《工程招投标与合同管理》试卷
一、填空题（共20分,每空1分）
1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
2、工程承发包方式，是指与双方之间的经济关系形式。
3、我国的建设工程交易中心是按照、信息服务、集中办公三大功能进行构建的。
4、建设工程招标方式有和。
5、凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目，包括项目的、、、以及与工程建设有关的、等的采购，必须进行招标。
6、我国法学界一般认为，建设工程招标是，而投标是，中标通知书是。
7、建设工程合同是进行工程建设，支付价款的合同。
8、规费包括、、。
二、单项选择题（共20分,每小题2分）
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。
A、债权人与债务人
B、代理人与被代理人
C、权利与义务
D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A、施工企业
B、施工企业的法定代表人
C、施工企业的项目经理
D、具体的施工人员
3、下列财产中，（）不得抵押。
A、土地所有权
B、土地使用权
C、房屋
D、交通运输工具
4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
A、 2、
B、 3
C、5
D、7
5、合同争议的解决顺序为（）
A、和解—调解—仲裁—诉讼
B、调解—和解—仲裁—诉讼
C、和解—调解—诉讼—仲裁
D、调解—和解—诉讼—仲裁
6、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
7、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）
A、没收全部定金补偿损失
B、要求发包人支付双倍的定金
C、要求发包人补偿实际发生的损失
D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
8、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概
念应为，从（）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 9、初步评审中的资格评审标准，包括（）等。
A、施工方案
B、投标文件格式符合性
C、资质等级
D、报价构成 10、按索赔的处理方式，可将索赔分为（）。 A、合同内索赔、合同外索赔 B、工程延误索赔、工程变更索赔 C、工期索赔、费用索赔 D、工程加速索赔、意外风险
三、判断题（共20分,每小题2分）
1、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（）
2、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）
3、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（）
4、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（）
5、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（）
6、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（）
7、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（）
8、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。（）
9、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额均不应包括利润。（）
10、投标人可于将措施项目费参与市场竞争。（）
四、案例题（共40分,第1题10分，第2题15分、第3题15分）案例1
某建设项目实行公开招标,招标过程出现了下列事件，指出并改正不正确的处理方法。 1、招标方于5月8日起发出招标文件，文件中特别强调由于时间较紧要求各投标人不迟于5月23日之前提交投标文件（即确定5月23日为投标截止时间），并于5月10日停止出售招标文件，6家单位领取了招标文件。
2、招标文件中规定：如果投标人的报价高于标底15%以上一律确定为无效标。招标方请咨询机构代为编制标底，并考虑投标人存在着为招标方有无垫资施工的情况编制了两个不同的标底，以适应投标人情况。
3、5月15日招标方通知各投标人，原招标工程中的土方量增加20%，项目范围也进行了调整，各投标人据此对投标报价进行计算。
4、招标文件中规定，投标人可以用抵押方式进行投标担保，并规定投标保证金额为投标价格的5%，不得少于100万元，投标保证金有效时期同投标有效期。
5、按照5月23日的投标截止时间要求，外地的一个投标人于5月21日从邮局寄出了投标文件，由于天气原因5月25日招标人收到投标文件。本地A公司于5月22日将投标文件密封加盖了本企业公章并由准备承担此项目的项目经理本人签字按时送达招标方。
本地B公司于5月20日送达投标文件后，5月22日又递送了降低报价的补充文件，补充文件未对5月20日送达文件的有效期进行说明。本地C公司于5月19日送达投标文件后，考虑自身竞争实力于5月22日通知招标方退出竞标。
6、开标会议由本市常务副市长主持。开标会议上对退出竞标的C公司未宣布其单位名称，本次参加投标单位仅仅有5家单位。开标后宣布各单位报价与标底时发现5个投标报价均高于标底20%以上，投标人对标底的合理性当场提出异议。与此同时招标代理方代表宣布5家投标报价均不符合招标文件要求，此次招标作废，请投标人等待通知。（若某投标人退出竟标其保证金在确定中标人后退还）。3天后招标方决定6月1日重新招标。招标方调整标底，原投标文件有效。7月15日经评标委员会评定本地区无中标单位。由于外地某公司报价最低故确定其为中标人。
7、7月16日发出中标通知书。通知书中规定，中标人自收到中标书之日起30d内按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。与此同时招标方通知中标人与未中标人。投标保证金在开工前30d内退还。中标人提出投标保证金不需归还，当作履约担保使用。
8、中标单位签订合同后，将中标工程项目中的三分之二工程量分包给某未中标人E，未中标人又将其转包给外地的农民施工单位。
案例2
某承包商（乙方）于某年3月6日与某业主（甲方）签订一项施工合同，合同规定，甲方于3月14日提供施工现场，工程开工日期为3月16日，竣工日期为4月12日，合同日历工期为38天。工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。乙方按时提交了施工方案和网络进度计划（如下），并得到甲方代表的批准。
实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：因拆迁工作拖延，甲方于3月17日才提供出全部场地，影响了工作A、B，使该两项作业时间均延长了2天，并使这两项工作分别窝工6、8个工日，工作C为此受到影响。
事件2：乙方与租赁商原约定，工作D使用的某种机械于3月27日进场，但因运输问题推迟到3月30日才进场，造成D工作实际作业时间增加1天，多用人工7个工日。
事件3：在工作E施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用工14个工日，其他费用增加1.5万元。
事件4：工作F是一项隐蔽工程，施工完毕后经工程师验收合格后进行了覆盖。事后甲方代表认为该项工作很重要，要求工程师在该项工作的两个主要部位进行剥露检查。检查结果为：a部位完全合格，但b部位的偏差超出了规范允许的范围，乙方根据甲方要求进行返工处理，合格后工程师予以签字验收。其中部位a的剥露和覆盖用工为6个工日，其他费用为1000元；部位b的剥露、返工及覆盖用工20个工日，其他费用为1.2万元。因为F工作的重新检验和返工处理影响了工作H的正常施工，使工作H的作业时间延长2天，多用工10个工日。
问题：
1、在上述事件中，乙方可以就哪些向甲方提出工期和费用补偿要求？为什么？
2、该工程实际施工天数为多少天？可得到工期补偿多少天？工期奖罚天数为多少天？
3、假设工程所在地人工费标准为30元/工日，窝工人工费补偿标准为18元/工日，管理费和利润不予补偿。则在该项工程施工中，乙方可得到的合理的经济补偿额是多少？
案例3
某市地下工程，业主与施工单位签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理费率15％，总部管理费率8％，利润率5％，合同工期730天。为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设施，并安装1.5t/min 的备用设施，两套设施合计15900元。合同中还规定，施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机械设备按台班单价的60％给予补偿，对租赁设备按租赁费给予补偿。
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1.施工过程中业主通知施工单位某分项工程（非关键工作）需进行设计变更，由此造成施工单位的机械窝工12天，机械台班单价和窝工时间如下表所示；
事件2.施工过程中遇到了非季节性大暴雨天气，原有排水设施不能满足要求，使施工单位被迫停工，并造成施工设备被淹没。为保证施工安全和进度，业主指令施工单位紧急购买排水设施。施工单位按业主要求购买并安装了两套1.5t/min的排水设施，恢复了施工。
事件3.施工中发现地下文物，处理文物工作造成工期拖延40天。就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。事件1：承包商机械台班单价与窝工时间表
现场管理费：40920×15％＝6138元
总部管理费：（40920+6138）×8％＝3764.64元利润：（40920+6138+3764.64）×5％＝2541.13元该项合计：53363.77元。事件2：由于非季节性大暴雨的费用索赔
1）备用及额外增加排水设施费：15900÷2×3＝23850元 2）被淹没的设备损失费16000元 3）额外排水增加人工费8650元。该项合计：48500元。
事件3：处理地下文物的工期、费用索赔
延长工期40天
现场管理费：8600万元×15％÷730×40＝706849.2元问题：现场工程师应该如何处理承包商的索赔报告？
《工程招投标与合同管理》试卷
（答案）
一、填空题（共20分,每空1分） 1.立项
2.发包方承包方
3.场所服务
4.公开招标邀请招标
5.勘察、设计、施工、监理重要设备、材料
6.要约邀请要约承诺
7.承包人发包人
8.社会保险费住房公积金工程排污费
二、单项选择题（共20分,每小题2分） CAABA CADCB
三、判断题（共20分,每小题2分）
×√√×√√√√××
案例1 正确的是：
1、事件1中：招标文件发出之日起至投标文件截止时间不得少于20d，招标文件发售之日至停售之日最短不得少于5个工作日。
2、事件2中：编制两个标底不符合规定
3、事件3中：改变招标工程范围应在投标截止之日15个工作日前通知投标人。
4、事件4中：投标保证金数额一般为投标报价的2%左右，一般不得超过80万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期30d；
5、事件5中：5月25日招标人收到的投标文件为无效文件。A公司投标文件无法人代表签字为无效文件。B公司报送的降价补充文件未对前后两个文件的有效性加以说明为无效文件。
6、事件6中：招标开标会应由招标方主持，开标会上应宣读退出竟标的C单位名称而不宣布其报价。宣布招标作废是允许的。退出投标的投标保证金应归还。重新招标评标过程一般应在15d内确定中标人。
7、事件7中：应从7月16日发出中标通知书之日起30d内签订合同，签订合同后5d内退还全部投标保证金。中标人提出将投标保证金当作履约保证金使用的提法错误。
8、事件8中：中标人的分包做法，及后续的转包行为是错误的。
四、案例题（共40分,第1题10分，第2题15分、第3题15分）
案例2 答：
1、事件1可以提出工期和费用补偿。因为不能按时提供场地属于甲方的责任，且A位于关键线路上。事件2不能提出补偿要求。施工设备迟进场属于乙方责任。事件3可以提出费用补偿，但不能提出工期补偿。因为设计变更属于甲方责任，由此增加的费用应由甲方承担，但增加的时间没有超过超过该项工作的总时差，因此没有对总工期造成延误。事件4：不能提出工期和费用补偿。
2、实际工作时间为42天。将可向甲方提出工期索赔的事件天数进行计算，可得到工期补偿2天。工期罚款1万元（2×5000）。
3、合理的经济补偿应为：
事件1：窝工人工费（6+8）×18＝252元
事件3：多用人工费14×30＝420元其他费用1.5万元。
因此，在该工程师施工中，乙方可得到合理的经济补偿总额为252+420+15000＝15672元。扣除拖延工期罚款的1万元，共可获得5672元。案例3 答：
事件1：
1）自有机械设备的索赔要求不合理。合同规定自有设备按台班单价的60％予以补偿则为（3720+12000）×60％+18000+7200＝34632元，现场管理费为34632×15％＝5194.8元。 2）由于事件1仅为非关键工序上的分项工程，它的延误并未造成总工期的延误，故总部管理费及利润的索赔不合理，不予支持。
事件2：1）可索赔额外增加的排水设施费和人工费，即15900+8650＝24500元，但备用设备的索赔不予支持。
事件3：同意延长工期40天。
现场管理费：8600÷（1.15×1.08×1.05）×0.15＝98.92万元应补偿现场管理费为98.92 ÷730×40＝542020.8元总部管理费为542020.8×8％＝43361.66元。利润索赔不予支持。
因此该项索赔额共计585382.46元
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开 工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概 念应为，从（）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（）。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（） A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）。 A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）。 A、主合同 B、从合同 C、独立合同 D、无条件地必须履行的合同 7、中标的承包商将由（）决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D、监理工程师 8、业主在（）合同中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以 ( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 10、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划
工程招标投标习题 习题精选一 一、单项选择题 1．《招标投标法》明文规定的招标方式为( )。 A．公开招标和邀请招标 B．公开投标和邀请投标 C．公开招标和公开投标 D．公开投标和邀请招标 [答案] A 2．组成联合体投标的，中标后联合体各方应当共同与招标人签订合同。就中标项目，联体应向招标人承担责任的方式是( )。 A．联合体各方各自承担自己的责任 B．指定一方承担责任 C．联合体各方承担连带责任 D．由承包额最大的一方承担责任 [答案] C 3．根据《招标投标法》规定，投标人在提交投标文件截止日后、投标有效期终止日前撤回；标书，则招标人( )。 A．应无偿退回投标保证金 B．可处以两倍保证金的罚款 C．扣除保证金的50％ D．可没收投标保证金 [答案] D 4．下列各项关于投标担保说法中，正确的是( )。
A．与投标担保相类似，投标人在招标时也应提供招标担保 B．当投标项目出现问题，需要重新招标甚至终止招标，即使责任完全在招标人一方,标人仍可以拒绝所有招标，且无需对投标人承担赔偿责任 C．在招标文件规定的投标有效期内，投标人可以撤回投标文件 D．施工招投标中的投标担保应当在领取招标文件时提供 [答案】 B 二、多项选择题 1．下列各项中，属于常用投标技巧的有( )。 A．突然降价法 B．多方案报价法 C．不平衡报价法D．决策树法 E．增加建议方案法 [答案]ABCE 2．下列各项中，属于不正当竞争行为的有( )。 A．招标投标过程中采取行贿、盗窃手段窃取标底和其他企业的投标技术或高新技术 B．通过行贿招标单位而“内部确定”承包单位为本企业或与本企业有利害关系的单位 C．在工程发包过程中，因受贿而泄露标底或直接发包给行贿单位的，或因玩忽职守而将有关工程情况泄露出去的 D．作虚假广告宣传，采取欺骗手段，不顾本身的资质条件，越
初级经济师建筑经济《工程建设项目招标投标》章节练习题试题及答案含答案 第四章工程建设项目招标投标 一、单项选择题 1. 邀请招标的公开程度( )公开招标的公开程度。 A.高于 B.低于 C.等于 D.不确定 [答案]：B [解析]：公开招标的公开程度高于邀请招标的公开程度，其公开的范围也是不同的。参见教材63页
2. 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上的工程项目必须进行招标。 A.50 B.100 C.150 D.200 [答案]：B [解析]：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的工程项目必须进行招标。参见教材60页 3. 以下各种项目中，属于必须招标的是( )。 A.施工单项合同估算价在人民币50万元以上的 B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的
C.单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资额在人民币1000万元以上的 D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的 [答案]：D [解析]：勘察、设计、监理等的单项合同估算价在50万以上为必须招标的情形。 [注意]施工单项合同估算价为200万人民币以上的工程项目，设备、材料的采购单项合同估算价在100万以上的项目必须进行招标。参见教材P60 4. 下列工程项目中，经有关部门批准可不进行招标的是( )。 A.使用世界银行贷款的项目 B.采用的主要施工技术是特定专利的项目
C.经济适用住宅项目 D.生态环境保护项目 [答案]：B [解析]：ACD属于必须进行招标的项目。参见教材P60 5. 实践证明合理的投标班子应包括( )。 A.行政管理人员 B.评标委员会成员 C.招标代理机构成员 D.经验丰富的工程专业技术人员 [答案]：D [解析]：较为合理的投标班子应该包括三类人员
一、单选题 1.施工招标文件的内容一般不包括(B)。 A.工程量清单 B. 资格预审条件 C. 合同条件 D. 投标须知 2.根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为( D )。 A.特级、一级、二级 B.工程总承包、施工总承包、施工分包承包资质 C.甲级、乙级、丙级 D.施工总承包、专业承包、施工劳务资质 3.“评标价”是指( D )。 A、标底价格 B、预算价格 C、投标报价 D、以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 4.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( D )的投 标书为最优投标书。 A、投标报价1000万元，评标价950万元 B、投标报价1050万元，评标价940万元 C、投标报价980万元，评标价970万元 D、投标报价950万元，评标价960万元 5.下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是( C )。 A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定 B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料 C、某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称 D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人 6.在我国境内进行的大型基础施工工程建设项目，可以不进行招标的环节是 ( A )。 A、可行性研究 B、勘察设计 C、施工 D、监理 7.与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( D )。 A、节省招标费用 B、招标时间短 C、减小合同履行过程中承包不违约的风险 D、竞争激烈 8.下列可视为投标人相互串通投标的是( A )。 A.不同投标人的投标文件相互混装 B.投标人之间约定中标人 C.投标人之间约定部分投标人放弃投标 D.投标人以弄虚作假方式骗取中标 9.关于联合体共同承包的说法，正确的是( A )。 A、联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 B、联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程 C、两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D、联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同 10.关于履约保证金的说法，正确的是( C ) A、履约保证金不得低于中标合同金额的10% B、中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿 C、招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交.
工程招投标与合同管理试卷 一、填空题共20分;每空1分 1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件.. 2、工程承发包方式;是指与双方之间的经济关系形式.. 3、我国的建设工程交易中心是按照、信息服务、集中办公三大功能进行构建的.. 4、建设工程招标方式有和 .. 5、凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目;包括项目的、、、以及与工程建设有关的、等的采购;必须进行招标.. 6、我国法学界一般认为;建设工程招标是 ;而投标是 ;中标通知书 是 .. 7、建设工程合同是进行工程建设; 支付价款的合同.. 8、规费包括、、 .. 二、单项选择题共20分;每小题2分 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的关系..
A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人 2、施工企业的项目经理指挥失误;给建设单位造成损失的;建设单位应当要求赔偿.. A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 3、下列财产中; 不得抵押.. A、土地所有权 B、土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于家.. A、 2、 B、 3 C、5 D、7 5、合同争议的解决顺序为 A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 6、根据专用条款约定的内容和时间;不属于发包人的工作范畴的是 .. A、办理土地征用;拆迁补偿、平整施工场地等工作;使施工场地具备施工条件;并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题一 一、判断题（每小题2分，共计20分。将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误） 1．建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。（） 2．建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。新核定的资质等级应当低于原资质等级。（） 3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。（）4．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。（） 5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。（） 6．编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。（） 7．投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组成。（） 8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。（）9．单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。（） 10．承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。（） 二、单项选择题（每小题2分，共计20分，将选择结果填入括弧内） 1．建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。 A．政府主管部门 B. 业主 C. 承包商 D. 咨询服务机构 2．建设工程的招标分为公开招标和邀请招标，其中公开招标又称为（）。 A．有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标 C. 选择性招标 D. 委托代理招标
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业1 一、判断题（每小题2分，共20分） 1.1．建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。（） 判断题(2 分) 2分 A.对 B.错 正确答案: A 2.2．发包人必须承担建设项目的全部责任和风险，对建设过程中的各个环节进行统筹安排，实行责、权、利的统一。（） 判断题(2 分) 2分 A.对 B.错 正确答案: A 3.3．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。（）判断题(2 分) 2分 A.对 B.错 正确答案: B 4.4．我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。（） 判断题(2 分) 2分 A.对 B.错 正确答案: B 5. 承发包是一种交易行为，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。（） 判断题(2 分) 2分 A.对 B.错 正确答案: A 6.6．招标是招标人为签订合同而进行的准备，属要约。投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争，属承诺。（） 判断题(2 分) 2分 A.对 B.错 正确答案: B 7.7．公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（）判断题(2 分) 2分 A.对 B.错
正确答案: B 8.8．公开招标的优点是参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。（） 判断题(2 分) 2分 A.对 B.错 正确答案: B 9.9．邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。（）判断题(2 分) 2分 A.对 B.错 正确答案: A 10.10．邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。（） 判断题(2 分) 2分 A.对 B.错 正确答案: B 二、单项选择题（每小题3分，共30分） 11. （）是指商品交换关系的总和，除了以建筑产品为交换内容的市场外，还包括与工程建设有关的勘查设计、专业技术服务、金融产品、劳务、建筑材料、设备租赁等各种要素市场以及建筑商品生产过程及流通过程中的各种经济关系。 单选题(3 分) 3分 A.狭义的建筑市场 B.广义的建筑市场 C.有形的建筑市场 D.无形的建筑市场 正确答案: B 12. 建筑市场是进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。 单选题(3 分) 3分 A.承包人 B.发包人 C.政府主管部门 D.工程咨询服务中介机构
（一）单选题 1.根据《建筑业企业资质管理规定》等有关规定，劳务分包序列企业资质（ B ）。A．设一个等级B．设一至二个等级 C．设一至三个等级D．不设等级 2．承包商的实力主要包括几个方面，其中不包括(D ) A．人才方面B．技术方面C．经济方面D．信誉方面 3．国际上把建设监理单位所提供的服务归为（A）服务。 A．工程咨询B．工程管理C．工程监督D．工程策划 4．甲某于2005 年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下列说法正确的是（D）。A．他肯定会成为项目经理了 B．只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了 C．只要经过注册，他就可以成为项目经理了 D．只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了 5．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（C）。 A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级 C．特级、一级、二级、三级D．特级、一级、二级 6．建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。建设工程交易中心(D )。 A．是政府管理部门B．是政府授权的监督机构 C．具备监督管理职能D．是服务性机构 7．下列关于建筑业企业资质管理制度的说法中，正确的是（B）。 A．建筑业企业资质分为施工总承包和专业承包两类 B．建筑业企业资质是指企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术 装备等 C．建筑业企业资质年检合格，可申请晋升上一个资质等级 D．一级施工总承包企业可承担本类别各等级工程施工总承包和项目管理业务 8．工程建设项目招标可分为勘察设计招标、设备安装招标、土建施工招标、建筑装饰招标、建设监理招标等，是按（ D ）分类。 A．按工程建设程序分类 B．按行业分类 C．按建设项目组成分类 D．按工程发包范围分类 9．建筑市场的进入，是指各类项目的（B）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。 A．业主、承包商、供应商B．业主，承包商、中介机构 C．承包商、供应商、交易机构D．承包商、供应商、中介机构 10.下列建筑产品中属于生产性建筑产品的是（B） A.学校的教学楼 B.轧钢厂的生产车间 C.体育中心田径场 D.医院门诊大楼 （二）多选题 1．从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件，下列说法正确的有（.ABDE）。 A．有符合国家规定的注册资本
【国开网院】-期末机考-2464建筑工程 项目招投标与合同管理-0003答案【XXX】-期末机考[注：请认真核对题目] 2464建筑工程项目招投标与合同管理-0003 判断题（共10题，共40分） 第1题，在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。[T.]√ [F.]× [阅读上述试题，并作出选择] 正确答案：F 第2题，建筑业企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。 [T.]√ [F.]× [阅读上述试题，并作出选择] 正确答案：T 第3题，公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。[T.]√ [F.]× [阅读上述试题，并作出选择]
正确答案：F 第4题，招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。 [T.]√ [F.]× [阅读上述试题，并作出选择] 正确答案：F [T.]√ [F.]× [阅读上述试题，并作出选择] 正确答案：F 第6题，投标人收到招标单位的投标申请书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。 [T.]√ [F.]× [阅读上述试题，并作出选择] 正确答案：F 第7题，降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。[T.]√
[F.]× [阅读上述试题，并作出选择] 正确答案：F 第8题，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当重新再发新的中标通知书。 [T.]√ [F.]× [阅读上述试题，并作出选择] 正确答案：F 第9题，建设工程条约包括工程勘察、设想、施工条约，通常不将监理条约和物资采购条约列入建设工程条约的范围。 [T.]√ [F.]× [阅读上述试题，并作出选择] 正确答案：F 第10题，在索赔中，单项索赔通常由于在实践操作进程中涉及太多的争议因素，索赔的胜利率并不高，在实践施工进程中应尽量避免使用。 [T.]√
(精华版)最新国家开放大学电大《建筑工程项目招投标与合同管理》机考终结性第一套真题题库及答案 盗传必究 题库一 试卷总分：100 答题时间：60分钟 客观题 一、判断题（共10题，共40分） 1. 建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程 咨询服务机构。 T √ 2. 建设部颁布了自2001年7月1日起实施的《建筑业企业资质管理规定》，其中将 我国的建筑业企业分为施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业三个序列。 T √ 3. 建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。它不一 定是建设工程项目的投资人（即业主或建设单位）。 F × 4. 通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分高的投标者。 F × 5. 有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编 制标底；二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评。 T √ 6. 所编制的投标文件“正本”只有一份，“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。 正本与副本若不一致，以正本为准。 T √ 7. 不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期既 不影响总报价，又可以在中标后获取较好的经济效益。 T √ 8. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有 未中标的投标人。 T √ 9. 建设工程合同按承发包范围不同进行分类，可分为两类：建设工程承包合同和分 包合同。
F × 10. 在施工过程中最普遍的索赔形式是承包商同业主之间的索赔。最常见的是承包商向业主提出的工期索赔和费用索赔。 T √ 二、单项选择题（共10题，共40分） 1. 申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。 【答案】30% 2. 建设工程的投标人一般不包括（）。 【答案】事业单位 3. 工程施工招标一般划分为（）三个阶段。 【答案】招标准备、招标实施和定标签约 4. 建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（）。 【答案】预期价格 5. 资格预审的评审方法一般采用（）。 【答案】评分法 6. 关于投标单位在编制标书阶段的操作，做法不妥的是( )。 【答案】详细审核工程量清单的工程量 7. 在评标过程中，（）不属于商务性评审。 【答案】施工方案或施工组织的评审 8. 建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）。 【答案】赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 9. （）又称为一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件，综合在一起进行索赔。 【答案】总索赔 10. 总费用法一般是在（）的情况下才采用的计算索赔款的方法。 【答案】总索赔 三、多项选择题（共4题，共20分）
《建设工程招标投标》试题（A) 一、填空题（每题2分，共20分） 1、建设工程交易中心是，而非，也不是政府授权的监督机构，本身不具备监督管理职能。 2、建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是，二是。 3、我国《招投标法》规定,采用邀请招标方式的，应当向个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书. 4、为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成:一是；二是；三是。 5、设备FOB价，即设备价，包括、、港口各项费用等装船离岸之前的一切费用. 6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为、、成本加酬金合同。 8、《建设工程施工合同示范文本》由、、三部分组成，是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。 9、按索赔的处理方式分索赔可分为和。 10、工期索赔值的计算方法主要有和。 二、单项选择题(每题1分，共10分） 1、建筑业企业连续（）年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。 A 、二 B 、三C、四D、五 2、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（）家。 A、二 B、三 C、四 D、五 3、在合同的订立中,当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款,并限定其在一定期限内作出答复,这种行为是（）。 A、谈判 B、要约邀请 C、要约 D、承诺 4、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（）产生法律约束力。 A、仅对要约人 B、仅对受要约人 C、对双方 D、对双方都不 5、FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后（）天内向监理工程师发出索赔意向通知。 A、18 B、28 C、36 D、56 6、根据我国《招标投标法》的规定,下列情形中应作废标处理的是（）。
《工程招投标与合同管理》试卷 一、填空题（共20分,每空1分） 1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。 2、工程承发包方式.是指与双方之间的经济关系形式。 3、我国的建设工程交易中心是按照、信息服务、集中办公三大功能进行构建的。 4、建设工程招标方式有和。 5、凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目.包括项目的、、、以及与工程建设有关的、等的采购.必须进行招标。 6、我国法学界一般认为.建设工程招标是 .而投标是 .中标通知书是。 7、建设工程合同是进行工程建设. 支付价款的合同。 8、规费包括、、。 二、单项选择题（共20分,每小题2分） 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。 A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人 2、施工企业的项目经理指挥失误.给建设单位造成损失的.建设单位应当要求（）赔偿。 A、施工企业 B、施工企业的法定代表人
C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 3、下列财产中.（）不得抵押。 A、土地所有权 B、土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。 A、 2、 B、 3 C、5 D、7 5、合同争议的解决顺序为（） A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 6、根据专用条款约定的内容和时间.不属于发包人的工作范畴的是（）。 A、办理土地征用.拆迁补偿、平整施工场地等工作.使施工场地具备施工条件.并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料.保证数据真实.位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点.以书面形式交给承包人.并进行现场交验 7、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时.发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目.单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定.设计人应（） A、没收全部定金补偿损失 B、要求发包人支付双倍的定金 C、要求发包人补偿实际发生的损失