下载文档原格式
水地源热泵维护合同需方：太佳高速公路（吕梁段）建设管理处供方：山西威耐通科贸有限公司供方在太佳高速公路（吕梁段）建设管理处地水源泵维护工程竞争性谈判项目中成交，经双方协商一致，签订本合同。
一、合同条款供方向需方提供太佳高速公路（吕梁段）建设管理处地水源泵维护工程等服务。
（工程数量、技术标准等详见合同附件）二、合同总金额:人民币（大写）：（小写）：此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。
三、合同款支付经双方签订合同后，五日内需方向供方支付合同价的20%作为预付款，余款按实结算支付。
四、工期及施工地点1、工期：自签订合同之日起一年内全部完工。
2、施工地点：采购人指定地点。
五、质量控制供方应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，开展全面质量管理，确保工程质量，对此，承包人应执行国家、省厅及需方有关加强质量管理的法规和文件。
六、廉政建设在合同执行过程中，供方要严格遵守党的政策和国家关于工程建设和廉政建设的有关规定，并签订廉政建设合同，建立健全廉政制度，严格执行合同文件，自觉按合同办事。
七、安全生产与文明施工供方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。
签订安全生产合同，建立健全安全生产责任制，严格按安全生产标准组织施工，并随时接受监理和需方及相关部门的安全监督检查。
供方应熟悉和遵守环境保护法，并切实执行需方有关环境保护和文明施工方面的要求和规定。
八、需方责任1、及时办理付款手续2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。
3、对合同条款及价格负有保密义务。
九、供方责任1、保证所提供的工程及服务均为响应文件承诺服务，符合相关质量检测标准。
2、严格依据响应文件及相关承诺，在缺陷责任期内对本项目进行维修、维护等服务。
十、违约责任1、供方所提供的工程及服务不符合合同规定标准，需方有权拒收。
同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。
水源热泵技术服务合同8篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方提供水源热泵技术服务事宜，达成如下协议：一、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于：水源热泵系统方案设计、设备选型、安装指导、调试运行、人员培训、维护保养及技术支持等。
二、服务期限本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、服务费用1. 服务费用总额为人民币____元（大写：____元整）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付服务费用，具体支付时间和金额如下：（1）合同签订后____个工作日内支付定金；（2）方案设计和设备选型完成后支付____%；（3）安装指导、调试运行及人员培训完成后支付尾款。
四、双方义务和责任1. 甲方义务和责任：（1）提供完整的水源热泵系统相关资料；（2）按照乙方提供的方案进行设备选型和采购；（3）为乙方提供必要的工作条件及现场配合；（4）按时支付服务费用。
2. 乙方义务和责任：（1）按照合同约定提供全面的技术服务；（2）确保服务质量，达到甲方满意；（3）提供必要的技术支持和培训；（4）保护甲方的商业秘密。
五、技术成果保护1. 双方应共同保护本合同涉及的技术成果，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 乙方在提供服务过程中产生的技术成果归乙方所有，但应允许甲方无偿使用。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付服务费用的，应按每日____%的标准支付违约金。
2. 乙方未按合同约定提供服务的，应按服务费用总额____%的标准支付违约金。
3. 双方违反合同约定的其他义务和责任，应承担相应的违约责任。
七、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
艺达国际酒店水源热泵安装合同 甲方： 乙方： 菏泽市万合制冷设备有限公司 根据《中华人民共和国经济合同法》和国务院《安装工程承包合同条例》，为明确双方权利义务，特签订本合同。 一、安装工程项目名称和地点。 安装工程名称：菏泽市艺达国际酒店空调机房。 安装工程地点：菏泽市中华西路艺达国际酒店。 二、安装工程内容：艺达国际酒店空调机房，克莱门特水源热泵两台，安装、材料、水源热泵两台、清洗、保养、加氟、更换机油、调试。 乙方在施工前，按甲方安装工程内容，确认后，乙方可施工。 三、开、竣工时间：乙方按照甲方通知按时进场施工，时间在 之前完工，安装完工后 之前调试全部完工。 四、克莱门特水源热泵报价： 序号 名称 规格 单位 数量 单价 合计 备注
1 冷冻水循环泵 流量：105m³/h扬程：32m功率15KW 台 3 4500 13500 南元
2 冷却水循环泵 流量：105m³/h扬程：32m功率15KW 台 3 4500 13500 南元 序号 名称 规格 单位 数量 单价 合计 备注
3 电源控制柜 台 1 6400 6400 4 镀锌钢管 DN100 项 1 2000 2000 国标
5 镀锌钢管 DN125 项 1 3500 3500 国标
6 镀锌钢管 DN150 项 1 4800 4800 国标
7 管道阀门 项 1 5800 5800 国标
8 管道活接 项 1 4300 4300 国标
9 管道过滤器 项 1 3200 3200 国标
10 管道管件 项 1 1000 1000 国标
11 橡塑保温板 项 1 3000 3000 12 主机更换机油 项 1 12000 12000 13 加氟、清洗、保养 项 1 8000 8000 14 安装辅材 项 1 4000 4000 15 安装调试人工费 项 1 20000 20000 合计： 105000 备注：设备安装不含设备基础以及电源线。 总价款为人民币：壹拾万元零伍仟元整（￥105000元）。安装进场支付总价款的80%，安装完毕调试后支付剩余总价款的20%。 五、其他未尽事项，甲乙双方协商解决。 六、本合同一式两份，甲方和乙方各持一份。
热泵热水工程合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方基于平等、自愿的原则，就热泵热水系统的设计、安装及服务达成如下合作协议：一、项目概述甲方同意委托乙方为其提供热泵热水系统的全套解决方案，包括但不限于系统设计、设备供应、安装调试及后续的维护保养服务。
二、技术规格与要求乙方须根据甲方提供的建筑结构图和相关参数进行系统设计，确保所设计系统满足以下条件：1. 能效比达到国家行业标准。
2. 系统稳定运行，故障率低，维修方便。
3. 符合环保要求，噪音控制在合理范围内。
4. 保证供热水温稳定，满足甲方需求。
三、合同金额及支付方式合同总价为人民币_______元。
支付方式如下：1. 预付款：签订合同后7天内支付合同总额的30%。
2. 进度款：系统安装完成并通过初步验收后支付40%。
3. 尾款：全部工程竣工并经最终验收合格后支付余下的30%。
四、工期与交付乙方应于合同签订后的_______个工作日内完成系统的安装与调试，并交付甲方使用。
五、质量保证与售后服务1. 乙方对所提供的热泵热水系统提供_____年的质保服务。
2. 在质保期内，如遇设备质量问题，乙方应在接到通知后24小时内响应，并在合理时间内修复或更换。
3. 乙方应提供不少于两次的免费年度检查维护服务。
六、违约责任若任一方未能履行合同规定的义务，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因执行本合同所产生的一切争议，双方应首先协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定本合同未尽事宜，由双方协商补充。
补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
水源热泵工程施工合同
甲方：
法定代表人：
住所地：
为了实现节能减排有偿使用中央空调供热制冷之目的，明确
双方的权利义务关系，在诚实信用，平等互利的基础上，根据《中
华人民共和国合同法》的规定，签订本合同。
一、乙方拥有位于 供热制冷面积约
万平方米的商务及公寓式办公楼可供甲方安装中央空调。
二、甲方经过对乙方提供的建筑物实地考察符合安装中央空
调，并能达到供热制冷的条件要求。
三、工程投资及施工
甲方全额投资乙方的供热制冷工程，并按照图纸的要求完成
工程所必需的材料、劳工、技术、售后服务等。
四、供热制冷工程的资产所有权及经营权，全部归甲方所有。
供热制冷的质量标准为：供热20+ 1℃，制冷25+ 1℃.
五、有偿使用标准及结算办法
1.供热制冷的收费标准以当地物价主管部门每年发布的收费标
准。
2.供热制冷费用由房屋所有人按当地每年发布的收缴标准向甲
方缴纳。
六、双方权利和义务
1.甲方的权利和义务
（1）对乙方使用设施情况及设施运行状况进行监督和检查。
（2）监督乙方在合同约定的供热制冷地点、数量、范围内使用，
制止乙方超量、超使用范围。
（3）乙方使用设施或管理工作存在不安全隐患、可能造成设施
损害时，甲方有权中止供热制冷，待不安全隐患排除后恢复。
（4）甲方在开工前应向乙方提供施工方案，施工进度计划，施
工安全保障措施及施工资质证明，并对其工程质量和人员设备安
全负全部责任。
2、乙方的权利和义务
（1）监督甲方管理、维护好供热制冷设备，保证供热制冷符合
质量标准。
（2）房屋所有人入住前，协助甲方同房屋所有人签订供用协议。
（3）协助甲方办理市政有关手续。
七、工程安装的时间及有偿使用时间
工程安装工期为 月。 年 月 日至 年
月 日，有偿使用时间为 年。 年 月 日至
年 月 日。
八、乙方无偿为甲方提供机房、变压器和管理人员的办公用房1
间。
九、解除合同条件
守约方认为违约方的违约行为造成履约失去诚信，可能造成守约
方或第三人损失时，守约方有权单方解除合同、中止合同的履行。
解除合同，中止合同履行的后果有违约方承担。
十、违约责任
1、甲方的违约责任
（1）甲方未按照合同约定的期限向乙方供热制冷或造成供热制
冷质量达不到规定标准的，费用相应折减。但有下列情况之一，
造成供热质量达不到规定标准的，甲方不承担责任：
a、擅自改变居室结构和室内设施的；
b、室内因装修和保温措施不当影响效果的；
c、室内设施年久失修，而影响效果的；
d、单栋楼体使用率达不到30％的；
（2）甲方的供热制冷设施出现故障，超过 小时，给乙方造成
损失的，甲方应当承担赔偿责任。
（3）如果方未能按照项目方案规定的时间或要求完成项目建设，
甲方应当承担赔偿责任。
（4）由于不可抗力的原因或者政府行为造成停止供热制冷，致
使乙方受到损失的，甲方不承担赔偿责任。
2、乙方的违约责任
（1）乙方应向甲方提供建筑物的详细图纸，机井占地位置，若
不能按时提供上述资料造成工期延误，工期相应顺延。
（2）乙方应向甲方提供施工用水、用电和道路畅通，保证施工
需要和设备进场。若不能满足上述需要，由乙方承担责任。
任何一方违约，违约方应当向守约方支付违约金为本合同使用
费总额的10％。
违约行为给守约方或者第三人造成损失时，除支付违约金外，
还应予以赔偿。
十一、争议解决方式
合同履行发生纠纷，应当协商解决。否则，任何一方均可向
标的所在地人民法院起诉。
十二、本合同签字盖章后生效，一式二份，甲乙双方各执一
份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
（盖章） （盖章）
法定代表人或代理人： 法定代表人或代理人：
年 月 日
