反索赔意向通知书篇一：反索赔及索赔工程索赔及反索赔相关知识培训索赔1、索赔的定义：索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。
2、索赔的特点：在工程项目建设过程中，合同双方都在进行合同管理，但建设工程合同具有投资大、周期长、运作繁等特点，履行过程中必然出现合同未定事宜或合同变更事项，需要通过签证予以补充或确认；同时，对于出现非己方原因或者非双方可预见事件所造成的损失，一方通过索赔来维护自身权利。
可见，签证与索赔是合同履行中的常规行为，是顺利履行合同和实现预期利益的重要手段和法律武器。
因此，在工程项目实施的各个环节和各个阶段，相关人员应着手研究和分析合同依据，收集证据，为提出（反）索赔或反击对手的索赔做好两手准备。
例：投标方往往在激烈的投标竞争以较低的标价中标，对于施工过程中因条件变化而产生的亏损威胁，必然寻找一切可能索赔的机会来减少自己的风险。
法国协辅公司SaE承包北京国际贸易中心工程，总价为18.75亿元，由于施工期间的各种有理有利索赔，工程造价增加4.95亿元，将原来注定亏损的项目变成了巨额盈利的工程。
从统计资料表明，国际工程通过项目管理，可提高利润的3%-5%，而通过索赔管理，则可提高利润的10-20%；每项工程的平均索赔次数为20次，索赔成功率约占93%。
由此可见索赔是影响工程造价的一个非常重要的因素，要想有效地控制工程造价，必须对索赔进行有效监督。
二、签证与索赔的特征及关系。
1、签证的特征：签证是合同履行中，双方对质量变化、设计变更、工期增减、价款调整等事实意思一致而达成的协议。
主要特征有：（1）、是意思表示一致的产物。
一方提出签证要约，另方给予承诺，双方意思表示一致，其法律后果是确认事实或者变更合同；（2）、是主张权利的凭据。
承包商凭借签证，可以要求对方延迟工期、增加价款或赔偿损失，否则索赔无据。
（3）、是常规行为。
工程索赔意向书工程索赔意向书1致：_____项目管理有限职责公司由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，____月____日至____月____日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
_____________有限公司_______年____月____日工程索赔意向书2一、工程索赔书时效的效力索赔时效有两个方面的效力，一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭，即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔，其索赔权利消灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由，即索赔时效期间届满，请求权的相对人因而取得否认对方请求的权利。
索赔时效期间届满后的请求权，因诉权消灭，变为不可诉请求权，即罗马法上所谓自然之债。
此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。
因此基于索赔时效的效力，义务人取得了抗辩权，可拒绝权利人的索赔主张。
虽则如此，但权利人的实体权利并未就此丧失，因此，一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权，其仍可自愿履行该债务，给权利人以补偿，索赔方有权接受该赔款，不构成不当得利。
即使被索赔方不知道时效届满的事实，也不能以不知时效届满为由要求返还。
另一方面，被索赔方也可在时效届满，提出索赔时效抗辩的同时，仍可基于道义或公平原则，给予索赔方适当补偿，即所谓的道义索赔，索赔方也有权接受该赔款，不构成不当干导利。
此外，虽然索赔时效是基于合同约定产生的，但其仍属于时效的一种。
按照时效制度的原则，即时效只能由当事人主张而不能由法庭主动援用。
因此，法院或仲裁庭在审理该类案件时，一般不能主动援用索赔时效，只有在被索赔方提出该项辩理由时，才能予以支持。
工程索赔意向通知书索赔指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后，要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。
下面我给大家带来工程索赔意向通知书，供大家参考!工程索赔意向通知书范文一致：安徽石油分公司管道项目部：合肥油库改扩建安装工程从 20xx 年月 8 日开工于 20xx 年 5 月 20 工程中间交。
历时 17 个月，比合同工期推迟了 13 个月。
由于合肥油库是改造安装工程，从 20xx 年 4 月以后工艺管道施工受到油库生产经营、图纸设计变更、材料供货等多方面原因的的影响，使的我施工方无法正常、连续地施工。
和业主取消了 2 台 5000M3 储罐安装，给我方带来较大的经济损失。
我方特向贵方表示费用索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员 20作文13 年 4 月至 20xx 年 4 月施工功效降低索赔。
2、20xx 年 4 月至 20xx 年 4 月施工现场管理费索赔3、其他相关的企业管理费、现场经费索赔。
4、5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。
南京金陵石化建筑安装工程有限公司6-10工程索赔意向通知书范文二致：**由于**年*月份的连续降雨引发"**"重大自然地质灾害事故。
事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。
项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理*号工程暂停指令单。
项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求："*" 。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知 (通字*第*号) 要求："除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标 (包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场" ，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》接通知后我部认真组织在*月*日下，午将全部人员撤出工地。
关于扶风县富都三和花园Z1-1、Z1-2住宅楼工程项目工程全面停工的索赔申请书至：宝鸡市鼎元置业有限公司：我公司承建的扶风县富都三和花园Z1-1、Z1-2住宅楼工程项目，工程于2012年3月10日开始施工，两栋楼于2012年11月20日主体工程顺利封顶，目前两栋楼内外墙抹灰均已施工完毕。
由于甲方不能按期足额支付的本工程进度款，导致工程材料及人工费大量拖欠，设备大量闲置窝工，故我方“停止对扶风县富都三和花园Z1-1、Z1-2住宅楼工程的施工”，因此而造成该工程从2013年8月31日起所有工序将无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。
我方按程序特向贵方提出费用和工期提出索赔意向，并提交《费用索赔申请表》及《工程工期索赔申请表》。
期间发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用；2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特殊工种工资等费用；3、材料租赁费用及材料损失补偿费用；4、实际完成工程量等费用及工期索赔；按照合同通用条款的第十款第40 项，合同文件专用条款的第39 款第39.1、39.2 项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此致！附：索赔事件清单一份扶风县建筑总公司2013年11 月28 日关于扶风县富都三和花园Z1-1、Z1-2住宅楼工程造成工程全面停工的索赔事件清单1、Z1-1#、Z1-2#楼提升架龙门吊租赁合同的违约金及拆除安装费用；(要求补偿4台提升架龙门吊，3个月算租赁合同的违约金及拆除安装费用计56000 元，)龙门吊：4台*100元*90=36000元；龙门吊搭拆费：4台*5000元=20000元2、钢管、扣件租赁及保管费用；（要求补偿余下340吨钢管3个月算租赁及保管费用计142129.26元）钢管: 87678m*0.013天/m*90天=102583.26元；(2、3、4月份)扣件：31000个*0.007天/m*90天=19530元；(2、3、4月份)龙门架钢管1600m*0.013天/m*270天=5616元；(2-11月份)保管费：90天*160=14400元3、要求补偿窝工过程中管理人员组建损失费及施工工人的工资；414000元a、管理人员8人，3个月算；8*150*90天=108000元b、技工15人，3个月算；15*120*90=162000元；c、普工20人，3个月算；20*80*90=144000元；4、冬季看场费用；（2人*60元*90天，计10800元）5、要求补偿搅拌机3个月租赁费及安拆费8100元搅拌机：2台*35*90=6300元安拆保管费：2台*90*10=1800元6、要求补偿合同进度款违约利息：189900元工程进度款违约利息计算表7、要求补偿投标保证金未按期退还的费用：20925元应退还的本金：250000元未退还的本金利息：250000*0.0093*9月=20925元（2-11月份）8、要求工期索赔6个月。
