为从本合同生效之日起开始计算，至工程竣工验 收合格之日止。 第二条：合同价款 2.1 本项目的合同价款为人民币[合同总金额]，甲方将按照以下方式支付合同价款： 预付款：人民币[预付款金额]，于合同签署后[预付款支付时间]内支付给乙方； 进度款：根据工程进度情况，甲方将及时支付相应的进度款项； 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方将支付剩余的合同价款。 2.2 甲方支付的合同价款应通过银行转账或其他合法方式支付 给乙方。 第三条：质量保证与维护
3.1 乙方应保证风力发电工程的施工符合相关法律法规和技术标准，保证工程质量合格。 3.2 在工程竣工验收之日起，乙方承担合同期内因质量问题导致的维修和保养责任。 第四条：延期与终止 4.1 若发生不可抗力或其他无法预见、无法避免的情况，导致无法按照合同约定的时间完成工程，则双方应友好协商处理，并可以根据实际情况延长合同的履行期限。 4.2 若乙方履行合同存在重大违约情况，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。 第五条：争议解决 5.1 双方因本合同履行发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至[争议解决方式]进行解决。
风力发电合同范文(完整版) 一、合同目的 本合同旨在约定双方在风力发电项目中的权益和责任，保障双方的合法权益，促进风力发电项目的顺利进行和成功运营。 二、合同主体 本合同由以下双方签署： - 甲方：（公司名称），注册地（地址），法定代表人（姓名），联系电话（号码） - 乙方：（公司名称），注册地（地址），法定代表人（姓名），联系电话（号码） 三、合同内容 1. 风力发电项目描述 甲方同意向乙方提供风力发电项目的详细描述，包括项目的规模、地点、设备配置等信息。 2. 供电标准与要求
甲方同意按照合同约定的标准和要求向乙方供电，并提供必要的技术支持和协助。 3. 计划与工期 双方应共同制定风力发电项目的计划和工期，并保证按照计划和工期的要求进行施工和交付。 4. 合同价款及支付方式 （根据实际情况进行具体描述） 5. 合同变更和解除 双方同意，如有必要，可以协商变更合同内容，并签署变更协议；如双方无法达成一致，可以按照法律规定解除合同。 6. 保密条款 双方同意在合作中涉及的商业秘密和机密信息予以保密，并禁止向第三方透露或使用。 7. 知识产权
双方同意，在合作过程中产生的知识产权归属于其创造者，对合作双方具有合理使用和保护权利。 8. 违约责任 双方同意，如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿因此产生的损失。 9. 法律适用和争议解决 本合同适用中华人民共和国的法律。双方在合作过程中如有争议，应通过友好协商解决；如果协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 四、合同生效与终止 本合同自双方签署之日起生效，并持续有效直至履行完毕。如双方协商一致，可提前终止合同。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 签署日期：签署日期：
风电项目合作协议(公司项目合作协议合同范本) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention! 风电项目合作协议(公司项目合作协议合同范本) 风电项目合作协议1 甲、乙双方经过深入的沟通、交流，在平等自愿、互惠互利、共同促进和共同发展的前提下，就“项目”建立战略合作关系，并达成如下协议： 第一条合作原则
风力发电施工合同范本 1. 合同目的 本合同旨在约定风力发电项目施工方与发电设备供应方之间的合作关系和责任，确保项目顺利进行和按时完成。 2. 项目内容和要求 施工方将按照发电设备供应方提供的设计方案和技术要求，负责风力发电项目的施工工作，确保项目的质量和进度符合合同约定。 3. 合同签订及生效 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并在项目施工开始前签订。 4. 合同期限 本合同的有效期为 [合同期限年，自项目开工之日起计算。如因合同约定或其他原因需要延长合同期限，双方需书面协商并签订补充协议。 5. 项目进度和里程碑 双方应共同制定项目的进度计划和里程碑，确保按时完成各项工作和阶段性目标。 6. 施工费用和支付方式
根据项目规模和施工工作量，双方协商确定施工费用及支付方式。付款方式可以分期支付，根据施工进度支付相应比例的款项。 7. 质量保证和验收 施工方应按照国家标准和设计要求进行施工，并保证项目达到良好的质量标准。发电设备供应方有权对项目进行验收，并对施工方在合同期限内出现的质量问题提出整改要求。 8. 合同变更和解除 如需对本合同的任何条款进行变更，双方应书面协商并签订补充协议。如因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决问题。如无法解决，双方有权单方面解除合同。 9. 违约责任 如一方违反合同约定，给对方造成经济或其他方面的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。 10. 争议解决 因合同履行发生的争议应通过友好协商解决。如协商无法达成一致，双方应提交至有管辖权的法院解决。 11. 附则 未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式确认。 12. 合同解释权
风力发电合作合同协议范本 1. 合同背景 本合同由以下各方于指定日期签署，旨在就风力发电合作事宜达成一致。 1.1 合同参与方 甲方：[甲方公司名称] 地址：[甲方地址] 联系人：[甲方联系人] [甲方联系电话] 乙方：[乙方公司名称] 地址：[乙方地址] 联系人：[乙方联系人] [乙方联系电话] 1.2 合作目的
本合同旨在就合作开发、建设和运营风力发电项目达成一致，具体项目细节由双方另行商议确定。 2. 合作方式 2.1 项目开发 双方将共同进行风力发电项目的开发工作，包括但不限于项目策划、资源调查、选址、环境评估等。各方应按照合作计划和分工进行合作，并共同承担开发过程中的费用和风险。 2.2 建设和运营 1. 建设阶段：双方应合作进行风力发电项目的建设工作，包括但不限于调查设计、设备采购、施工安装等。双方应共同承担建设过程中的费用和风险。
2. 运营阶段：风力发电项目建设完成后，双方应合作共同运营项目，包括但不限于设备维护、运行管理、电力销售等。各方应按照约定的分配比例分享运营收益和承担运营成本。 3. 条款和条件 本合同的条款和条件如下： 3.1 合同期限 本合同有效期为[合同起始日期]至[合同终止日期]止。其中，项目开发阶段约定为[项目开发期限]，建设和运营阶段约定为[项目建设和运营期限]。 3.2 合作权益分配 1. 在项目建设阶段，甲方和乙方按照各自投资的比例分享项目建设过程中的费用和权益。
2. 在项目运营阶段，甲方和乙方按照约定的分配比例分享项目的运营收益和承担运营成本。 3.3 保密条款 双方应对合作过程中的商业秘密和机密信息予以保密，并在合同终止后对相关保密信息进行销毁或返还。 3.4 争议解决 双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼解决。 4. 其他条款 其他未尽事宜可由双方另行协商确定，并作为本合同的补充条款。 5. 合同生效
风力发电工程承包合同(范本) 合同概述 本合同是由[甲方]（以下简称“甲方”）与[乙方]（以下简称“乙方”）就风力发电工程的承包事宜进行订立的合同。甲方为风力发电项目出资方，乙方为该项目的承包商。双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经多次协商一致达成如下条款： 项目描述 1. 甲方委托乙方进行风力发电工程的设计、采购、建设、调试等工作。 2. 项目位于[具体地点]，包括但不限于风力发电机组的安装、电力传输线路的铺设以及其他相关设备和设施的搭建。 价款和支付方式 1. 项目总价款为[具体数额]，乙方应按照合同约定的时间节点和进度要求，完成工程并向甲方提交工程验收报告。
2. 甲方应在收到乙方提交的工程验收报告后，按照合同约定的 支付方式支付相应款项。 工期和违约责任 1. 工期约定为[具体时间]，乙方应按照约定工期完成工程。如 因乙方原因导致工期延期，乙方应承担违约责任。 2. 如乙方未能按照合同约定的工程质量要求进行设计、采购、 建设等工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除 本合同。 合同变更和解除 1. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工程无法继续进行，双方应在7天内协商解决。如无法协商解决，则可以解除本合同。 2. 在工程进行过程中，如双方对合同内容有任何修改或补充， 应通过书面形式达成一致意见并签署补充协议。 争议解决
本合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。 合同生效与效力 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方盖章之日起生效。本合同有效期为工程完工并竣工验收通过之日起至一年。 其他事项 本合同未尽事宜，双方可协商后签署补充协议。补充协议与本 合同具有同等法律效力。 以上为《风力发电工程承包合同》的范本，具体合同内容需根 据实际情况进行调整和修改。任何未经双方协商一致的修改均无效。 甲方：____________________ 乙方：____________________
风能发电合同范本 随着可再生能源的迅猛发展，风能发电作为一种清洁且可持续的能源 形式，逐渐受到广泛关注。在风能发电项目的实施过程中，一份完备 合同的签订对于保障各方的权益非常重要。本文将提供一份，以供参 考使用。 一、合同背景 风能发电合同签订的目的是为了确保风能发电项目的安全和顺利进行。本合同由风能发电项目的投资方（以下简称"发电方"）与电力购买方（以下简称"购电方"）双方共同签署。 二、合同条款 1. 项目描述 发电方保证提供清洁且可靠的风能发电设备，并负责项目的设计、 安装和调试。 购电方同意接受发电方提供的风能发电，并按照约定的购电量进行 购电。 2. 电力购买协议 双方共同商定的购买数量将记录在一份电力购买协议中，该协议将 作为本合同的附件，具有同等效力。 3. 发电方责任 3.1 发电方承诺按照国家规定的标准和要求提供风能发电设备，并 负责设备的安装、维护和维修。 3.2 发电方必须保证风能发电设备的正常运行，并定期检查和测试 设备的性能。
4. 购电方责任 4.1 购电方应按照合同约定的购电量和价款进行支付。 4.2 购电方必须提供包括但不限于接收和存储电力的设施，并保证设施的正常运行。 5. 电力交付 发电方负责将发电的电力交付至购电方指定的接收设施。交付的电力应符合国家相关法规和标准。 6. 电价和支付 6.1 双方共同商定的电价将在购电协议中详细列明。 6.2 购电方应按照约定的购电量和电价及时支付购电款项。 7. 合同期限与终止 7.1 本合同的起始日期和终止日期将根据购电协议中的约定确定。 7.2 若双方协商一致，本合同可提前终止。 8. 争议解决 对于因执行本合同所引起的任何争议，双方应友好协商解决。如果协商不成，应提交至有管辖权的法院解决。 三、合同附件 1. 电力购买协议 电力购买协议将记录双方共同商定的购电数量、购电价款等具体细节。 2. 相关证书和许可 发电方应提供风能发电设备的相关证书和许可，证明其设备符合国家标准和要求。 四、免责声明
风力发电合同范本 合同编号：FLD-2021-001 甲方：风力发电有限公司 地址：XX省XX市XX区XX街XX号 联系人：张先生 联系电话：XXX-XXXXXXX 乙方：电力公司 地址：XX省XX市XX区XX街XX号 联系人：李先生 联系电话：XXX-XXXXXXX 一、合同目的 本合同旨在明确甲方向乙方提供风力发电服务的相关事宜，确保双方权益并达成合作共赢。 二、服务内容 1. 甲方将向乙方提供风力发电设备及相关技术支持，包括但不限于风力发电机组的安装、调试、维护和运营管理等。 2. 甲方将根据乙方的需求，提供相应的风力发电量，确保乙方电力供应的稳定性和可靠性。 三、合同期限 本合同有效期为五年，自合同签署之日起生效。
四、合同条款 1. 价格及支付方式 甲方向乙方提供的风力发电服务价格为每千瓦时X元，支付方式为每月结算一次，乙方应在每月X日前支付上月风力发电服务费用。 2. 服务质量保证 甲方保证所提供的风力发电设备符合国家相关标准，并保证设备的正常运行和维护，确保风力发电量的稳定供应。 3. 违约责任 3.1 若乙方未按时支付风力发电服务费用，甲方有权暂停或终止服务，并要求乙方支付违约金。 3.2 若甲方未按时提供风力发电服务，甲方应承担相应的违约责任，并向乙方支付违约金。 4. 保密条款 双方应对在履行合同过程中获取的商业机密和技术信息保密，不得向第三方透露或使用。 5. 争议解决 双方如发生争议，应友好协商解决；若协商不成，可提交至所在地人民法院解决。 五、其他事项 1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。 2. 本合同未尽事宜，双方可通过书面协议进行补充约定。
风电场工程施工合同 1. 合同背景 本合同是由甲方（简称“发电公司”）与乙方（简称“施工公司”）签订的风电场工程施工合同，双方根据《合同法》及其他相关法律、法规的规定，经平等、自愿协商，达成协议。 2. 项目概述 2.1 项目信息 •项目名称：X风电场工程 •项目地点：X省X市 •总装机容量：X MW 2.2 工程范围 •现场勘察设计 •基础工程施工 •风力发电机组安装 •输电线路施工 •运行监控系统安装
•其他相关工作 2.3 工期和交付标准 •工期：自合同生效之日起，约定完成工程。具体工期由甲、乙双 方协商确定。 •交付标准：工程交付后应符合国家风电安装标准及相关要求。 3. 合同条款与条件 3.1 价格和支付方式 •价格：本合同工程总金额为X万元人民币（大写：人民币X万元整），双方共同确认。 •支付方式：按照工程完成的进度，乙方向甲方提出相关付款申请，甲方应在收到申请后的15个工作日内支付相应款项。 3.2 变更和索赔 •变更：任何一方要求变更合同内容时，应书面通知另一方，并经 双方协商一致后签署书面变更协议。 •索赔：因不可抗力或未尽责的原因导致工程进展受到影响时，乙 方可向甲方提出索赔申请，甲方应积极处理并按照双方协商的方案支 付相应赔偿。
3.3 质量保证和验收 •质量保证：乙方承诺所提供的设备和施工质量符合国家相关标准和技术要求，并提供相应的质量保证书。 •验收：工程竣工后，甲方有权组织验收，双方经验收合格后办理竣工手续。 3.4 违约责任 •任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。 •若因不可抗力因素导致无法履行合同，双方不承担违约责任，但应及时通知对方，并共同商讨解决方案。 4. 保密条款 双方在履行本合同过程中可能会涉及到商业秘密和技术资料，双方应对相关信息进行保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露或使用。 5. 合同解除 5.1 解除原因 •双方协商一致决定解除合同
风力发电项目建设工程施工合同范本 本合同由以下双方于【合同签订日期】签订: 甲方：【建设单位名称】 乙方：【施工单位名称】 第一章总则 第一条合同目的 本合同是为了规范双方在风力发电项目建设工程施工过程中的权利和义务，保证工程顺利进行，达到约定的建设标准，保障双方合法权益，制定本合同。 第二条合同文本及附件 本合同文本及附件是合同的组成部分。所有附件内容与《国家风力发电项目建设规定》、《施工项目规范》等国家规定相一致。
第二章工程内容 第三条工程规划 甲方已完成工程规划以及相关审批手续，并将相关资料提供给 乙方。 第四条工程质量与验收 1.工程必须按国家建筑工程质量验收标准进行建设。 2.工程竣工后应经过相关部门的验收，验收合格后，由甲方与 乙方签署验收书。 第五条工程进度和质量控制 1.工期为【具体时间】。 2.甲方要求乙方按时完成各项工作量，并对工程实行全程监督。
第六条性能标准 工程建设后可靠性应达到85%以上，利用风能能力应达到【具体要求】。 第三章工程款支付 第七条工程款划分 总工程费为【具体金额】元，款项划分如下： 1.工程仪器设备：【金额】元 2.土建及设备安装：【金额】元 第八条工程款支付 款项支付方式：分期支付。根据工程进度及验收的情况，每次支付前，乙方应当提交符合国家验收标准的验收报告。
第四章违约责任 第九条违约责任 1. 若甲方未按约定时间向乙方支付工程款，每逾期一天，甲方应按未支付金额的2‰向乙方支付滞纳金。 2.若乙方未按合同约定时间完成工程任务或工程质量达不到验收标准的，应按以下方式承担违约责任： - 工程延期的，按每天合同价款的1‰支付违约金； - 工程质量达不到验收标准的，应按乙方工程收费总额的10%作为违约金。 第十条解除合同 甲、乙双方一方严重违反合同约定，且在经过催告后仍然无法履行约定的，对方有权解除合同并要求返还已付款项。
风力发电场总承包合同 1. 合同背景 本合同是由（甲方）与（乙方）就设计、建设和运营风力发电场所签订的总承包合同。乙方同意按照甲方的要求，完成风力发电场的设计、建设和运营工作，以确保风力发电场能够按时运行并达到预期产能。 2. 合同条款 2.1 项目描述 风力发电场总承包项目包括工作： •设计风力发电场的建筑和设备布局 •采购风力发电场所需的设备和材料 •建设风力发电场的基础设施，包括土地平整、道路建设等 •安装风力发电机组并进行调试 •运营风力发电场，包括日常维护和故障修复 2.2 项目执行时间 项目执行时间为合同签订后的（具体天数）天内完成。
2.3 项目费用 甲方同意支付乙方费用： •设计费用：（具体金额） •采购费用：根据实际采购项目的具体情况确定 •建设费用：根据实际建设项目的具体情况确定 •运营费用：根据实际运营项目的具体情况确定 2.4 保修期 乙方将为风力发电场提供（具体天数）天的保修期，保修期内，乙方将免费修复风力发电场中出现的故障和损坏。 2.5 合同变更 任何合同变更必须经过甲、乙双方的书面同意，并按照变更协议进行执行。 2.6 合同解除 在情况下，甲、乙双方可以解除合同： •任何一方严重违反合同条款 •出现不可抗力事件导致无法履行合同
•经甲、乙双方协商一致决定解除合同 2.7 争议解决 对合同执行过程中出现的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决。如无法协商一致，应提交给有管辖权的仲裁机构解决。 3. 合同生效 甲、乙双方在本合同上签字后，合同立即生效。合同一式两份，甲、乙双方各持一份。 4. 协议改动 本合同其他未尽事宜，甲、乙双方可另行协商，形成补充协议，并作为本合同的延伸部分。 为风力发电场总承包合同的内容，请甲、乙双方仔细阅读并签字确认。 甲方（签名）：__________________________ 日期：__________________________ 乙方（签名）：__________________________ 日期：__________________________
专业风力发电居间协议书 1. 协议背景 本协议由乙方作为风力发电设备的供应商，通过与甲方作为风力 发电项目拥有者的合作，共同推动风力发电行业的发展。本协议旨在 明确双方在风力发电居间合作中的权利和义务，保障双方的合法权益。 2. 协议双方 甲方：[甲方公司全称]（简称“甲方”）乙方：[乙方公司全称]（简称“乙方”） 3. 协议内容 3.1 风力发电项目描述 甲方计划在[地点]建设一座风力发电场，项目预计总装机容量为[总装机容量]。乙方作为风力发电设备的供应商，将向甲方提供风力 发电设备，并提供相关的技术支持和服务。 3.2 乙方的权利和义务 •乙方应按照合同约定，向甲方提供风力发电设备，并确保设备的 质量和性能符合国家标准和行业要求。
•乙方应按照甲方的要求，提供风力发电设备的安装、调试和运行维护等服务。 •乙方应按时提供项目进展报告，及时解决项目中出现的问题和风险，并与甲方保持紧密沟通。 3.3 甲方的权利和义务 •甲方应按照合同约定，向乙方支付相应的设备购买费用，并按时付款。 •甲方应为乙方提供必要的信息和支持，协助乙方顺利完成风力发电设备的安装和调试工作。 •甲方应按照乙方的要求，配合进行项目进展的监督和验收。 3.4 协议居间费用 甲方与乙方在合作过程中，乙方有权向甲方收取一定的居间费用作为合作服务的报酬。居间费用的具体金额和支付时间由双方另行协商确定，并以书面形式确认。 3.5 协议的有效期限和终止 本协议自双方签署之日起生效，有效期为[有效期限]。除非双方达成书面协议终止本协议，否则本协议在有效期内不得解除。
3.6 争议解决 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，双方均同意将争议提交至[仲裁机构]仲裁，并接受仲裁裁决。 4. 协议变更、补充和解释 本协议的任何变更、补充及解释均需经双方书面同意并签署补充协议。除非另有约定，本协议的变更、补充及解释事项应具有相同的法律效力。 5. 协议生效 本协议一式两份，甲方和乙方各持一份。双方签字或盖章即视为对本协议的接受和认可，协议自生效之日起具有法律效力。 甲方： 签字：________________ 日期：________________ 乙方： 签字：________________ 日期：________________
风力发电基础施工合同 篇一：风力发电基础工程施工合同 风力发电基础工程施工合同 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，由乙方承建工程(以下建设单位简称甲方，施工单位简称乙方)，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程质量： 二、工程内容有工程承包范围 1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容，不包括施工图中所有设备预埋件(即锚栓组合件)。
2、乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、清底，达到浇筑的标准(包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎)，完成基础浇筑。 3、工程总造价暂定元人民币。 4、工程总造价合同履约金为元人民币。 三、工期 1、乙方接到甲方进场通知后7日内做好施工现场的准备工作。 2、施工期限：开工时间以工程指挥部通知书为准，工程期限天(开工日期定为2014年10月___日，完工日期定为2015年5月___日)。 3、工期调整：甲方有权根据实际情况对本工程的各分项施工进度计划及施工顺序进行合理调整，以满足现场各专业工程施工的需求。 4、在本合同履行过程中，非乙方原因造成的工期延误(如雨、雪、风、春节及气候人力不可抗拒的自然灾害等)，乙方向甲方提交书面报告，经甲方认可后，工期予以顺延。 四、合同价款及取费标准 1、本标段按(原文来自：https://www.doczj.com/doc/5819328108.html, 蓬勃范文网:风力发电基础施工合同)甲方提供图纸范围内每个基础暂定超出图纸范围部分按(河南2008定额及地区有关文件计费)实际发生的工程量为结算依据。
最新风力发电合同书(3篇) 随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。 风力发电合同书篇一乙方：_______________ 因建设__________风力发电，需要征用乙方土地。根据《中华人民共和国土地管理法》、《福建省实施中华人民共和国土地管理法办法》等有关法律、法规，为了保证工程建设并兼顾农民群众利益需签订本协议。 1、用地位置：_______________ 2、征地面积________亩。 3、征地补偿安置费按耕地________元/亩，荒地________元/亩。征地补偿安置费总额________元。 4、甲方付给乙方征地补偿安置费后，乙方不得以任何方式阻拦__________风力发电项目施工。 5、风力发电项目征用乙方土地亩，其相应征用的土地承包合同自行终止。 6、此协议双方签字盖章后，甲乙双方必须严格遵照执行，任何乙方不得更改或撕毁。
7、本协议一式四份，签字盖章后生效。 甲方：_______________ 乙方：_______________ ________年________月________日 风力发电合同书篇二 本购售电合同由下列双方签署： 购电人： ______ ，系一家电网经营企业，在 ___ 工商行政管理局登记注册，已取得输/供电类电力业务许可证，税务登记号：______ ，住所： _________ ，法定代表人：_________ 。 售电人：______ ，系一家具有法人资格的发电企业，在 ___ 工商行政管理局登记注册， 已取得本合同所指电场发电类电力业务许可证 税务登记号： ______ ，住所: ____________ ，法定代表人：____________ 。 双方提供联络通信及开户银行信息如下： 购电人名称：_______________ 收件人： ___ 电子邮件： ______ 电话： ___ 传真： ___ 邮编： _________ 通信地址：_______________ _______________ 开户名称：_______________ 开户银行：_______________
风力发电基础施工合同 1. 合同背景 1.1 合同双方 1.2 合同目的 本合同的目的是规定甲方与乙方就风力发电基础施工相关事宜达成一致，并确保双方的利益得到充分保护和实现。 2. 合同条款 2.1 工程范围 甲方委托乙方完成如下工程任务：设计、施工、调试及系统运行验证；提供所需材料及设备；现场土石方施工；风机基础施工；风电场配套附属建筑施工。 2.2 工程进度 根据双方约定，工程应在合同签订后的指定时间内完成。甲方有权要求乙方提供工程进度报告，并可对乙方的施工进展进行监督。
2.3 资金支付 根据工程进度和乙方提供的有效开票，甲方按约定支付相应工程款项。具体的支付方式和时间由双方另行约定。 2.4 施工质量 乙方应保证施工质量符合国家相关法规标准和甲方提出的要求。如出现施工质量问题，乙方应承担修复责任并承担相关费用。 2.5 材料及设备 乙方应采购并提供符合国家标准和项目需求的材料和设备。乙方应保证所提供材料和设备的质量和性能符合合同约定。 2.6 知识产权 对于乙方在工程过程中所使用的专利、技术、设计等知识产权，乙方应保证其合法使用，并承担相关权益保护责任。 2.7 违约责任 如任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因违约行为造成的损失，并承担相应的违约金。
3. 合同变更和解除 3.1 变更 如甲方需要对合同进行变更，必须书面通知乙方，并经双方协商达成一致后进行变更。 3.2 解除 4. 合同争议解决 4.1 协商解决 对于因履行本合同发生的争议，双方应通过友好协商解决。若协商不成，应通过法律途径解决。 4.2 遵守法律管辖 本合同的解释和履行均应受到相关法律的约束。 5. 其他条款 5.1 保密条款 双方应对未公开的合同内容和商业信息保密，并承担相应的保密责任。
风电项目合同模板（3篇） 风电项目合同模板（通用3篇） 风电项目合同模板篇1 发包单位： 承包单位： 经甲乙双方协商，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律，行政法规，工程施工规范，本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将以下工程发包给乙方，为明确双方的权利和义务，特签订此合同，共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围： 1、14号风机机舱的全部吊装内容，并保证机组复装后满足《SPT1.5Mw风力发电机组吊装规范》的要求。由承包方提供所有涉及到的合格工具、设备。工程执行过程中的一切设备险由承包单位负责，并包含在总承包费用中。 四。承包方式： 由承包方负责完成14号机组的吊装工程。
五、承包价格 480.000元，大写：肆拾捌万圆整。（含发票） 六、结算方式： 1、主吊进场后支付工程款的50%。 2、最后一钩松钩前，由锋电能源厂家验收合格后支付全部工程款。 七、责任 施工过程中所造成的损失；由承包方负责。 八、仲裁与调解： 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调节。本合同未尽事宜可经双方协商解决或另行制定补充条款。 甲方：_________乙方：________ 代表：__________代表：________ 风电项目合同模板篇2 借款方：_________(简称甲方) 贷款方：_________(简称乙方) 根据_____号文件批准的项目，所需资金经甲方申请，乙方审查同意发放外汇贷款。双方同意遵照《中华人民共和国民法典》的规定签订本合同，并共同遵守。
第一条借款金额：外汇贷款____万美元。 第二条借款用途：外汇贷款用于_____ 第三条借款期限：____年__月__日至____年__月__日。 外汇贷款自第一笔用汇之日起，在___个月之内分期还清全部贷款本息。 第四条借款利率：外汇贷款年利率为___%，按个月浮动。乙方每3个月计收一次利息，计息日为每季最后一个月的20日，第一次提款日到第一次计息日不足一浮动期限的也要浮动利率，此后利率浮动日即为某一计息日。如甲方不能按期付息，则转入贷款本金计收复利。 第五条借款支用：甲方根据用款计划支用贷款，对到期未支用部分，乙方直接将贷款从甲方的贷款户转到存款户。 第六条借款偿还：甲方保证在本合同规定的借款期限内按还款计划以所借同种外币偿还借款本息(若以其它可自由兑换的外币偿还，按还款日的外汇买卖牌价折算成所借外币偿还)。还款计划如下： 从____年__月__日开始还款，共分____次还清。 第七条还款担保：本合同项下的借款本息由作为甲方的担保人，并由担保人按乙方的要求向乙方出具担保函。一旦甲方不能按期偿还贷款本息，由担保单位承担归还本金、利息和费用的
风力发电厂员工劳动合同（标准版合同模板） 甲方：**单位或个人 乙方：**单位或个人 签订日期： **年**月**日 签订地点： **省**市**地
风力发电厂员工劳动合同 根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律规定，经甲乙双方协商一致，同意签订本劳动合同。 甲方(单位名称)： 住所地： 法定代表人： 乙方(姓名)： 性别： 身份证号码： 住所地： 文书送达地址： 第一条劳动合同期限 1、本合同为有固定期限的劳动合同。合同期限从_年_月_日起至_年_月__日止。 2、试用期__，自_年_月_日至_年_月_日。 3、熟练期(培训期、见习期)从_年_月_日起至_年_月_日止。 第二条工作内容及要求 乙方安排在_部门，从事_工作。 甲方可以根据实际情况，调整乙方所处的部门、工作任务、工作地等，乙方应接受调整。 乙方须根据甲方规定的岗位工作职责和要求，按时、按质、按量完成本职工作。 第三条劳动报酬及支付方式与时间
1、甲方根据乙方的工作岗位及工作业绩确定工资报酬，在本单位内参照适用同工同酬待遇。 3、甲方按月以现金形式发放工资，不得无故拖欠。 4、甲方在年终时根据乙方的当年实际业绩、效率、效益、损失、工作态度等因素考核结算乙方的奖金。 第四条社会保险 甲、乙双方必须依法参加社会保险，按月缴纳社会保险费。乙方缴纳部分，由甲方在其工资中代为扣缴。 第五条劳动纪律 甲乙双方应严格遵守国家的法律、法规、规章和政策。乙方必须遵守甲方依法制定的规章制度和劳动纪律。 第六条劳动合同的解除 1、经甲乙双方协商一致，可以解除本合同; 2、乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除本合同 (1)在试用期间被证明不符合录用条件的; (2)严重违反劳动纪律或者甲方依法制定的规章制度的; (3)严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的; 3、具有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除本合同 (1)在试用期内的; (2)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的; (3)甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的; 4、因其它法律规定解除劳动合同，须提前三十天书面通知对方。