当前位置：文档之家 › 市政工程施工工期定额(定稿)

市政工程施工工期定额(定稿)

  • 格式：docx
  • 大小：1.63 MB
  • 文档页数：42

WORD格式 专业资料整理 第三部分市政工程 说明 C.0.1 本部分为市政工程工期，适用于由一个承包人组织实施的市政 工程项目，包括： 1 道路工程工期； 2 桥梁工程工期； 3 给水管道工程工期； 4 排水管道、沟渠工程工期； 5 燃气管道工程工期； 6 自来水厂工程工期； 7 污水处理厂工程工期； 8 市政给排水泵站工程工期； 9 城市地下综合管廊工程工期； 10 隧道工程工期。 C.0.2 本部分定额工期均为单项工程施工工期。 C.0.3 下列情况发生时经发承包双方确认，应增加工期，其中第 1、 3 条增加的天数 由发承包双方协商确定： 1 坑底（基础土方）打基础桩，另增加工期； 2 开挖一层土方后，再打护坡桩的工程，增加工期W50天； 3 因拆迁、地下管线改移未完成，不能按合同约定时间开工的。 C.0.4 下列情况发生时，不增加工期： 1 原地坪打基础桩； 2 室外直埋管道工程； 3 围墙工程。 C.0.5 本附录定额工期已综合考虑商品混凝土和现场搅拌混凝土、预 拌砂浆和现场 搅拌砂浆，使用时不得调整。 204 WORD格式 专业资料整理 C. 1 道路工程 C.1.1 本节适用于独立施工的新建城市道路工程，改建及拓宽城市道 路工程可以 参照执行。 C.1.2 同一承包人同时承担多条道路时，按最长工期的单条道路工期 计算总工期。

205 WORD格式

专业资料整理 C. 1.1 沥青混凝土道路定额工期表 编号 C1-1 C1-2 C1-3 C1-4 C1-5 C1-6 C1-7 C1-8 C1-9 C1-10 C1-11 C1-12 C1-13 C1-14 C1-15 C1-16 C1-17 C1-18 C1-19 C1-20 C1-21 C1-22 C1-23 C1-24 C1-25 C1-26 C1-27

道路长度 (m) W500

W1000 W1500

工期(天) 车道宽度 (m) 结构层厚度 (cm)

W40 W70 >70 (1) (2) (3) W4 42 51 54 W8 47 56 60 W12 51 61 66 W16 60 66 70 W20 61 70 73 W24 66 74 79 W28 70 79 85 W32 75 84 90 W36 79 90 94 W4 51 60 66 W8 56 66 70 W12 66 74 79 W16 70 79 85 W20 74 84 90 W24 79 90 94 W28 84 94 98 W32 90 98 103 W36 93 103 107 W4 56 70 74 V8 66 78 84 W12 74 89 93 W16 79 88 91 W20 84 96 103 W24 90 103 108 W28 93 107 112 W32 98 112 116 W36 103 116 122 WORD格式

专业资料整理 206 WORD格式

专业资料整理 编号 C1-28 C1-29 C1-30 C1-31 C1-32 C1-33 C1-34 C1-35 C1-36 C1-37 C1-38 C1-39 C1-40 C1-41 C1-42 C1-43 C1-44 C1-45 C1-46 C1-47 C1-48 C1-49 C1-50 C1-51 C1-52 C1-53 C1-54 附注：

道路长度 (m) W2000

W2500 W3000

工期(天) 车道宽度 (m) 结构层厚度 (cm)

W40 W70 >70 (1) (2) (3) V4 66 72 84 W8 74 84 93 W12 84 93 103 W16 90 98 107 W20 93 103 112 W24 97 107 116 W28 103 112 122 W32 107 116 126 W36 112 122 130 W4 70 79 90 W8 84 90 103 W12 92 103 112 W16 97 107 116 W20 103 112 122 W24 107 116 126 W28 112 122 130 W32 116 126 135 W36 122 130 140 W4 74 84 93 W8 90 97 107 W12 98 107 116 W16 107 116 126 W20 116 126 135 W24 126 135 145 W28 138 140 149 W32 135 145 154 W36 140 150 159

1 单独摊铺沥青混凝土道路工程，其工期按相应定额工期乘以系数 0. 40o 2 单独摊铺沥青混凝土道路工程，含雨水口、雨水支管的施工，以及道路范 围内原有各类检查井的升降与旧路刨除等，其工期按相应定额工期乘以系数 0. 60。

207 WORD格式 专业资料整理 C. 1.2 水泥混凝土道路定额工期表 编号 C1-55 C1-56 C1-57 C1-58 C1-59 C1-60 C1-61 C1-62 C1-63 C1-64 C1-65 C1-66 C1-67 C1-68 C1-69 C1-70 C1-71 C1-72 C1-73 C1-74 C1-75 C1-76 C1-77 C1-78 C1-79

道路长度 (m) W500

W1000 W1500

工期(天) 车道宽度 (m) 结构层厚度 (cm)

W40 W70 >70 (1) (2) (3) W4 51 60 66 W8 56 66 70 W12 60 70 74 W16 66 74 79 W20 70 79 84 W24 74 84 90 W28 79 90 94 W32 84 93 97 W36 90 97 103 W4 60 70 74 W8 66 74 79 W12 74 84 90 W16 79 90 93 W20 84 93 97 W24 90 97 103 W28 93 103 107 W32 97 107 112 W36 103 112 116 W4 66 74 79 V8 74 84 90 W12 84 93 98 W16 90 99 103 W20 93 103 107 W24 98 107 112 W28 103 112 116 WORD格式

专业资料整理 208 WORD格式

专业资料整理 编号 道路长度 (m) Cl-80 W1500 Cl-81 Cl-82 Cl-83 Cl-84 Cl-85 Cl-86 W2000 Cl-87 Cl-88 Cl-89 Cl-90 Cl-91 Cl-92 Cl-93 Cl-94 Cl-95 W2500 Cl-96 Cl-97 Cl-98 Cl-99 Cl-100 Cl-101 Cl-102 Cl-103 Cl-104 W3000 Cl-105 Cl-106 Cl-107 Cl-108

工期(天) 车道宽度 (m) 结构层厚度 (cm)

W40 W70 >70 (1) (2) (3) W32 107 116 123 W36 112 122 126 W4 70 79 87 W8 77 85 94 W12 85 94 102 W16 89 98 106 W20 94 102 111 W24 98 106 115 W28 102 111 119 W32 106 115 123 W36 111 119 128 W4 74 83 91 W8 87 96 104 W12 96 104 113 W16 100 108 117 W20 104 113 122 W24 108 117 125 W28 113 121 130 W32 117 125 135 W36 121 130 138 W4 79 87 96 W8 91 100 108 W12 100 108 117 W16 108 117 125 W20 117 125 135 W24 125 134 142 W28 130 138 147 W32 134 142 151 W36 138 147 155

C.1.3 道路工程按材料区分沥青混凝土道路、水泥混凝土道路，按封 闭交通状况 下、合理正常的施工条件等因素编制，定额工期按单项 工程考虑，已经包括： 209 1 路基挖填土、机动车道、非机动车道、人行道、分隔带、护坡、雨水口、

合集下载

市政工程工期计算依据

市政工程工期计算依据

市政工程工期计算依据《全国市政工程施工工期定额计算依据》（以下简称“工期定额”）第一本为市政工程，包括道路、桥梁、排水管道、泵站和驳岸五类工程；第二本为公用管道工程，包括给水、热力、燃气、电信和电力五类工程；第三本为市政公用厂、站工程，包括给水、污水、燃气和热力四类工程。

这三本定额已先后于1989年4月1日、1991年5月1日和1993年6月1日发布试行。

为了切实执行工期定额，特作如下规定：一、总则1．凡城市市政工程、公用管道工程、市政公用厂、站工程均应以工期定额为依据，确定施工工期。

2．工期定额是加强市政工程建设管理，科学地制定工资和考核工期的依据。

签订承发包合同时，应以工期定额的工期为基础确定合同工期，以保证甲乙双方的正当权益，在编审可行性研究报告、设计任务书、初步设计和编制标书，也应以工期定额的工期为依据确定工程总工期。

二、管理1．建设部负责全国工期定额管理工作，各省、自治区、直辖市建委（建设厅）负责本地区工期定额管理工作。

2．各地建设主管部门所属定额站内应设专门机构具体负责工期定额管理工作。

主要职责：（1）根据本地区、本部门情况，编制补充定额工期水平，制定工期定额管理细则，补充部分作出统一解释。

（2）要将工期定额及其编制说明等有关文件转发市政公用工程计划、设计、施工、监理、建设银行等单位，必要时可召开交底会或组织业务培训工作。

（3）监督、协调工期定额的实施。

三、实施1．在某些市政公用工程建设过程中，由于特殊原因合同工期需要变动时，施工企业要有正式报告，建设单位同意后，方可调整总工期。

如有争议，由主管部门裁定。

2．对于需要压缩工期的工程项目，必须严格审定，在确认有保证质量、安全施工和必要的工程措施费用后，方可签订合同工期，由于不适当地压缩工期，造成质量下降或出现质量与安全事故时，必须追究签约人的责任。

3．对于两项或两项以上市政公用工程同时交叉施工的工期应以定额为基础，编制综合项目、合理交叉施工进度计划或综合施工网络图，取关键线路工期或工期最长的单项工程工期乘以1．1～1．3的系数。

市政工程工期方案

市政工程工期方案

市政工程工期方案1. 引言市政工程是指城市基础设施工程，包括道路、桥梁、给水、排水、供电、燃气等各项设施的建设和维护。

市政工程的建设与维护工期的制定非常重要，工期的合理安排可以确保工程的顺利进行，提高效率，减少成本。

本文将讨论市政工程工期方案的制定方法和重要考虑因素。

2. 工期方案的制定方法2.1 项目分解首先，需要对市政工程项目进行合理的分解，将大的项目划分为若干个小的任务和子项目。

这样可以更好地管理和控制工程进度，同时可以更好地组织资源和分配工作。

2.2 工序排序在制定工期方案时，需要根据工程的特点和要求，对工序进行合理的排序。

一般来说，先进行地基处理和基础建设，然后进行上部结构建设，最后进行细节处理。

合理的工序排序可以确保工程的逻辑性，提高施工效率。

2.3 关键路径确定关键路径是指对整个工程项目来说，完成工期最长的路径。

在制定工期方案时，需要确定项目的关键路径，以确保关键路径上的工序能够按时完成，从而保证整个工程项目的进度。

2.4 资源分配在制定工期方案时，需要对工程所需的人力、物力、财力等资源进行合理的分配。

合理的资源分配可以确保项目的顺利进行和高效完成。

3. 工期方案的重要考虑因素3.1 自然环境因素自然环境因素包括气候、地质条件等。

在制定工期方案时，需要考虑自然环境因素对施工的影响，合理安排工期，以避免因自然环境因素导致的施工延误。

3.2 社会因素社会因素包括市政工程对周边居民、交通等的影响。

在制定工期方案时，需要考虑工程对周边环境和居民生活的影响，合理安排施工时间和方式，以减少对周边环境的干扰。

3.3 施工技术因素在制定工期方案时，还需要考虑施工技术因素，包括施工人员的技术水平、设备的运用等。

合理运用施工技术可以提高施工效率，缩短工期。

3.4 质量控制因素在制定工期方案时，需要考虑质量控制因素，包括施工质量要求等。

合理安排施工时间和控制施工过程中的质量，可以提高施工效率，减少工期。

重庆建设工程施工工期定额

重庆建设工程施工工期定额

一、编制依据1. 国家及重庆市有关建设工程施工工期的法律法规、政策文件；2. 重庆市建设工程施工实际经验；3. 《重庆市建设工程施工工期定额》编制规范；4. 相关行业标准、规范和标准图集。

二、编制原则1. 科学性：依据实际情况，结合工程特点，确保定额的准确性；2. 实用性：定额应满足施工企业、建设单位、监理单位等各方需求；3. 可比性：定额应与其他地区、行业定额具有可比性；4. 可行性：定额应具有可操作性和可执行性。

三、适用范围《重庆市建设工程施工工期定额》适用于重庆市行政区域内各类建设工程，包括但不限于：1. 房屋建筑；2. 公共建筑；3. 市政工程；4. 市政设施；5. 机电安装工程；6. 道路桥梁工程；7. 隧道工程；8. 水利水电工程；9. 环境保护工程；10. 其他建设工程。

四、工期确定方法1. 定额法：根据工程量、施工工艺、施工环境等因素，参照定额标准确定工期；2. 工序法：根据施工工序的顺序和持续时间确定工期；3. 综合法：结合定额法和工序法，综合考虑各类因素确定工期。

五、工期调整1. 因设计变更、工程量增加等原因导致工期延长时，应按实际发生情况调整工期；2. 因施工质量、安全、环保等原因导致工期延误时，应按相关规定进行处理。

六、工期管理1. 施工单位应按照《重庆市建设工程施工工期定额》要求，合理安排施工进度，确保工程按期完成；2. 建设单位、监理单位应加强对施工工期的监督和管理，确保工期目标的实现。

总之，《重庆市建设工程施工工期定额》是重庆市建设工程施工工期的基本依据，对于确保工程质量和进度具有重要意义。

在实际施工过程中，各方应严格按照定额要求，加强工期管理，确保工程顺利进行。

全国统一建筑安装工程工期定额

全国统一建筑安装工程工期定额

《全国统一建筑安装定额》总说明（以下简称“本定额”）是在原城乡建设环境保护部1985《全国统一建筑安装工程工期定额》一、年制定的《建筑安装工程工期定额》基础上，依据国家建筑安装工程质量检验评定标准、施工及验收规范等有关规定，按正常施工条件、合理的劳动组织，以施工企业技术装备和管理的平均水平为基础，结合各地区工期定额执行情况，在广泛调查研究的基础上修编而成。

二、本定额是编制招标文件的依据，是签定建筑安装工程施工合同、确定合理工期及施工索赔的基础，也是施工企业编制施工组织设计、确定投标工期、安排施工进度的参考。

三、由于我国幅员辽阔，各地气候条件差别较大，故将全国划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地区，分别制定工期定额。

I类地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、重庆、海南。

Ⅱ类地区：北京、天津、河北、山西、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏。

Ⅲ类地区：内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、西藏、青海、新疆。

同一省、自治区内由于气候条件不同，也可按工期定额地区类别划分原则，由省、自治区建设行政主管部门在本区域内再划分类区，报建设部批准后执行。

设备安装和机械施工工程不分地区类别，执行统一的工期定额。

四、本定额是按各类地区情况综合考虑的，由于各地施工条件不同，允许各地有15％以内的定额水平调整幅度，各省、自治区、直辖市建设行政主管部门可按上述规定，制定实施细则，报建设部备案。

五、单项工程工期是指单项工程从基础破土开工（或原桩位打基础桩）起至完成建筑安装工程施工全部内容，并达到国家验收标准之日止的全过程所需的日历天数。

六、本定额工期以日历天数为单位。

对不可抗力的因素造成工程停工，经承发包双方确认，可顺延工期。

七、因重大设计变更或发包方原因造成停工，经承发包双方确认后，可顺延工期。

因承包方原因造成停工，不得增加工期。

八、施工技术规范或设计要求冬季不能施工而造成工程主导工序连续停工，经承发包双方确认后，可顺延工期。