(完整版)工程索赔报告书实例

光桦大发花园城工程索赔报告书编制单位：编制时间：一、现场情况论述；1.1、光桦大发花园城示范区项目情况如下：我司于2014年1月20日参加光桦大发花园城招投标，于2014年4月30日接到贵司口头通知我方中标，在施工合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工，并要求加班加点，必须在2014年7月底前完成所有施工内容。

于2014年5月1日立即进场施工，按照设计施工内容和贵司要求周密部署，精心施工。

为了满足施工现场材料的需要，我司不仅投入了几百万的现金保障施工资金，并在项目部设立了材料采购组确保在施工前所有材料到场，保证数量及质量。

施工过程中，因工期紧迫，正值炎热的天气，我方组织劳务工人24小时不间断工作日夜赶工，且在施工过程图纸变更较大，我方施工方案及现场人员组织不断调整，因此引起劳务费用及现场管理人员管理费用等一大笔费用的增加；于2014年7月底圆满按工期及质量要求完成全部施工任务，并于2014年8月份投入使用，为贵司的楼盘销售工作提供了第一步保证。

1.2、我方按合同约定于2014年6月底将本工程预算书上报至贵司，因贵司第三方审核单位未确定推迟至9月底进行预算工作核对，过程中因贵司提供图纸无法计算原因重新出图，历经一个月半后得以继续核对，然截止目前为止示范区转固定总价合同未得出最终签字版的补充协议，贵司只按原暂定合同429万元支付我方工程款（我司完成产值约1100万），以导致我方从结束工程直至目前钢材款项及其他大型材料商的欠款，因不能及时支付导致的违约金赔付、并我方贷款款项巨大增加巨额利息费用、及产生其他的经营费用。

1.3、光桦大发花园城一期现场情况如下：场地移交时间与原合同约定移交日期存在滞后现象，原合同签订一期开工（移交）日期为2014年6月15日，实际最早的移交场地时间为5#楼2014年7月18日，最晚移交为1#楼2015年9月24日，截止目前为止仍有6#楼及2/3面积车库未移交。

工程施工索赔范文：一、背景介绍某建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）于2019年与某房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）签订了一份建筑工程施工合同，合同编号为XXXX，工程名称为XXXX小区。

合同约定乙方负责该小区的建筑工程施工，合同总价款为人民币XXXX万元。

合同签订后，乙方按照约定开始了工程施工。

二、索赔事由在工程施工过程中，乙方遇到了以下不利因素，导致工程进度延误和额外费用产生，现根据合同条款向甲方提出索赔：1. 不可抗力因素：自2019年10月起，施工所在地连续遭受强降雨天气，导致施工现场积水严重，道路中断。

根据气象部门数据，该地区上述时间段内降雨量超过历年同期平均值的两倍。

由于降雨天气持续时间长，乙方不得不多次暂停施工，导致工程进度受到严重影响。

2. 设计变更：在工程施工过程中，甲方根据市场调研和销售需求，对建筑设计进行了多次变更。

累计变更次数达到五次，每次变更均导致工程量增加和施工难度提升。

乙方在接到变更通知后，均及时进行了调整和施工。

但由于变更频繁，导致工程进度受到进一步影响。

3. 甲方供应材料延误：根据合同约定，甲方负责供应工程所需的建筑材料。

然而，在工程施工过程中，甲方供应的部分材料多次延误，最长延误时间达到一个月。

由于材料延误，乙方不得不暂停施工，导致工程进度受到影响。

三、索赔依据1. 合同条款：根据合同通用条款第11.3条“不可抗力”规定，因不可抗力导致工程进度延误，乙方有权要求延长工期和赔偿额外费用。

本次降雨天气符合不可抗力的认定条件，乙方有权要求延长工期和赔偿额外费用。

2. 合同条款：根据合同通用条款第14.2条“设计变更”规定，甲方如需对设计进行变更，应提前通知乙方，并承担因变更导致的额外费用。

本次设计变更导致乙方额外付出了人力、物力和时间成本，甲方应承担相应赔偿责任。

3. 合同条款：根据合同通用条款第14.4条“甲方供应材料”规定，甲方应保证材料供应的及时性。

本次材料延误导致乙方施工进度受到影响，甲方应承担相应赔偿责任。

第1篇一、案例背景某建筑工程公司（以下简称“承包方”）与某房地产开发公司（以下简称“发包方”）于2012年签订了某住宅小区的建设工程合同。

合同约定，承包方负责该住宅小区的建设工程，工期为两年。

合同总价款为2亿元人民币，按工程进度分期支付。

然而，在工程实施过程中，由于各种原因，工程进度严重滞后，导致工程成本大幅增加。

承包方遂向发包方提出索赔，要求增加工程款及工期延长。

双方对此争议较大，未能达成一致意见，遂诉至法院。

二、案件事实1. 工程进度滞后在工程实施过程中，由于发包方提供的图纸存在错误，导致承包方多次返工。

同时，发包方在施工过程中多次变更设计，增加了工程量。

这些因素导致工程进度严重滞后，工期延长至三年。

2. 工程成本增加由于工程进度滞后，承包方不得不增加人力、物力投入，导致工程成本大幅增加。

具体如下：（1）人工费：由于工期延长，承包方不得不雇佣更多工人，导致人工费增加。

（2）材料费：由于工程量增加，材料消耗量也随之增加，导致材料费增加。

（3）设备租赁费：由于工期延长，承包方不得不租赁更多设备，导致设备租赁费增加。

（4）其他费用：如临时设施费、监理费等。

三、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

”2. 《中华人民共和国建筑法》根据《中华人民共和国建筑法》第四十一条规定：“建设单位未按照合同约定提供图纸、技术资料、施工场地、资金、材料等，影响工程进度的，应当承担相应的责任。

”3. 《中华人民共和国建设工程质量管理条例》根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》第二十一条规定：“建设单位未按照合同约定提供图纸、技术资料、施工场地、资金、材料等，影响工程进度的，应当承担相应的责任。

”四、法院判决法院审理后认为，发包方在工程实施过程中存在以下违约行为：1. 提供的图纸存在错误，导致承包方多次返工。

工程索赔报告范文报告标题：工程索赔报告报告对象：工程业主及相关部门报告时间：XXXX年XX月报告内容：尊敬的业主及相关部门：我公司于XXXX年XX月承接了贵公司XXX项目的施工工作，实现了项目的顺利开展与完成。

但在项目施工过程中，由于XXX原因，我公司遭遇了一些不可预见的困难与费用支出。

现向贵公司汇报工程索赔情况如下：1. 索赔原因：在项目实施过程中，XXX问题直接导致了施工工程质量的下降，同时也给现场施工带来了一定的危险和难度。

由于工程施工中涉及到多个方面的工作，这些问题可能与贵方工程设计、工程监理等方面存在不足有关，与我公司施工技术水平及工作质量无关。

因此我公司要求对此情况进行索赔。

2. 索赔标准：根据《国务院关于实行工程建设项目合同管理的通知》和《建筑施工合同》，我公司提出以下索赔标准：（1）工期索赔：由于XXX问题，我公司受到的影响较大，施工周期延迟XX天，索赔标准为：工程总造价XXX元/天，共计XXXX元；（2）材料费用索赔：XXX问题导致了现场施工条件改变，导致了材料消耗变化及材料浪费，索赔标准为：材料费用总额XX万元，索赔XXXX元；（3）劳务费用索赔：XXX问题导致现场工作难度增加，现场人员需要进行额外的劳动，索赔标准为：劳务费用总额XX万元，索赔XXXX元。

3. 解决方案：为了最大化降低索赔损失，我公司建议贵公司和我们共同商讨解决方案，避免产生不必要的经济损失。

我们可以根据双方需求，在索赔标准上进行适当的调整，也可以重新评估项目施工情况，提出新的方案。

希望贵公司给予积极回应。

最后，在此对贵公司给予的信任表示感谢，我们将继续努力，严格按照项目合同要求完成施工工作，为贵公司输送高质量的工程成果。

此致，敬礼！XXX施工公司签署人：XXXX联系电话：XXXX-XXXX-XXXX。

工程索赔报告三篇篇一：xxxx总承包工程索偿报告致：xxx有限公司我司承接的xxxx总承包工程，根据双方合同约定，本工程的合同工期为393个日历天，指令发出开工日期为20XX年xx月xx日；根据合同条款，贵司发出的竣工证书，本工程的竣工日期为20XX年xx月xx日，总工期1083日历天，较总承包工程要求的合同工期延期690日历天。

我司作为本工程的总承包单位，保证工程进度是我司的责任和义务，我司一直以来对施工工期和进度予以极大的关注，并采取各种措施予以促进和保证(在施工过程中已有说明工期的延误报告)。

因为工程工期的延误，会直接导致施工单位的管理费用的增加，机械设备延期使用费用、施工班组停工、窝工费用的增加，将直接增加施工单位的施工成本，影响企业的声誉。

但由于本工程受到了各种因素的影响，使得工期延期严重，尽管我司积极地采取了一切措施竭力缩短工期，但造成工程工期延期的主要原因并非是我司造成的，主要原因包括有：不可抗力的因素（例如政策及不可预测的因素（如天气等）的影响）；地下室无证施工及开关房迁移工程及电缆保护工程影响；设计图纸修改及变更的影响；受原设计不符合验收要求的影响；贵司外派指定分包单位施工的影响；贵司决定待精装修完工统一办理竣工备案的影响等等。

以上因素导致了我司施工进度放缓，工期延长，亦造成我司成本增加亏损严重，具体内容如下：一、主要影响因素及相关数据（一）具体延期天数1、不可抗力的政府及社会关系原因影响39日历天；2、地下室F区位置桩基础子分部验收影响350日历天；3、设计图纸修改及变更等影响378日历天；4、原设计标准与新验收要求不符及备案影响233日历天；5、甲方外派指定分包单位施工的影响555日历天；6、受甲方决定精装修重招投标施工待完工后统一办理竣工备案的影响377日历天；7、不可抗拒的自然灾害气候影响136日历天；（二）、主要因素阐述说明1、因不可抗力的政府及社会公共关系原因1.120XX年11月十八大三中全会召开期间政府建管部门要求各建筑工地全面停工，会议召开前后一周均实行交通管制、施工噪音、粉尘等的严格管制，相关部门要求作三周的停工处理，工地只能无声作业，进行简单的室内工作，严重影响正常施工，施工降效70%，影响工期约15天；1.2由于本工程项目临近学校及居民小区，为配合高考，在20XX、20XX年高考前及高考期间；按政府相关部门的要求，停止高噪音项目施工、夜间施工及物料装卸，致使工效降低，材料供应延误。

工程索赔范本
在工程项目中，由于各种不可抗力因素，可能会出现一些额外的费用或者损失，这就需要进行索赔。

以下是一份工程索赔范本，可供参考使用：
一、索赔原因：
在进行工程项目过程中，由于以下原因导致了额外费用或者损失，特此提出索赔：
1. xxx原因；
2. xxx原因；
3. xxx原因。

二、索赔项目及金额：
根据上述索赔原因，我们计算出以下项目及金额：
1. 人工费用：xxx元；
2. 材料费用：xxx元；
3. 设备租赁费用：xxx元；
4. 工期延误损失费用：xxx元；
5. 其他费用：xxx元。

合计：xxx元。

三、索赔证据：
1. 合同约定及相关文件；
2. 实际支出凭证；
3. 工程日志记录；
4. 其他相关证据。

四、索赔要求：
我们希望通过此次索赔，得到以下补偿及处理：
1. 确认索赔金额并尽快支付；
2. 对工程进度及后续合作做出相应调整；
3. 保持双方良好合作关系。

五、法律责任：
根据合同相关条款，如果未能得到合理回应及补偿，我们将保留采取法律手段维护自身合法权益的权利。

六、责任方回复及处理：
请责任方在收到此索赔函后，尽快进行核实及答复，并在合理时间内给予回应及处理。

以上就是一份工程索赔范本，希望能够对工程项目中可能出现的索赔情况提供参考。

如有疑问或需进一步协商，请及时联系，谢谢！。

【案例一】埃及建设部项目工期延误及其费用索赔。

中建公司承建的埃及住宅十月六日城3000套工程，萨拉特城4000套工程和萨达特城2000套工程，萨达特城二区工程3000套和玛利娜旅游村工程等，总建筑面积100余万吊，总工程合同价为124898640埃磅。

在实施合同过程中，由于业主拖欠工程进度款，这是因为按合同规定对钢筋、水泥、木材、玻璃应由业主负责供应的指标迟迟不到位、工程变更频繁、地基承载力需作土质处理、砂暴等恶劣自然气候及非公司的过失等其他各种因素，造成合同工期在幅度延误和巨大的成本外额外开支，使公司蒙受重大经济损失。

据此，中建公司邀请英国高级律师于1992年元月向埃及建设部提出索赔报告。

1 .工期延误一览表（见表4）3•索赔费用计算⑴ 人员往来机票费。

因工期延误，为完成工程余额，5个项目共新来人员总数341人。

北京至开罗往返机票为8030埃磅，该项索赔总金额为2738230埃磅。

其计算公式为：人数X往返机票费二机票费索赔金额。

⑵ 保函延期费。

包括履约保函保证金利息损失、履约保函和机械保函的延期损失和机械保函延期上交税收费用损失。

履约保函为合同额的5%中建公司向中国人民银行提供履约保函额度的25%£息抵押金，利息为18%下面分别进行计算:①履约保函保证金利息损失计算式为：履约保函额X无息抵押金（% X年息（% X延期（年）=履约保函保证金损失索赔金额②履约保函和机械保函延期费用损失计算式为：已发生的实际费用（埃磅）部分+（美元）部分+预计将发生的部分③机械设备保函延期时上交的海关税损失计算式为：机械设备保函费X海关税率（% X延期次数（次/年）⑶ 劳动证、居住证办理延期费用。

埃及政府规定，新办理劳动证、居住证的费用标准为：①劳动证：新办费用为209埃磅，延期费用为106埃磅。

②居住证：新办费用为42埃磅，延期费用为42埃磅。

③各项目因工程延误，办理新来工作人员的劳动证、居住证费用损失的计算式为：新办证人数X〔新办理劳动证费用+（延期费用X延期次数）+ （新办理居住证费用X次数）〕=劳动证、居住证办理延期费用⑷ 拖欠工程款利息、合同期内的维修金利息，按合同完成工期结束时实际完成工程营业额的5%勺维修金额及工程延长天数计算。

工程索赔报告书三篇篇一：工程索赔报告书一、总论前言：20XX年4月，XX（集团）有限公司参与了由XX有限公司（下称贵司）投资建设的XX大学城市科技学院学生食堂及活动中心工程招投标，且我司获得中标，中标价为671.121万元，该工程设计为全框架四层现浇结构，建筑面积12302.84㎡。

在施工合同尚没有签署时，贵司通知我司按照招投标相关内容进场施工，并要求加班加点，必须在20XX年8月25前完成所有施工内容。

按照贵司要求和监理工程师指示，迅速编制并向贵司递交了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了XX项目部，委派XX为本项目总指挥，组建了以XX为现场负责人的项目部领导班子，抽调我司技术骨干和优质管理人员参与本项目的施工建设，从领导班子、技术和管理服务水平等方面得到根本保证。

我司于20XX年4月20日正式进场施工，按照设计施工内容和贵司要求周密部署，稳步整体推进，精心组织。

为了满足施工现场材料的需要，我司不但投入了几百万的现金保障施工资金的需要，还在项目部下设立了材料采购组，保障施工材料的质量和施工需要数量，20XX年5月上旬所有材料采购均已经签署合同，部分正在按照合同履行。

20XX年5月31日前，施工需要钢材、木材已经全部采购并运抵工地。

进场施工前及施工过程中，在技术性民工很难招聘的情况下，承诺不低于XX市20XX年度平均工资待遇，且保证月月兑现和满足总工程量在12000方以上，且承担民工单边路费的许诺下，从1000里之外的奉节县选聘了几十名优质民工，同时在潼南、巴南等地招聘了部分民工，均签署了劳务合同书，至20XX年5月31日，工地民工达126人，加上劳务班组负责人，共计130余人，实行三班倒轮休制，加班加点施工。

为了改善施工工地管理人员及民工的生活环境和保障良好的休息，顺利完成施工任务，我司投资数万元搭建工棚，购买空调，创造良好的施工环境。

20XX年5月31日前，我司XX项目部承担的施工任务正在按照计划进行，施工现场如火如荼。

工程索赔报告范本(2024版)合同目录第一章：索赔报告概述1.1 索赔报告目的1.2 索赔报告依据1.3 索赔报告适用范围第二章：索赔方资格2.1 索赔方基本信息2.2 索赔方资质要求2.3 索赔方权利与义务第三章：索赔依据和条件3.1 索赔法律依据3.2 索赔合同依据3.3 索赔条件和情形第四章：索赔程序4.1 索赔申请提交4.2 索赔审核流程4.3 索赔决定和通知第五章：索赔材料和证据5.1 索赔材料清单5.2 索赔证据要求5.3 索赔材料的提交和审核第六章：索赔金额和计算6.1 索赔金额的确定6.2 索赔费用的分类6.3 索赔金额的计算方法第七章：索赔争议处理7.1 争议解决机制7.2 争议协商程序7.3 争议仲裁或诉讼第八章：索赔报告的编写8.1 索赔报告的结构8.2 索赔报告的内容要求8.3 索赔报告的格式和提交第九章：索赔报告的审批9.1 审批流程9.2 审批标准9.3 审批结果的通知第十章：违约责任10.1 违约责任的界定10.2 违约责任的承担10.3 违约责任的免除条件第十一章：索赔报告的法律效力11.1 法律效力的声明11.2 法律效力的期限11.3 法律效力的例外第十二章：签字栏12.1 索赔方代表签字12.2 审核方代表签字12.3 签字日期12.4 签字地点第十三章：附件13.1 索赔材料附件13.2 相关证据材料13.3 其他支持文件注：本合同目录结束，以下无正文。

工程索赔报告范本(2024版)合同编号：______第一章：索赔报告概述1.1 索赔报告目的本报告旨在提出因合同执行过程中出现的非索赔方原因导致的损失或额外成本的索赔要求。

1.2 索赔报告依据索赔报告依据合同条款、相关法律法规以及实际发生的事件和情况。

1.3 索赔报告适用范围本报告适用于所有因合同履行过程中出现的索赔情形。

第二章：索赔方资格2.1 索赔方基本信息索赔方名称：，地址：，法定代表人：______。

一、引言尊敬的[甲方/建设单位]：我司[承包方名称]于[合同签订日期]与贵司签订[工程名称]项目施工合同，合同编号为[合同编号]。

根据合同约定，本工程计划竣工日期为[计划竣工日期]。

然而，由于[具体原因]，我司施工进度受到严重影响，导致工期延误。

为确保我司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，特向贵司提出以下工期索赔申请。

二、工期延误原因分析1. 不可抗力因素在施工过程中，由于[具体不可抗力因素，如自然灾害、政策调整等]，导致我司施工进度受到影响。

根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条的规定，不可抗力事件属于免责条款，我司有权要求顺延工期。

2. 甲方原因（1）设计变更：在施工过程中，甲方多次提出设计变更，导致我司需重新进行设计、审批、施工等工作，严重影响了施工进度。

（2）材料供应：甲方未能按照合同约定及时提供材料，导致我司施工进度受到影响。

（3）现场协调：甲方现场协调工作不到位，导致我司施工过程中遇到诸多困难。

3. 施工原因（1）人员不足：在施工过程中，由于甲方原因导致部分人员流失，我司人员配备不足，影响了施工进度。

（2）设备故障：施工过程中，部分设备出现故障，导致施工进度受到影响。

三、工期延误具体情况1. 工期延误时间根据合同约定，本工程计划竣工日期为[计划竣工日期]，实际竣工日期为[实际竣工日期]。

经核算，工期延误时间为[具体延误时间]。

2. 工期延误原因对应延误时间（1）不可抗力因素：[具体延误时间]（2）甲方原因：[具体延误时间]（3）施工原因：[具体延误时间]四、工期索赔请求1. 顺延工期根据以上分析，我司请求贵司同意顺延工期[具体顺延时间]，以保障我司合法权益。

2. 费用索赔（1）人工费：[具体金额]（2）材料费：[具体金额]（3）机械费：[具体金额]（4）其他费用：[具体金额]以上费用合计：[合计金额]五、结论鉴于以上情况，我司特向贵司提出工期索赔申请。

希望贵司能够充分理解我司的困境，尽快予以答复。

第1篇一、项目背景本项目为某市某住宅小区建设工程，项目合同金额为人民币壹仟万元整。

我方为承包商，业主为甲方。

合同签订日期为2021年5月1日，开工日期为2021年5月15日，竣工日期为2022年5月15日。

二、索赔事件概述1. 事件原因：在项目施工过程中，由于甲方未按合同约定提供施工现场，导致我方无法按期开工。

同时，甲方在施工过程中频繁变更设计，导致我方施工进度延误。

2. 事件时间：2021年6月1日至2021年10月31日。

3. 事件影响：我方施工进度延误，导致工程成本增加，设备闲置，人员窝工。

三、索赔理由1. 甲方未按合同约定提供施工现场，导致我方无法按期开工。

根据《建设工程施工合同》第十七条第一款规定：“甲方应按照合同约定的时间、地点，提供施工现场。

”我方在合同约定的时间内，多次向甲方提出施工现场问题，但甲方未予解决，导致我方无法按期开工。

2. 甲方在施工过程中频繁变更设计，导致我方施工进度延误。

根据《建设工程施工合同》第二十一条第一款规定：“甲方应按照合同约定的设计图纸进行施工。

”但在施工过程中，甲方多次变更设计，导致我方施工进度延误。

四、索赔金额1. 工期延误赔偿：根据《建设工程施工合同》第二十七条第一款规定：“因甲方原因导致工期延误的，甲方应向承包商支付工期延误赔偿金。

”根据实际情况，工期延误赔偿金额为人民币叁拾万元整。

2. 设备闲置赔偿：根据《建设工程施工合同》第二十八条第一款规定：“因甲方原因导致设备闲置的，甲方应向承包商支付设备闲置赔偿金。

”根据实际情况，设备闲置赔偿金额为人民币壹拾万元整。

3. 人员窝工赔偿：根据《建设工程施工合同》第二十九条第一款规定：“因甲方原因导致人员窝工的，甲方应向承包商支付人员窝工赔偿金。

”根据实际情况，人员窝工赔偿金额为人民币伍万元整。

综上所述，我方共计索赔金额为人民币肆拾伍万元整。

五、结论我方根据《建设工程施工合同》的相关规定，认为甲方在项目施工过程中存在违约行为，导致我方施工进度延误，设备闲置，人员窝工。

工程索赔申请书范文8篇第1篇示例：工程索赔申请书范文尊敬的贵公司/单位：我是某工程项目的业主，我在此向贵公司申请索赔。

根据合同约定及工程实际情况，我认为我有权获得合理的赔偿。

以下是我申请索赔的具体内容及理由：一、工程延期索赔根据合同约定，工程项目应于某日期完成，但由于种种原因，工程出现了延期。

延期导致了工程周期的延长，给我带来了不必要的损失。

我要求贵公司根据合同约定为我进行工程延期索赔。

二、工程质量问题索赔在工程建设过程中，出现了一些质量问题，这些问题不仅影响了工程的进展，也给我带来了额外的费用。

质量问题的出现是贵公司责任范围内的，我要求贵公司承担相应的赔偿责任。

三、额外费用索赔在工程建设过程中，由于一些特殊原因，我不得不承担了一些额外的费用。

这些费用是在合同约定范围外发生的，我认为贵公司应当予以赔偿。

四、其他索赔事项除上述三点外，还有一些其他方面的索赔事项，我会在后续的索赔函中详细说明。

对于以上所述的索赔事项，我已经与贵公司进行了沟通，并得到了一定程度的理解和支持。

但鉴于涉及到一定金额的赔偿，我希望能够得到贵公司的进一步确认和协助。

希望贵公司能够慎重对待我的索赔申请，提供必要的支持和赔偿。

我希望能够和贵公司保持友好的合作关系，我相信通过双方的合作和沟通，可以妥善解决我们之间的纠纷。

谢谢！此致业主敬上第2篇示例：工程索赔申请书尊敬的领导：我公司在贵单位积极参与了某工程项目的施工，为完成工程任务尽心尽力。

由于工程设计、管理等方面存在问题，导致我们在工程进展过程中遇到了一系列困难和损失。

故向贵单位提出合理索赔，以维护我公司正当权益。

一、工程变更导致损失在工程实施过程中，贵单位多次要求进行工程设计、施工等方面的变更。

这导致我们需要重新调整施工进度、人员安排和材料采购等工作。

这些变更不仅增加了我们的工作量，还带来了额外的成本支出。

特此申请索赔。

二、工程设计不合理引发问题在工程实施过程中，我们发现部分工程设计存在不合理，导致我们在施工过程中遇到了困难和延误。

第1篇一、背景某工程项目位于我国某城市，总投资约10亿元人民币。

项目合同工期为两年，由某施工单位承建。

在施工过程中，由于多种原因，导致工程进度延误，施工单位向建设单位提出索赔。

二、索赔原因及证据1. 延期原因（1）设计变更：在施工过程中，由于建设单位要求增加部分功能，导致设计变更，施工单位需重新进行设计、采购和施工，影响了工程进度。

（2）材料供应问题：部分建筑材料供应商未能按时供货，导致施工单位无法按计划进行施工。

（3）自然灾害：在施工期间，当地发生了一次强降雨，导致部分施工区域被淹没，影响了工程进度。

2. 索赔证据（1）设计变更通知单：建设单位要求施工单位进行设计变更的相关文件。

（2）材料供应合同及延期通知：建筑材料供应商未能按时供货的合同及相关通知。

（3）气象灾害预警信息：当地气象部门发布的强降雨预警信息。

三、索赔计算1. 工期延误索赔根据合同约定，工期延误索赔按照每天赔偿合同价的0.5%计算。

由于设计变更、材料供应问题及自然灾害等原因，工程实际工期延误了6个月。

因此，工期延误索赔金额为：10亿元× 0.5% × 6个月 = 3000万元2. 费用索赔（1）设计变更费用：根据变更设计通知单，设计变更费用为500万元。

（2）材料供应延误费用：由于材料供应延误，施工单位需支付额外费用200万元。

（3）自然灾害损失费用：由于自然灾害，施工单位遭受损失100万元。

因此，费用索赔金额为：500万元 + 200万元 + 100万元 = 800万元四、索赔处理结果建设单位经审核，认为施工单位提出的索赔理由充分，同意支付工期延误索赔和费用索赔共计3800万元。

五、总结本案例中，施工单位在施工过程中遇到多种原因导致工程进度延误，通过合理索赔，成功获得了相应的经济补偿。

此案例提醒施工企业在施工过程中，应充分了解合同条款，合理应对各种风险，确保自身权益。

同时，建设单位也应严格履行合同义务，保障施工单位合法权益。

工程索赔范本[五篇模版]第一篇：工程索赔范本工程索赔费用报告书一、索赔成立1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

二、工程索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。

” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。

三、索赔事项概述由我单位承建的，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。

然自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。

开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。

根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。

现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。

根据甲乙双方签订的施工合同；专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。

通用条款中2.4.3项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

四、索赔项目索赔事件性质分以下几种：1、工期延长索赔，2、工程变更索赔，3、工程中断索赔，4、工期终止索赔，5、工程加速索赔，6、意外风险和不可预见因素索赔，7、其他原因索赔。

第1篇一、案情简介某住宅楼工程由甲房地产开发公司（以下简称“甲方”）委托乙建筑公司（以下简称“乙方”）承建。

双方于2010年3月1日签订了《建筑工程施工合同》，约定工期为一年，合同总价为2000万元。

合同中还明确规定了工期延误及费用索赔的相关条款。

2010年5月，由于乙方施工过程中遇到地质条件复杂，导致施工进度严重滞后。

乙方于2010年7月1日向甲方提出了工期延误及费用索赔申请，要求甲方支付工期延误费用和额外工程费用共计300万元。

甲方认为乙方未能按照合同约定按时完成工程，且未提供充分的证据证明工期延误是由于不可抗力或其他甲方责任所致，因此拒绝支付索赔费用。

2010年9月，乙方将甲方诉至人民法院，要求法院判决甲方支付工期延误费用和额外工程费用共计300万元。

二、争议焦点本案的争议焦点主要集中在以下几个方面：1. 乙方提出的工期延误及费用索赔是否成立？2. 甲方是否应承担工期延误责任？3. 索赔费用的计算标准及数额。

三、法院判决法院经审理认为：1. 乙方提出的工期延误及费用索赔成立。

根据《建筑工程施工合同》的相关约定，乙方在施工过程中遇到地质条件复杂，导致工期延误，符合合同约定的索赔条件。

2. 甲方应承担部分工期延误责任。

虽然地质条件复杂并非甲方责任，但甲方在工程招标阶段未能充分了解地质情况，导致乙方在施工过程中遇到困难。

因此，甲方应承担部分责任。

3. 索赔费用的计算标准及数额。

根据《建筑工程施工合同》的相关约定，工期延误费用按每日3万元计算，额外工程费用按实际发生额计算。

经核算，乙方提出的索赔费用共计300万元。

综上，法院判决甲方支付乙方工期延误费用和额外工程费用共计300万元。

四、案例分析本案涉及工程索赔法律问题，以下是本案涉及的法律要点：1. 工期延误及费用索赔的成立条件。

根据《建筑工程施工合同》的相关约定，工期延误及费用索赔需满足以下条件：①合同中有明确的工期延误及费用索赔条款；②工期延误是由于不可抗力、甲方责任或其他合同约定原因所致；③乙方已按照合同约定履行了通知义务。

第1篇一、报告概述项目名称：XX建筑工程项目地点：XX市XX区承包单位：XX建筑有限公司监理单位：XX工程监理有限公司一、索赔事件概述1. 索赔事件发生时间：2021年5月15日至2021年6月30日2. 索赔事件原因：因业主方未能按合同约定提供施工图纸及现场条件，导致我方施工进度延误。

3. 索赔事件影响：我方施工进度延误，造成窝工、机械闲置、材料积压等损失。

二、索赔依据1. 《中华人民共和国合同法》第一百一十九条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 《建设工程施工合同》第七条：业主方应按合同约定提供施工图纸及现场条件，因业主方原因导致施工进度延误，承包方有权要求赔偿损失。

三、索赔计算1. 窝工损失：根据现场实际情况，窝工时间为45天，窝工人员100人，每人每日工资为200元，共计90000元。

2. 机械闲置损失：因施工进度延误，机械闲置时间为45天，机械每日租金为5000元，共计225000元。

3. 材料积压损失：因施工进度延误，材料积压时间为45天，材料积压金额为100000元。

4. 误期损失：根据合同约定，误期赔偿金为每日10000元，共计450000元。

四、索赔要求1. 要求业主方赔偿窝工损失90000元。

2. 要求业主方赔偿机械闲置损失225000元。

3. 要求业主方赔偿材料积压损失100000元。

4. 要求业主方赔偿误期损失450000元。

五、索赔处理建议1. 业主方应严格按照合同约定提供施工图纸及现场条件，确保施工进度不受影响。

2. 业主方应与承包方保持良好沟通，及时解决施工过程中出现的问题。

3. 业主方应按照合同约定，及时支付工程款，保障承包方合法权益。

4. 双方应共同协商，寻求合理解决方案，确保工程顺利进行。

六、结论综上所述，我方因业主方原因导致施工进度延误，造成窝工、机械闲置、材料积压等损失。

根据相关法律法规及合同约定，我方有权要求业主方赔偿上述损失。

第1篇一、背景某住宅小区项目位于我国东部沿海地区，总建筑面积约10万平方米，总投资约1.2亿元。

该项目于2016年3月正式开工，预计2018年6月竣工。

在施工过程中，由于地质条件复杂，施工方在施工阶段遇到了地基处理问题，导致工程进度延误和成本增加，引发了施工索赔事件。

二、索赔事件1. 地质条件变化：在施工过程中，施工方发现该地块的地基承载力远低于设计要求，需要进行地基处理。

经地质勘察，发现该地块存在软弱土层，需要进行深层搅拌等处理措施。

2. 工程进度延误：由于地基处理需要的时间较长，施工方无法按原计划完成工程，导致工程进度延误。

根据合同约定，工程进度延误需要向业主索赔。

3. 成本增加：地基处理措施的实施导致施工成本大幅增加。

根据合同条款，施工方有权要求业主承担这部分额外费用。

三、索赔处理1. 施工方提交索赔报告：施工方根据合同条款和相关法律法规，向业主提交了详细的索赔报告，包括地质勘察报告、施工进度计划、成本增加计算等。

2. 业主审核索赔报告：业主收到索赔报告后，组织专业人员进行审核，确认施工方提出的索赔事项属实，并同意部分索赔要求。

3. 索赔金额确定：经双方协商，确定索赔金额为200万元，用于支付地基处理费用和工程进度延误造成的损失。

4. 索赔款项支付：业主按照协商结果，向施工方支付了200万元索赔款项。

四、案例分析本案例反映了施工阶段工程索赔的常见问题，包括地质条件变化、工程进度延误和成本增加等。

以下是对本案例的分析：1. 施工方应加强地质勘察工作，提前发现地质问题，避免施工过程中出现索赔事件。

2. 业主应加强对施工过程的监督和管理，确保工程进度和质量。

3. 合同条款应明确约定工程索赔的处理程序和标准，减少纠纷。

4. 施工方和业主应加强沟通与合作，共同应对施工过程中的问题，降低索赔风险。

总之，本案例为施工阶段工程索赔提供了有益的借鉴，有助于提高施工项目的风险防范和索赔处理能力。

第2篇一、背景某市某住宅小区项目，建设单位为某房地产开发公司，施工单位为某建筑工程有限公司。

工程索赔费用报告书五篇工程索赔费用报告书五篇篇一：工程索赔费用报告书XX小区7#、9#、16#楼工程索赔费用报告书一、总论前言：XXXX建设工程有限公司参与了由XX城XX公司（下称贵司）投资建设的XX小区7#、9#、16#工程投标，且我司获得中标，中标合同价为2300多万元，该工程设计为11层全剪力墙现浇结构，建筑面积约16212m2。

按照贵司要求和监理工程师指示，我方按期进场并迅速编制了施工组织设计和施工进度计划，并专门成立了XX城项目部，委派彭图强为本项目项目经理。

为保证工程能够保质、保量、保工期完成该工程，从我司抽调技术骨干和优质管理人员以及选聘了几百名重庆市优质民工（均签署劳务合同）参与本项目的施工建设，投入520万元的现金确保施工资金的需要，为保障材料能够保质、保量，并设立了材料采购组。

在施工工程中我司精心组织施工，实行三班倒，加班加点按时按节点按计划顺利施工。

二、索赔事项索赔事项一：（一）、索赔费用事项概述：当我司施工现场全面正规化、正常化，正在紧锣密鼓，仅仅有条的按贵司的施工质量和工期要求及我司的施工组织设计、施工进度计划组织施工，但贵司各种原因，致使我司的所有计划必须重新调整，也导致我司在人、材、物等多方面直接和间接损失。

（二）、索赔费用：（1）人工费。

包括：A、由于国家政策性人工费调整，我方按照原来的报价已经无法在劳务市场找来施工的工人，为了能完成工程量，不得不给劳务队将人工费上调增加费用568638.78元（未含规费、税金）。

（2）利润。

原招标文件中并未说明土建工程中的主要材料和安装主材由甲方指定代理商，我方认为材料费中还能有些利润，因此在报价中适当降低了管理费和利润的报价，但进场后贵方将所有能供的材料全部指定供货商，致使我方按原计划的利润为零利润，等于我方只干了一个人工。

众所周知，西安市目前的市场行情，预算中的人工费都是赔钱的，更别说什么利润了，因此我方要求贵方将我方原投标价中的考虑的材料部份的利润补偿给我方约209000元（未含规费、税金）。

2024工程索赔报告范本合同编号：__________合同方信息：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为工程项目的施工方，双方为明确工程索赔事宜，经友好协商，特订立本工程索赔报告范本，以便共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程合同价款：__________第二条合同履行2.1 乙方按照合同约定的施工进度和质量要求完成工程。

2.2 甲方按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。

2.3 双方按照合同约定的方式进行工程验收。

第三条索赔事项3.1 乙方在合同约定的工期内完成工程，如因甲方原因导致工程延期，乙方有权向甲方提出索赔。

3.2 乙方按照合同约定的质量要求完成工程，如工程出现质量问题，乙方有权进行返修，甲方应承担由此产生的费用。

3.3 乙方在合同约定的付款时间内未收到工程款，有权向甲方提出逾期付款的利息索赔。

3.4 如因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方可协商调整工程进度和费用。

第四条索赔程序4.1 乙方发现索赔事项时，应及时通知甲方，并提供相关证据。

4.2 甲方收到乙方索赔通知后，应在约定时间内对乙方索赔事项进行核实，并给予答复。

4.3 双方根据核实结果，协商确定索赔金额和支付方式。

4.4 双方签订索赔协议，乙方据此办理相关手续。

第五条违约责任5.1 乙方未按照合同约定的质量要求完成工程，甲方有权要求乙方返修，并承担由此产生的费用。

5.2 甲方未按照合同约定的付款方式和时间支付工程款，乙方有权向甲方提出逾期付款的利息索赔。

5.3 双方未按照合同约定履行各自义务，导致合同无法履行，双方应承担相应的违约责任。