《工程招投标与合同管理》试卷
一、填空题（共20分,每空1分）
1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
2、工程承发包方式，是指与双方之间的经济关系形式。
3、我国的建设工程交易中心是按照、信息服务、集中办公三大功能进行构建的。
4、建设工程招标方式有和。
5、凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目，包括项目的、、、以及与工程建设有关的、等的采购，必须进行招标。
6、我国法学界一般认为，建设工程招标是，而投标是，中标通知书是。
7、建设工程合同是进行工程建设，支付价款的合同。
8、规费包括、、。
二、单项选择题（共20分,每小题2分）
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。
A、债权人与债务人
B、代理人与被代理人
C、权利与义务
D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A、施工企业
B、施工企业的法定代表人
C、施工企业的项目经理
D、具体的施工人员
3、下列财产中，（）不得抵押。
A、土地所有权
B、土地使用权
C、房屋
D、交通运输工具
4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
A、2、
B、3
C、5
D、7
5、合同争议的解决顺序为（）
A、和解—调解—仲裁—诉讼
B、调解—和解—仲裁—诉讼
C、和解—调解—诉讼—仲裁
D、调解—和解—诉讼—仲裁
6、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
7、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）
A、没收全部定金补偿损失
B、要求发包人支付双倍的定金
C、要求发包人补偿实际发生的损失
D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
8、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概
念应为，从（）的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求9、初步评审中的资格评审标准，包括（）等。
A、施工方案
B、投标文件格式符合性
C、资质等级
D、报价构成10、按索赔的处理方式，可将索赔分为（）。A、合同内索赔、合同外索赔B、工程延误索赔、工程变更索赔C、工期索赔、费用索赔D、工程加速索赔、意外风险
三、判断题（共20分,每小题2分）
1、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（）
2、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（）
3、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（）
4、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（）
5、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（）
6、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（）
7、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（）
8、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。（）
9、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额均不应包括利润。（）
10、投标人可于将措施项目费参与市场竞争。（）
四、案例题（共40分,第1题10分，第2题15分、第3题15分）案例1
某建设项目实行公开招标,招标过程出现了下列事件，指出并改正不正确的处理方法。1、招标方于5月8日起发出招标文件，文件中特别强调由于时间较紧要求各投标人不迟于5月23日之前提交投标文件（即确定5月23日为投标截止时间），并于5月10日停止出售招标文件，6家单位领取了招标文件。
2、招标文件中规定：如果投标人的报价高于标底15%以上一律确定为无效标。招标方请咨询机构代为编制标底，并考虑投标人存在着为招标方有无垫资施工的情况编制了两个不同的标底，以适应投标人情况。
3、5月15日招标方通知各投标人，原招标工程中的土方量增加20%，项目范围也进行了调整，各投标人据此对投标报价进行计算。
4、招标文件中规定，投标人可以用抵押方式进行投标担保，并规定投标保证金额为投标价格的5%，不得少于100万元，投标保证金有效时期同投标有效期。
5、按照5月23日的投标截止时间要求，外地的一个投标人于5月21日从邮局寄出了投标文件，由于天气原因5月25日招标人收到投标文件。本地A公司于5月22日将投标文件密封加盖了本企业公章并由准备承担此项目的项目经理本人签字按时送达招标方。
本地B公司于5月20日送达投标文件后，5月22日又递送了降低报价的补充文件，补充文件未对5月20日送达文件的有效期进行说明。本地C公司于5月19日送达投标文件后，考虑自身竞争实力于5月22日通知招标方退出竞标。
6、开标会议由本市常务副市长主持。开标会议上对退出竞标的C公司未宣布其单位名称，本次参加投标单位仅仅有5家单位。开标后宣布各单位报价与标底时发现5个投标报价均高于标底20%以上，投标人对标底的合理性当场提出异议。与此同时招标代理方代表宣布5家投标报价均不符合招标文件要求，此次招标作废，请投标人等待通知。（若某投标人退出竟标其保证金在确定中标人后退还）。3天后招标方决定6月1日重新招标。招标方调整标底，原投标文件有效。7月15日经评标委员会评定本地区无中标单位。由于外地某公司报价最低故确定其为中标人。
7、7月16日发出中标通知书。通知书中规定，中标人自收到中标书之日起30d内按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。与此同时招标方通知中标人与未中标人。投标保证金在开工前30d内退还。中标人提出投标保证金不需归还，当作履约担保使用。
8、中标单位签订合同后，将中标工程项目中的三分之二工程量分包给某未中标人E，未中标人又将其转包给外地的农民施工单位。
案例2
某承包商（乙方）于某年3月6日与某业主（甲方）签订一项施工合同，合同规定，甲方于3月14日提供施工现场，工程开工日期为3月16日，竣工日期为4月12日，合同日历工期为38天。工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。乙方按时提交了施工方案和网络进度计划（如下），并得到甲方代表的批准。
实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：因拆迁工作拖延，甲方于3月17日才提供出全部场地，影响了工作A、B，使该两项作业时间均延长了2天，并使这两项工作分别窝工6、8个工日，工作C为此受到影响。
事件2：乙方与租赁商原约定，工作D使用的某种机械于3月27日进场，但因运输问题推迟到3月30日才进场，造成D工作实际作业时间增加1天，多用人工7个工日。
事件3：在工作E施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用工14个工日，其他费用增加1.5万元。
事件4：工作F是一项隐蔽工程，施工完毕后经工程师验收合格后进行了覆盖。事后甲方代表认为该项工作很重要，要求工程师在该项工作的两个主要部位进行剥露检查。检查结果为：a部位完全合格，但b部位的偏差超出了规范允许的范围，乙方根据甲方要求进行返工处理，合格后工程师予以签字验收。其中部位a的剥露和覆盖用工为6个工日，其他费用为1000元；部位b的剥露、返工及覆盖用工20个工日，其他费用为1.2万元。因为F工作的重新检验和返工处理影响了工作H的正常施工，使工作H的作业时间延长2天，多用工10个工日。
问题：
1、在上述事件中，乙方可以就哪些向甲方提出工期和费用补偿要求？为什么？
2、该工程实际施工天数为多少天？可得到工期补偿多少天？工期奖罚天数为多少天？
3、假设工程所在地人工费标准为30元/工日，窝工人工费补偿标准为18元/工日，管理费和利润不予补偿。则在该项工程施工中，乙方可得到的合理的经济补偿额是多少？
案例3
某市地下工程，业主与施工单位签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理费率15％，总部管理费率8％，利润率5％，合同工期730天。为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设施，并安装1.5t/min
的备用设施，两套设施合计15900元。合同中还规定，施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机械设备按台班单价的60％给予补偿，对租赁设备按租赁费给予补偿。
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1.施工过程中业主通知施工单位某分项工程（非关键工作）需进行设计变更，由此造成施工单位的机械窝工12天，机械台班单价和窝工时间如下表所示；
事件2.施工过程中遇到了非季节性大暴雨天气，原有排水设施不能满足要求，使施工单位被迫停工，并造成施工设备被淹没。为保证施工安全和进度，业主指令施工单位紧急购买排水设施。施工单位按业主要求购买并安装了两套1.5t/min的排水设施，恢复了施工。
事件3.施工中发现地下文物，处理文物工作造成工期拖延40天。就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。事件1：承包商机械台班单价与窝工时间表
现场管理费：40920×15％＝6138元
总部管理费：（40920+6138）×8％＝3764.64元 利润：（40920+6138+3764.64）×5％＝2541.13元 该项合计：53363.77元。事件2：由于非季节性大暴雨的费用索赔
1）备用及额外增加排水设施费：15900÷2×3＝23850元 2）被淹没的设备损失费16000元 3）额外排水增加人工费8650元。 该项合计：48500元。
事件3：处理地下文物的工期、费用索赔
延长工期40天
现场管理费：8600万元×15％÷730×40＝706849.2元问题：现场工程师应该如何处理承包商的索赔报告？
《工程招投标与合同管理》试卷
（答案）
一、填空题（共20分,每空1分） 1.立项
2.发包方承包方
3.场所服务
4.公开招标邀请招标
5.勘察、设计、施工、监理重要设备、材料
6.要约邀请要约承诺
7.承包人发包人
8.社会保险费住房公积金工程排污费
二、单项选择题（共20分,每小题2分）CAABA CADCB
三、判断题（共20分,每小题2分）
×√√×√ √√√××
案例1 正确的是：
1、事件1中：招标文件发出之日起至投标文件截止时间不得少于20d，招标文件发售之日至停售之日最短不得少于5个工作日。
2、事件2中：编制两个标底不符合规定
3、事件3中：改变招标工程范围应在投标截止之日15个工作日前通知投标人。
4、事件4中：投标保证金数额一般为投标报价的2%左右，一般不得超过80万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期30d；
5、事件5中：5月25日招标人收到的投标文件为无效文件。A公司投标文件无法人代表签字为无效文件。B公司报送的降价补充文件未对前后两个文件的有效性加以说明为无效文件。
6、事件6中：招标开标会应由招标方主持，开标会上应宣读退出竟标的C单位名称而不宣布其报价。宣布招标作废是允许的。退出投标的投标保证金应归还。重新招标评标过程一般应在15d内确定中标人。
7、事件7中：应从7月16日发出中标通知书之日起30d内签订合同，签订合同后5d内退还全部投标保证金。中标人提出将投标保证金当作履约保证金使用的提法错误。
8、事件8中：中标人的分包做法，及后续的转包行为是错误的。
四、案例题（共40分,第1题10分，第2题15分、第3题15分）
案例2 答：
1、事件1可以提出工期和费用补偿。因为不能按时提供场地属于甲方的责任，且A位于关键线路上。事件2不能提出补偿要求。施工设备迟进场属于乙方责任。事件3可以提出费用补偿，但不能提出工期补偿。因为设计变更属于甲方责任，由此增加的费用应由甲方承担，但增加的时间没有超过超过该项工作的总时差，因此没有对总工期造成延误。事件4：不能提出工期和费用补偿。
2、实际工作时间为42天。将可向甲方提出工期索赔的事件天数进行计算，可得到工期补偿2天。工期罚款1万元（2×5000）。
3、合理的经济补偿应为：
事件1：窝工人工费（6+8）×18＝252元
事件3：多用人工费14×30＝420元其他费用1.5万元。
因此，在该工程师施工中，乙方可得到合理的经济补偿总额为252+420+15000＝15672元。扣除拖延工期罚款的1万元，共可获得5672元。案例3 答：
事件1：
1）自有机械设备的索赔要求不合理。合同规定自有设备按台班单价的60％予以补偿则为（3720+12000）×60％+18000+7200＝34632元，现场管理费为34632×15％＝5194.8元。2）由于事件1仅为非关键工序上的分项工程，它的延误并未造成总工期的延误，故总部管理费及利润的索赔不合理，不予支持。
事件2：1）可索赔额外增加的排水设施费和人工费，即15900+8650＝24500元，但备用设备的索赔不予支持。
事件3：同意延长工期40天。
现场管理费：8600÷（1.15×1.08×1.05）×0.15＝98.92万元应补偿现场管理费为98.92 ÷730×40＝542020.8元总部管理费为542020.8×8％＝43361.66元。利润索赔不予支持。
因此该项索赔额共计585382.46元
建筑工程招投标与合同管理考试题及答案 一、单项选择题 1、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是( ) 。 A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开 工后继续解决以上事项的遗留问题 B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 2、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概 念应为，从( )的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 3、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应( ) 。 A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付 4、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商 ( ) A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 5、合同法律关系主要的是由法律规范调整的( ) 。 A、行政法律关系 B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系 D、经济侵权关系 6、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是( ) 。 A、主合同 B、从合同 C、独立合同 D、无条件地必须履行的合同 7、中标的承包商将由( )决定。 A、评标委员会 B、业主 C、上级行政主管部门 D 、监理工程师 8、业主在( )合同中承担的风险最小。 A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金 9、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以 ( )为准。 A 、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 10 、下列各项中， ( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A、建设用地征用完毕，施工图纸完成 B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划
工程招投标与合同管理试卷 一、填空题共20分;每空1分 1、是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件.. 2、工程承发包方式;是指与双方之间的经济关系形式.. 3、我国的建设工程交易中心是按照、信息服务、集中办公三大功能进行构建的.. 4、建设工程招标方式有和 .. 5、凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目;包括项目的、、、以及与工程建设有关的、等的采购;必须进行招标.. 6、我国法学界一般认为;建设工程招标是 ;而投标是 ;中标通知书 是 .. 7、建设工程合同是进行工程建设; 支付价款的合同.. 8、规费包括、、 .. 二、单项选择题共20分;每小题2分 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的关系..
A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人 2、施工企业的项目经理指挥失误;给建设单位造成损失的;建设单位应当要求赔偿.. A、施工企业 B、施工企业的法定代表人 C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员 3、下列财产中; 不得抵押.. A、土地所有权 B、土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具 4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于家.. A、 2、 B、 3 C、5 D、7 5、合同争议的解决顺序为 A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 6、根据专用条款约定的内容和时间;不属于发包人的工作范畴的是 .. A、办理土地征用;拆迁补偿、平整施工场地等工作;使施工场地具备施工条件;并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题一 一、判断题（每小题2分，共计20分。将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误） 1．建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。主要表现在：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招投标为主要方式。（） 2．建筑业企业资质年检不合格或者连续三年基本合格的，建设行政主管部门应当重新核定其资质等级。新核定的资质等级应当低于原资质等级。（） 3．建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标投标行政监督部门。（）4．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。（） 5.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。（） 6．编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。（） 7．投标标价的费用一般由工程成本（直接工程费、间接费）、利润、其他费用和保险费等组成。（） 8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。（）9．单价合同具有合理分摊风险等特点，其适用范围较宽。成本加酬金合同中，发包人基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低。（） 10．承包商在自己的索赔报告中应对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主要有分项计算法和总费用法。（） 二、单项选择题（每小题2分，共计20分，将选择结果填入括弧内） 1．建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（）。 A．政府主管部门 B. 业主 C. 承包商 D. 咨询服务机构 2．建设工程的招标分为公开招标和邀请招标，其中公开招标又称为（）。 A．有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标 C. 选择性招标 D. 委托代理招标
1、建设工程交易中心是，而非，也不是政府授权的监督机构，本身不具备监督管理职能。 2、建造市场的资质管理包括两个方面的内容，一是，二是。 3、我国《招投标法》规定，采用邀请招标方式的，应当向个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 4、为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由三种类型的人材组成：一是 ;二是；三是。 5 、设备 FOB 价，即设备价，包括、、港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。 6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为、、成本加酬金合同。 8、《建设工程施工合同示范文本》由、、三部份组成，是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。 9、按索赔的处理方式分索赔可分为和。 10、工期索赔值的计算方法主要有和。 1、建造业企业连续( )年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。 A 、二 B 、三 C、四 D、五 2、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于( )家。 A、二 B、三 C、四 D、五 3、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是( )。 A、谈判 B、要约邀请 C、要约 D、承诺
4、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容( )产生法律约束力。 A、仅对要约人 B、仅对受要约人 C、对双方 D、对双方都不 5、FIDIC 合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后( )天内向监理工程师发出索赔意向通知。 A、 18 B、 28 C、 36 D、 56 6、根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是( )。 A、投标人所提供的担保有瑕疵 B、投标文件中个别地方存在漏项 C、投标文件中提供了不完整的技术信息 D、投标文件签字人不是投标人的法定代表人 7、下列关于施工合同文件的解释顺序的说法中正确的是( )。 A、中标通知书、施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸 B、中标通知书、图纸、施工合同通用条款、施工合同专用条款 C、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书、图纸 D、中标通知书、施工合同专用条款、施工合同通用条款、图纸 8、根据我国《招标投标法》投标人( )。 A、不得以低于社会平均成本的报价竞标 B、可以以低于自己企业成本的报价竞标 C、不得以低于自己企业成本的报价竞标 D、即不得以低于自己企业成本的报价竞标，也不得以低于社会平均成本的报价竞标 9、开标由( )主持，邀请所有投标人参加。 A、招标人 B、行政监督部门 C、评标委员会代表 D、招标代理机构 10、可调整合同价合用于( )的项目。 A、工期较长 B、工期较短 C、合同额较小 D、合同额较大 1、建造市场的主体包括( )。 A、业主 B、承包商 C、工程监理公司 D、招标代理机构 E、建造产品 2、成本加酬金合同最合用于以下那些工程( A、边设计，边施工的紧急工程 C、工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程 )。 B、新型工程项目 D、灾后修复工程 E、工程招标时设计深度已达到施工图设计深度的工程
国家开放大学最新《建筑工程项目招投标与合同管理》形考 任务二试题及答案 （正确答案已红色标注） 一、判断题（每小题2分，共20分） 试题1 满分2. 00 试题正文 1.工程项目施工招标程序是指主要从投标人的角度划分的招标活动的内容逻辑关系，其主要程序分为招标准备阶段、招标阶段、定标成交阶段工作。（） 选择一项： 对 错 反馈 正确答案是“错”。 试题2 满分2. 00 试题正文 2.工程项目施工招标一般划分为成立招标机构、招标准备和定标成交三个阶段。（） 选择一项：
错 反馈 正确答案是“错”。 试题3 满分2. 00 试题正文 3.招标前的准备工作由招标人完成，主要包括：建设工程项目报建、建设单位资质审查、招标备案和资格预审文件与招标文件的编制与送审。（） 选择一项： 对 错 反馈 正确答案是“对”。 试题4 满分2. 00 试题正文 4.招标阶段工作主要包括发布招标公告或资格预审公告、投标人的资格审查、发放招标文件、组织勘察现场和投标预备会、投标文件的接收，以及开标、评标和定标。招标阶段是整个招标过程的实质 性阶段。（）
选择一项： 对 错 反馈 正确答案是“错”。 试题5 满分2. 00 试题正文 5.招标文件既是投标人编制投标文件的依据、也是评标的重要依据，直接关系招标活动的成败。（） 选择一项： 对 错 反馈 正确答案是“对”。 试题6 满分2. 00 试题正文 6.招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是评标委员会评标的依据，也是订立合同的基础。（） 选择一项：
错 反馈 正确答案是“对”。 试题7 满分2. 00 试题正文 7.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应在投标须知内予以明确。（）选择一项： 对 错 反馈 正确答案是“错”。 试题8 满分2. 00 试题正文 8.所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。（） 选择一项：
(精华版)最新国家开放大学电大《建筑工程项目招投标与合同管理》机考终结性第一套真题题库及答案 盗传必究 题库一 试卷总分：100 答题时间：60分钟 客观题 一、判断题（共10题，共40分） 1. 建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程 咨询服务机构。 T √ 2. 建设部颁布了自2001年7月1日起实施的《建筑业企业资质管理规定》，其中将 我国的建筑业企业分为施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业三个序列。 T √ 3. 建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。它不一 定是建设工程项目的投资人（即业主或建设单位）。 F × 4. 通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分高的投标者。 F × 5. 有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编 制标底；二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评。 T √ 6. 所编制的投标文件“正本”只有一份，“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。 正本与副本若不一致，以正本为准。 T √ 7. 不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期既 不影响总报价，又可以在中标后获取较好的经济效益。 T √ 8. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有 未中标的投标人。 T √ 9. 建设工程合同按承发包范围不同进行分类，可分为两类：建设工程承包合同和分 包合同。
F × 10. 在施工过程中最普遍的索赔形式是承包商同业主之间的索赔。最常见的是承包商向业主提出的工期索赔和费用索赔。 T √ 二、单项选择题（共10题，共40分） 1. 申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。 【答案】30% 2. 建设工程的投标人一般不包括（）。 【答案】事业单位 3. 工程施工招标一般划分为（）三个阶段。 【答案】招标准备、招标实施和定标签约 4. 建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（）。 【答案】预期价格 5. 资格预审的评审方法一般采用（）。 【答案】评分法 6. 关于投标单位在编制标书阶段的操作，做法不妥的是( )。 【答案】详细审核工程量清单的工程量 7. 在评标过程中，（）不属于商务性评审。 【答案】施工方案或施工组织的评审 8. 建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）。 【答案】赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 9. （）又称为一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件，综合在一起进行索赔。 【答案】总索赔 10. 总费用法一般是在（）的情况下才采用的计算索赔款的方法。 【答案】总索赔 三、多项选择题（共4题，共20分）
（一）单选题 1.根据《建筑业企业资质管理规定》等有关规定，劳务分包序列企业资质（ B ）。A．设一个等级B．设一至二个等级 C．设一至三个等级D．不设等级 2．承包商的实力主要包括几个方面，其中不包括(D ) A．人才方面B．技术方面C．经济方面D．信誉方面 3．国际上把建设监理单位所提供的服务归为（A）服务。 A．工程咨询B．工程管理C．工程监督D．工程策划 4．甲某于2005 年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下列说法正确的是（D）。A．他肯定会成为项目经理了 B．只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理了 C．只要经过注册，他就可以成为项目经理了 D．只要经过注册，他就可以以建造师名义执业了 5．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（C）。 A．一级、二级、三级B．一级、二级、三级、四级 C．特级、一级、二级、三级D．特级、一级、二级 6．建设工程交易中心是我国近几年来在改革中出现的使建设市场有形化的管理形式。建设工程交易中心(D )。 A．是政府管理部门B．是政府授权的监督机构 C．具备监督管理职能D．是服务性机构 7．下列关于建筑业企业资质管理制度的说法中，正确的是（B）。 A．建筑业企业资质分为施工总承包和专业承包两类 B．建筑业企业资质是指企业的建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术 装备等 C．建筑业企业资质年检合格，可申请晋升上一个资质等级 D．一级施工总承包企业可承担本类别各等级工程施工总承包和项目管理业务 8．工程建设项目招标可分为勘察设计招标、设备安装招标、土建施工招标、建筑装饰招标、建设监理招标等，是按（ D ）分类。 A．按工程建设程序分类 B．按行业分类 C．按建设项目组成分类 D．按工程发包范围分类 9．建筑市场的进入，是指各类项目的（B）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。 A．业主、承包商、供应商B．业主，承包商、中介机构 C．承包商、供应商、交易机构D．承包商、供应商、中介机构 10.下列建筑产品中属于生产性建筑产品的是（B） A.学校的教学楼 B.轧钢厂的生产车间 C.体育中心田径场 D.医院门诊大楼 （二）多选题 1．从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件，下列说法正确的有（.ABDE）。 A．有符合国家规定的注册资本
工程招投标及合同管理智慧树知到课后章节答案2023年下山东建筑大学 山东建筑大学 第一章测试 1.根据《招投标法》，工程招投标的原则包括（）。 答案: 公正 ;公开 ;诚实信用 ;公平 2.根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行 招标的项目，可以邀请招标的有（）。 答案: 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目 ;受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目 ;技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目 3.招标投标活动的公开原则，要求（）要公开。 答案: 招标活动的信息 ;中标的结果 ;开标的程序、评标的标准和程序
4.施工单项合同估算价超过400万的均需要招标。（） 答案: 错 5.采购人依法能够自行建设、生产或者提供的项目可以不招标。（） 答案: 对 第二章测试 1.某依法必须招标的项目，招标人拟定于2021年11月1日开始发售招标文 件，根据《招标投标法》，要求投标人提交投标文件的截止时间最早可设定在2021年( )。 答案: 11月21日 2.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。有10家 符合要求，当排名第六的投标人放弃投标时，应当（）。 答案: 由排名第七的递补，维持六家投标人 3.根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在（）中明确规定。 答案:
招标文件 4.某工程中标合同金额为6500万元，根据招投标法实施条例、中标人提交履 约保证金不能超过多少( ) 万元。 答案: 650 5.工程施工资格预审公告应包括的内容有（）。 答案: 资格预审方法 ;项目概况与招标范围 ;招标条件 ;申请人资格要求 第三章测试 1.下列投标报价策略中属于恰当使用不平衡报价方法的是（）。 答案: 适当提高预计未来会增加工程量的项目单价 2.关于投标文件的补充、修改与撤回，下列说法正确的是（）。 答案: 对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行
1.建筑市场的概念；以建筑产品的承发包活动为主要内容的市场，是建筑产品和有关服务的交换关系的总和。狭义，指以建筑产品为交换内容的市场，是建设项目的建设单位和建筑产品的供给着通过招标投标的方式进行承发包的商品交换关系。广义，指除了以建筑产品为交换内容外还包括及建筑产品的生产和交换密切相关的勘察设计市场、建筑生产资料市 场、和建筑技术服务市场等。 2.建筑市场的特征；建筑市场的交换关系复杂、建筑市场交易的直接性、产品交易的长期性和阶段性、市场定价方式的独特性、市场的地区以及招投标为主的不完全竞争市场、建筑市场的风险较大。 3.建设工程交易中心的性质；是依据国家法律法规成立，为建设工程交易活动提供相关服务的机构，依法自主经营、独立核算、自负盈亏的非盈利性事业法人，根据政府建设行政主管部分委托，实施对市场主体的服务、监督和管理。 4.建筑工程交易中心职能；贯彻执行建筑市场和建设工程管理的法律、法规和规章，按照交易规则及时收集发布信息；为进场交易各方提供服务；配合进场各部门调节交易过程中发生的纠纷；向政府有关部门汇报活动中发现的违法违纪行为；负责建设工程交易活动中产生的有关资料、原始记录保存。 5.工程建设招标投标代理机构；指工程建设招标人将工程建设项目招标事务委托给相应中介服务机构，由该中介服务机构在招标人委托授权的范围内，以委托的招标人的名义，同他人独立进行的招标投标活动，产生的法律效果直接归属于委托的招标人。 6.代理机构的特征；招标代理人必须已被代理人名义办理招标事务；招标代理人应具有独立进行意思表示而职能；招标代理人的行为应在委托授权范围内实施；工程招标代理行为的法律效果由被代理人承担。 7.施工招标工程过程；投标资格及备案、确定招标方式、发布招标公示或投标邀请、编制发放资格预审文件和递交资格预审申请书、资格预审，确定合格的投标申请人、编制发出招投标文件、勘察现场、答疑、接受投标、开标、评标、招投标情况书面报告及备案、发出中标通知书、签订合同。 8.《标准施工招标文件》的内容； 第一卷第一张招标公告、投标邀请书（邀请招标）和投标邀请书（代资格预审通过通知书） 第二章投标人须知。 第三章评标办法。 第四章合同条款及格式 第五章工程量清单 第二卷第六章图纸 第三卷第七章技术标准和要求 第四卷第八章招标文件格式 9.投标组织工作人员主要有以下三类；经营管理类人员、专业技术人员商务金融类人员。 10.投标报价的技巧；不平衡报价法、多方案报价法、突然袭击法、联合体法。 11.建设工程监理招标程序；招标登记、发布招标公告或投标邀请书、投标单位资格预审、编制发放招标文件、现场踏勘及澄清答疑、组织评标委员会、招标文件的递交和接收、开标、评标和定标、招标人像管理机构提交招标工作报告、发放中标通知书和订立监理合同。 12.监理单位投标书的核心内容；监理大纲（工程项目概况；监理工程的依据、监理范围的说明、监理工作的目标、监理组织机构及人员配备、监理工作指导原则、监理措施、监理质量保证、监理工作制度、监理工程师岗位职责）、监理报价（监理费额构成、监理费用额计算方法）、 13.物资采购招标方式有国际竞争性招标、有限竞争性国际招标和国内竞争性招标。 14.合同的生效条件；行为人具有相应的相应的行为能力、当事人的意思表示真实、不违反法律或社会公共利益。 15.计价方式；固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同。 第 1 页
形考全部简答题答案 01任务简答题 1. 什么是建筑市场的主体和客体？ 建筑市场的主体是指参和建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程询问服务机构。建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品。 2.建筑市场的特点如何？ 建筑市场的特点主要表现在：⑴ 交易方式为买方向卖方干脆订货，并一般以招投标为主要方式。⑵ 交易价格以工程造价为基础，企业竞争是企业信誉、技术力气和施工质量等方面的竞争。⑶ 交易行为受严格的法律、规章、制度的约束和监督，并一般以公开化的方式交易。 3.建筑市场的资质管理包括哪两个方面的内容？ 建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是从业企业的资质管理，二是对专业从业人员的资格管理。 4. 建筑工程招标、投标的特点主要表现在哪几方面？ 工程招标投标的特点主要表现在以下几个方面：程序规范；多方位开放，透亮度高；投标过程统一、有效地监督；公允、客观；双方一次成交。 5. 建筑工程招标投标的主体包括有哪些？ 建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。 6. 自行招标的条件有哪些？ 自行招标的条件：依据《工程建设项目自行招标试行方法》的规定，招标人自行办理招标事宜，应具备编制招标文件和组织评标的实力，详细包括：⑴ 具有项目法人资格；⑵ 具有和招标项目规模和困难程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理方面专业技术力气；⑶ 有从事同类工程建设项目招标的阅历；⑷ 设有特地的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员；⑸ 熟悉和驾驭招标投标法及有关法律法规。 7. 建设工程交易中心的运行原则是什么？ 建设工程交易中心的运行原则是：信息公开原则、依法管理原则、公允竞争原则、属地进入原则、办事公正原则。 8. 建筑工程招标人、投标人、招标代理机构的概念如何？ 建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。建设工程投标人是指相应招标并购买招标文件，参加投标的法人或其他组织。建设工程招标代理，是指建设工程招标人将建设工程招标事务，托付给相应中介服务机构，由该中介服务机构在招标人托付授权的范围内，以托付的招标人的名义，向他人独立进行建设工程招标活动，由此产生的法律效果干脆归属和托付的招标人的一种制度。 9. 建筑工程招标人的权益和职责有哪些？ 建筑工程招标人的权益：⑴ 自行组织招标或托付招标代理机构进行招标；⑵ 自由选择招标代理机构并核验其资质证明；⑶ 要求投标人供应有关资质状况的资料；⑷ 确定评标委员会，并依据评标委员会举荐的候选人确定中标人。 建筑工程招标人的职责：⑴ 不得侵扰投标人、中标人、评标委员会等的合法权益；⑵ 托付招标代理机构进行招标时，应向其供应招标所需的有关资料并支付托付费；⑶ 接受招标投标行政监督部门的监督管理；⑷ 和中标人订立并履行合同。 10. 什么是建设工程招投标？ 建设工程招投标是在市场经济条件下，国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。这些特定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。 11. 业主在项目建设过程中的主要职责是什么？ 业主在项目建设过程中的主要职责是：进行建设项目立项决策；筹措和管理建设项目资金；办理建设项目的有关手续（如征地、建筑许可等）； 进行建设项目的招标和合同管理；进行建设项目的施工和质量管理；竣工验收和项目试运行；建设项目的的统计及文档管理。 12. 建设工程交易中心的运行程序如何？ 建设工程交易中心的运行程序可以简洁的归纳为：报建备案，招标方式确认，履行建设项目招标投标程序，签订合同，进行质量、平安监督登记，交纳有关工程前期费用，领取建设工程施工许可证。 13. 建筑工程招标人的资质？ 招标人的资质：⑴ 招标人应当有进行招标项目的相应资金或资金来源已经落实，并应当在招标文件中照实载明。⑵ 招标人具有编制招标文件和组织评标实力的，必需设立特地的招标组织办理招标事宜。对强制招标项目，自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。⑶ 招标人有权自行选择招标代理机构，托付其办理招标事宜。招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并供应相关服务的社会中介组织。 14. 什么是建设工程交易中心的三项基本功能？ 建设工程交易中心的三项基本功能是：信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。 15. 建设工程交易中心的性质 建设工程交易中心是得到政府或政府授权主管部门的批准的、不以营利为目的的、旨在建立公开、公正、公允竞争的招投标制度的服务性机构。 02任务简答题答案 1. 公路工程施工招标应具备的条件有哪些？ 《公路工程施工招标投标管理方法》第七条规定的公路工程施工招标的项目应具备下列条件：⑴ 初步设计文件已被批准；⑵ 建设资金已经落实； ⑶ 项目法人已经成立，并符合项目法人资格标准要求。 2. 成立招标机构有哪两种途径？招标机构的主要职责是什么？ 成立招标机构有两种途径：一种是业主自行成立招标机构，组织招标工作，另一种是业主托付特地的招标代理机构组织招标。招标机构的主要职责 是：拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作等。 3. 建设工程项目报建和招标活动的关系如何？报建的内容主要包括哪些？ 建设工程项目报建是招标人招标活动的前提。建设工程项目报建的内容主要包括：工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程 规模、发包方式、支配开竣工日期和工期。 4. 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标应具备的条件有哪些？ 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理方法》第八条规定的工程施工招标应具备的条件有：⑴ 依据国家有关规定须要履行项目审批手 续的，已经履行审批手续；⑵ 工程资金或者资金来源已经落实；⑶ 有满足施工招标须要的设计文件及其他技术资料；⑷ 法律、法规、规章规定的其他条件。 5. 什么是标底？编制标底时应留意哪些? 标底是招标人编制的招标项目的预期价格。编制标底时，首先要保证其精确，应当由具备资格的机构和人员，依据国家的计价规范规定的工程量计 算规则和招标文件规定的计价方法及要求编制。其次要做好保密工作，对于泄露标底的有关人员应追究其法律责任。一个招标工程只能编制一个标底，一般是在招标前就制定出来的。 6. 工程施工招标的程序包括哪三个阶段？各阶段中的主要工作包括哪些？ 工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。招标准备阶段是指业主确定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备 工作，包括成立招标机构、办理项目审批手续、确定招标方式、划分标段及选择合同计价方式、申请招标、编制招标相关文件等工作。招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，招标人组织资格预审，招标人发售招标文件，组织现场踏勘，召开标前会议。定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段。包括开标、评标、定标、签约等工作。 7. 资格预审一般接受什么方法进行审评？其步骤如何？ 资格预审一般接受评分法进行审评，步骤如下：（1）淘汰资格预审文件达不到要求的企业。（2）对各投标者进行综合评分。选定用于资格预审的评价因素，确定各因素在评价中所占比例从而得到权重值，对每项分别打分，用分值乘以权重得到每个投标者的综合得分。（3）淘汰总分低于及格线的投标者。（4）对总分达到及格线以上的投标者进行分项审查。为了将施工任务交给牢靠的承包商完成，不仅要对它的综合实力评分，还要评审它的各项是否满足最低要求。一般申请人所得总分在70分以下，或其中有一类的得分不足最高分的50%者，应视为不合格。 8. 何谓无标底招标？有标底招标和无标底招标的内涵的差别在哪里？ 所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人依据招标文件自主报价的一种 招标方式。有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评。 9. 招标文件的编制程序一般包括哪些？ 招标文件的编制程序一般是：（1）熟悉工程状况（2）计算工程量（3）确定施工工期和开、竣工日期（4）确定工程的技术要求、质量标准及各项 有关费用（5）确定投标、开标、定标的日期及其他事项（6）填写招标文件审报表 10. 评审资格预审文件的评审内容由哪几项组成？ 评审资格预审文件的评审内容由以下几项组成：法人地位、商业信誉、财务实力、 技术实力、施工阅历。 11. 你如何理解无标底招标的作用？ 不设标底，可消退标底编制不够精确等因素给招投标过程所产生的负面影响，更有利于从根源上杜绝贪污受贿等违法违纪的现象出现。而投标单位 可依据企业自己的状况进行报价竞争，价格竞争的结果是，不仅激励企业不断改善经营管理、提高技术水平，也节约了业主的投资，更能体现公允、公正的招标原则。 12. 合同计价方式主要有哪几种？ 合同计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种。 13. 招标方式有哪两种？一般可以接受邀请招标方式的状况包括哪些项目？ 招标方式有公开招标和邀请招标两种。一般可以接受邀请招标方式的状况包括：建设工程项目标的小，公开招标的费用和项目的价值相比不经济； 技术困难、专业性强、潜在投标人少的项目；军事保密项目等。 14. 须要编制的和招标有关文件有哪些？ 须要编制的和招标有关文件有：资格预审文件、招标文件和标底。
第4章建设工程施工投标具体业务 一、单选题 1.投标书是投标人的投标文件，是对投标文件提出的要求和条件作出（）的文件 A.附和 B.否定 C.响应D实质性响应 2.投标文件正文（）,副本份数件与投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为主。 A.1份 B.2份 C.3份 D.4份 3.投标文件应用不褪色的书写或打印，并有投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定人签署的（） A.意见书 B.法定委托书 C.指定委托书 D.授权委托书 4.下列答案哪个关于投标预备会的解释是正确的（） A.投标预备会是投标人为投标人踏勘现场而召开的准备会 B.投标预备会是投标人为解答投标人在踏勘现场提出的问题召开的会议 C.投标预备会是投标人为解答投标人阅读招标文件后提出问题召开的会议 D.投标预备会是投标人为解答投标人阅读招标文件和踏勘现场后提出的疑问，按照招标文件规定的时间而召开的会议 5.《丄程建设项LI施工招标投标办法》和《工程建设项LI货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（） A.投标保证金一般不得超过投标总价的1%,最高不超过50万元人民币 B.投标保证金一般不得超过投标总价的2%,最高不超过80万元人民币 C.投标保证金一般不得超过投标总价的2%,最高不超过50万元人民币 D.投标保证金一般不得超过投标总价的1%,最高不超过80万元人民币 6.下列选项中，属于投标文件密封的规范中要求投标文件外层封套应写明的是（） A.开启时间 B.投标人地址 C.投标人名称D•投标人邮政编码 826025 65A9 斩i32807 8027 楼26472 6768 杨C32723 7FD3 詡- 7.工程投标文件一般的内容不包括（） A.技术性能参数的详细描述 B.投标函及投标函附录
建筑工程招投标与合同管理（陕西工业职业技术学院） 期末考试 1.单选题 (1分) 甲、乙双方在2002年2月7日订立买卖鱼粉的合同，约定每吨3000元，由丙方为乙方付款提供保证担保。同年4月5日，甲、乙双方又约定每吨3800元。根据已知条件，下列观点正确的是（） A甲、乙变更原买卖合同，不适用要约和承诺的规则 B甲、乙变更买卖合同，为更新 C甲、乙变更买卖合同，保证人丙方不知情，丙方免除保证责任 D甲、乙变更买卖合同，丙方不知情，但丙方不免责 正确答案： D 2.单选题 (1分) 凡发生下列情况之一的，允许解除合同( ) A法定代表人变更 B当事人一方发生合并、分立 C由于不可抗力致使合同不能履行 D作为当事人一方的公民死亡或作为当事人一方的法人终止 正确答案： C 3.单选题 (1分) 建设工程施工合同的当事人是指（） A发包人 B承包人 C分包人 D发包人和承包人 正确答案： D 4.单选题 (1分) 承包人在索赔事件发生后的（）天内，应向工程师发出索赔意向通知。 A26 B27 C28
正确答案： C 5.单选题 (1分) 长城公司与四海公司签订了一份联营协议，约定双方各出资1000万元人民币，设立一个工厂，由长城公司提供厂房；关于盈利分配，长城公司每年优先提取利润100万元，其余利润双方平分。如出现亏损，不影响长城公司优先提取利润的权利。此协议：( ) A全部无效 B合法有效 C部分无效 D部分可撤销 正确答案： C 6.单选题 (1分) 施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清,发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购到达材料供应商处,则该取消通知从法律上称为( )。 A要约撤回 B要约撤销 C承诺撤回 D承诺撤销 正确答案： A 7.单选题 (1分) 甲与乙订立买卖茶叶的合同，合同约定，甲于2002年10月7日发货，乙收到货物后10日内付款。乙收到货物后，经检验，发现货物与封存的样品差异巨大，乙方拒绝支付款项，根据已知的条件，乙方的行为是：( ) A行使同时履行抗辩权 B行使不安抗辩权 C行使先履行抗辩权 D违约行为 正确答案： C 8.单选题 (1分) 不属于合同法平等原则的具体表现有（） A自然人的民事权利能力一律平等
工程招投标考核题 (答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上,标清题号) ） 一、单选题(共20题,每题2分,共40分) 1．招标投标法规定，应由（B ）监督招标活动是否依法进行。 A、招标人的董事会 B、建设行政主管部门 C、仲裁机构 D、招标代理机构 2．“评标价”是指（D)。 A、标底价格 B、中标的合同价格 C、投标书中标明的报价 D、以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 3．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，施工单项合同估算价在( D）人民币以上的，必须进行招标。 A．50万元B．100万元 C．150万元D．200万元 4．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质,乙单位为施工总承包二级资质，则该施工联合体应按( B ）资质确定等级。 A．一级B．二级 C．三级D．特级 5．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有( B )。 A．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标 B．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同 C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任 D．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务6．甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体与招标人签订合同并提交了l0万元履约保证金。履行过程中两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是（ A )。 A．10万元履约保证金不予退还 B．10万元履约保证金可以退还一半 C．若未给招标人造成损失,履约保证金可退还 D．若未给招标人造成损失,履约保证金可以退还一半 7．甲、乙、丙三家单位组成联合体投标，约定权利义务的承担比例为3：3:4，履行过程中乙破产，招标人要求甲承担原本由乙承担的价值700万元的债务。则( D ). A．因为有内部关系的约定，甲可以不承担这部分债务 B．甲不得拒绝招标人的要求，只能自己承担这部分债务
工程招投标与合同管理课程 练习题(一) 一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的， 请将其代码填写在题后的括号内。） 1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ） A. 5% B.10% C. 20% D.25% 2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。 A．5 B．7 C．10 D．15 3、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。 A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务 B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他 好处 C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况 D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加， 则( A )。 A．业主承担相应的费用 B．业主从监理费中支付给承包商 C．监理工程师承担相关费用 D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝 5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。
A．监理工程师和业主 B．监理工程师和初步设计原批准单位 C．监理工程师和上级主管部门 D．监理工程师和原设计单位 6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A ) 有权确定一个价格作为执行价格。 A．监理工程师 B．业主 C．承包商 D．定额站 7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理 工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。 A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部 8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。 A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察 C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标 9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家 生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。 A．采取欺诈手段 B．采取胁迫手段 C．超越经营范围 D．无效代理 10、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。 A．三分之一 B．一半 C. 三分之二D．五分之二
简答题答案 1. 什么是建筑市场的主体和客体？ 建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品。 2.建筑市场的特点如何？ 建筑市场的特点主要表现在：⑴ 交易方式为买方向卖方直接订货，并一般以招投标为主要方式。⑵ 交易价格以工程造价为基础，企业竞争是企业信誉、技术力量和施工质量等方面的竞争。⑶ 交易行为受严格的法律、规章、制度的约束和监督，并一般以公开化的方式交易。 3.建筑市场的资质管理包括哪两个方面的内容？ 建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是从业企业的资质管理，二是对专业从业人员的资格管理。 4. 建筑工程招标、投标的特点主要表现在哪几方面？ 工程招标投标的特点主要表现在以下几个方面：程序规范；多方位开放，透明度高；投标过程统一、有效地监督；公平、客观；双方一次成交。 5. 建筑工程招标投标的主体包括有哪些？ 建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。 6. 自行招标的条件有哪些？ 自行招标的条件：根据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定，招标人自行办理招标事宜，应具备编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：⑴ 具有项目法人资格；⑵ 具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理方面专业技术力量；⑶ 有从事同类工程建设项目招标的经验；⑷ 设有专门的招标机构或者拥有 3 名以上专职招标业务人员；⑸ 熟悉和掌握招标投标法及有关法律法规。 7. 建设工程交易中心的运行原则是什么？ 建设工程交易中心的运行原则是：信息公开原则、依法管理原则、公平竞争原则、属地进入原则、办事公正原则。 8. 建筑工程招标人、投标人、招标代理机构的概念如何？ 建设工程招标人是指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。建设工程投标人是指相应招标并购买招标文件，参加投标的法人或其他组织。建设工程招标代理，是指建设工程招标人将建设工程招标事务，委托给相应中介服务机构，由该中介服务机构在招标人委托授权的范围内，以委托的招标人的名义，向他人独立进行建设工程招标活动，由此产生的法律效果直接归属与委托的招标人的一种制度。 9. 建筑工程招标人的权益和职责有哪些？ 建筑工程招标人的权益：⑴ 自行组织招标或委托招标代理机构进行招标；⑵ 自由选择招标代理机构并核验其资质证明；⑶要求投标人提供有关资质情况的资料；⑷ 确定评标委员会，并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人。 建筑工程招标人的职责：⑴ 不得侵犯投标人、中标人、评标委员会等的合法权益；⑵ 委托招标代理机构进行招标时，应向其提供招标所需的有关资料并支付委托费；⑶ 接受招标投标行政监督部门的监督管理；⑷ 与中标人订立并履行合同。 10. 什么是建设工程招投标？ 建设工程招投标是在市场经济条件下，国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。这些特定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。 11. 业主在项目建设过程中的主要职责是什么？