土石方工程施工正式合同

  • 格式:docx
  • 大小:13.89 KB
  • 文档页数:5

1/ 5
土石方工程施工合同
承包方 :(以下简称乙方

发包方:湖南省湘合作循环工业基地有限公司 (以下简称甲方

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》相关法律法规等规定 ,为明

双方在工程承包中的权利、义务和责任 ,确保工程任务的全面完成 ,在自愿、
平 等、互利的原则下 ,经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况
1.1 工程名称 :
1.2 工程地点 :
1.3 工程范围 :一期工程为商业土石方工程 ,
本合同土石方工程量暂按立方
米 计算,验槽合格后 ,以甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方实际测量所得
工程量 为准,具体确定方法施行少数服从多数原则。

第二条工作内容
2.1零星工程 :甲方项目场内开掘道口 ,
协助现场施工、临时设施搭建、场
地 回填土、的使用挖掘、运土机械作业的项目。

2.2 工程基坑的土石方开挖、外运 ,
岩石层的静力爆破。
2.3 积极配合甲方现场的各期施工工作 ,包括乙方份外工作 ,
比如临时挖、
移、吊、平整 ,意外应急和护坡抢险等。

2.4 施工过程要减少对周围环境道路的影响 ,
从车上掉下来的土方造成的
路面 污染由乙方处理 ,由于工地泥泞原因造成的路面污染由甲方处理。第三
条合同工 期

3.1经双方协商确定 ,工程期为日 ,暂定自年_月_日起至年_月_日,
具体开
工时 间由甲方下达开工令明确。

3.2 若施工过程中发生不可抗力情形 ,或者甲方要求乙方暂定工作 ,
工期相
2/ 5

应 顺延。
第四条工程质量
4.1
乙方根据甲方现场指定的施工区域、坐标、标高、非挖土区域范围、
层 段、施工出入口位置、场内 (外 )卸土地点、工期时间等要求 ,首先制定
具有针对 性的施工组织 (设计 )方案,交由建设单位进行审批 ,合同签订后
三日内 ,必须组织足 够的机械、人员进场 ,展开施工。

4.2 施工层面的标高 ,开挖、预留土体平整度 ,
阶梯度等要满足《施工验收
规 范》、施工

1
安全及政府相关文件、护坡方案等相关的施工要求 ,适当安排抢工、缓
工、 暂停工等施工节奏。乙方不得按自己意愿随意施工 ,否则乙方除须在要
求的时间 内进行返工 ,赔偿由此给工程有关方造成的损失外 ,还要向甲方支付
涉及工程总价 的 30%的违约金。

第五条工程价格及支付方式
5.1 一期工程土石方挖运综合单价 (开挖和外运 )为元/立方 (实方);
一期工程土 石方挖运工程总造价暂定为人民币万元 ,(最终以实际结算为
准 )。5.2 场内若需要 回填一般土,按元/立方计算,若需要回填种植土 ,按元
/

立方计算,最终所须费用 ,按 照实收土方数量计算 ,以甲方、乙方、监理、造
价咨询公司四方共同确认 ,具体确 定方法施行少数服从多数原则。

5.3 上述综合单价为包干价 ,包含本合同所有工作内容 ,
包含了人工、机
械、 管理、协调、税费等一切费用 ,除通过该单价计算的价格外 ,甲方无需再
向乙方支 付任何费用。 5.4 上述综合单价为固定价格 ,不随施工时间、施工
次数、施工分层 分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状
况等任何因素而改 变。

5.5 土石方工程量的确认 :现场正式开挖前 ,
甲方、乙方、监理、造价咨询
公 司四方共同对现场地形标高进行测量、签证 ,保存基础数据 ;工程开挖结
束 ,经甲 方、乙方、监理、造价咨询公司四方验收合格后 ,四方代表共同对现
场地形标高 进行测量、签证 ,计算出总挖运土方量 ,进行签证确认 ,最终确认
3/ 5

的数据为最终结算 的依据。
5.6 支付方式 :基槽验收合格后 10 个工作日内付至完成工程总价的 75%;
待基 础回填完成后 20 个工作日内付清余款。

5.7 工程款的支付前 ,须基槽验收合格 ,提供正规发票 ,否则 ,
甲方可暂时
拒绝支 付,由此引起的责任由乙方承担。

第六条双方的权利和义务
6.1.
甲方责任
6.1.1 甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施 (
包括水、
电、 煤气管道等地下管网设施等 )资料 ;如因甲方提供的上述图纸、资料不
及时或与实 不符,造成延期开工或暂时停工的 ,工期可以顺延。 6.1.2 甲方代
表、监理公司和甲 方委托的施工技术人员负责进行技术交底、质量监督、检
查纠正 ,办理有关施工
签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手
续,解决现场具体问题。

6.1.3 工程竣工后 ,经乙方请求验收 ,甲方应在 3
日内组织有关人员进行
验收。

6.1.4
按合同规定及时支付工程款。
6.2
乙方责任
6.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥 ,
严格按照监理及总包单位的
现 场管理进行施工 ,全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相
关单位 的工作。

6.2.2 乙方应制定安全措施 ,加强对现场施工人员的安全教育 ,
杜绝重大安
全事 故的发生 ,如发生事故由乙方承担一切责任 ,并承担由此给甲方及其他施
工单位造 成的一切损失。

6.2.3 乙方应合理组织施工和机械车辆调配 ,
在施工前应向甲方提交施工计
划 和施工方案 ,获得甲方许可后方可施行。
4/ 5

6.2.4 乙方应保证整个工期施工的及时性 ,经常与甲方现场联系沟通 ,
无论
是挖 运,还是回填都要提前有所准备 ,特别是在排土场、回填土场 (包括种植
土 )方面。

6.2.5
负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协
调 及手续办理工作 ,并承担相关费用。

6.2.6 承包人必须具备相应资质 ,自行完成本合同工程 ,
不得转包。
6.2.7 承包人应按照长沙市有关规定进行安全施工 ,
并承担相应的费用。第
七 条合同的变更和解除

7.1出现下列情形 ,甲方有权单方面解除合同 :
7.1.1 乙方负责处理因本工程施工内容引起的与外界的争议、纠纷等事件 ,

乙方未能及时解决相关事宜 ,有可能造成工程延期或给甲方带来损害的。

7.1.2
乙方出现较严重的违约现象或发现乙方没有能力履行合同时。
7.1.3
乙方拒不配合总包单位和降水、护坡桩基施工等施工工程单位的相
关 工作。

甲方解除合同后 ,扣除因乙方原因造成的损失、支出等费用后 ,结算乙方
已经 完成的工程量 ,及时结清费用。

7.2除上述情形外 ,甲方可随时解除本合同 ,但甲方应提前 3
天以书面形
式通 知乙方 ,并应及时确定合同量 ,结清费用。

第八条违约责任
8.1 甲方应按本合同约定及时支付工程款 ,若有逾期 ,
甲方应向乙方支付违
约 金,违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。

8.2因非甲方原因、不可抗力原因 ,乙方未按期完成工程内容 ,
每逾期一
日 ,乙 方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金 ;逾期超过 10 日,甲方
有权单方 面解除合同。 8.3 乙方完成的工程质量若出现问题 ,甲方可视情况
要求乙方返工 , 承担损害赔偿责任
,
5/ 5

若因此造成工程延期 ,还应承担工程延期责任。
8.4 甲方有权在工程结算时 ,
扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违
约 金。 8.5承包人在合同签订后 ,接到发包人的开工通知 3天内进场并开
工 ,如延时 进场开工 ,每延迟 1 天扣罚金为工程总价款的千分之一 ,延迟进场
10天,
发包人有 权另外选择承包商。第九条争议解决方式

9.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜 ,
参考国家建设工程合同中的 “通
用条
款”执行 ,双方也可友好协商解决 ,协商解决不成 ,任何一方可向仲裁委员会
申请仲 裁,双方也可不经协商直接向仲裁委员申请仲裁。

9.2 发生争议后 ,除非出现下列情况的 ,双方都应继续履行合同 ,
保持施工
连续 , 保护好已完工程 : ①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除
合同 ; ② 调解要求停止施工 ,且为双方接受 ; ③法院要求停止施工 ;停止施工
后 ,双方应妥善 处理现场 ,防止损失发生 ,并有利于项目的下一步施工。

第十条其他
10.1 本合同一式四份 ,甲方二份 ,乙方一份 ,
送交有关部门备案一份。
10.2 本合同自双方 xx
后生效。
甲方:(xx)乙方
:(xx)

签字代表 :签字代表
:

住所 :住所
:

电话 :电话
:

xx日期:
年月曰