浙江大学远程教育学院
《建设法与合同管理（专）》课程作业
姓名：学号：
年级：2016 学习中心：—————————————————————————————
第一章建设法规概论
一、基本概念
1.法规及其构成要素
答:法律法规简称法规，是由国家机关或认可并由国家强制力保证2实施的具体行为规范。
构成要素：法律法规规定的是具体的行为，因而其表达方式必须有一个严肃的逻辑结构，任何一个法律法规都必须由假定、处理、制裁三部分组成，法学上称之为法律规范的三要素。
2.建设法规
答：建设法规：是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构，企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。
3.建设法律关系
答：建设法律关系：是指建设法律规范所确认的，在建设业管理和建设协作过程中所产生的权利、义务关系。
4.建设法律关系主体、客体
答：建设法律关系主体、客体：主体是指参加建设业活动，受建设法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的人；客体是指建设法律关系的主体享有的
权利和承担的义务所共同指向的事物。
5.许可证制度
答：许可证制度：指国家为管理自然资源而规定的，要求某些开发利用自然资源的项目只有在获得国家资源管理机构颁发的许可证，并遵守该许可证中规定的条件时才能进行的一种管理制度。
二、填空题
1.法是一种规范，它确定人的行为的自由程度。
2.法是上层建筑的组成部分，受经济基础的制约。
3.法是人们的行为规范，它调整的是人们的行为，而不是思想
或其他非行为的东西。
4.法的内容只能是国家利益。
5.法的作用是由国家确立、维护和发展社会秩序的工具，这个工具的作用是以军队、法庭、监狱、等为后盾的。
6.从广义上讲，法律制度是指一个国家法律规范的总和；从狭义上讲，法律制度是指调整某一类特定关系，规范某一类特定行为的法律规范的总和。
7.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
8.法定代表人是指能代表法人行使民事权利、承担民事义务、的主要负责人。
9.任何一个法律规范都必须由假定、处理、制裁、三部分组成，法学上称之为法律规范的三要素。
10.建筑活动是指各类房屋建筑及其附属设施的建筑，及其配套的线路、管道、设备的安装活动。
11.建设行政管理关系是国家及其建设行政部门与线路、管道、设备及有关单位（如中介服务机构）之间发生的相应的管理与被管理关系。
12.许可是国家通过建设法律规范允许特别的主体在法律允许范围内有某种作为权利。
13.建设法规的经济性既包括某种作为，也包括其生产、分配、交换、消费的联系性。
14.建设法律关系是指由建设法律规范所确认的在建设业管理和建
设协作过程中所产生的权利、义务、关系。
15.法律事实是指能够引起建设法律关系产生、变更和消灭的客观现象和
事实。
16.行政法规是指国务院以及建设部制定颁布，或建设部与其他部、委联合颁布的规范性文件，其效力低于宪法和法律，在全国范围内有效。
17.行政法规的名称可谓条例、办法、行政措施、决定、命令、指示、规章等。
三、简答题
1.举例说明法规的构成要素？
答：例如，2000年1月10日国务院第25次常务会议通过的《建设工程质量管理条例》，按法规的构成要素分析，在“总则”部分明确指出该条例所适用条件，即构成本例的“假定”要素，“第二条，凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的，必须遵守条例。”“第三条，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。”“第四条，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对建设工程质量的监督管理。”并明确指出该条例确定勘察、设计、监理等单位允许做什么、禁止做什么和要求做什么，即构成本条例的“处理”要素，如第三章勘察、设计单位的质量和义务，明确规定允许做的是“在其资质等级许可的范围内承担工程。”禁止做的是“超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程。”“不得转包或者违法分包所承揽的工程。”要求做的是“对其勘察、设计的质量负责”、“注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。”构成本条例的“制裁”要素，如第六十条“对
勘察、设计单位或工程监理单位处以合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款，可以责令停业整顿、降低资质等级，情节严重的吊销资质证书，有违法所得的，予以没收。”
2.建设法规调整对象？
答：根据我国实际，建设法规是调整建设活动中所发生的各种社会关系。亦即调整国家管理机关、企业、事业单位、经济组织、社会团体以及公民在建设活动中所发生的社会关系。
3.建设法规对人们建设行为的规范性表现是什么?
答：1）必须为一定的建设行为；2）禁止所为的建设行为。
四、论述题
1.建设法律关系的特征？
答：1）建设法律关系不是单一的，而带有明显的综合性；2）建设法律关系是种涉及面广，内容复杂的权利义务关系；3）建设法律关系是以受国家计划制约的建设管理、建设协作过程中形成的权利和义务为内容的；4）建设行政法律关系决定、制约、影响着有计划因素的协作关系。
2.论述建设法规的作用？
答：1）规范指导建设行为。人们所进行的各种具体行为必须遵循一定的准则，只有在法律规定的范围内所进行的行为才能得到国家的承认与保护，也才能实现行为人预期的目的。
2）保护合法建设行为。建设法规的作用不仅在于对建设主体的行为加以规范和指导，还应对一切符合本法规的建设行为给予确认和保护。
3）处罚违法建设行为。建设法规要实现对建设行为的规范和指导作用，必须对违法建设行为给予应有的外罚。否则，建设法规的制度由于得不到实施过程中强制制裁手段的法律保障，即变成无实际意义的规范。
第二章建设立法与实施
一、基本概念
1.建设立法
答：建设立法是指国家权力机关和行政机关按照宪法、法律规定的权限和法定的程序制定、修改、和废止建设法律、法规的活动，是我国社会主义你发的一个重要组成部分。
2.建设行政执法
答：建设行政执法：是指各级建设行政主管部门对其所属工作机构及其行政执法人员和其下级建设行政主管部门实施建设法律、法规、规章和其他规范性文件的行政行为进行监督检查的活动。
二、填空题
1.建设法律的内容包括党和国家提出的关于建设方面的基本方针、政策和需要用法律规定的，涉及全国建设领域的根本性的、长远的和重大的问题。
2.建设行政执法监督检查的对象主要是行政机关、执法机关、及其工作人员。
3. 建设行政执法的方式包括建设法律、法规、规章和规范性文件的备案制度、建设法律、法规和规章实施情况报告制度、建设法律、法规、规章实施情况检查制度、重大行政处罚决定备案制度和重要行政案件督察制度。
4. 建设行政诉讼的审理包括审理前准备、开庭审理及判决、三道程序。
5. 建设行政司法的内容包括行政调解、行政复议和行政仲裁。
6. 行政处罚的决定程序有简易程序、一般程序和听证程序、三种。
三、问答题
1.简述建设工程项目行政执法的范围和内容。
答：范围：为已竣工、在建、新开工项目及一定建设规模的工程，根据需要确定检查范围。
内容：1）为规范性文件的合法性；2）建设行政主管部门的具体行为的合法性与适用性；3）建设行政执法主体的合法性；4）建设法律、法规、规章的实施情况；5）处理行政执法中出现的一些重大问题，特别是社会关注的问题；6）调查研究法律、法规、规章实行中的问题，并提出处理意见；7）其他需要监督检查的事项。
第三章基本建设程序
一、基本概念
1.基本建设程序
答：基本建设程序：是建设项目从设想、选择、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入使用整个建设过程中，各项工作必须遵守的先后次序的法则。
2.可行性研究
答：可行性研究：是指在项目决策前，通过对项目有关的工程、技术、经济等各方面条件和情况进行调查、研究、分析，对各种可能的建设方案和技术方案进行比较论证，并对项目建成后的经济效益进行预测和评价的一种科学分析方法，由此考察项目技术上的先进性和适用性，经济上的盈利性和合理性，建设的可能性和可行性。
二、填空题
1.为了工程管理工作的需要，建设项目可按单项工程、单位工程、分部工程和分项工程、逐级分解。
2.根据建设项目的不同情况，设计过程一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计。
3.投产日期是指经验收合格、达到竣工验收标准、正式移交生产、的时间。
三、简答题
1.我国基本建设程序主要分为哪几个阶段
答：分为项目建议书阶段，可行性研究报告阶段，设计文件阶段，建设准备阶段，建设实施阶段，竣工验收和后评价阶段。
第四章建筑法法律制度
一、填空题
1.《建筑法》规定的建筑许可包括施工许可与从业资格许可两种。
2.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月
内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
3.建筑工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由市场竞争形成。工程发承包计价应当遵循公平、合法和诚实信用的原则。
4.建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。
5.监理工程师应当按照工程监理范围的要求，采取旁站、巡视、和平行检查等形式，对建设工程实施监理。
6.《建筑法》第三十六条规定：“建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主、的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。”
7.质量的概念应包括产品质量、工序质量、工作质量、三个方面的含义。
8.建设单位收到建设竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理、等有关单位进行竣工验收。
二、简答题
1.简述建筑法的立法目的。
答：1、建筑法的首要目的是加强对建筑活动的监督管理；2、维护建筑市场的程序。建立起一个统一的、开放的、竞争的、有序的建筑市场是建筑业发展的客观要求。3、保证建筑工程的质量和安全4、促进建筑业的健康发展。
2.简述建筑法的基本原则。
答：1、建筑活动应当确保工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。
2、国家扶持建筑业的发展，支持建筑科学技术研究。
3、从事建筑业活动应当遵守法律、法规，不得损害社会公共利益和他人的
合法权益
3.请简述《建筑法》中明确的安全生产基本制度。
答：1、安全生产责任制度；2、群防群治制度；3、安全生产教育培训制度；4、安全生产检查制度；5、死亡事故处理报告制度；6、安全责任追究制度
4.简述工程质量监督机构对工程实体质量监督的一般原则。
答：(一) 重点抽查施工质量验收规范中强制性条文的实施情况；
(二) 随机抽查关键工序和部位的施工作业面的施工质量；
(三) 抽查涉及结构安全与使用功能的主要原材料、建筑构配件和设备的出
厂合格证、试验报告及见证取样送检资料；
(四) 监督人员应根据抽查结果，填写《工程质量监督抽查记录》，提出明确
的抽查意见。
三、论述题
1.论述题：请阐述建设单位的质量责任。
答：1、建设单位必须按照建设程序组织工程建设，应当先勘察、再设计、在施工，确保建设行为的依法性和科学性。
2、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将工程肢解发包。
3、建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。建设单位应对由于其选择的设计、施工单位和其负责供应设备等原因发生的质量问题承担相应责任。
4、建设单位必须根据工程特点、技术要求，按规定选择相应资质等级的勘察设计、施工单位，并签订工程承包合同。工程承包合同中必须有质量要款，明确质量责任。建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。
5、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。
6、建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。
7、实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理委托监理的建设单位应当与工程建设监理单位签订监理合同，明确双方责任、权利和义务。
8、建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。组织设计和施工单位认真进行设计交底和图纸会审。施工中应当按照国家现行的有关工程法律、法规和技术标准及合同规定，对工程质量进行检查。建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
9、按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。建设单位按照工程承包合同中规定供应的设备等产品质量，必须符合国家现行的法律、法规和技术标准的要求。
10、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。
11、建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案
2.论述题：请阐述施工单位的质量责任。
答：1、施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其相应等级许可的范围内承揽工程禁止以其他施工单位名义承揽工程和允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程。施工单位不得转包或
违法分包。
2、建筑施工企业对工程的施工质量负责。施工单位应当建立质量责任制度，确定工程的项目经理，技术负责人和社工管理负责人。建筑物在合理的寿命内，必须确保地基基础和主体结构的质量。
3、建筑施工企业必须按照国家工程安全标准、工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时提出意见和建议。
4、施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位、监理单位和建设工程质量监督机构。
5、施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训。未经教育培训或考核不合格的人员，不得上岗作业。
6、施工单位对施工中出现的质量问题的建设工程或竣工验收不合格的建设工程，应当负责翻修。建筑工程竣工时，屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷，对已发现的的质量缺陷，建筑施工单位应当修复。未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。
7、试用合格建筑材料的责任。建筑使用企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当由书面记录和专人签字，未经检验或检验不合格的，不得使用。
8、施工人员对涉及结构安全的试块、试件及相关资料，应当在建设单位或者工程监理单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
9、总承包单位和分包的单位的质量责任。建筑工程实行总承包的，总承包单位应当对全部工程质量负责。建设工程勘察、设计、施工、设备采购的其中一项或者多项实施总承包的，总承包单位应对其建设的工程或采购的色白质量负责。总承包单位依法将工程分包其他单位的，分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程质量向总承包单位负责。总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。
第五章合同法基本原理
一、填充题
1.合同法律关系由主体、客体和内容、3个基本要素构成。
2.合同成立的根本标志在于合同当事人的意思表示一致。
3.《合同法》规定，依法成立的合同，自成立时生效。
4.合同成立制度主要表现了当事人的意志，体现了合同自由的原则；而合同生效制度则体现了国家对合同关系的认可与否，它反映了国家对合同关系的干预。
5.代位权的核心是以自己的名义行使债务人对第三人的债权。
6.《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
7.合同转让有两种基本形式是债权让和债务承担。
8.合同的变更通常分为协议变更和法定变更两种。
9.在建设工程中，法律明确规定，承包商的债务转移只能是部分转移。
10.合同解除是合同终止的一种特殊的方式。
11. 法定解除是合同解除制度中最核心、最重要的问题。
12.违约责任的后果承担形式有继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则等。
二、简答题
1.《合同法》的适用范围和基本原则有哪些？
答：平等原则；合同自由原则；公平原则；诚实信用原则；遵守法律、尊重社会公德原则；合同严守原则；鼓励交易原则。
2.试用合同的要约－承诺理论分析建设工程招标投标过程。
答：建设单位向施工发出投标邀请信或招标文件，施工单位细致阅读招标文件后，根据自已的施工水平提出施工方案、工期、质量、报价等，并编写成投标书。经过开标、评标与合同谈判后，双方协商一致达成协议，即完成了要约与承诺这两在过程。
3.什么是效力待定合同、无效合同和可撤销合同？相互之间有哪些区别？
答：效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合合同的生效要件，因此其效力能否发生还不能确定，一般须经权利人确认才能生效的合同。
无效合同是指合同虽然已经成立，但因违反法律、行政法规的强制性规定或者社会公共利益，自始不能产生法律约束力的合同。
可撤销合同是指因当事人在订立合同的过程中意思表示不真实，经过撤销人请示，由人民法院或者仲裁机构变更合同的内容，或者撤销合同的从而使合同自始消灭的合同。
其区别：无效合同是合同已经成立，这是无效合同产生的前提，其不能产生法律约束力，即当事人不受合同条款的约束，且其自始无效；可撤销合同是合同当事人意思表示不真实的合同，在未被撤销之前，仍然是有效合同，对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请示人民法院或者仲裁机构作出，当事人可以撤销合同，也可以变更合同的内容，甚至可以维持原合同保持不变；效力待定合同是限制民事行为能力人依法不能独立订立的合同，无民事行为能力人订立的合同，无权代理订立的合同，法定代表人、负责人超越限订立的合同，无权处分财产人订立的合同。
4.合同履行中有哪些抗辩权？其构成要件及效力有哪些？在施工合同中如何应用？
答：同时履行抗辩权，后履行抗辩权，不安抗辩权
同时履行抗辩权要件：双方当事人互负对待给付，双方当事人负有的对待债务没有约定履行顺序；须对方未履行债务或未完全履行债务；双方当事人的债务已届清偿期。其效力：阻却违法和对抗的效力
后履行抗辩权要件：由同一双务合同债务并具有先后发行顺序，后履行一方有不履行债务或者可能丧失履行债务能力的情形；先履行一方有确切的证据。其效力：中止履行、要求对方提供适当的担保、恢复履行或者解除合同。
5.合同内容约定不明时应当如何处理?
答：①质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的选定标准履行。
②价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地市场价格履行，依法执行政府定价或者政府指导价的，按照规定执行。
③履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。
④履行期限不明确，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
⑤履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。⑥履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。
6.违约责任与缔约过失责任由哪些区别？
答：违约责任是一种单纯的民事责任，是当事人违反合同义务产生的责任，具有相对性、法定性、任意性、补偿性和惩罚性双生属性。
缔约过失是发生在订立合同过程中的法律责任，其基础是违背了诚实信用的原则，责任人的过失导致他人信赖利益的损害。
7.合同争议条款的解释原则有哪些？
答：词句解释、整体解释、合同目的解释、交易习惯解释、诚实信用原则解释8.发生了合同争议应通过哪些途径加以解决？
答：当双方当事人在合同履行过程中发生争执后，首先应当按照公平合理和诚实信用原则由双当事人依据合同解释方法自愿协商解决争端，或者通过调解解决争端。如果仍然不能解决争端的，则寻求司法途径解决，司法途径可分为仲裁和诉讼两种方式。
第六章工程建设招标与投标
一、填充题
1.招标投标实质上是一种市场竞争行为。
2.我国《招标投标法》规定，工程建设项目招标可采取公开招标或邀请招标方式。
3.资格预审的基本内容主要包括投标人签约资格和履约能力。
4.开标应当在招标文件中确定的递交投标文件截至时间的同一时间公开进行。
5.评标一般要经过评标准备、初步评审和详细评审等3个阶段。
6.评标方法包括经评审的最低投标价法和综合评估法以及法律与行政法规允许的其他评标方法。
7.投标决策的核心是决策者在期望的利润和承担的风险之间进行权衡，作出选择。
二、简答题
1.简述招标投标的原则及我国招标投标的方式。
答：我国招标投标的方式公开招标或邀请招标方式；其必须遵行分开、公平、公正和诚实信用的原则。
2.简述招标投标的程序。
答：工程项目招标一般要经历招标准备、投票邀请、发售招标文件、现场勘察、标前答疑、投标、开标、评标、定标、签约等过程。
3.投标资格预审内容有哪些？
答：投标资格预审内容包括投标人签约资格和履约能力。
第七章工程合同的签约与履约管理
一、填充题
1.谈判是通过不断讨论、争论、让步确定各方权利、义务的过程。
2.根据当事人履行合同义务的程度，合同履行可分为全部履行、部分履行和不履行。
3.从项目管理的角度来看，合同分析就是为合同控制确定依据。
4.合同总体分析的主要对象是合同协议书和合同条件。
5.合同工作分析涉及承包商签约后的所有活动，其结果实质上是承包商的合同执行计划。
6.合同工作分析的结果是合同事件表。
7.工程变更是一种特殊的合同变更。
8.由于承包商施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，必须由
承包商负责。
二、简答题
1.工程合同审查的重点是什么？应重点审查哪些方面的内容？
答：合同必须在合同依据的法律基础的范围内签订和实施，否则会导致合同全部或部分无效，从而给合同当事人带来不必要的损失，这是合同审查分析最基本也是最重要的工作。
应重点审查的内容：1.合同当事人资格的审查，即合同主体资格的审查。2.工程项目合法性审查，即合同客体资格的审查。3.合同订立过程的审查。4.合同内容合法性审查。
2.试述工程合同的订立过程。
答：经过合同谈判，双方对新形成的合同条款一致同意并形成合同草案后即进入合同签订阶段。
这是确立承发包双方权利义务关系的最后一步工作，一个符合法律规定的合同一经签订，即对合同当事人双方产生法律约束力。因此，无论发包人还是承包人，应当抓住这最后的机会，再认真审查分析合同草案，检查其合法性、完备性和公正性，争取改变合同草案中的某些内容，以最大限度地维护自己的合法权益。
3.简述合同分析的作用。
答：1.分析合同漏洞，解释争议内容。2.分析合同风险，制定风险对策。3.分解合同工作并落实合同责任。4.进行合同交底，简化合同管理工作。
4.如何做好合同交底工作？
答：1.工程的质量、技术要求和实施中的注意点。2.工期要求。3.消耗标准。4.合同事件之间的逻辑关系。5.各工程小组（分包商）责任界限的划分。6.完不成责任的影响和法律后果等。
5.什么是工程变更？工程变更包括哪些范围？工程变更包括哪些程序？
答：工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同的约定对施工的程序、工程的数量、质量要求及标准等作出的变更。
工程变更的范围：1.改变合同中所包括的任何工作的数量（但这种改变不一定构成变更）。
2.改变任何工作的质量和性质。
3.改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸。
4.删减任何工作。
5.任何永久工程需要的附加工作、工程设备、材料或服务。
6.改动工程的施工顺序或时间安排。
工程变更的程序：1.工程变更的提出。2.工程变更的批准。3.工程变更指令的发出及执行。
4.现行工程变更程序的评价。
6.如何加强工程变更管理？
答：1.注意对工程变更条款的合同分析。2.促成工程师提前作出工程变更。3.工程师发出的工程变更应进行识别。4.迅速、全面地落实变更指令。5.分析工程变更的影响
第八章工程合同的争议处理
一、填充题
1.在我国，合同争议解决的方式主要有和解、调解、仲裁和诉讼4种。
二、简答题
1.工程合同争议有哪几种常见类型？可能引起的合同终止有几种情况？
答：争议类型：工程价款支付主体争议、工程价款结算及审价争议、工程工期拖延争议、安全损害赔偿争议、工程质量及保修争议、合同中止及终止争议。可能引起的合同终止情况有：属于承包人责任引起的终止合同、属于发包人责任引起的终止合同、不属于任何一方责任引起的终止合同、任何一方由于自身需要而终止合同
2.简述工程合同争议总体防范措施。
答：1.认真学习、理解和遵守合同及建设工程相关的法律法规。2.提高和强化合同意识和诚信履约意识。3.建立和完善企业合同管理体系和合同管理制度。4.设立相应的合同管理机构，配备专门的合同管理人员。5.正确和合理使用《建设工程施工合同示范文本》或建立企业标准的合同文本系列。6.提高施工合同风险管理能力和水平等。
3.简述工程合同的争议管理
答：1.有理有利有节，争取和解或调解。2.重视诉讼、仲裁时效，及时主张权利。3.全面搜集证据，确保客观充分。4.摸清财务情况，做好财产保全。5.聘请专业律师，尽早介入争议处理。
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业1 总分：100分考试时间：分钟 单选题 1. 在建设工程施工合同成立过程中，通过_______ 订立的合同有效。(4分) (A) 无民事行为能力人 (B) 无效代理行为人 (C) 限制行为能力人 (D) 委托代理人 参考答案：D 2. 经济法律关系的主体不包括 _____ 。(4分) (A) 国家机关 (B) 法人 (C) 个体户 (D) 智力成果 参考答案：D 3. A单位与B单位没有合同关系，由于B单位的银行帐号与C单位的相似，A单位将应打 入C单位银行帐号的一笔资金误打入了B单位银行帐号，这一行为属于_______ 。(4分) (A) 合同 (B) 侵权 (C) 无因管理 (D) 不当得利 参考答案：D 4. A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，该地区突遇山洪爆发，与该项目相邻 的B单位在未与A单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，B单位为此行为付出了1万元资金，但减少了A单位20万元的损失，B单位有权要求A建设单位支付___________ 万元。(4分) (A) 0 (B) 1 (C) 1 ?19 (D) 20 参考答案：B 5. A单位与B单位于1996年10月6日订立了一个买卖合同，A单位应于1997年2月8日 交货，B单位应于1997年2月18日付货款，但B单位未按期付款，A单位于1997年6月8 日催要货款，没有结果，该笔货款的诉讼时效期间至_______________ 期满。(4分)
(A) 1998 年10 月5 日 (B) 1999年2月8日
(C) 1999 年2 月18 日 (D) 1999年6月8日 参考答案：D 6. 在下列经济法律关系主体中，______ 是法人。(4分) (A) 施工企业 (B) 公司经理 (C) 公司董事长 (D) 施工队 参考答案：A 7. 养牛专业户王某的一头奶牛得了重病，王某恐怕此牛得的是传染病，传染了别的牛会造 成更大的损失，于是将此牛拉到野外抛弃。刘某经过时发现了，将牛拉回家中，经过刘某的精心喂养，此牛病愈并成为一头高产奶牛。半年后，王某听说此事，向刘某索要此牛。依照法律，王某。(4分) (A) 有权请求刘某返还此牛，因为刘某拾得此牛并据为己有，构成不当得利 (B) 有权请求刘某返还此牛，但应补偿刘某喂养此牛所支出的费用及劳务费 (C) 无权请求刘某返还此牛，因为他的抛弃行为已使其所有权消灭，刘某基于先占而取得牛的所有权 (D) 无权请求刘某返还此牛，但可以请求刘某给予适当补偿 参考答案：C 8. 1992年甲将自己的3间私房作价2万元转让给乙，乙略加修缮，居住1年后以4万元的 价格转让给丙，丙居住1年后以5万元的价格转让给丁。以上几次转让均未办理私房过户手续。在丁居住期间，房屋所在地被城市规划为对外经济开发区，该房屋价格涨至20万元，甲、乙、丙、丁就房屋所有权发生争议。该房屋的所有权应属于_____ 。(4分) (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁 参考答案：A 9. 王某在吃饭时丢失瑞士名表罗西尼手表一块，餐厅人员拾得后交给公安部门。王某未在规定期限内前去认领，公安部门按照有关规定交寄售商店出售。孙某从该商店买回该手表， 将手表送给女友林某作生日礼物。手表在林某第二天乘公交车时被偷去，小偷下车后即以1 00元的低价卖给郑某。该手表的所有权属于 ________ 。(4分) (A) 王某 (B) 孙某 (C) 林某 (D) 郑某参考答案：C
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业2【含答案】 一、判断题（每小题2分，共20分） 1. 工程项目施工招标程序是指主要从投标人的角度划分的招标活动的内容逻辑关系，其主要程序分为招标准备阶段、招标阶段、定标成交阶段工作。（） 判断题(2 分) 2分 A. 对 B. 错 正确答案: B 2. 工程项目施工招标一般划分为成立招标机构、招标准备和定标成交三个阶段。（）判断题(2 分) 2分 A. 对 B. 错 正确答案: B 3. 招标前的准备工作由招标人完成，主要包括：建设工程项目报建、建设单位资质审查、招标备案和资格预审文件与招标文件的编制与送审。（） 判断题(2 分) 2分 A. 对 B. 错 正确答案: A 4. 招标阶段工作主要包括发布招标公告或资格预审公告、投标人的资格审查、发放招标文件、组织勘察现场和投标预备会、投标文件的接收，以及开标、评标和定标。招标阶段是整个招标过程的实质性阶段。（） 判断题(2 分) 2分 A. 对 B. 错 正确答案: B 5. 招标文件既是投标人编制投标文件的依据，也是评标的重要依据，直接关系招标活动的成败。（） 判断题(2 分) 2分 A. 对 B. 错
正确答案: A 6. 招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是评标委员会评标的依据，也是订立合同的基础。（） 判断题(2 分) 2分 A. 对 B. 错 正确答案: A 7. 投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应在投标须知内予以明确。（） 判断题(2 分) 2分 A. 对 B. 错 正确答案: B 8. 所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。（）判断题(2 分) 2分 A. 对 B. 错 正确答案: A 9. 标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。（） 判断题(2 分) 2分 A. 对 B. 错 正确答案: B 10. 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，采用量化的方式对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。（） 判断题(2 分) 2分 A. 对 B. 错 正确答案: A 二、单项选择题（每小题3分，共30分） 11.
建设工程合同管理考试题及答案（最新版） 1.(单项选择题)投标人须知中的附表格式不包括（）。 A.投标函格式 B.开标记录表 C.间题澄清通知书格式 D.中标通知书格式 正确答案：A, 2.(单项选择题)工程勘察设计评标由评标委员会负责,建筑工程设计方案评标时,建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）。 A.1/3 B.1/4 C.1/2 D.2/3 正确答案：D, 3.(单项选择题)下列施工招标文件中,(）包括前附表、正文和附表格式三部分。 A.招标公告 B.投标人须知 C.评标办法 D.合同条款及格式 正确答案：B,
4.(单项选择题)招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（）。日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。 A.1 B.2 C.3 D.5 正确答案：C, 5.(单项选择题)建设工程项目投标评审过程的（）适用于没有进行资格预审的资格后审。 A.形式评审 B.资格评审 C.响应性评审 D.施工组织设计和项目管理机构评审 正确答案：B, 6.(单项选择题)资格审查分为资格预审和资格后审两种,其中,资格后审适合于（）。 A.具有单件性特点,且技术难度较大的招标项目 B.具有单件性特点,且潜在投标人数量较多的招标项目 C.潜在投标人数量不多的通用性.标准化项目 D.具有单件性特点,且投标文件编制费用较高的招标项目
7.(单项选择题)合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。 A.书面交底 B.电子数据交底 C.视听资料交底 D.口头交底 正确答案：A, 8.(单项选择题)某工程施工项目招标,采用最低评标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。 A.1800万元,1800万元 B.1800万元,1770万元 C.1830万元,1800万元 D.1830万元,1770万元 正确答案：B, 9.(单项选择题)在施工准备阶段的合同管理过程中,下列方案不需要5人以上专家进行论证的是（）。 A.深基坑工程 B.地下暗挖工程 C.高大模板工程 D.高空作业工程
《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停,承包商均有权索赔.（B ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人,只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。（B ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( B） A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。(B ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了(B ） A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理.(A ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。（ A） A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起,合同不再具备法律效率(A ）来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。（ B) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标（A ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（ B) A、是 B、否 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险.(A ) A、是 B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人（A ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率(B ） A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。(A ） A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（A ） A、是 B、否 17、招标是要约,投标是承诺.（B) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更.( A） A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。（ B) A、是 B、否 20、业主指定的分包商,在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告（B ) A、是 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( C）。 A、避免风险 B、克服风险
2022年建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业4 单选题 1. 村长陈展与村民孙地牛因返还借款问题发生纠纷，后经村人民调解委员会调解，双方达成协议：村民孙地牛于调解协议达成后一个月内返还陈展借款500元。人民调解委员会就此制作了调解书，并将调解书送交给陈展、孙地牛二人。一个月之后，孙地牛未按该调解书履行义务。在此种情况下，陈展。(4分) (A) 可以直接到法院申请强制执行 (B) 应当通过村人民调解委员会向人民法院申请强制执行 (C) 可以直接到人民法院提起诉讼 (D) 应由村调解委员会开出借款问题经调解委员会调解的证明方可到人民法院起诉 参考答案：C 2. 甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为万元。(4分) (A) 30 (B) 45 (C) 60 (D) 90 参考答案：C 3. 对于不公开审理的案件，。(4分) (A) 可以公开宣判，也可以不公开宣判 (B) 应公开宣判
(C) 应不公开宣判 (D) 依被告的意见选择公开或不公开宣判 参考答案：B 4. 根据《民事诉讼法》的规定，以下关于诉讼管辖的表述正确的是。(4分) (A) 第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖 (B) 建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖 (C) 受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法 院 (D) 房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则 参考答案：A 5. 对他人之间的诉讼标的享有请求权或案件处理结果与其有直接利害关系，因而参加到他人已开始的诉讼中，以维护自己的合法权益的人称为。(4分) (A) 原告 (B) 被告 (C) 共同诉讼人 (D) 第三人 参考答案：D 6. 甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据有关法律规定，此保证属于。(4分) (A) 一般保证 (B) 连带保证
你的得分：86.0 完成日期：2013年01月16日16点16分 说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2013年03月14日)后显示在题目旁边。 一、单项选择题。本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。 1.对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。 ( D ) A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责 B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责 C.分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任 D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 2.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的 承包合同的履行（）。 ( C ) A.共同承担责任 B.按照承揽工程的比例分别承担责任 C.承担连带责任 D.各自承担责任 3.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。 ( C ) A.工程咨询合同 B.建设工程合同 C.委托监理合同 D.技术服务合同 4.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。合同变更过程中使一方当事人遭受的 损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。故( )。 ( B ) A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效 B.合同中原来约定的争议条款的效力，可以继续有效 C.合同中原来约定的争议条款的效力，不能继续有效 D.合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效
5.承担违约责任的方式有( )。 ( C ) A.继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼 B.继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁 C.继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失 D.继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失 6.工程项目施工合同签订应当采用下列形式（）。 ( B ) A.口头形式 B.书面形式 C.强制公证 D.必须签证 7.在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的， 必须进行招标。 ( D ) A.30万元人民币 B.100万元人民币 C.50万元人民币 D.200万元人民币 8.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的 应当（）。 ( A ) A.与承包单位承担连带赔偿责任 B.独立承担赔偿责任 C.不承担赔偿责任 D.其责任由承包商承担 9.由国际咨询工程师联合会所编制的(土木工程施工合同)简称：( )。 ( E ) A.DIFIC合同 B.DIFIC合同条件 C.DIFIC合同条款 D.FIDIC合同
cheng cheng 淮海工学院 A 、3 个月 B 、60天 C 、1 个月 D 、2 个月 09 –10 学年 第 1 学期 建设法规与合同管理 试卷 4、按照《建设工程质量管理条例》 （ ）承担。 A 、施工单位 C 、建设单位 5、按照《建设工程质量管理 条例》 ，总承包单位和分包单位的工程质量责任由 B 、勘察、设计单位 D 、工程监理单位 ，未经（ ）签字的建筑材料、建筑构配 件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。 A 、监理工程师 C 、建设单位负责 人 B 、施工单位负责人 D 、设计单位负责人 一、单选题 （每题的备选答案中，只有 1 个答案最符合题意，本大题共 40小题， 每题 1分，共 40 分）并请将答案填写在下列表格中 1、《中华人民共和国建筑法》 的发布， 主要是为了加强对 （ ）的监督管理。 6、法律效力低的建设法规不得与比其法律效力高的建设法规相 （ ），否则， 其相应规定将视为无效。 A 、建筑工程 B 、建筑活动 C 、建筑市场 D 、建筑质量和安全 2、按照《建设工程质量管理条例》 ，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起 （ ）日内， 将建设工程竣工验收报告和规划、 公安消防、 环保部门出具认 可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者有关部门备案。 A 、30 B 、15 C 、 45 D 、60 3、《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中 止之日起 （ ）日内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管 理工作。 A 、统一 B 、包涵 C 、抵触 D 、相辅相成 7、国家司法机关主要指人民法院依照诉讼程序对 （ ）中的争议与违法建 设行为作出的审理判决活动。 A 、设计与施工活动 B 、建设活动 C 、监理活动 D 、 8、工程建设前期阶段是对工程项目投资的合理性进行考察和对（ ）进行选择。 A 、施工单位 B 、勘察和设计单位 C 、工程项目 D 、监理单位 9、项目建议书是投资机会分析结果文字化后的（ ），以方便投资决策 者 分析、抉择。 A 、书面文件 B 、正式文件 C 、法律文件 D 、合同文件
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3 总分：100分得分：0分 一、单选题 1. 根据建设工程伤亡事故的分类原则，死亡2人，直接经济损失50万元属于__ ___。(4分) (A) 一级重大安全事故 (B) 二级重大安全事故 (C) 三级重大安全事故 (D) 四级重大安全事故 参考答案：C 2. 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由___ __编制。(4分) (A) 监理单位统一组织 (B) 总承包单位统一组织 (C) 总承包单位和分包单位各自 (D) 建设单位统一组织 参考答案：B 3. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是_ ____。(4分) (A) 提供相邻构筑物的有关资料 (B) 编制安全技术措施及专项施工方案 (C) 办理施工许可证时报送安全施工措施 (D) 提供安全施工措施费用 参考答案：B 4. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有_ ____，并在进入施工现场前进行查验。(4分) (A) 使用许可证和产品合格证 (B) 产品许可证 (C) 生产许可证 (D) 生产许可证和产品合格证 参考答案：D 5. 某高层住宅工程结构设计的合理使用年限为50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2011年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有____ _。(4分) (A) 基础工程的保修期限为50年 (B) 屋面防水工程的保修期限为5年 (C) 供热系统的保修期限为自2011年采暖期起，到2012年采暖期结束日止 (D) 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年 参考答案：D 6. 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是____ _。(4分)
《建筑工程招投标与合同管理》复习题 一、填空题（每题2分，共20分） 1、建设工程交易中心是，而非，也不是政府授权的监督机构，本身不具备监督管理职能。 2、建筑市场的资质管理包括两个方面的容，一是，二是。 3、我国《招投标法》规定，采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。 4、为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成：一是经营管理类;二是专业技术；三是商务金融。 5、设备FOB价，即设备价，包括、、港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。 6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。 8、《建设工程施工合同示文本》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，协议书是《建设工程施工合同示文本》中的总纲性的文件。 9、按索赔的处理方式分索赔可分为单项索赔和总索赔。 10、工期索赔值的计算方法主要有网络图分析法和比例计算法。 二、单项选择题（每题1分，共10分） 1、建筑业企业连续（ b ）年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。 A 、二 B 、三C、四D、五 2、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（ b ）家。 A、二 B、三 C、四 D、五 3、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限作出答复，这种行为是（ c ）。 A、谈判 B、要约邀请 C、要约 D、承诺 4、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的容（ c ）产生法律约束力。 A、仅对要约人 B、仅对受要约人 C、对双方 D、对双方都不 5、FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后（ b ）天向监理工程师发出索赔意向通知。 A、18 B、28 C、36 D、56 6、根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是（ a ）。 A、投标人所提供的担保有瑕疵 B、投标文件中个别地方存在漏项 C、投标文件中提供了不完整的技术信息 D、投标文件签字人不是投标人的法定代表人 7、下列关于施工合同文件的解释顺序的说法中正确的是（ d ）。 A、中标通知书、施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸 B、中标通知书、图纸、施工合同通用条款、施工合同专用条款 C、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书、图纸 D、中标通知书、施工合同专用条款、施工合同通用条款、图纸 8、根据我国《招标投标法》投标人（ c ）。 A、不得以低于社会平均成本的报价竞标 B、可以以低于自己企业成本的报价竞标 C、不得以低于自己企业成本的报价竞标 D、即不得以低于自己企业成本的报价竞标，也不得以低于社会平均成本的报价竞标 9、开标由（ a ）主持，邀请所有投标人参加。 A、招标人 B、行政监督部门 C、评标委员会代表 D、招标代理机构
21秋国开专科“建筑工程技术” 《建筑工程项目招投标与合同管理》机考试题与答案10 2014年秋期电大把《建筑工程项目招投标与合同管理》纳入到“终结性”考试是机考，针对“终结性”考试是机考，本人汇总了该科所有的题，形成一个完整的题库，内容包含了单选题、多选题、判断题，并且以后会不断更新，对考生的复习、作业和考试起着非常重要的作用，会给您节省大量的时间。“终结性”考试是机考时，只要抽住其中的一套就可迅速找到该套答案，100%通过。若抽不住套题，本题库还有是按声母顺序排列的，查找很方便又省时间。本文库还有其他“终结性”考试是机考答案，敬请查看。 试卷总分:100 答题时间:60分钟 一、判断题 1.《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并 附有承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书三个附件。他们共同组成了一个完整建设工程施工合同。（对 2.按建设工程合同计价方式进行分类，可分为：总价合同、单价合同和成本加酬金合 同。（）对 3.编制标底时，首先要保证其准确，其次要做好保密工作。（）对 4.编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密 切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。（）对 5.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业 最高水平。（）错 6.不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期既不 影响总报价，又可以在中标后获取较好的经济效益。（）对 7.承包商提出的索赔主要包括两个方面，即工期索赔和费用索赔。（）对 8.承包商在自己的索赔报告中对费用索赔部分进行详细计算，索赔费用的计算方法主 要有分项计算法和总费用法。（）对 9.承包商作为建筑市场的主体，是长期和持续存在的。所以不论是国内还是按照国际 惯例，对承包商一般都实行从业资格管理。（）对
第五章工程合同管理导论 一、填充题 1.合同管理是工程项目管理的核心，合同管理贯穿于工程实施的全过程。 2.项目采购模式的定义是：对建设项目的合同结构、职能范围划分、责任权利、风险等进行确定和分配的方式，其本质上是工程项目的交易方式。 二、简答题 1.试分析项目采购模式演变的动因和发展过程。 2.国际上常见的标准合同条件有哪些？ 3.从业主角度分析任何选择合理的项目采购模式。 4.工程合同管理有哪些特点？合同管理各阶段的主要内容是什么？ 三、论述题 1.项目采购模式有哪些？其主要内容和特点是什么？ 2.试分析传统采购模式（DBB）与设计—建造模式（DB）、建设管理模式（CM）的区别。 第六章合同法基本原理 一、填充题 1.合同法律关系由主体、客体和内容3个基本要素构成。 2.合同成立的根本标志在于合同当事人的意思表示一致。 3.《合同法》规定，依法成立的合同，自成立时生效。 4.合同成立制度主要表现了当事人的意志，体现了合同自由的原则；而合同生效制度则体现了国家对合同关系的认可与否，它反映了国家对合同关系的干预。 5.代位权的核心是以自己的名义行使债务人对第三人的债权。 6.《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。 7.合同转让有两种基本形式是债权让与和债务承担。 8.合同的变更通常分为协议变更和法定变更两种。 9.在建设工程中，法律明确规定，承包商的债务转移只能是部分转移。
10.合同解除是合同终止的一种特殊的方式。 11. 法定解除是合同解除制度中最核心、最重要的问题。 12.违约责任的后果承担形式有继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则等。 二、单选题 1.以下关于主合同和从合同的关系描述中，错误的是 C 。 A.主合同和从合同并存时，两者发生互补作用； B.主合同无效或者被撤销时，从合同也将失去法律效力； C.从合同无效或者被撤销时，一般将影响主合同的法律效力； D.从合同无效或者被撤销时，一般不影响主合同的法律效力。 2.《合同法》分为两大部分共428条内容。其中总则分别阐述了包括一般规定、合同的订立、合同的效力、合同的履行等共计8章129条规定，主要叙述了《合同法》的基本原理和基本原则。分则部分则对各种不同类型的合同作出专门的规定，分别阐述了买卖合同、供用电水气热力合同等 B 种包括经济、技术和其他民事等列名合同共计15章298条规定。 A. 13 B. 15 C. 14 D. 16 3.以下不属于合同法律关系客体的是 B 。 A.行为 B.事件 C.物 D.智力成果 4.当事人希望对方向自己提出订立合同的意思表示的是 B 。 A.要约 B.要约邀请 C.承诺 D.出盘 5.在合同订立过程中，一方当事人违反诚实信用原则的要求，因自己的过失而引起合同不成立、无效或者被撤销而给对方造成损失时所应当承担的损害赔偿责任是 C 。 A.违约责任 B.违法责任 C.缔约过失责任 D.违纪责任 6.以下有关可撤销合同的论述中，不正确的是 D 。 A.可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同。 B.可撤销合同在未被撤销之前，仍然是有效合同。 C.对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求人民法院或者仲裁机构作出。 D.当事人可以撤销合同，也可以维持原合同不变，但不能变更合同的内容。
《建设法规与合同管理》平时作业 注：红色标示内容为必做内容，其它为选做内容。如果大题为红标题，表面该大题都为必做。 本学期作业共3次。本次作业为第一次。 第一章建设法规概论 一、基本概念 1.法律及法律体系： 法是一种规范，它确定了人的行为的自由程度，即在法律界限之内，人可以自由地活动；超越了界限，必然要被矫正。法律强调的是具体的、明确的规范，是具体的、应用性的。在一个国家中，不同法律部门纵横交错，组成了这个国家的法律整体，它们是相互联系，相互补充，相互协调，多层次的完整统一的有机体，称之为法律体系。 2.法人成立条件： 法人的成立条件主要是依法成立，有必要的经费、名称和经营场所，并能独立承担民事责任。 3.法规及其构成要素 法规是指由国家机关制定或认可并由国家强制力保证其实施的具体行为规范。其构成要素由假定、处理、制裁三部分组成。 4.建设法规 建设法规,是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构企事业单位、团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。 5.建设法规行政隶属性
6.建设法律关系 是建设法律规范在社会主义国家经济建设与生活中实施的结果，只在当社会组织按照建设法律规范进行建设活动，形成具体的权利和义务时，才构成建设法律关系。 7.建设法律关系主体、客体 建设法律关系主体：是指参加建设业活动，受建设法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的人。建设法律关系客体：是指建设法律关系的主体享有的主体的权利和承担的义务所共同指向的事物。 8.技术法规 9.建设行政法律 10.法律事实 11.事件 12.行为 13.许可证制度 许可证制度,是指国家要求开发利用环境和从事可能造成破坏活动的经营者，向主管部门提出申请，经审查批准领取许可证后进行的管理程序和方法。 二、填空题 1.法是一种规范，它确定人的行为的自由程度，即在法律界限内，人可以自由地活动；超越了界限，必然自由程度，即在法律界限内，人可以自由地活动；超越了界限，要被矫正。 2.法是上层建筑的组成部分，受经济基础的制约。 3.法是人们的行为规范，它调整的是人们的行为，而不是思想或其他非行为的东西。 4.法的内容只能是国家利益，且不是简单相加，而是集中的、高度的概括。 5.法的作用是由国家确立的工具，这个工具的作用是以军队、法庭、监狱等维护和发展社会秩序的工具等为后盾的。
2022浙大建设法与合同范本管理(专)在线作业 您的本次作业分数为：100分单选题 1.【第01章】法律关系主体与客体的变更（） A必然导致权利的增加B必然导致义务的增加C必然导致内容的变更D不会导致权利义务的变更 正确答案:C单选题 2.【第01章】建设法规体系由很多不同层次的法规组成，下列选项中不属于建设法规的是（） A浙江省城乡规划管理条例B北京市建筑工程施工许可办法 C浙江省高级人民法院发布的工程案件判例D工程建设标准 正确答案:C多选题 3.【第01章】建设法规的调整对象是在建设活动中所发生的各种社会关系，具体包括建设活动中的() A行政管理关系B经济协作关系C技术管理关系D民事关系E组织管理关系 正确答案:ABD多选题 4.【第01章】建设法规的作用是() A建立建设活动行为规范B规范指导建设行为C保护合法建设行为D规范建设活动商业行为E处罚违法建设行为 正确答案:BCE单选题
5.【第02章】在我国建设程序中“通过多方案比较，提出评价意见，推荐最佳建设方案”的阶段是() A项目建议书阶段B可行性研究阶段C初步设计阶段 D建设前期准备工作阶段 正确答案:B单选题 6.【第02章】主要包括工程勘察设计、施工准备、工程施工、生产 准备等环节工作的是基本建设程序中的()。 A决策分析阶段B建设准备阶段C建设实施阶段D工程终结阶段 正确答案:C单选题 7.【第02章】征地、拆迁、报建，属于()阶段的工作 A项目建议书阶段B可行性研究阶段C建设准备阶段D建设实施阶段 正确答案:C多选题 8.【第02章】工程施工管理具体包括()等几方面的内容。 A施工调度 B施工准备C施工安全D文明施工E环境保护 正确答案:ACDE单选题 9.【第03章】安全生产事故隐患报告义务，主要是()的安全责任。 A建设单位B勘察、设计单位C监理单位D施工单位 正确答案:C单选题
第三次第十章工程施工合同 一、填充题 1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据. 2。施工合同的进度控制可分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段的进度控制。 3。发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。 4。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。 5.对承包人已完成工程量进行计量、核实与确认，是发包人支付工程款的前提。 6.保修金（或称保留金）是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额，其目的是约束承包人在竣工后履行竣工义务. 二、单选题 1。如需更换工程师，发包人应至少提前B 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。 A。10 B. 7 C. 15 D. 14 2.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的 C 。 A。总进度计划B。季进度计划C。月度进度计划 D. 周进度计划 3.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 B 小时内提出书面处理意见。 A。24 B. 48 C. 8 D。14 4。施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前 C 天以书面形式向承包人发出变更通知。 A. 7 B. 10 C。14 D. 28 5。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。 A. 24 B。8 C。16 D。48 6.设备安装工程具备单机无负荷试车条件,由 C 组织试车。A.设备生产商 B.工程师C。承包人 D.发包人 7。设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由 D 组织试车。A。设备生产商B。工程师 C.承包人 D.发包人 8.投料试车应在工程竣工验收后由 D 负责。A。设备生产商B。工程师 C.承包人 D.发包人 9.质量保修期从 B 之日算起。A.工程合同竣工 B.工程实际竣工 C.工程师签发移交证书D。业主组织竣工验收会议 10。发包人在所供材料设备到货前 C 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点. C。24 11。工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前 A 天。A. 7 B. 10 C。14 D. 28 12。国内外常见的一种工程款结算方式是 C 。A。按季结算B。按形象进度分段结算 C.按月结算 D.竣工后一次性结算13。在确认计量结果后 B 天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。A。7 B. 14 C。21 D。28 14。承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全保护措施,经工程师认可后实施。由 C 承担防护措施费用。A.承包人B。承、发包两方共同 C.发包人 D.责任方 15。发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由 D 承担发生的费用。A。承包人B。承、发包两方共同C。发包人D。事故责任方 16.实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施，由 C 承担安全防护措施费用。A.承包人B。承、发包两方共同C。发包人D。责任方 17.发包人、承包人双方的履约担保一般可以履约保函的方式提供,实际上是担保方式中的 D A.抵押 B.质押C。留置 D.保证 三、多选题 1.以下属于建设工程施工合同特点的是ABDE 。A。合同标的物的特殊性B。合同内容的多样性和复杂性C.合同结构的完整性D.合同履行期限的长期性E.合同监管的严格性 2.《建设工程施工合同示范文本》由ACD 组成,并附有3个附件. A.协议书 B.标准条款 C.通用条款 D.专用条款E。专门条款 3.施工合同中的工程师是指AC 。A.监理单位委派的总监理工程师B。施工单位委派的工程师C.建设单位指定的履行本合同的代表D。质监站委派的质监工程师E.监理单位派驻现场的专业监理工程师 4.以下属于发包人工作的是ABCE 。A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作D.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明E。办理施工许可证5。以下原因造成的工期延误中，经工程师确认，承包人工期可以相应顺延的是ACD 。 A.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件 B.承包人在协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，但未获得工程师的同意C。设计变更和工程量增加D.不可抗力E。一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过7小时 6.施工合同中规定的确定合同价款的方式有BDE ，双方可在专用条款内约定采用其中一种. A.固定总价合同 B.固定价格合同 C.单价合同D。可调价格合同E。成本加酬金合同 7。以下因不可抗力事件导致的费用损失中应由发包人承担的是AD 。A。工程本身的损害B.运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害C.承包人机械设备损坏D。工程所需清理、修复费用E。承、发包人员伤亡 8.在施工合同中，根据发包人、承包人双方的保险义务分担规定，以下由发包人支付保险费用的是ABE . A.工程开工前，为建设工程办理的保险B。工程开工前，为施工场地内第三者人员生命财产办理的保险C.为从事危险作业的承包人的职工办理的意外伤害保险D.为施工场地内承包人施工机械设备办理的保险E。为运至施工场地内用于工程建设的材料和待安装设备办理的保险 9。发包人承担违约责任的方式主要有ABCD A.赔偿因其违约给承包人造成的经济损失B。支付违约金C。顺延延误的工期D。继续履行E。采取补救措施 四、简答题 1。试述施工合同的概念和特点。 答：施工合同是发包人（建设单位、业主或总包单位）与承包人(施工单位）之间为完成商定的建设工程项目,确定双方权利和义务的协议。 特点：1.合同标的物的特殊性。2.合同内容的多样性和复杂性。3。合同履行期限的长期性.4。合同监督的严格性。 2.什么是施工合同工期和施工期？ 答:施工合同工期：是施工的工程从开工起到完成专用条款约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的时间. 施工期：承发包双方必须在协议书中明确约定工程，包括开工工期和竣工日期. 3.简述《施工合同文本》的组成及施工合同文件的构成。 答：《施工合同文本》的组成由协议书、通用条款、专用条款、附件。 施工合同文件的构成：1.双方签署的合同协议书.2.中标通知书。3.投标书及其附件.4。本合同专用条款。5。本合同通用条款。6。本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。7.图纸。8。工程量清单。9.工程报价单或预算书。 4.简述工期顺延的理由及确认程序。
国家开放大学一网一平台电大《建筑工程项目招投标与合同管理》形考任务形考作业1-4题库及答案 一、判断题 1. 建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：发包人、承包人和工程咨询服务中介机构。 () 正确答案：对 2. 发包人必须承担建设项目的全部责任和风险，对建设过程中的各个环节进行统筹安排，实行责、权、利的统一。() 正确答案：对 3. 建设工程交易中心的基本功能：信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。() 正确答案：错 4. 我国建筑市场的资质管理仅是指对从业企业的资质管理。() 正确答案：错 5.承发包是一种交易行为，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一 定的价格取得相应报酬的一种交易。() 正确答案：对 6. 招标是招标人为签订合同而进行的准备，属要约。投标是投标人相应招标人的要求参加投标竞争， 属承诺。() 正确答案：错 7. 公开招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。() 正确答案：错 8. 公开招标的优点是参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每 个投标人的中标机会。() 正确答案：错 9. 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 () 正确答案：对 10. 邀请招标的特点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争， 达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。() 正确答案：错
11.工程项目施工招标程序是指主要从投标人的角度划分的招标活动的内容逻辑关系，其主要程序分为招标准备阶段、招标阶段、定标成交阶段工作。() 正确答案：错 12.工程项目施工招标一般划分为成立招标机构、招标准备和定标成交三个阶段。() 正确答案：错 13.招标前的准备工作由招标人完成，主要包括：建设工程项目报建、建设单位资质审查、招标备案和资格预审文件与招标文件的编制与送审。() 正确答案：对 14.招标阶段工作主要包括发布招标公告或资格预审公告、投标人的资格审查、发放招标文件、组织勘察现场和投标预备会、投标文件的接收，以及开标、评标和定标。招标阶段是整个招标过程的实质性阶段。() 正确答案：错 15.招标文件既是投标人编制投标文件的依据，也是评标的重要依据，直接关系招标活动的成败。() 正确答案：对 16.招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是评标委员会评标的依据，也是订立合同的基础。() 正确答案：对 17.投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应在投标须知内予以明确。() 正确答案：错 18.所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。() 正确答案：对 19.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。() 正确答案：错 20.经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，采用量化的方式对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。 () 正确答案：对 21.工程项目施工投标是指投标人(或承包人)根据所掌握的信息按照招标人的要求，参与投标竞争，以获得建设工程承包权的法律活动。()
1.简述建设法规的概念和调整对象。 答：（1）建设法规的定义：建设法规是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。 （2）建设法规调整的对象：任何法律都以一定的社会关系为其调整对象。调整对象是区分法律部门的重要标准。 2.简述建设法规的特征及作用。 答：建设法规的特征：1、行政隶属性；2、经济性；3、政策性；4、技术性。 建设法规的作用：就是保护、巩固和发展社会主义的经济基础，最大限度地满足人们日益增长的物质和文件生活的需要。具体来讲，建设法规的作用主要有：规范指导建设行为；保护合法建设行为；处罚违法建设行为。 3.建设法规的基本原则是什么？ 答：1、工程建设活动应确保工程建设质量与安全原则； 2、工程建设活动应当符合国家的工程建设安全标准原则； 3、从事工程建设活动应当遵守法律、法规原则； 4、不得损害社会公共利益和他人的合法权益原则； 5、合法权利受法律保护原则。 4.什么是建设法律关系？建设法律关系三要素是什么？ 答：建设法律关系是指由法律规范所确定和调整的人与人或人与社会之间的权利、义务关系。 法律关系三要素是：1、建设法律关系主体；2、建设法律关系客体；3、建设法律关系内容。 5.建设法律变更包括哪些变更？ 答：1、主体变更，包括主体数目发生变化；主体的变化； 2、客体的变更：客体范围的变更；客体性质的变更。 3、内容变更。 二、案例分析题 某市城投公司委托某招标代理公司就凤凰山公园工程发出招标公告，招标文件3.5规定：“本次招标只接受联合体投标。联合体投标应满足下列要求：有市政公用资质企业作为牵头人，有二级及以上园林绿化资质的企业不少于1家。”十家投标联合体通过招投标资格审查而参加投标。经过开标、评标，确定“A市政公司-A园林绿化公司”为第一中标候选人，“B建设集团公司-B园林工程公司”为第二中标候选人。在公示期间，B建设集团公司等三家单位对“A市政公司-A园林绿化公司”的经营业绩造假，投标资格不符要求，以及拟指派的项目经理尚有未完工程等问题进行了投诉。招投标交易中心查实相关情况后，作出了取消“A市政公司-A园林绿化公司”中标候选人资格的处理决定。 A市政公司和A园林绿化公司对此处理决定不服，向市住房和城乡规划建设局申请行政复议。住房和城乡规划建设局经审查后，作出了维持投诉处理决定的复议决定。 城投公司向B建设集团公司发出了《中标通知书》，后双方签订了合同。 在施工过程中，因安全管理不到位，工地发生了人员伤亡的事故。施工单位进行了赔偿，安监站亦