施工合同(煤气外网)

第1篇甲方：______燃气有限公司地址：______乙方：______施工单位地址：______根据《中华人民共和国合同法》、《城市燃气管理条例》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就燃气安全施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______燃气管道改造工程2. 工程地点：______3. 工程内容：燃气管道改造、设备安装、调试等4. 工程规模：______（具体工程规模详见附件）5. 工程工期：______（具体工期详见附件）二、安全责任1. 乙方在施工过程中，必须严格按照国家有关燃气安全施工的法律法规、标准、规范和操作规程进行施工，确保施工安全。

2. 乙方应建立健全施工现场的安全管理制度，配备必要的安全设施和器材，对施工人员进行安全教育和培训。

3. 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料进行施工，如发现设计不合理或存在安全隐患，应及时向甲方报告。

4. 乙方在施工过程中，如需进行临时性动火作业、爆破作业等，必须办理相关手续，并采取必要的安全措施。

5. 乙方应严格按照甲方的要求，进行施工现场的安全检查和验收，确保工程安全。

6. 乙方在施工过程中，如因施工原因造成燃气管道泄漏、爆炸等事故，应承担全部责任。

三、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

2. 乙方在施工过程中，如遇不可抗力因素导致工程延期，应及时通知甲方，并协商解决。

3. 乙方应按照甲方的要求，定期向甲方报告工程进度，并提供相关资料。

四、质量要求1. 乙方应严格按照国家有关燃气工程质量的法律法规、标准、规范和操作规程进行施工，确保工程质量。

2. 乙方应选用符合国家规定标准的材料和设备，并经甲方验收合格后方可使用。

3. 乙方在施工过程中，如发现工程质量问题，应及时整改，并经甲方验收合格后方可继续施工。

4. 乙方应按照甲方的要求，进行工程质量的检查和验收，确保工程质量。

室外管网施工合同合同背景本合同是由甲方和乙方签订，甲方为委托人，在其自有土地上建设物业项目，乙方为承建人，负责室外管网施工。

本合同涉及施工期限、质量、款项支付、保证金等事项，旨在规范双方行为，保证合同顺利履行。

合同内容项目概述1.1 甲方为委托人，在其自有土地上建设物业项目。

1.2 乙方为承建人，承担室外管网施工任务。

1.3 该项目包括有关室外管网的施工、安装、维护、排水、污水处理等相应工作。

施工期限2.1 乙方应按照甲方的要求，于合同生效之日起开始施工，并按工程进度表的要求进行施工。

2.2 工程进度表由甲方和乙方双方商定，必须是可执行的和合理的。

并经双方签字认可后正式生效。

2.3 如果乙方因自身原因导致施工未按照约定时间完成，甲方有权要求乙方支付违约金。

3.1 乙方承诺安装施工材料符合相关行业标准，且质量达到国家现行标准的要求。

3.2 工程验收应符合包括建设工程质量验收规定在内的相应规定，同时满足相关的质量要求。

3.3 如在验收合格后出现问题，乙方应负责修复和补救，并承担由此产生的所有费用。

价款支付4.1 甲方应按工程进度表规定的施工进度及质量验收申请及时支付工程款项。

4.2 工程款项的支付方式由双方商定，应在合同中明确指出。

4.3 如因甲方原因导致工程进度停滞，应视原因确定工程款项的支付期限，并应回复乙方的相关请求。

保证金5.1 乙方在合同签订后应缴纳合同总价款的5%作为保证金。

5.2 乙方在工程完工并达到验收标准后，保证金应在合同规定的期限内全部返还。

5.3 如乙方未诚信履行合同义务、履行不规范，甲方有权利扣除违约金或保证金中的合适部分。

6.1 双方在施工过程中如有其他规定，请在合同中明确注明。

6.2 本合同在双方签字盖章后生效。

本合同上述内容是双方的共同约定且具同等法律效力。

6.3 如本合同有未尽事宜，应按照有关法律法规处理。

6.4 如双方不能诚信履行合同，则承担由此引起的一切责任，同时应采取合法方法解决争议。

气体管道安装施工合同 气体管道安装施工合同范本（通用5篇） 随着法律观念的日渐普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的气体管道安装施工合同范本（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 气体管道安装施工合同1 (甲方)：_________ (乙方)：_________ 为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和使用中权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城区管道天然气工程建设管理实施办法》和《泗价工[20]8号》文件等法律、法规和规章，双方经行协商一致，签订本合同，以便共同遵守。 第一条供气种类、供气地址 (一)供气种类：天然气 (二)供气地址：___城A区1-12#楼 第二条民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式： (一)民用管道天然气建设工程、材料费(以下简称建设费)总额：该小区面积为48323.47平方米(以房管处核定的住宅商品房销售面积为准)，每平方米22元，共计人民币1063116.34元。 (二)民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：该合同签订七日内，乙方预付定金零元，甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币159467元，甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币318934元，完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的45%计人民币478402元，余款106313.34元乙方依据甲方开具的工程发票在通气前付清。 第三条工程设计、安装项目 (一)工程设计：乙方提供该项目所需的工程技术资料后，甲方进行燃气工程设计，并根据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。施工期间，乙方应为甲方提供施工方便。 (二)安装项目：该小区入户管线及庭院管网配套工程，并为乙方用户安装燃气计量表一只，表前阀、表后阀各一只，管道接至灶具使用地点(不包括用户使用的燃气灶具)。甲方在施工过程中产生的垃圾由甲方负责清理，并不得损坏乙方所建房屋的主体结构，如有损坏则由甲方负责修复。 第四条双方的权利和义务 (一)甲方的权利和义务 1、负责该项目的全部工程的设计、安装。 2、甲方根据乙方房屋主体工程进度情况和书面通知要求，合理安排燃气施工工期。 3、甲方负责管网供气设施的维修与保养并承担由此产生的费用。 4、甲方在与入住户签订安全供气协议后调试供气。 5、负责提供一整套符合档案馆备案要求的竣工图纸和其它竣工文件。 (二)乙方的权利和义务 1、无偿为甲方提供该项目所需的工程技术资料(电子版)以备甲方设计、施工。 2、负责该项目于其他施工单位的协调工作，并无偿提供符合进场施工条件。 3、在该项目施工期间，为甲方提供施工所用的水、电以及堆放材料场所，由此产生的费用由甲方承担。 4、按合同约定期限和比例向甲方支付建设费。 5、乙方根据工程形象进度书面通知甲方开始进场施工，甲方根据乙方的`楼栋的施工进度合理安排施工。乙方没有书面通知甲方进场施工而错过进场施工时间，由此造成施工难度由乙方负责解决。 第五条违约责任及赔付 1、由于乙方不能按期提供该项目施工所需资料或不按合同约定支付款项，导致天然气建设工期延误或造成本合同无法按期执行，甲方不承担责任，由此造成的损失由乙方赔偿。 2、因甲方原因导致本合同无法按期执行的由甲方承担相应责任。 3、由于不可抗拒的因素导致本合同无法执行的，双方均不承担责任。 4、双方就本合同有关内容如发生争议，通过友好协商解决。如协商不了可以通过其他法律途径解决。 第六条合同执行期限 1、本合同签定10日内乙方提供工程所需的技术资料给甲方。 2、甲方自收到乙方进场施工通知后按乙方工程进度合理安排施工。 第七条其它约定 未尽事宜，按有关燃气管理规定执行。 第八条本合同一式四份，双方各执两份，签字(盖章)后生效。 甲方：____________ 乙方：____________ 时间：____________ 气体管道安装施工合同2 合同编号：_________ 甲方：_________ 乙方：_________ 第一条 工程概况 工程名称：_________市_________街_________气化站及管道供气项目。 工程地点：_________市_________街。 工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。 工程造价为：_________元整。(即：￥_________元) 第二条 工程期限 合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。 双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。 第三条 材料供应 1、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。 2、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。 第四条 工程结算方式 1、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。 2、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。 3、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________%支付给乙方，余下_________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。 4、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。 第五条 工程验收 1、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。 2、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。 第六条 保修维护 乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿服务。 第七条 组成合同的文件 组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第八条 甲方的承诺与保证 1、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司; 2、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议; 3、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用; 4、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。 第九条 乙方的承诺与保证 1、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司; 2、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议; 3、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任; 4、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任; 5、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。 第十条 违约责任 1、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。 2、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。 3、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 第十一条 保密 一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。 第十二条 补充与变更 本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。 第十三条 不可抗力 任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。 第十四条 争议的解决 本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十五条 优先权 为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。 第十六条 其它 1、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。 2、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。 甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点：_________ 签订地点：_________ 气体管道安装施工合同3 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据<>，经签约双方充分协商，在自愿、公平、诚实信用的基础上，甲乙双方签订此合同。 一、工程概况 a、工程地点：飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。 b、承包范围：氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预埋管道；附图纸。 c、承包方式：包工包料。 d、工期：合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。 二、合同修改：

篇一：天然气管道施工合同天然气管道施工合同甲方：定西中石油昆仑燃气有限公司乙方：本着平等互利的原则，按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，达成市政居民燃气管道土石方平场工程承包合同,协议如下：一、工程承包内容：土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整、清淤除表、恢复原貌等全部工程内容，(土方开挖约30公里，宽40公分,深1.3米）二、工程地点：定西市安定区三、安全：在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。

（地埋光缆、高压线路、自来水及下水管道）四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司（甲方）的技术要求施工,安全施工交底,进行组织施工。

土方运输过程中的一切费用由乙方自行负责。

五、乙方应认真按照标准规范和要求施工,随时接受燃气公司及工程监理的检查和检验，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现,应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。

六、工程量的计算:以施工图纸挖方工程量计算（挖方综合单价以包括土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整、清淤除表、恢复原貌等全部内容）。

施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。

七、价格：本工程采用以挖方工程量为计算基础的综合单价包干(挖方综合单价包括土方开挖、运输、展铺警示带、细土过筛、回填震压、恢复原貌等全部内容）综合人民币150元/米。

八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调.九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。

十、工期:以90个工作日完成全部承包的工程（因乙方原因，工期每耽误一天,甲方将对承包方处以1万元的罚款）若发生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因，工期可以延期，但应由甲方签证。

若因甲方的原因造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方负责承担一切经济损失。

十一、付款方式：乙方接到甲方进场的书面通知即进行施工，每一标段工程竣工通过验收后，甲方付给乙方此标段工程90％的工程款(双方完成工程结算后7日内支付).三个月内甲方付清乙方的余款。