施工合同(精选9)1

施工合同 精华施工合同锦集5篇 随着法律观念的深入人心，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是我们为大家收集的施工合同5篇，希望能够帮助到大家。 施工合同篇1 甲方：江西丰华纺织有限公司 乙方： 为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。 一、工程内容 灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。 二、工程承包单价及结算方式 1.人工挖土方：8.0元／m3 2.Ｃ10垫层：230／m3 3.Ｃ25砼基础地梁构造柱等：260／m3 4.砌砖：268元／m3 5.模板制安：26元／㎡ 6.钢筋制安：4300／吨 7.粉刷：18元／㎡ 8.回填土：4.0元／m3 9.内外脚手架：6.5元／㎡ 10.灌注桩：95元/m 结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准,另加18%施工企业管理费。 三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。 四、施工期限：自年月日起至年月日止。 五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格,如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。 六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。 七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。 八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。 甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）： 签订日期： 施工合同篇2 甲方：肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司 乙方： 甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的塔机的组装、拆除工作达成一致，依据中华人民共和国合同法的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。 一、施工地点：汽车站南200米，泰西大街东临 二、施工内容：QTZ315塔机的现场卸车、组装、调试、验收、拆除、装车等。 三、施工工期： 1、塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为20xx年月日，20xx年月日达到运行条件。 2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于20xx年月至月期间，甲方提前十日通知乙方进场。 四、工程质量： 技术标准达到设备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即办理完吊车使用证，达到运行条件。 五、工程造价： 本工程总造价。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。 六、结算方式： 乙方施工人员进场后七日内，甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后15日内甲方再支付总额的20%；进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的20%；塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的10%，余额20%在三个月之内付清。 七、双方责任和义务： 1、甲方应按本合同约定支付工程款项，确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延。 2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以方便乙方组织施工。 3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏，由责任方承担。 4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件，并为乙方提供一台电焊机（含把线）和二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方提供。 5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。 6、乙方于开工前七日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。 7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。 8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责，并保证吊车在安装后运转安全、可靠。 9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。 10、塔吊安装后，由乙方负责进行负荷试车，并办理当地使用许可证，甲方予以协助。同时，向甲方提交一份安装原始记录。 11、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车和二次倒运，并协助甲方按照装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏，由乙方负责赔偿。 12、塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装车后向甲方提供两份构件清单及装车单。 13、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并享有向乙方提供索赔的权利。 八、违约责任： 1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。 3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失。 4、如因甲方原因使设备拆除工期延误，工期顺延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工损失。 九、纠纷处理办法： 本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 十、不可抗力发生时，遵从国家相关法律法规。 十一、本合同一式四份，双发各持两份。 十二、上述条款未尽事宜，双方另行协商解决。 甲方：肥城市广厦建筑安装工程有限责任公司乙方： 代表：代表： 电话：日期： 日期：日期： 施工合同篇3 甲方：盛世国际路桥建设有限公司晋安区柱里景区道路工程项目经理部乙方： 甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款： 一、工程地点 在甲方指定范围内，乙方自行勘测选定。 二、工程项目及相关要求 1、施工项目：水井壹眼。 2、尺寸要求：井管直径：30CM;井出水口径：20CM，护壁5CM。 3、材料选用：护壁为混凝土。 4、技术要求：保证枯水期正常用水，出水量为40立方米/天以上。 5、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。 6、按相关标准，确保工程质量、安全、进度。 三、承包形式 包工包料，包开挖水井所用的机械设备，包安全防护。 四、工期要求 施工工期为签订合同之日起日历天数15天。 五、工程价款 工程总价款为人民币50000元，大写：伍万元人民币整。 以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含工程混凝土护壁主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。 六、付款方式 1、乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将首付工程款80%给乙方。 2、完成验收交付后甲方试用两个月，若再无问题，再付清剩余20%工程款。 3、工程结算款以人民币现金的方式支付。 七、其它约定 1、若打水失败（未出水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用。 2、甲方为乙方施工提供方便，打井用电由甲方提供。 八、安全责任 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。 2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。 九、合同生效与终止： 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。 甲方：乙方： 签约代表人：（签章）签约代表人（签章）： 年月日 施工合同篇4 建设单位： 施工单位： 日期： 施工合同书 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。 第一条：工程范围、造价数量、单价、总价 1.1工程范围： “城市碧园公寓B、C栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。 1.2工程单价： (详见后附报价书之报价明细表) 1.3工程数量及总价合计： (详见后附报价书之工程报价总表) 1.4此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。 1.5本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。 第二条：工程用料 2.1玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。 2.2铝合金型材： 均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-T5铝合金型材，铝