建筑工程招投标与合同管理考试试题 (二级建造师备考题库)
一、单项选择题： (每题的备选答案中，只有一个最符合题意。 1 分/题，共 20 分)
1、业主是指( C )
A、有一定生产能力、技术装备、流动资金，能够承包工程建设任务的建筑业企业
B、能对工程建设提供估算测量、管理咨询、建设监理等智能型服务的机构
C、对某项工程建设有需求，又具有该工程建设资金和准建证件，在建设工程市场
中发包工程项目的法人、组织和自然人
D、不用遵守市场规律的客体
2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发
出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( )。
A、20 B 、30 C 、10 D 、15
3、下列关于合同文件的表述，不正确的是( )。
A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体
B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款
C、合同文件之间应能相互解释、互为说明
D、专用条款与通用条款是相对立的
4、评标委员会成员中，成员人数为( )人以上单数，其中经济、技术专家不
得少于成员总数的( )。
3， 3/4 B 、3， 2/3 C 、5， 2/3 D 、5， 3/4
5、招标投标活动的公开原则首先要求( )要公开。
A、招标活动信息
B、评标委员会成员名单
C、工程设计文件
D、评标标准
6、承包人在索赔事件发生后的( C )天以前，应向工程师正
式提出索赔意向通知。
A、14 B 、7 C 、28 D 、21
7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在( )人民币以
上的，必须进行招标。
20 万元 B 、120 万元 C 、200 万元 D 、2000 万元
8、索赔是指在合同的实施过程中， ( D )因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
A、业主
B、第三方
C、承包商
D、合同当事人一方
9、下列关于工程分包说法正确的是 ( )。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位
B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任
C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商
D、分包单位可
以将其承包的建设工程再分包给其他单位
10、某工程投标总价为 500 万，则投标保证金最高不超过( )万元。
A、10 B 、20 C 、50 D 、100 11、招标人采用邀请招标的方式，应当向( )个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。
A、二
B、三 C 、四 D、五
12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少( )天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A、10 B 、15 C 、20 D 、30
13、一般情况下，公开招标的项目资格审查大多采用 ( )
A、资格预审
B、资格后审
C、在购买招标文件时审查
D、在签订合同时审查
14、合同协议书的签订时间为 ( )
A、中标人确定后 15 日内
B、中标通知书发出 30 日内
C、口头通知中标人后 30 日内
D、中标通知书发出 15 日内
15、开标时间应为( )。
A、任一时间
B、投标截止时间
C、评标前的任一时间
D、发售招标文件后的 15 日内
C. 投标文件中出现少量错误，但不影响投标文件含义
D. 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致
二、多项选择题(每题的备选答案中，至少有两个符合题意， 2 分/题，错选不得分，少选或选对一个每个得 0.5 分，共 20 分)
16、以下除哪项外，其余都为合同争议处理方式 ( ) 1、我国《招投标法》规定，招投标活动应当遵循( )的原则。
A. 和解
B. 调解
C. 仲裁
D. 申述 A、公开 B、公平 C、公正 D、诚实信用E、平等
17、下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是( C )。 2、我国招投标法规定，开标时由( )检查投标文件密封情况，确认无误后当
A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定
B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料众开封。
A、招标人
B、评标委员会
C、投标人或投标人推选的代表
C、某丙，从事招标工程项目领域工作满 10 年并具有高级职称
D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投D、地方政府相关行政主管部门
E、公正机构
3、按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程
标人师确认后工期可以顺延。
18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是( )。A、发包人未按约定提供施工场地 B 、分包人对承包人的施工干扰C、设
A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标计变更 D 、承包人的主要施工机械出现故障
B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可
C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等E、发生不可抗力
4、《招标投标法》规定，投标文件( )的投标人应确定为中标人。
级
D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同
19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于( )引起的索赔。
A、地质条件的变化
B、不可抗力
C、工程变更 D 、业主风险
20、以下除哪项外，都应该做为无效投标文件处理 ( )
A. 逾期送达或者未送达指定地点A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求
B、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准
C、满足招标文件各项要求，并且报价最低
D、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外
E、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高
5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是( )。
A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包
B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的
B. 投标文件未按要求密封分包单位
C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行
D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任
6、投标单位在下列( )情况，将被没收投标保证金。
A、投标有效期内撤回其投标文件
B、中标单位未在规定期限内提交履约保证金
C、中标单位签订了合同后
D、领取招标文件，但未参加投标的
E、中标单位未在规定期限内签订合同的
##7、建设工程索赔按合同的依据不同可分为( ) 。
A、合同内索赔
B、工期索赔
C、费用索赔
D、合同外索赔
E、道义索赔
8、下列( )等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。
A、涉及国家秘密
B、使用国际组织或者外国援助资金的项目
C、国家特许的融资项目
D、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的
E、停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的
9、采用公开招标方式， ( )等都应当公开。
A、评标的程序
B、评标人的名单
C、开标的程序
D、评标的标准
E、中标的结果10、某省地税局办公楼扩建工程项目招标 ,十多家单位参与竞标 ,根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有( )。
A、A 单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标
B、B 、C 两单位组成联合体投标，他们应当签订共同投标协议。
五、名词解释题： (5 分/题，共 15 分)
C、D 、E 两单位构成联合体，他们签订的共同投标协议应当提交招标人
D、F 、G 两单位构成联合体，他们各自对招标人承担责任
E、H 、I 两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任
三、填空题： (共 10 空，每空 1 分，共 10 分)
1、公开招标形式一般对投标人的数量不予限制，故也称之为无限竞争性
招标。
2、常见的评标办法为经评审的最低投标价法、综合评估法。
3、合同形式指协议内容借以表现的形式，合同的形式有书面形式、
口头形式、其他形式 .
4、《施工合同文本》由协议书、通用条款，专用条款三
部分组成。
四、判断题( 1 分/题，共 10 分)
1、一个建设项目报建一般在发布招标公告后进行。( F )
2、由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质。( F )
3、依照我国建筑法，国内施工工程可以转包。( F )
4、如果否决不合格投标者后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标
委员会可以否决全部投标。招标人应当依法重新招标。( Y )
5、要约通知发出后即生效。( F )
6、联合体投标的投标文件未附联合体各方共同投标的协议或联合体章程。 ( F )
7、投标有效期是指投标文件开始递交之日起至签发中标通知书这段时间。( F)
修改：投标有效期是投标文件截止之日起到发出中标通知书这段时间。
8、投标人与中标人签订合同 10 个工作日内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。
( F )原因：应该是 5 个工作日内退还未中标人的保证金。
9、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金项目必须进行公开招标。 ( Y )
10、索赔与反索赔具有同时性。( Y )
1、建设工程投标报价：
2、工程量清单计价：
3、工程造价咨询单位：
六、简答题： (5 分/题，共 15 分)
1、简单阐述工程项目施工投标程序。
2、简述变更价款的确定程序。
3、工程建设中业主和承包商遇到的风险主要有哪些方面。
七、案例分析题： (共 10 分)
某建筑公司(乙方)于某年 4 月 20 日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为 3000 ㎡工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为 1m3 的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工， 5 月 20 日完工。在实际施工中发生如下几项事件：
(1)因租赁的挖掘机大修，晚开工 2 天，造成人员窝工 10 个工日；
(2)基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师 5 月 15 日停工的指令，进行地质
复查，配合用工15 个工日；
(3) 5 月 19 日接到监理工程师于5 月 20 日复工令，5 月 20 日— 5 月
22 日，(注意：此处索赔 3 天)因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成
人员窝工 10 个工日；
(4) 5 月 23 日用 30 个工日修复冲坏的永久道路， 5 月 24 日恢复正常挖掘工作，最终基坑于 5 月 30 日挖坑完毕。
问题：
(1)建设工程索赔按索赔目的不同分为哪几类？
(2)合同文件作为索赔的最主要依据，其内容包括哪些？其优先解释顺序如何？
(3)每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？
(4)有关费用索赔方面，可以索赔的共有多少工日？
一、单项选择题：
1 、C
2 、A
3 、D
4 、C
5 、A
6 、C
7 、C
8 、D
9 、A
10 、A 11 、B 12 、B 13 、A 14 、B 15 、B 16 、D 17 、C
18 、A 19 、C 20 、C
二、多项选择题：
1 、ABCD
2 、CE
3 、ACE
4 、BD
5 、BCD
6 、ABE
7 、ADE
8 、ADE
9 、ACDE 10 、BCE
三、填空题：
1、无限竞争性招标
2 、经评审的最低投标价法、综合评估法
3、书面形式、口头形式、其他形式
4、协议书、通用条款、专用条款
四、判断题：
1、×
2、×
3、×
4、√
5、×
6、×
7、×
8、×
9、√ 10、√
五、名词解释题：
1、建设工程投标报价：是投标文件中经济标的主要内容，它是投标人计算和确定承包该项工程的投标总价格。
2、工程量清单计价：使之投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用，包括分部分项工程费，措施项目费，其他项目费和规费，税金。
3、工程造价咨询单位：是指接受委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专
业服务，出具工程造价成果文件的中介组织或咨询服务机构。六、简答题：
1 、简单阐述工程项目施工投标程序。
(1)获取招标信息，成立投标班子，决定是否投标
(2)参加资格预审
(3)若通过，则购买招标文件
(4)研究招标文件，踏勘现场，参加标前会议
(5)制定施工方案及计划，决定投标报价策略
(6)确定投标报价
(7)编制及递交投标文件
(8)参加开标会议
(9)接收中标通知书后提交履约保证金，签合同
2 、变更价款的确定程序： P147
设计变更后，承包人在工程设计变更确定后 14 天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。承包人在确定变更后 14 天内不向工程师提出变更价款报告时，视为该设计变更不涉及合同价款的变更。工程师应在收到变更工程价款报告之日起 14 天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更价款报告送达之日起 14 天后变更工程价款报告自行生效。
3 、工程建设中业主和承包商遇到的风险有：
1)政治风险
2)经济风险
3)自然风险
4)业主和承包商资信风险
5)出具保函风险
6)合同条款风险
7)其他风险
七、案例题：
1 、解：
(1)建设工程索赔按索赔目的不同分为工期索赔和费用索赔两类(2)合同文件的组成内容及优先解释顺序如下：
本合同协议书
中标通知书
投标书及其附件
本合同专用条款
本合同通用条款
标准、规范及有关技术资料
图纸
工程量清单
工程报价单或预算书
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
(3)事件 1 ：索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。
事件 2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。
索赔工期 5 天(5 月 15 日—5 月 19 日)
事件 3 ：索赔成立。因特殊反常的恶劣天气造成的工程延误。
索赔工期 3 天(5 月 20 日—5 月 22 日)
事件 4：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。索赔工期 1 天(5 月 23 日)
所以总计工期索赔是 5+3+1=9 天
(4) 15+30=45 个工日
一、判断题 (每小题 2 分，共计 20 分)
1．建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。 ( Y )
2．建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能(修改为：集中办公功能) 。 ( F )
3 ．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。 (Y )
4．公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 ( F )
5．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。 ( Y )
6．通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。( F )
7. 投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。 ( Y )
8．投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。 ( F )
9．详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。 ( F )
10．中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当依法承担法律责任。 ( Y )
二、单项选择题 (每小题 2 分，共计 20 分)
1．按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 ( ) 日之内订立书面合同。
A． 20 B． 30
C． 25 D． 35
2．邀请招标是一种由招标人选择( )位符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中
选定中标者的招标方式。
A． 2 B． 4
C. 3 D． 5
3．建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的( )。
A．计划价格
C．实际价格
4．申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 ( )。
A. 30％B． 40％
C． 50％ D． 60％
5．施工招标文件的内容一般不包括 ( )。
A．工程量清单
B．资格预审条件
C. 合同条件 D．投标须知
**6．投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化。在清单工程量不准确的情况下，对可能增加的工程量，可以报 ( ) 。
A．高单价
B．低单价C．原单价D．
市场价
7．招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标
人( )。
A．应当按照合同约定履行义务，完成中标项目
B．可将中标项目分解后分别向他人转让 C．可向他人
转让中标项目
D．可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成
8．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是 ( )。
A．按工程实际损失计算赔偿
B．扣除合同约定的全部监理酬金
C．赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D．应当双倍返还定金
9 ．型设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，《建设工程设计合同》 (二)[GF 一 2000 一 0210]与(一)[GF 一 2000—0209]中条款内容差异的主要原因是由于《建设工程设计合同》 (二)[GF 一 2000 一 0210]委托的工作内容不同，即承包工程项目的 ( )任务。
B．预期价格D ．合同价格
A．勘察、设计
B．设计、施工
C. 专业工程设计
D．民用建筑工程设计
10．承包商提出的索赔主要包括两个方面，即 ( )。
A．单项索赔和总索赔
B．工期索赔和费用索赔
C．单项索赔和工期索赔
D．总索赔和费用索赔
三、多项选择题 (每小题 5 分，共计 10 分)
1．狭义的建筑市场 ( )。
A．一般指有形建筑市场
B．一般指无形建筑市场
C．它是以工程承发包交易活动为主要内容
D．它是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称2．工程施工招标一般划分为 ( )三个阶段。
A．招标准备 B．招标实施
C．定标签约D．屡约
E．评标
一、判断题 (每小题 2 分。共计 20 分)
1. √ 2．× 3. √ 4．× 5．√
6．× 7．√ 8．× 9．× 10. √
二、单项选择题(每小题 2 分，共计 20 分)
1． B 2． C 3． B 4． A 5． B
6． A 7． A 8． C 9． C 10． B
三、多项选择题 (每小题 5 分，共计 10 分)
1．AC2．ABC
四、简答题(每小题 5 分，共计 50 分)
1．什么是建设工程交易中心的三项基本功能 ?
答：建设工程交易中心的三项基本功能是：信息服务功能、
场所服务功能和集中办公功能。
2．建筑工程招标、投标的特点主要表现在哪几方面 ?
答：工程招标投标的特点主要表现在以下几个方面：程序规范；多方位开放，
透明度高；投标过程统一、有效地监督；公平、客观；双方一次成交。
3 。《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的 ?
答：根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。”
4．投标文件的组成一般应包括哪些内容 ?
答：投标文件的组成一般应包括：投标书及其附录；投标授权委托书；投标保证金；填有报价的工程量清单；辅助资料表；证明合格资质的材料；其他要求提供的资料。
5．影响投标决策的客观因素有哪些 ? 答：影响投标
决策的客观因素：
(1)业主和监理工程师的情况
(2)竞争对手和竞争形势的分析
(3)法律、法规的情况
(4)风险问题
6．建设工程评标程序分为那几个阶段 ?
答：建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
7．建设工程施工合同订立应具备的条件是什么 ? 答：建设工程
施工合同订立应具备的条件：
(1)初步设计已经批准。
(2)工程项目已经列入年度建设计划。
(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。
(4)建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实。
(5)招标工程中标通知书已经下达。
8．简述索赔的原因?
答：索赔经常发生的原因，主要有：风险分担不均，施工条件变化，工程变更，工期拖延，业主或承包商违约，合同缺陷，国家法令变更与物价波动等。
9．建筑工程招投标的主体包括有哪些 ?
答：建筑工程招投标的主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。
10．投标的含义是什么?
答：投标的含义：投标指承包商根据业主的要求或以招标文件为依据，在规定期限内向招标单位递交投标文件及报价，争取工程承包权的活动。
第8页共5页
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是( ) 。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开 工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概 念应为，从( )的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应( ) 。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商 ( ) A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( ) 。 A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是( ) 。 A、主合同 B、从合同 C、独立合同 D、无条件地必须履行的合同 7、中标的承包商将由( )决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D 、监理工程师 8、业主在( )合同中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以 ( )为准。 A 、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 10 、下列各项中， ( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划
《建筑工程招投标与合同管理》复习题 一、填空题（每题2分，共20分） 1、建设工程交易中心是服务性机构，而非政府管理部门，也不是政府授权的监督机构，本身不具备监督管理职能。 2、建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是从业企业的资质管理，二是对专业从业人员的资格管理。 3、我国《招投标法》规定，采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。 4、为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成：一是经营管理类;二是专业技术；三是商务金融。 5、设备FOB价，即设备价，包括、、港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。 6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。 8、《建设工程施工合同示范文本》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，协议书是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。 9、按索赔的处理方式分索赔可分为单项索赔和总索赔。 10、工期索赔值的计算方法主要有网络图分析法和比例计算法。 二、单项选择题（每题1分，共10分） 1、建筑业企业连续（b）年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。 A 、二 B 、三C、四D、五 2、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（b）家。 A、二 B、三 C、四 D、五 3、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是（c）。 A、谈判 B、要约邀请 C、要约 D、承诺 4、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（c）产生法律约束力。 A、仅对要约人 B、仅对受要约人 C、对双方 D、对双方都不 5、FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后（b）天内向监理工程师发出索赔意向通知。 A、18 B、28 C、36 D、56 6、根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是（a）。 A、投标人所提供的担保有瑕疵 B、投标文件中个别地方存在漏项 C、投标文件中提供了不完整的技术信息 D、投标文件签字人不是投标人的法定代表人 7、下列关于施工合同文件的解释顺序的说法中正确的是（d）。 A、中标通知书、施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸 B、中标通知书、图纸、施工合同通用条款、施工合同专用条款 C、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书、图纸
【国开网院】-期末机考-2464建筑工程 项目招投标与合同管理-0003答案【XXX】-期末机考[注：请认真核对题目] 2464建筑工程项目招投标与合同管理-0003 判断题（共10题，共40分） 第1题，在我国，业主也称为建设单位，业主作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。[T.]√ [F.]× [阅读上述试题，并作出选择] 正确答案：F 第2题，建筑业企业连续三年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。 [T.]√ [F.]× [阅读上述试题，并作出选择] 正确答案：T 第3题，公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。[T.]√ [F.]× [阅读上述试题，并作出选择]
正确答案：F 第4题，招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。 [T.]√ [F.]× [阅读上述试题，并作出选择] 正确答案：F [T.]√ [F.]× [阅读上述试题，并作出选择] 正确答案：F 第6题，投标人收到招标单位的投标申请书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。 [T.]√ [F.]× [阅读上述试题，并作出选择] 正确答案：F 第7题，降低预算成本的策略原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。[T.]√
[F.]× [阅读上述试题，并作出选择] 正确答案：F 第8题，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当重新再发新的中标通知书。 [T.]√ [F.]× [阅读上述试题，并作出选择] 正确答案：F 第9题，建设工程条约包括工程勘察、设想、施工条约，通常不将监理条约和物资采购条约列入建设工程条约的范围。 [T.]√ [F.]× [阅读上述试题，并作出选择] 正确答案：F 第10题，在索赔中，单项索赔通常由于在实践操作进程中涉及太多的争议因素，索赔的胜利率并不高，在实践施工进程中应尽量避免使用。 [T.]√
工程招投标与合同管理期末考试题（含答案解析） 包含一建、二建、一造、二造等相关试题 1、工程招标投标中送达中标通知书是？ A. 要约邀请 B. 要约 C. 承诺√ D. 合同生效 中标通知书：招标人告知中标的投标人的书面通知，属于合同订立过程中的承诺。 2、分包工程发生质量问题时，关于总分包单位质量责任的说法，正确的是（）。 √A. 其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿 B. 建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿 C. 建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位请求赔偿 D. 其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分向总部单位请求赔偿 分包工程发生问题，因为总包也有责任，所以其他受害人可以向分包、总（承）包公司请求索赔。发包人、总包人、分包人责任大小的划分，应该按照他们各自的过错大小来承担相应的责任。 3、甲建设单位与乙施工企业订立施工合同，由丙公司为甲出具工程款的支付担保，担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款，乙应当要求（）。 A. 丙先行代为支付
B. 甲和丙协商支付 C. 甲和丙按比例支付 √D. 甲先行支付 一般担保、连带担保。连带担保责任更大。一般担保人在法院没有强制对被担保的人执行下，有拒绝承担担保责任；连带担保下，债人可以要求债务人和担保人同时承担责任。 4、下列情形中，不属于违法分包的是（）。 A. 施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的 B. 施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，施工总承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的 C. 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的 √D. 专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位的 违法分包的七种： 1分包给个人。 2分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位。 3施工合同中没有约定，又未经建设单位认可。 4总包单位将房主体结构分包。 5分包单位非劳务作业再分包。 6劳务分包单位将其劳务再分包的。 7劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用。 5、抵押相比质押的特点是（）。 √A. 物的占有转移与否 B. 只能是自己的物品 C. 不需合同约定 D. 信用为主与否 抵押与质押：根本区别在于，是否转移担保财产的占有。 抵押不转移，仍抵押人负责抵押物的保管;质押改变了占管形态，由质押权人负责对质押物。所以，抵押物毁损或价值减少，由抵押人承担责任，质押物毁损或
工程招投标与合同管理考试题库参考答案 工程招投标与合同管理考试题库参考答案 一、单选题 1、在下列合同形式中，适用于较大规模和复杂工程的合同类型是（）。 A. 总价合同 B. 单价合同 C. 成本加酬金合同 D. 交钥匙合同正 确答案是：D. 交钥匙合同。总价合同适用于工程量不大、施工设计图纸完整、技术难度不大且能准确计算工程造价的项目。单价合同适用于没有施工图，工程量不明确，却又急需开工建设的项目。成本加酬金合同适用于需要立即开展工作的项目、新型的工程项目或风险较大的工程项目。交钥匙合同是成本加酬金合同的特殊形式，适用于需要完成一系列工作的项目，且在合同条款中规定建设周期较长的项目。因此，答案为D。 2、下列关于投标保证金的表述，正确的是（）。 A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B. 投标保证金应当在投标截止日期前提 交 C. 投标保证金不得超过招标项目估算价的10% D. 投标保证金有效期应当长于评标期3～5天正确答案是：A. 投标保证金有效期应 当与投标有效期一致。投标保证金有效期应当与投标有效期一致， 因此选项A正确。投标保证金应当在投标截止日期前提交，因此选项B正确。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，因此选项C错误。投标保证金有效期应当长于评标期和合同履行期3～5天（招标文件
另有规定除外），确保评标工作和合同履行工作顺利完成，因此选项 D错误。因此，答案为AB。 3、下列关于履约担保的表述，正确的是（）。 A. 履约担保金额不得低于合同估算价的50% B. 履约担保有效期不得超过70天 C. 银行 保函不得转让 D. 履约保证金可以用现金或支票形式提供正确答案是：C. 银行保函不得转让。履约担保金额不得低于合同价款的10%。银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。履约担保的有效期通常在合同约定的工期结束后至缺陷责任期结束之前。履约保证金可以用现金或支票形式提供。因此，答案为C。 建筑工程招投标与合同管理试题及参考答案 建筑工程招投标与合同管理试题及参考答案 一、单选题 1、下列关于招标投标的说法，正确的是：（）。 A. 招标人对已发出 的招标文件进行修改，可以在投标截止时间5日前进行 B. 招标人根据招标文件已经发出的投标文件，在规定时间内可以撤回投标文件 C. 投标文件应由投标企业法定代表人签字，并加盖公章，无需加盖公证章 D. 投标文件应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点正确答案是：A. 招标人对已发出的招标文件进行修改，可以在投标截止时间5日前进行。招标人根据招标文件 已经发出的投标文件，在规定时间内可以撤回投标文件(B错)；投标
国开(XXX)专科《建筑工程项目招投标与合同管理》网上形考、机考试题及答案 说明：试卷号2464；适用于国开电大建设工程管理和工程造价管理专科学员网上形考；同时，资料也是期末机考必备资料。 资料包含形考任务(作业1至4)的全部试题及答案。 形考作业一试题及答案 一、名词解释 1.业主：指既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。 2.承包商：指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员和一定数量的工人，取得建筑行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。 3.建设工程招标：建设工程招标，是招标人标明自己的目的，发出招标文件，招揽投标人并从中选择选定工程项目承包人的一种经济行为。
4.扶植工程投标：扶植工程投标，是投标人在相应招标文件的前提下，对项目提出报价，填制投标文件，在规定的限期内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。 5.扶植工程招标代理机构：扶植工程招标代理机构，是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。它必须是依法成立，从事招标代理营业并提供相应服务，实行独立核算、自傲盈亏，具有法人资格的社会中介组织。 二、填空题 1.建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括______产品也包括_______产品。[答案]有形建筑；无形建筑 2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、______功能和_______功能。 [答案]信息服务功能；场所服务；集中办公功能 3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、______原则、______原则、属地进入原则、办事公正原则。 [答案]依法管理；公平竞争
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识 精选试题及答案一 单选题（共30题） 1、在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的是（）。 A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标 B.招标人可以强制投标人组成联合体 C.在资格预审前，联合体可以增加成员 D.联合体各方就中标项目承担按份责任 【答案】 C 2、关于工程勘察，下面说法错误的是( ）。 A.工程勘察是工程建设的先行官 B.工程勘察成果是建设工程项目设计的依据 C.工程勘察成果是编制投标文件的依据 D.工程勘察成果是保证施工安全的重要因素和前提条件 【答案】 C 3、根据安全生产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的人员是（）。 A.项目经理 B.脚手架作业人员 C.专职安全员 D.BIM系统操作员AC虽然也是持证上岗，但持的不是操作证。操作证是干事的，而项目管理和安全人员是管事的。
【答案】 B 4、（2020年真题）关于货运合同法律特征的说法，正确的是( )。 A.货运合同是单务、有偿合同 B.货运合同的收货人和托运人可以是同一人，也可以不是同一人 C.货运合同是实践合同 D.货运合同的标的是货物 【答案】 B 5、（2021年真题第1批）关于项目经理部的说法，正确的是（） A.项目经理部是施工企业的常设下属机构 B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部 C.项目经理部可以独立承担民事责任 D.施工企业应当明确项目经理部的职责 【答案】 D 6、关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）。 A.个人可以承揽分包工程业务 B.建设单位有权直接指定分包工程承包人 C.建设单位推荐的分包单位，承包单位无权拒绝 D.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包 【答案】 D 7、关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法中正确的是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分通关题型题库附解析答案 单选题（共40题） 1、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人与中标人签订合同后()内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。 A.5个工作日 B.10个工作日 C.15个工作日 D.20个工作日 【答案】 A 2、（2021年第1批真题）根据《民法典》，关于合同法定解除的说法，正确的是( )。 A.发生不可抗力，即可解除合同 B.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合同 C.当事人一方迟延履行主要债务，即可解除合同 D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同 【答案】 B 3、根据《建设工程安全生产条例》，属于工程建设单位安全职责的有（）。 A.组织事故抢救 B.需要进行爆破作业的，申请办理批准手续 C.提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议 D.发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门
4、关于评标的说法，正确的是（）。 A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向 B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不说明理由的，视为不同意评标结果 D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明 【答案】 D 5、（2021年真题第1批）关于建设工程返修，说法正确的是（）。 A.施工企业仅对已完成的工程负责返修 B.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修 C.暂缺 D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的质量问题由施工企业有偿返修 【答案】 B 6、（2016年真题）根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过( )。 A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.4个月
二级建造师《建设工程项目管理》试题考试题库模拟训练含答案 答题时间：120分钟试卷总分：100分 姓名：_______________ 成绩：______________ 第一套 一.单选题(共20题) 1.【真题】建设主管部门按照现行法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给予的处罚方式是（）。 A.罚款 B.停业整顿 C.降低资质等级 D.吊销安全生产许可证 2.建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制
为()。 A.项目建设的增值服务 B.项目目标控制服务 C.尽快发挥项目投资效益服务 D.提高项目管理效率服务 3.【真题】下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（）。 A.固体废弃物必须单独储存 B.电气焊必须在工作面设置光屏障 C.存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理 D.在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12：00至次日早6：00时段 4.【真题】关于横道图进度计划的说法，正确的是()。 A.横道图的一行只能表达一项工作 B.工作的简要说明必须放在表头内 C.横道图不能表达工作间的逻辑关系 D.横道图的工作可按项目对象排序 5.【真题】某工厂设备基础的混凝土浇筑过程中，由于施工管理不善，导致28d 的混凝土实际强度达不到设计规定强度的30%。对这起质量事故的正确处理方法是()。
A.修补处理 B.加固处理 C.返工处理 D.不作处理 6.下列关于横道图进度计划特点的说法，正确的是（）。 A.能够清楚地反映工序之间的逻辑关系 B.适用于手工编制进度计划 C.适用于大的进度计划系统 D.能够直观确定计划的关键工作、关键线路与时差 7.关于安全生产事故应急预案管理的说法，正确的是（）。 A.非参建单位的安全生产及应急管理方面的专家，均可受邀参加应急方案评审 B.应急预案应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案 C.生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D.生产经营单位应每年至少组织一次现场处置方案演练 8.【真题】根据《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90，推土机在夜间施工时的施工噪声限值是()dB。 A.55 B.65
国家开放大学最新《建筑工程项目招投标与合同管理》形考 任务二试题及答案 （正确答案已红色标注） 一、判断题（每小题2分，共20分） 试题1 满分2. 00 试题正文 1.工程项目施工招标程序是指主要从投标人的角度划分的招标活动的内容逻辑关系，其主要程序分为招标准备阶段、招标阶段、定标成交阶段工作。（） 选择一项： 对 错 反馈 正确答案是“错”。 试题2 满分2. 00 试题正文 2.工程项目施工招标一般划分为成立招标机构、招标准备和定标成交三个阶段。（） 选择一项：
错 反馈 正确答案是“错”。 试题3 满分2. 00 试题正文 3.招标前的准备工作由招标人完成，主要包括：建设工程项目报建、建设单位资质审查、招标备案和资格预审文件与招标文件的编制与送审。（） 选择一项： 对 错 反馈 正确答案是“对”。 试题4 满分2. 00 试题正文 4.招标阶段工作主要包括发布招标公告或资格预审公告、投标人的资格审查、发放招标文件、组织勘察现场和投标预备会、投标文件的接收，以及开标、评标和定标。招标阶段是整个招标过程的实质 性阶段。（）
选择一项： 对 错 反馈 正确答案是“错”。 试题5 满分2. 00 试题正文 5.招标文件既是投标人编制投标文件的依据、也是评标的重要依据，直接关系招标活动的成败。（） 选择一项： 对 错 反馈 正确答案是“对”。 试题6 满分2. 00 试题正文 6.招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是评标委员会评标的依据，也是订立合同的基础。（） 选择一项：
错 反馈 正确答案是“对”。 试题7 满分2. 00 试题正文 7.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应在投标须知内予以明确。（）选择一项： 对 错 反馈 正确答案是“错”。 试题8 满分2. 00 试题正文 8.所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。（） 选择一项：
一. 单选题（共20题,共40分） 1. 业主在（）合同中承担的风险最小。（2分） B.不可调总价 2. ( )是指具有一定数量的技术工人和工程管理人员，专门在建筑劳务分包市场上承接任务的建筑业企业。（2分） C.劳务分包序列企业 3. 某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。2006年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时( )。（2分） D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件 4. 重要设备的采购，单项合同估算价在( )人民币以上的，必须进行招标。（2分） A.50万 5. 监理招标的标的是( )。（2分） A.监理服务 6. 甲、乙两家为同一专业的工程承包公司，其资质等级依次为一级、二级。两家组成联合体，共同投标一项工程，该联合体资质等级应（）。（2分） B.以乙公司的资质为准 7. 招标投标活动的（）原则首先要求招标活动的信息公开。（2分） A.公开错误 B.公平 C.公正 D.诚实信用 8. 为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，对( )项目可以报低价。（2分） C.投标对于多、支付条件好 9. ( )的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特要求的普通招标项目，如一般的住宅工程的施工项目. （2分） A.经评审的最低投标价法 10. 造成工期延误或乙方经济损失的事件发生后( )天内，承包商向工程师发出索赔意向通知。（2分） C.28 11. 在施工中出现非承包商原因的窝工现象，承包商自有设备可按（）计算索赔费用。（2分） C.施工机械台班折旧费 12. 关于联合体投标，下列表述中正确的是（）。（2分） C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人 13. 下列选项中，不属于投标人实施的不正当行为的是（）。（2分） C.投标人以高于成本10％以上的报价竞标 14. 承包商提出的索赔主要包括两个方面，即( )。（2分） B.工期索赔和费用索赔 15. 下列各项中，（）不属于承包人的工作。（2分） B.按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生费用由承包人承担 16. FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（）（2分） A.工程保修期 17. 工程反索赔是指（）。（2分） D.业主向承包商提出的索赔 下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。（2分） D.施工主要技术采用特定专利的建设项目 在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。（2分） C.设计 8. 总费用法一般是在（）的情况下才采用的计算索赔款的方法。（2分）
《招投标与合同管理》试题二 一、单选题（共15小题，每小题2分，共计30分） 1.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按监理人要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( B )。A．费用由发包人承担，工期给予顺延 B．费用由承包人承担，工期不予顺延 C．费用由发包人承担，工期不予顺延 D．费用由承包人承担，工期给予顺延 【解析】承包人责任索赔不成立 2.在施工合同中，（ D ）是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程 D.在工程施工期内对施工现场的照管负责 3.在工程施工中，经监理人检验合格已经覆盖的工程，监理人重新检验不合格，由此发生的费用应当全部由（ C ）承担。 A.发包人 B.监理人 C.承包人 D.监理单位 4.在施工过程中，发包人供应的材料设备到货后，事后发现材料不符合要求需要拆除，由此发生的费用应当由（ A ）承担。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.监理单位 5.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，监理工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故( B )。 A.所需费用和延误工期由承包人负责 B.所需费用和延误工期由发包人负责 C.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责 D.延误工期应予顺延，费用由承包人承担 6.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验，经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（ D ）。 A．给承包人顺延工期并追加合同价款 B．给承包人顺延工期，但不追加合同价款 C．给承包人追加合同价款，但不顺延工期 D．工期延误和费用损失均由承包人承担 【解析】承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，无论检查结果如何，费用和工期由承包商负责。 7.招标公告属于（ C ）。 A.要约 B.承诺
《工程招投标与合同管理》课程综合复习资料 一、单选题 1.筹建资格审查委员会时，招标人的代表人数不能超过资格审查委员会成员的（）。 A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.3/4 答案：A 2.筹建资格审查委员会时，专家人数不能少于资格审查委员会成员的（）。 A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.3/4 答案：C 3.七部委30号令《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标保证金一般不得超过投标总价的2%，最高不超过（）万。 A.30 B.50 C.60 D.80 答案：D 4.评标委员会人员中，技术经济专家人数应大于等于（）。 A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.3/4 答案：C 5.《中华人民共和国民法典》与（）实施，民法通则、合同法、担保法等同时废止。 A.2020年5月22日 B.2020年5月28日
C.2021年1月1日 答案：C 6.设计费的定金比例不应超过（）。 A.10% B.20% C.30% D.40% 答案：B 7.设计费预付款的比例协商确定，一般不低于（）。 A.10% B.20% C.30% D.40% 答案：B 8.国务院613号令《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。 A.0.5% B.1% C.2% D.5% 答案：C 9.（）年1月1日，《中华人民共和国招标投标法》正式实施。 A.1998 B.1999 C.2000 D.2001 答案：C 10.下列（）情况必须公开招标。 A.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术 B.采购人依法能够自行建设 C.抢险救灾工程
D.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的 答案：D 11.下列（）情况可以采用邀请招标。 A.设计单项合同估算价在50万人民币以上的 B.使用外国政府贷款项目 C.涉及国家安全项目 D.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的 答案：C 12.招标文件的发售期不得少于（）日。 A.3 B.5 C.10 D.15 答案：B 13.自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。 A.5 B.10 C.15 D.20 答案：D 14.关于标底和最高投标限价，下列选项正确的是（）。 A.标底是招标项目的底价 B.标底是招标控制价 C.最高投标限价是保密的 D.标底是公开的 答案：A 15.采用不平衡报价法时，对于装饰工程的报价可以（）。 A.适当降低单价 B.适当提高单价 C.正常报价 答案：A
建筑工程招投标与合同管理考试试题二级建造师备考题库 一、单项选择题：每题的备选答案中,只有一个最符合题意.1分/题,共20分 1、业主是指 C A、有一定生产能力、技术装备、流动资金,能够承包工程建设任务的建筑业企业 B、能对工程建设提供估算测量、管理咨询、建设监理等智能型服务的机构 C、对某项工程建设有需求,又具有该工程建设资金和准建证件,在建设工程市场中 发包工程项目的法人、组织和自然人 D、不用遵守市场规律的客体 2、中华人民共和国招投标法规定,依法必须招标的项目,自招标文件开始发出之日 起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于 . A、20 B、30 C、10 D、15 3、下列合同文件的表述,不正确的是 . A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款 C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立的 4、评标委员会成员中,成员人数为人以上单数,其中经济、技术专家不得少于 成员总数的 . 3,3/4 B、3,2/3 C、5,2/3 D、5,3/4 5、招标投标活动的公开原则首先要求要公开. A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准 6、承包人在索赔事件发生后的 C 天以前,应向工程师正式提出索赔意向通知. A、14 B、7 C、28 D、21 7、在必须进行招标的工程建设项目中,施工单项合同估算价在人民币以上的,必须进行招标. 20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元 8、索赔是指在合同的实施过程中, D 因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后,向对方提出的补偿要求. A、业主 B、第三方 C、承包商 D、合同当事人一方 9、下列工程分包说法正确的是 . A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任 C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位 10、某工程投标总价为500万,则投标保证金最高不超过万元. A、10 B、20 C、50 D、100 11、招标人采用邀请招标的方式,应当向个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请. A、二 B、三 C、四 D、五 12、根据我国招标投标法规定,招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时,应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少天前,以书面形式通知所有招标文件收受人. A、10 B、15 C、20 D、30 13、一般情况下,公开招标的项目资格审查大多采用 A、资格预审 B、资格后审 C、在购买招标文件时审查 D、在签订合同时审查 14、合同的签订时间为 A、中标人确定后15日内 B、中标通知书发出30日内 C、口头通知中标人后30日内 D、中标通知书发出15日内 15、开标时间应为 .
2023年二级建造师-建设工程施工管理考试备考 题库附带答案 第1卷 一.全考点押密题库(共50题) 1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 由于承包人原因使工程未在约定的工期内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（）。 A. 原约定日期的价格指数 B. 实际竣工日期的价格指数 C. 原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数中较低的一个 D. 原约定日期的价格指数与实际竣工日期价格指数的平均值 正确答案：C, 2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，不属于对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%-80%罚款的违法行为的是（）。 A. 不立即组织事故抢救 B. 伪造或者故意破坏事故现场 C. 在事故调查处理期间擅离职守 D. 迟报或者漏报事故 正确答案：B,
职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括()。 A. 作业指导书 B. 管理规定 C. 绩效报告 D. 监测活动准则 E. 程序文件引用的表格 正确答案：A,B,D,E, 4.(单项选择题)(每题 1.00 分) 项目设计准备阶段的工作包括()。 A. 编制项目建议书 B. 编制项目可行性研究报告 C. 编制项目初步设计 D. 编制项目设计任务书 正确答案：D, 5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 项目组织分工反映了一个组织系统中（）。 A. 各子系统的工作任务分工和管理职能分工 B. 各项工作之间的逻辑关系 C. 各子系统的工作任务 D. 各组成部门之间的指令关系 正确答案：A, 6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 项目目标动态控制的核心是（）。 A. 目标分解 B. 收集实际值 C. 比较和纠偏 D. 调整目标值 正确答案：C, 7.(多项选择题)(每题 2.00 分) 建设工程项目管理任务分工表，应该明确建设项目的（）等单位。 A. 决策 B. 执行 C. 主办
二级建造师《建设工程项目管理》试题题库模拟训练含答案【3套 练习题】 答题时间：120分钟试卷总分：100分 姓名：_______________ 成绩：______________ 第一套 一.单选题(共20题) 1.下列不属于建设项目进度控制管理过程必须经过的环节的是（）。 A.对进度目标进行分析和论证 B.定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况 C.在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划 D.对进度目标进行调整 2.施工企业职业健康安全与环境管理体系的管理评审是（） A.管理体系接受政府监督的一种机制? B.管理体系自我保证和自我监督的一种机制? C.企业最高管理者对管理体系的系统评价? D.对企业执行相关法律情况的评价 3.关于施工成本控制的步骤，即比较、分析、预测、纠偏和检查的说法，正确的
是()。 A.预测是在项目施工前估计所需的总费用 B.分析是对比较结果的分析，以确定偏差的原因 C.采取适当措施纠偏是控制工作的核心 D.检查是对项目进展的跟踪，以确定偏差的严重性 4.【真题】某网络计划中，工作M的最早完成时间是第8天，最迟完成时间是13天，工作的持续时间是4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值是2天，则该工作的自由时差为()天 A.2 B.3 C.4 D.5 5.项目施工方编制施工质量计划的依据是企业质量手册和（）。 A.项目质量目标 B.施工质量成本计划 C.项目施工质量控制方法 D.项目施工质量记录 6.下列为加快进度而采取的各项措施中，属于技术措施的是（）。 A.重视计算机软件的应用 B.编制进度控制工作流程 C.实行班组内部承包制
D.用大模板代替小钢模 7.某总承包企业承揽某学校新校区建设任务，其中针对图书馆工程编制的施工组织设计是（） A.施工组织总设计? B.单位工程施工组织设计? C.分部分项施工组织设计? D.专项施工组织设计 8.施工企业组织生产、编制施工计划。签发任务书的依据是（）。 A.施工预算 B.施工图预算 C.投标报价 D.项目经理的责任成本 9.下列导致施工质量事故发生的原因中，属于违背基本建设程序的是（）。 A.勘察报告不准不细 B.边勘察、边设计、边施工 C.非法承包，偷工减料 D.施工组织、施工工艺技术措施不当 10.在项目施工实践中，必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则，即在()的前提下，控制工程的进度。 A.确保工程质量 B.确保经济效益
建筑招投标与合同管理 一、判断题〔共10道试题,共30分。 1.公开招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 A. 错误 B. 正确 2.公开招标的优点是参加的投标竞争者有限,不仅可以节约招标费用,缩短招标时间,而且提高了每个投标人的中标机会。 A. 错误 B. 正确 3.承包商作为建筑市场的主体,是长期和持续存在的。所以不论是国内还是按照国际惯例,对承包商一般都实行从业资格管理。 A. 错误 B. 正确 4.建设工程交易中心是服务性机构,本身并不具备监督管理职能。 A. 错误 B. 正确 5.建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。 A. 错误 B. 正确 6.在我国,业主也称为建设单位,业主作为建筑市场的主体,是长期和持续存在的。 A. 错误 B. 正确 7.授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。 A. 错误 B. 正确 8.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 A. 错误 B. 正确 9.建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。
A. 错误 B. 正确 10.建设部颁布了自2001年7月1日起实施的《建筑业企业资质管理规定》,其中将我国的建筑业企业分为施工总承包企业、专业承 包企业和劳务分包企业三个序列。 A. 错误 B. 正确 二、单项选择题〔共15道试题,共45分。 1.建设工程的投标人一般不包括〔。 A. 勘察设计企业 B. 施工企业 C. 工程材料设备供应单 D. 事业单位 2.建筑工程交易中心是一种建筑市场有形化的管理模式,但是不具有〔功能。 A. 监督管理 B. 信息服务 C. 场所服务 D. 集中办公 3.下列〔不是建筑工程招标投标的特点。 A. 程序规范 B. 投标过程统一、有效地监督 C. 交易双方面对面地讨价还价 D. 公平、客观 4.建筑市场的客体是〔。 A. 建筑产品 B. 业主
（一）单选题 1.根据《建筑业企业资质管理规定》等有关规定，劳务分包序列企业资质（ B ）。A．设一个等级B．设一至二个等级 C．设一至三个等级D．不设等级 2．承包商的实力主要包括几个方面，其中不包括(D ) A．人才方面B．技术方面C．经济方面D．信誉方面 3．国际上把建设监理单位所提供的服务归为（A）服务。 A．工程咨询B．工程管理C．工程监督D．工程策划 4．甲某于2005 年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下列说法正确的是（D）。A．他肯定会成为项目经理了 B．只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了 C．只要经过注册，他就可以成为项目经理了 D．只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了 5．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（C）。 A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级 C．特级、一级、二级、三级D．特级、一级、二级 6．建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。建设工程交易中心(D )。 A．是政府管理部门B．是政府授权的监督机构 C．具备监督管理职能D．是服务性机构 7．下列关于建筑业企业资质管理制度的说法中，正确的是（B）。 A．建筑业企业资质分为施工总承包和专业承包两类 B．建筑业企业资质是指企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术 装备等 C．建筑业企业资质年检合格，可申请晋升上一个资质等级 D．一级施工总承包企业可承担本类别各等级工程施工总承包和项目管理业务 8．工程建设项目招标可分为勘察设计招标、设备安装招标、土建施工招标、建筑装饰招标、建设监理招标等，是按（ D ）分类。 A．按工程建设程序分类 B．按行业分类 C．按建设项目组成分类 D．按工程发包范围分类 9．建筑市场的进入，是指各类项目的（B）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。 A．业主、承包商、供应商B．业主，承包商、中介机构 C．承包商、供应商、交易机构D．承包商、供应商、中介机构 10.下列建筑产品中属于生产性建筑产品的是（B） A.学校的教学楼 B.轧钢厂的生产车间 C.体育中心田径场 D.医院门诊大楼 （二）多选题 1．从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件，下列说法正确的有（.ABDE）。 A．有符合国家规定的注册资本