风力发电厂建设合同协议书范本标准
本文档旨在提供一份风力发电厂建设合同协议书的范本标准，
以便相关各方在合同起草过程中作为参考。
第一条合同目的和背景
本合同的目的是确立风力发电厂建设的相关事宜，包括设计、
工程施工、设备采购、测试与验收等。
第二条权利和义务
2.1 乙方负责风力发电厂的设计和工程施工，并保证按照约定
时间和质量完成工程。
2.2 乙方负责采购所需的设备，并保证设备的质量和正常运转。
2.3 甲方负责提供风力发电厂建设所需的场地，并配合乙方的
工作。
2.4 甲方负责支付乙方相应的工程设计、施工和设备采购费用。
2.5 双方应当按照约定的条款履行合同并保密相关商业秘密。
第三条合同价格和支付条件
3.1 合同的总价格为XX元，包括工程设计、施工和设备采购的费用。
3.2 甲方应在合同签署后的XX天内支付合同总款的XX%作为预付款。
3.3 甲方应在工程完成后的XX天内支付余下合同总款的XX%作为结算款。
3.4 双方同意按照约定的价格和支付条件进行结算，并保留解决争议的权利。
第四条合同的生效与终止
4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
4.2 在有效期内，如双方一方违反合同的约定，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
4.3 在有效期内，如发生不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同并予以相应处理。
第五条争议解决
5.1 合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交XX仲裁机构进行仲裁。
5.2 仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。
5.3 仲裁费用由败诉方承担。
根据以上内容，双方共同确认并签署本合同。合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字）：______________________
乙方（签字）：______________________
签署日期：___________________________
风力发电工程施工合同范本 本合同由以下各方于签署： 甲方：[委托方全称] 法定代表人/授权代表：[委托方法定代表人/授权代表全名] 地址：[委托方地址] 电话：[委托方联系电话] 乙方：[承包方全称] 法定代表人/授权代表：[承包方法定代表人/授权代表全名] 地址：[承包方地址] 电话：[承包方联系电话] 鉴于甲方希望委托乙方进行风力发电工程施工，双方经友好协商一致达成如下合同，以便明确双方责任与权益： 第一条：项目描述
1.1 根据甲方的要求，乙方将负责风力发电工程的施工，包括 但不限于：[详细描述风力发电工程施工范围和内容]。 1.2 施工期限为从本合同生效之日起开始计算，至工程竣工验 收合格之日止。 第二条：合同价款 2.1 本项目的合同价款为人民币[合同总金额]，甲方将按照以下方式支付合同价款： 预付款：人民币[预付款金额]，于合同签署后[预付款支付时间]内支付给乙方； 进度款：根据工程进度情况，甲方将及时支付相应的进度款项； 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方将支付剩余的合同价款。 2.2 甲方支付的合同价款应通过银行转账或其他合法方式支付 给乙方。 第三条：质量保证与维护
3.1 乙方应保证风力发电工程的施工符合相关法律法规和技术标准，保证工程质量合格。 3.2 在工程竣工验收之日起，乙方承担合同期内因质量问题导致的维修和保养责任。 第四条：延期与终止 4.1 若发生不可抗力或其他无法预见、无法避免的情况，导致无法按照合同约定的时间完成工程，则双方应友好协商处理，并可以根据实际情况延长合同的履行期限。 4.2 若乙方履行合同存在重大违约情况，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。 第五条：争议解决 5.1 双方因本合同履行发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至[争议解决方式]进行解决。
风力发电合同范文(完整版) 一、合同目的 本合同旨在约定双方在风力发电项目中的权益和责任，保障双方的合法权益，促进风力发电项目的顺利进行和成功运营。 二、合同主体 本合同由以下双方签署： - 甲方：（公司名称），注册地（地址），法定代表人（姓名），联系电话（号码） - 乙方：（公司名称），注册地（地址），法定代表人（姓名），联系电话（号码） 三、合同内容 1. 风力发电项目描述 甲方同意向乙方提供风力发电项目的详细描述，包括项目的规模、地点、设备配置等信息。 2. 供电标准与要求
甲方同意按照合同约定的标准和要求向乙方供电，并提供必要的技术支持和协助。 3. 计划与工期 双方应共同制定风力发电项目的计划和工期，并保证按照计划和工期的要求进行施工和交付。 4. 合同价款及支付方式 （根据实际情况进行具体描述） 5. 合同变更和解除 双方同意，如有必要，可以协商变更合同内容，并签署变更协议；如双方无法达成一致，可以按照法律规定解除合同。 6. 保密条款 双方同意在合作中涉及的商业秘密和机密信息予以保密，并禁止向第三方透露或使用。 7. 知识产权
双方同意，在合作过程中产生的知识产权归属于其创造者，对合作双方具有合理使用和保护权利。 8. 违约责任 双方同意，如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿因此产生的损失。 9. 法律适用和争议解决 本合同适用中华人民共和国的法律。双方在合作过程中如有争议，应通过友好协商解决；如果协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 四、合同生效与终止 本合同自双方签署之日起生效，并持续有效直至履行完毕。如双方协商一致，可提前终止合同。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 签署日期：签署日期：
风力发电场总承包合同 1. 合同背景和目的 本合同旨在明确承包方与发电场建设方之间关于风力发电场建设项目的合作关系和双方的权利义务，确保项目的顺利进行和风力发电场的安全稳定运行。 2. 合同主要条款 2.1. 承包方责任和义务 承包方的责任和义务如下： •提供风力发电场建设所需的设备、材料和技术支持。 •按照合同约定的工期和质量要求，完成风力发电场的所有建设工作。 •负责风力发电场的安装、调试和试运行。 •提供风力发电场的运行维护服务，并保证其正常运行。 2.2. 建设方责任和义务 建设方的责任和义务如下： •提供风力发电场建设所需的土地、土地使用权和相关手续。 •协助承包方办理建设相关的审批手续。 •提供风力发电场建设项目的资金支持。
•对承包方提供的设备、材料和技术进行验收，确保其符合合同约定的质量要求。 2.3. 合同变更和解除 任何一方在未经另一方同意的情况下，不得擅自变更或解除合同，否则应承担相应的违约责任。若因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应协商解决或按照国家法律法规的规定处理。 2.4. 保密条款 双方应对合作过程中所涉及的商业机密和技术资料等保密，未经双方同意，不得向第三方披露或使用。 3. 合同履行进度和支付方式 3.1. 合同履行进度 合同履行按照步骤进行： 1.承包方提供风力发电场建设计划，并经建设方审核通过后开始实施。 2.承包方按照计划进行设备采购、安装、调试和试运行。 3.完成试运行后，由建设方组织验收，并支付相应的工程款项。 4.验收合格后，承包方将风力发电场移交给建设方。 3.2. 支付方式 支付款项分为首付款和进度款两部分，具体支付方式如下：
风电项目合作协议(公司项目合作协议合同范本) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention! 风电项目合作协议(公司项目合作协议合同范本) 风电项目合作协议1 甲、乙双方经过深入的沟通、交流，在平等自愿、互惠互利、共同促进和共同发展的前提下，就“项目”建立战略合作关系，并达成如下协议： 第一条合作原则
风力发电施工合同范本 1. 合同目的 本合同旨在约定风力发电项目施工方与发电设备供应方之间的合作关系和责任，确保项目顺利进行和按时完成。 2. 项目内容和要求 施工方将按照发电设备供应方提供的设计方案和技术要求，负责风力发电项目的施工工作，确保项目的质量和进度符合合同约定。 3. 合同签订及生效 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并在项目施工开始前签订。 4. 合同期限 本合同的有效期为 [合同期限年，自项目开工之日起计算。如因合同约定或其他原因需要延长合同期限，双方需书面协商并签订补充协议。 5. 项目进度和里程碑 双方应共同制定项目的进度计划和里程碑，确保按时完成各项工作和阶段性目标。 6. 施工费用和支付方式
根据项目规模和施工工作量，双方协商确定施工费用及支付方式。付款方式可以分期支付，根据施工进度支付相应比例的款项。 7. 质量保证和验收 施工方应按照国家标准和设计要求进行施工，并保证项目达到良好的质量标准。发电设备供应方有权对项目进行验收，并对施工方在合同期限内出现的质量问题提出整改要求。 8. 合同变更和解除 如需对本合同的任何条款进行变更，双方应书面协商并签订补充协议。如因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应及时协商解决问题。如无法解决，双方有权单方面解除合同。 9. 违约责任 如一方违反合同约定，给对方造成经济或其他方面的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。 10. 争议解决 因合同履行发生的争议应通过友好协商解决。如协商无法达成一致，双方应提交至有管辖权的法院解决。 11. 附则 未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式确认。 12. 合同解释权
关于合作开发建设风力发电项目协议书 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
关于合作开发建设风力发电项目协议书 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国再生能源法》精神，为充分开发利用县风能资源，加快区域再生能源发电产业建设，甲乙双方本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，并基于甲方与人民政府于年月日签订的《合作开发建设风力发电项目协议书》，经充分协商，达成如下协议： 一、合作基础 人民政府欢迎有限公司在区域开发利用风能资源，建设风力发电项目，并为项目开发和建设工作提供大力支持。 二、合作范围及规模 甲方鼓励乙方在区域开发建设风场发电，同意乙方调研该区域风力资源、合理开发建设风力发电项目。 乙方拟在县投资建设MW风电项目，总投资人民币约亿元。 三、合作双方责任与义务 1.甲方责任与义务 （1）确定乙方从事开发项目的具体区域，并协调乙方与所在区域镇村的企地关系；在测风数据完备可靠的基础上协助乙方完善
开发规划，使之符合省再生资源规划及其开发要求；协助乙方办理开发项目的有关手续。 （2）协助乙方快速推进项目前期工作，待项目符合条件后协助报送上级发改部门，并全力协助列入国家新能源核准计划。项目核准后，协调乙方与相关部门的关系，创造良好的投资环境，推进项目建设顺利开展。 （3）对于乙方向甲方提供的相关数据，具有保密义务及责任。未经乙方同意，不得提供给第三方。 （4）在乙方完成申请报告、可研及附件编制工作后，全力协助乙方完成向上申报及核准工作。 （5）为乙方在县境内设立的合资公司及项目建设提供关于土地、税收、道路、供电、供水等方面所有国家规定的优惠政策。 2.乙方责任与义务 （1）本协议签署后，将设立项目开发工作机构，负责按本协议要求在区域有序开展项目的前期工作。 （2）项目核准之前应签订人民政府、有限公司及有限公司三方合作开发协议。 （3）乙方经过实地勘察及测风，确认区域的风力资源具有较大的开发价值后，应加快项目前期工作，力争早日开工建设。 （4）申报路条工作由有限公司先行开展。有限公司和有限公司要在项目核准之前在县成立合资公司，全面负责办理核准文件有
风力发电合作合同协议范本 1. 合同背景 本合同由以下各方于指定日期签署，旨在就风力发电合作事宜达成一致。 1.1 合同参与方 甲方：[甲方公司名称] 地址：[甲方地址] 联系人：[甲方联系人] [甲方联系电话] 乙方：[乙方公司名称] 地址：[乙方地址] 联系人：[乙方联系人] [乙方联系电话] 1.2 合作目的
本合同旨在就合作开发、建设和运营风力发电项目达成一致，具体项目细节由双方另行商议确定。 2. 合作方式 2.1 项目开发 双方将共同进行风力发电项目的开发工作，包括但不限于项目策划、资源调查、选址、环境评估等。各方应按照合作计划和分工进行合作，并共同承担开发过程中的费用和风险。 2.2 建设和运营 1. 建设阶段：双方应合作进行风力发电项目的建设工作，包括但不限于调查设计、设备采购、施工安装等。双方应共同承担建设过程中的费用和风险。
2. 运营阶段：风力发电项目建设完成后，双方应合作共同运营项目，包括但不限于设备维护、运行管理、电力销售等。各方应按照约定的分配比例分享运营收益和承担运营成本。 3. 条款和条件 本合同的条款和条件如下： 3.1 合同期限 本合同有效期为[合同起始日期]至[合同终止日期]止。其中，项目开发阶段约定为[项目开发期限]，建设和运营阶段约定为[项目建设和运营期限]。 3.2 合作权益分配 1. 在项目建设阶段，甲方和乙方按照各自投资的比例分享项目建设过程中的费用和权益。
2. 在项目运营阶段，甲方和乙方按照约定的分配比例分享项目的运营收益和承担运营成本。 3.3 保密条款 双方应对合作过程中的商业秘密和机密信息予以保密，并在合同终止后对相关保密信息进行销毁或返还。 3.4 争议解决 双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼解决。 4. 其他条款 其他未尽事宜可由双方另行协商确定，并作为本合同的补充条款。 5. 合同生效
风力发电场总承包合同 1. 合同背景 本合同是由（甲方）与（乙方）就设计、建设和运营风力发电场所签订的总承包合同。乙方同意按照甲方的要求，完成风力发电场的设计、建设和运营工作，以确保风力发电场能够按时运行并达到预期产能。 2. 合同条款 2.1 项目描述 风力发电场总承包项目包括工作： •设计风力发电场的建筑和设备布局 •采购风力发电场所需的设备和材料 •建设风力发电场的基础设施，包括土地平整、道路建设等 •安装风力发电机组并进行调试 •运营风力发电场，包括日常维护和故障修复 2.2 项目执行时间 项目执行时间为合同签订后的（具体天数）天内完成。
2.3 项目费用 甲方同意支付乙方费用： •设计费用：（具体金额） •采购费用：根据实际采购项目的具体情况确定 •建设费用：根据实际建设项目的具体情况确定 •运营费用：根据实际运营项目的具体情况确定 2.4 保修期 乙方将为风力发电场提供（具体天数）天的保修期，保修期内，乙方将免费修复风力发电场中出现的故障和损坏。 2.5 合同变更 任何合同变更必须经过甲、乙双方的书面同意，并按照变更协议进行执行。 2.6 合同解除 在情况下，甲、乙双方可以解除合同： •任何一方严重违反合同条款 •出现不可抗力事件导致无法履行合同
•经甲、乙双方协商一致决定解除合同 2.7 争议解决 对合同执行过程中出现的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决。如无法协商一致，应提交给有管辖权的仲裁机构解决。 3. 合同生效 甲、乙双方在本合同上签字后，合同立即生效。合同一式两份，甲、乙双方各持一份。 4. 协议改动 本合同其他未尽事宜，甲、乙双方可另行协商，形成补充协议，并作为本合同的延伸部分。 为风力发电场总承包合同的内容，请甲、乙双方仔细阅读并签字确认。 甲方（签名）：__________________________ 日期：__________________________ 乙方（签名）：__________________________ 日期：__________________________
风能发电合同范本 随着可再生能源的迅猛发展，风能发电作为一种清洁且可持续的能源 形式，逐渐受到广泛关注。在风能发电项目的实施过程中，一份完备 合同的签订对于保障各方的权益非常重要。本文将提供一份，以供参 考使用。 一、合同背景 风能发电合同签订的目的是为了确保风能发电项目的安全和顺利进行。本合同由风能发电项目的投资方（以下简称"发电方"）与电力购买方（以下简称"购电方"）双方共同签署。 二、合同条款 1. 项目描述 发电方保证提供清洁且可靠的风能发电设备，并负责项目的设计、 安装和调试。 购电方同意接受发电方提供的风能发电，并按照约定的购电量进行 购电。 2. 电力购买协议 双方共同商定的购买数量将记录在一份电力购买协议中，该协议将 作为本合同的附件，具有同等效力。 3. 发电方责任 3.1 发电方承诺按照国家规定的标准和要求提供风能发电设备，并 负责设备的安装、维护和维修。 3.2 发电方必须保证风能发电设备的正常运行，并定期检查和测试 设备的性能。
4. 购电方责任 4.1 购电方应按照合同约定的购电量和价款进行支付。 4.2 购电方必须提供包括但不限于接收和存储电力的设施，并保证设施的正常运行。 5. 电力交付 发电方负责将发电的电力交付至购电方指定的接收设施。交付的电力应符合国家相关法规和标准。 6. 电价和支付 6.1 双方共同商定的电价将在购电协议中详细列明。 6.2 购电方应按照约定的购电量和电价及时支付购电款项。 7. 合同期限与终止 7.1 本合同的起始日期和终止日期将根据购电协议中的约定确定。 7.2 若双方协商一致，本合同可提前终止。 8. 争议解决 对于因执行本合同所引起的任何争议，双方应友好协商解决。如果协商不成，应提交至有管辖权的法院解决。 三、合同附件 1. 电力购买协议 电力购买协议将记录双方共同商定的购电数量、购电价款等具体细节。 2. 相关证书和许可 发电方应提供风能发电设备的相关证书和许可，证明其设备符合国家标准和要求。 四、免责声明
风力发电项目建设工程施工合同范本 本合同由以下双方于【合同签订日期】签订: 甲方：【建设单位名称】 乙方：【施工单位名称】 第一章总则 第一条合同目的 本合同是为了规范双方在风力发电项目建设工程施工过程中的权利和义务，保证工程顺利进行，达到约定的建设标准，保障双方合法权益，制定本合同。 第二条合同文本及附件 本合同文本及附件是合同的组成部分。所有附件内容与《国家风力发电项目建设规定》、《施工项目规范》等国家规定相一致。
第二章工程内容 第三条工程规划 甲方已完成工程规划以及相关审批手续，并将相关资料提供给 乙方。 第四条工程质量与验收 1.工程必须按国家建筑工程质量验收标准进行建设。 2.工程竣工后应经过相关部门的验收，验收合格后，由甲方与 乙方签署验收书。 第五条工程进度和质量控制 1.工期为【具体时间】。 2.甲方要求乙方按时完成各项工作量，并对工程实行全程监督。
第六条性能标准 工程建设后可靠性应达到85%以上，利用风能能力应达到【具体要求】。 第三章工程款支付 第七条工程款划分 总工程费为【具体金额】元，款项划分如下： 1.工程仪器设备：【金额】元 2.土建及设备安装：【金额】元 第八条工程款支付 款项支付方式：分期支付。根据工程进度及验收的情况，每次支付前，乙方应当提交符合国家验收标准的验收报告。
第四章违约责任 第九条违约责任 1. 若甲方未按约定时间向乙方支付工程款，每逾期一天，甲方应按未支付金额的2‰向乙方支付滞纳金。 2.若乙方未按合同约定时间完成工程任务或工程质量达不到验收标准的，应按以下方式承担违约责任： - 工程延期的，按每天合同价款的1‰支付违约金； - 工程质量达不到验收标准的，应按乙方工程收费总额的10%作为违约金。 第十条解除合同 甲、乙双方一方严重违反合同约定，且在经过催告后仍然无法履行约定的，对方有权解除合同并要求返还已付款项。
风力发电工程施工合同协议 本合同协议（以下简称"合同"）由以下双方就风力发电工程施工展开合作，达成以下协议： 第一章总则 第一条合同目的 本合同旨在明确甲方与乙方在风力发电工程施工中的权利和义务，并规定双方合作的具体事项。 第二条合同约定 1. 甲乙双方必须遵守合同约定的内容。 2. 合同条款具有法律效力，双方应按照约定履行合同义务。 第二章工程范围 第三条工程内容
1. 甲方委托乙方承担风力发电工程的施工任务。 2. 工程包括但不限于风力发电机组安装、发电机与电网连接、输电线路建设等。 第四条工程周期 1. 工程周期开始于合同签订之日起，截止于工程竣工验收。 2. 乙方应保证按照约定的工期完成工程任务。 第三章支付方式 第五条工程费用 1. 甲方应按照合同约定支付乙方工程施工所需的费用。 2. 工程施工所需费用包括人工、材料等各项支出。 第六条付款方式
1. 甲方应在合同签订之日起，按照约定的付款方式及时支付工程费用。 2. 乙方完成阶段性工作后，甲方应在合同约定的时间内支付相应的阶段性款项。 第四章违约责任 第七条违约责任 1. 若甲方违反合同约定未按时支付工程费用，应支付给乙方每天逾期款项。具体逾期款项的计算方法由双方协商确定。 2. 若乙方违反合同约定未按时完成工程任务，应支付给甲方违约金。违约金的具体数额由双方协商确定。 第五章其他条款 第八条纠纷解决 双方如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同生效 本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。 以上为《风力发电工程施工合同协议》的主要内容，甲乙双方应严格按照合同履行各自的义务。如有违反，应承担相应的法律责任。
风力发电工程承包合同(范本) 合同概述 本合同是由[甲方]（以下简称“甲方”）与[乙方]（以下简称“乙方”）就风力发电工程的承包事宜进行订立的合同。甲方为风力发电项目出资方，乙方为该项目的承包商。双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经多次协商一致达成如下条款： 项目描述 1. 甲方委托乙方进行风力发电工程的设计、采购、建设、调试等工作。 2. 项目位于[具体地点]，包括但不限于风力发电机组的安装、电力传输线路的铺设以及其他相关设备和设施的搭建。 价款和支付方式 1. 项目总价款为[具体数额]，乙方应按照合同约定的时间节点和进度要求，完成工程并向甲方提交工程验收报告。
2. 甲方应在收到乙方提交的工程验收报告后，按照合同约定的 支付方式支付相应款项。 工期和违约责任 1. 工期约定为[具体时间]，乙方应按照约定工期完成工程。如 因乙方原因导致工期延期，乙方应承担违约责任。 2. 如乙方未能按照合同约定的工程质量要求进行设计、采购、 建设等工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除 本合同。 合同变更和解除 1. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工程无法继续进行，双方应在7天内协商解决。如无法协商解决，则可以解除本合同。 2. 在工程进行过程中，如双方对合同内容有任何修改或补充， 应通过书面形式达成一致意见并签署补充协议。 争议解决
本合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。 合同生效与效力 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方盖章之日起生效。本合同有效期为工程完工并竣工验收通过之日起至一年。 其他事项 本合同未尽事宜，双方可协商后签署补充协议。补充协议与本 合同具有同等法律效力。 以上为《风力发电工程承包合同》的范本，具体合同内容需根 据实际情况进行调整和修改。任何未经双方协商一致的修改均无效。 甲方：____________________ 乙方：____________________
关于合作开发建设风力发电项目协议书 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国再生能源法》精神，为充分开发利用县风能资源，加快区域再生能源发电产业建设，甲乙双方本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，并基于甲方与人民政府于年月日签订的《合作开发建设风力发电项目协议书》，经充分协商，达成如下协议： 一、合作基础 人民政府欢迎有限公司在区域开发利用风能资源，建设风力发电项目，并为项目开发和建设工作提供大力支持。 二、合作范围及规模 甲方鼓励乙方在区域开发建设风场发电，同意乙方调研该区域风力资源、合理开发建设风力发电项目。 乙方拟在县投资建设MW风电项目，总投资人民币约亿兀。 三、合作双方责任与义务 1•甲方责任与义务 (1)确定乙方从事开发项目的具体区域，并协调乙方与所在区域镇村的企地关系；在测风数据完备可靠的基础上协助乙方完善开发规划，使之符合省再生资源规划及其开发要求；协助乙方办理开发项目的有关手续。 (2)协助乙方快速推进项目前期工作，待项目符合条件后协助报送上级发改部门，并全力协助列入国家新能源核准计划。项目核准后，协调乙方与相关部门的关系，创造良好的投资环境，推进项目建设顺利开展。 (3)对于乙方向甲方提供的相关数据，具有保密义务及责任。未经乙方同意，不得提供给第三方。
（4）在乙方完成申请报告、可研及附件编制工作后，全力协助乙方完成向上申报及核准工作。 （5）为乙方在县境内设立的合资公司及项目建设提供关于土地、税收、道路、供电、供水等方面所有国家规定的优惠政策。 2.乙方责任与义务 （1）本协议签署后，将设立项目开发工作机构，负责按本协议要求在区域有序开展项目的前期工作。 （2）项目核准之前应签订人民政府、有限公司及有限公司三方合作开发协议。 （3）乙方经过实地勘察及测风，确认区域的风力资源具有较大的开发价值后，应加快项目前期工作，力争早日开工建设。 （4）申报路条工作由有限公司先行开展。有限公司和有限公司要在项目核准之前在县成立合资公司，全面负责办理核准文件有关事项和风电场开发建设工作，并在半年内完成上级报批核准手续，在项目核准后，一年内必须完成项目建设，实现并网发电。 四、本协议未尽事宜，按照《可再生能源法》和相关法律的规定，双方另行协商，并在补充协议中予以完善。 五、本协议经甲乙双方签字、盖章后生效。 六、本协议一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。 （以下无条款） 甲方：乙方： 法定代表（签字）：法定代表（签字）： 年月日
最新风力发电合同书(3篇) 随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。 风力发电合同书篇一乙方：_______________ 因建设__________风力发电，需要征用乙方土地。根据《中华人民共和国土地管理法》、《福建省实施中华人民共和国土地管理法办法》等有关法律、法规，为了保证工程建设并兼顾农民群众利益需签订本协议。 1、用地位置：_______________ 2、征地面积________亩。 3、征地补偿安置费按耕地________元/亩，荒地________元/亩。征地补偿安置费总额________元。 4、甲方付给乙方征地补偿安置费后，乙方不得以任何方式阻拦__________风力发电项目施工。 5、风力发电项目征用乙方土地亩，其相应征用的土地承包合同自行终止。 6、此协议双方签字盖章后，甲乙双方必须严格遵照执行，任何乙方不得更改或撕毁。
7、本协议一式四份，签字盖章后生效。 甲方：_______________ 乙方：_______________ ________年________月________日 风力发电合同书篇二 本购售电合同由下列双方签署： 购电人： ______ ，系一家电网经营企业，在 ___ 工商行政管理局登记注册，已取得输/供电类电力业务许可证，税务登记号：______ ，住所： _________ ，法定代表人：_________ 。 售电人：______ ，系一家具有法人资格的发电企业，在 ___ 工商行政管理局登记注册， 已取得本合同所指电场发电类电力业务许可证 税务登记号： ______ ，住所: ____________ ，法定代表人：____________ 。 双方提供联络通信及开户银行信息如下： 购电人名称：_______________ 收件人： ___ 电子邮件： ______ 电话： ___ 传真： ___ 邮编： _________ 通信地址：_______________ _______________ 开户名称：_______________ 开户银行：_______________
风电场工程施工合同 1. 合同背景 本合同是由甲方（简称“发电公司”）与乙方（简称“施工公司”）签订的风电场工程施工合同，双方根据《合同法》及其他相关法律、法规的规定，经平等、自愿协商，达成协议。 2. 项目概述 2.1 项目信息 •项目名称：X风电场工程 •项目地点：X省X市 •总装机容量：X MW 2.2 工程范围 •现场勘察设计 •基础工程施工 •风力发电机组安装 •输电线路施工 •运行监控系统安装
•其他相关工作 2.3 工期和交付标准 •工期：自合同生效之日起，约定完成工程。具体工期由甲、乙双 方协商确定。 •交付标准：工程交付后应符合国家风电安装标准及相关要求。 3. 合同条款与条件 3.1 价格和支付方式 •价格：本合同工程总金额为X万元人民币（大写：人民币X万元整），双方共同确认。 •支付方式：按照工程完成的进度，乙方向甲方提出相关付款申请，甲方应在收到申请后的15个工作日内支付相应款项。 3.2 变更和索赔 •变更：任何一方要求变更合同内容时，应书面通知另一方，并经 双方协商一致后签署书面变更协议。 •索赔：因不可抗力或未尽责的原因导致工程进展受到影响时，乙 方可向甲方提出索赔申请，甲方应积极处理并按照双方协商的方案支 付相应赔偿。
3.3 质量保证和验收 •质量保证：乙方承诺所提供的设备和施工质量符合国家相关标准和技术要求，并提供相应的质量保证书。 •验收：工程竣工后，甲方有权组织验收，双方经验收合格后办理竣工手续。 3.4 违约责任 •任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。 •若因不可抗力因素导致无法履行合同，双方不承担违约责任，但应及时通知对方，并共同商讨解决方案。 4. 保密条款 双方在履行本合同过程中可能会涉及到商业秘密和技术资料，双方应对相关信息进行保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露或使用。 5. 合同解除 5.1 解除原因 •双方协商一致决定解除合同
风电项目合作合同模板 风电项目合作合同模板 合同编号： [合同编号] 本合同由以下各方于 [合同签署日期] 在 [签署地点] 签署： 甲方：[甲方公司名称] 地址：[甲方公司地址] 联系人：[甲方联系人姓名] 电话：[甲方联系人电话] 电子邮件：[甲方联系人电子邮件] 乙方：[乙方公司名称] 地址：[乙方公司地址] 联系人：[乙方联系人姓名] 电话：[乙方联系人电话] 电子邮件：[乙方联系人电子邮件] 鉴于： 1. 甲方是一家拥有丰富风电项目开发经验的公司，具备相关资质和技术能力； 2. 乙方是一家有意愿参与风电项目合作的公司，具备相关资源和投资能力； 3. 双方希望通过本合作合同共同开展风电项目，并分享项目风险和收益； 基于上述背景，双方达成如下协议： 第一条合作项目 1.1 本合作项目为 [风电项目名称]，旨在设计、建设、运营和维护一座风力发电场，位于 [项目地点]。
1.2 甲方负责项目的整体规划、设计、建设和运营管理，包括但不限于风电场选址、土地租赁、设备采购、施工、运维等。 1.3 乙方将提供必要的资金投入，协助甲方完成项目的建设和运营，并共同承担项目风险。 第二条合同期限 2.1 本合同自 [合同生效日期] 起生效，有效期为 [合同有效期]。 2.2 双方可协商一致延长合同有效期，但需以书面形式进行确认。 第三条资金投入 3.1 乙方将向甲方提供项目所需的资金投入，具体金额和支付方式由双方另行协商确定。 3.2 甲方应按照约定的资金投入计划合理使用乙方提供的资金，并及时向乙方提供项目资金使用情况的报告。 第四条项目收益分配 4.1 项目收益包括但不限于风电发电收入、销售收入等。 4.2 项目收益按照双方约定的比例进行分配，具体比例为 [甲方比例]% 归甲方所有，[乙方比例]% 归乙方所有。 4.3 项目收益分配将在每个财务年度结束后进行结算，并由甲方向乙方支付乙方应得的收益份额。 第五条合同终止 5.1 本合同有效期届满后自动终止。 5.2 本合同在有效期内，任何一方如违反合同约定且经过书面通知后仍未改正的，对方有权提前解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
风电项目合同书 甲方：南乐县寺庄乡人民政府、南乐县外商投资管理局 乙方：北京天润新能投资有限公司 为促进南乐县经济发展，根据国家有关法律法规和南乐县招商引资的有关政策规定，经过甲、乙双方友好协商，在平等互利、诚实守信、共谋发展的基础上，签订如下合作条款： 一、项目概况 项目名称为风能发电项目，总投资15亿元，总占地面积105亩。项目分期建设3个5万千瓦风力发电场，每个5万千瓦风力发电场所需土地占地面积约为35亩，其中约15亩建设升压站综合楼，20亩放置风力发电机组，每一台风电机组基础部分占地20米×20米，400平米，呈散状或线形分开，风机间距在300-500米左右，项目选址在南乐县寺庄乡境内。 现经甲乙双方充分友好平等协商，双方就上述风电合作开发有关事宜达成如下，由双方共同遵守履行： 二、合作及开发内容 1、甲方授权乙方对甲方辖区全境具有风电场开发潜力的区域进行立塔测风以精确评估，并将在测风一年后为甲方出具测风数据和辖区风电开发规划，以作为甲方制定辖区风电产业投资开发规划的参考。 三、合作双方的责任与权利 1、甲方的责任与权利：
（1）甲方依据现行产业政策及招商引资优惠政策，为乙方提供开展工作的相关便利；协调合作中所涉及气象、电网、国土、林业等部门，为乙方开展工作提供相关必要的资料、信息支持。 （2）甲方向乙方提供其掌握的现有在开发或开展前期测风工作的风电场项目的相关资料，以便乙方开展甲方辖区风资源整体规划评估工作参考，节约评估时间。 （3）甲方对于乙方提出具备风电场开发价值的区域授予乙方开发权，并积极配合乙方办理项目报批手续，协助各级有关部门的协调工作，并协助乙方获得国家和地方对风电的各类鼓励和税收减免的优惠政策；甲方对其他风电投资商享有的优惠政策同样适用乙方。 2、乙方的责任与权利 （1）自本合同签订之日起在1个月内在南乐县寺庄乡区域内启动树立测风塔并开展测风工作，向甲方报告测风点坐标和实时测风进展；组织力量深入了解甲方区域内气象资料、电网结构、交通运输、矿产分布、地质条件、基本农田、山地林业、景区和自然保护、军事用地等基本情况，为进行风能资源评估开展全面工作。 （2）测风满一年后的一个半月内，对甲方辖区风能资源评估提供完整、完善的风资源开发评估规划报告，并附完整年度原始测风数据。积极配合甲方对评估报告的评审工作。 （3）乙方承诺本项目在濮阳市辖区内优先于其他县区建设。 （4）对于评估认为有开发价值并获得开发授权的地域进行风电场项目的投资开发工作，负责项目的可行性研究、接入电网论证、环境影响评
风力发电项目协议 1. 引言 本协议旨在明确风力发电项目的各方责任和约定事项，以确保项目顺利进行和达到预期目标。参与方包括甲方（以下简称“投资方”）和乙方（以下简称“发电方”）。本协议具有法律效力，双方应严格遵守。 2. 项目背景 投资方希望在指定地点（以下简称“项目地点”）建设风力发电项目，以实现清 洁能源的利用，并为社会提供可再生能源。发电方作为风力发电项目的实施方，具备专业的技术和经验，能够按照投资方的要求进行项目建设和运营管理。 3. 项目目标 项目的目标是实施风力发电设施的建设和运营，以确保项目的安全性、可靠性和高效性，并按照约定的发电量和质量要求，向电网供电，为投资方带来经济利益。 4. 责任和义务 4.1 投资方的责任和义务 •提供项目资金，并按照约定的时间和方式支付项目费用； •在项目建设和运营过程中提供必要的协助和支持； •确保项目地点的土地使用权和必要的环境保护措施；
•监督和评估项目进展情况，并提供必要的决策和指导。 4.2 发电方的责任和义务 •根据投资方的要求和项目需求，制定详细的项目实施计划； •负责项目的设计、建设、运营和维护； •按照约定的发电量和质量要求，向电网供电，并确保供电的连续性和稳定性； •及时报告项目的进展情况、问题和风险，并提出相应的解决方案。 5. 合同和支付方式 5.1 合同 双方将签署正式合同，明确项目实施细节和双方权益，合同内容包括但不限于项目规划、设计、建设、运营、维护、测试、验收、支付方式等。 5.2 支付方式 投资方将按照约定的支付方式和时间节点向发电方支付项目费用，包括建设费用、运营费用和维护费用等。支付方式可以分期支付或一次性支付，具体形式由双方协商确定。 6. 保密 双方应对项目涉及的商业机密和敏感信息予以保密，并不得擅自泄露或向第三方提供。保密责任在本协议终止后仍然有效。
甲方： 乙方： 风能作为一种可再生的清洁能源越来越受到人们的重视，按照国家的产业政策导向，为了充分利用__________________当地的自然资源，开发风力发电，并开发当地的旅游业发展，带动当地的经济发展，甲乙双方本着互惠互利，合作双赢的原则，甲方欢迎乙方在符合__________________整体规划，并遵守国家的有关法律法规的前提下，到__________________进行风力发电项目的开发投资建设。因此，甲乙双方经过友好协商，就开发__________________风力发电资源，进行风力发电项目的开发协商一致，达成以下的投资合作框架协议： 一、项目选址： 项目位于__________________范围内，符合__________________的总体开发规划且满足风力发电开发条件的地方。具体场地范围以__________________政府规划部门批准的范围为准。 二、合作范围： 甲方同意乙方在本协议书约定期限内对于前款约定范围的场地进行风力发电项目的开发，包括测风、项目选址、地质钻探与地形测量、电网接入方案、项目规划许可等研究工作的权益，并协助乙方按有关规定进行报批。 三、投资规模： 初步估计该风力发电项目的建设规模约为__________________万千瓦，投资总额约为__________________亿元人民币，总体规划，分期建设。最终规模将根据测风的情况和规划的许可以及政府的最终审批决定。
四、优惠政策： 本协议书签署后，甲方协助乙方享受__________________人民政府有关招商引资等的各项优惠政策。 五、土地政策： 乙方在选定的场地设立测风点所占用的土地应与所在的村镇办理临时用地手续，甲方应予以积极配合，补偿事宜参照当地有关临时用地的政策。风力发电项目的正式建筑物及风机基础的布点用地，甲方按最优惠的地价提供，乙方根据国家的规定及当地的有关政策办理完整的土地使用手续。 六、有效期限： 乙方将在本协议书签订之日起三个月内完成场地内的预测风调查和测风设备的安装、调试，之后开展正式测风，测风期为一年。乙方在正式测风期满，风资源符合国家发改部门所规定的满足开发风电场的要求后一年内完成项目一期的预可研、可研、并网及相关的各专题报告，根据风电开发的有关程序办理相关手续并向省发改委申请项目的立项。在省发改委对项目一期的申请核准后一年内完成项目的设计、监理、设备及工程的招标工作并正式开工，其中任何一个环节逾期未完成，而双方又未能达成新的协议，本协议书的条款自然失效。 而在本协议签订后，乙方在符合上述工作程序的前提下，甲方把上述地区的风电开发权独家授予乙方，不得再授予第三方，除非乙方声明放弃该开发权或未能遵守本条款在约定时间内完成相应的工作而使本协议的条款自然失效。 七、工作配合： 本协议书签订后，甲乙双方成立工作小组，协调项目的前期准备（包括规划、国土、水利、并网等的许可）及项目报批等工作。甲方协助乙方取得当地有关建设
风力发电基础施工合同 篇一：风力发电基础工程施工合同 风力发电基础工程施工合同 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，由乙方承建工程(以下建设单位简称甲方，施工单位简称乙方)，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程质量： 二、工程内容有工程承包范围 1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容，不包括施工图中所有设备预埋件(即锚栓组合件)。
2、乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、清底，达到浇筑的标准(包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎)，完成基础浇筑。 3、工程总造价暂定元人民币。 4、工程总造价合同履约金为元人民币。 三、工期 1、乙方接到甲方进场通知后7日内做好施工现场的准备工作。 2、施工期限：开工时间以工程指挥部通知书为准，工程期限天(开工日期定为2014年10月___日，完工日期定为2015年5月___日)。 3、工期调整：甲方有权根据实际情况对本工程的各分项施工进度计划及施工顺序进行合理调整，以满足现场各专业工程施工的需求。 4、在本合同履行过程中，非乙方原因造成的工期延误(如雨、雪、风、春节及气候人力不可抗拒的自然灾害等)，乙方向甲方提交书面报告，经甲方认可后，工期予以顺延。 四、合同价款及取费标准 1、本标段按(原文来自：https://www.doczj.com/doc/5619328110.html, 蓬勃范文网:风力发电基础施工合同)甲方提供图纸范围内每个基础暂定超出图纸范围部分按(河南2008定额及地区有关文件计费)实际发生的工程量为结算依据。