地源热泵合同文件
- 格式:doc
- 大小:60.50 KB
- 文档页数:14
地源热泵合同条款模板一、合同双方。
甲方,(以下简称甲方)。
地址:法定代表人:联系电话:乙方,(以下简称乙方)。
地址:法定代表人:联系电话:二、合同背景。
甲方为地源热泵项目的建设方,乙方为地源热泵项目的设计、施工、运营方。
双方经友好协商,就地源热泵项目的合作事宜达成一致意见,特订立本合同。
三、地源热泵项目概况。
1. 项目名称:2. 项目地点:3. 项目规模:4. 项目投资额:5. 项目建设周期:6. 项目运营期限:四、合同内容。
1. 设计阶段。
(1)乙方应根据甲方的要求,对地源热泵项目进行详细的设计方案,并提供给甲方审批。
设计方案应符合国家相关标准和规定。
(2)设计方案确定后,乙方应按时提交施工图纸,并协助甲方完成相关审批手续。
2. 施工阶段。
(1)乙方应按照设计方案和施工图纸,按时、按质、按量完成地源热泵项目的施工工作。
(2)乙方应确保施工过程中的安全生产,严格遵守相关法律法规和工程施工标准。
3. 运营阶段。
(1)地源热泵项目竣工后,乙方应对项目进行调试和运行,保证项目正常运行并达到设计效果。
(2)乙方应提供地源热泵项目的运行维护服务,保证项目设备的正常运转和维护保养。
4. 保修期。
(1)地源热泵项目竣工后,乙方应提供一定期限的免费保修服务,具体保修期限为______年。
(2)保修期内,如项目设备出现质量问题,乙方应负责免费维修或更换。
5. 合同变更。
(1)未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更本合同内容。
(2)如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方可协商变更或解除合同。
6. 合同解除。
(1)如因乙方原因导致地源热泵项目无法按时竣工或无法正常运行,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应违约责任。
(2)如因甲方原因导致地源热泵项目无法按时支付款项或提供必要的配合,乙方有权解除合同,并要求甲方承担相应违约责任。
7. 其他条款。
(1)本合同自双方签字盖章之日起生效,至地源热泵项目竣工并通过相关验收手续后终止。
地源热泵合同范本1. 甲方(承租方):名称:[甲方名称]地址:[甲方地址]联系电话:[甲方联系电话]2. 乙方(供应方):名称:[乙方名称]地址:[乙方地址]联系电话:[乙方联系电话]一、地源热泵系统描述及要求1. 乙方将为甲方安装一套地源热泵系统,具体规格和型号见附件[系统规格清单]。
2. 地源热泵系统的设计和安装应符合相关标准和规范。
二、合同价格及付款方式1. 合同总价款为人民币[大写金额]元(小写:¥[具体金额]元)。
预付款:合同签订后,甲方向乙方支付合同总价款的[预付款比例]作为预付款;设备款:乙方在收到预付款后,开始安排设备采购和生产,甲方应在收到乙方通知后的[设备款支付期限]日内支付设备款;安装款:乙方完成地源热泵系统的安装并经甲方验收合格后,甲方向乙方支付安装款;质量保证金:合同总价款的[质量保证金比例]作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。
三、设备交付及安装1. 乙方应在[设备交付期限]日前将设备交付至甲方指定地点。
2. 乙方应在收到设备后的[安装期限]日内完成地源热泵系统的安装工作,并通知甲方进行验收。
四、质量保证及售后服务1. 乙方对所提供的地源热泵系统提供[质保期限]年的质量保证。
2. 在质保期内,如发生设备质量问题,乙方应负责免费维修或更换。
3. 乙方应提供[售后服务期限]年的售后服务,包括但不限于设备维修、保养、更换零部件等。
五、验收1. 甲方应在收到乙方通知后的[验收期限]日内组织验收。
2. 验收标准以本合同约定的地源热泵系统描述及要求为准。
3. 如甲方在验收期限内未提出书面异议,则视为验收合格。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付款项,每逾期一天,应按照未支付款项的[违约金比例]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定的时间交付设备或完成安装,每逾期一天,应按照合同总价款的[违约金比例]向甲方支付违约金。
3. 若乙方提供的地源热泵系统不符合合同约定的质量标准,乙方应负责免费维修或更换,并承担因此给甲方造成的损失。
地源热泵维修合同范本甲方:___________乙方:___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行地源热泵维修的事宜,经友好协商,达成以下协议:一、维修内容1. 乙方负责对甲方地源热泵系统进行全面的维修检查,包括但不限于机房设备、末端设备、能量采集端等。
2. 乙方负责修复甲方地源热泵系统出现的故障,包括但不限于低压、高压、蒸发器水温低、噪音大、不启动等故障。
3. 乙方负责对甲方地源热泵系统进行清洗、保养,确保系统运行稳定、高效。
4. 乙方负责提供维修所需的零部件、材料等,并在维修过程中确保零部件、材料的质量。
二、维修时间1. 乙方应在甲方要求的时间内完成维修工作,确保甲方地源热泵系统恢复正常运行。
2. 维修时间根据维修工作量及难度确定,具体时间双方协商确定。
三、维修费用1. 乙方按照甲方地源热泵系统的维修项目、工作量及难度等因素,计算维修费用。
2. 甲方支付乙方维修费用,具体金额双方协商确定。
3. 维修费用包括但不限于维修人工费、材料费、交通费等。
四、质量保证1. 乙方保证维修后的地源热泵系统运行稳定、高效,达到甲方要求的使用效果。
2. 乙方对维修过程中提供的零部件、材料质量负责,如有质量问题,乙方应负责更换或修复。
3. 维修后的地源热泵系统质保期为____个月,质保期内如有故障,乙方负责免费维修。
五、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成维修工作的,甲方有权要求乙方支付违约金。
2. 乙方未按照约定质量完成维修工作的,甲方有权要求乙方重新维修或支付相应赔偿。
3. 甲方未按照约定时间支付维修费用的,乙方有权拒绝继续维修工作。
六、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
2. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
地源热泵施工合同范本甲方(施工单位):住所:法定代表人:联系人:电话:乙方(委托单位):住所:法定代表人:联系人:电话:根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方经协商一致,就地源热泵项目的施工事项达成如下合同:一、项目内容1.1 项目名称:地源热泵施工工程1.2 项目地点:1.3 项目规模:1.4 项目工期:1.5 项目费用:二、施工标准2.1 甲方负责按照国家相关标准和规范进行施工,确保施工质量符合相关要求。
2.2 乙方负责提供施工所需的所有资料和设备,并配合甲方的施工进度。
2.3 双方应密切配合,保证项目的顺利进行。
三、施工费用及支付方式3.1 项目费用为:人民币(大写)。
3.2 项目费用的支付方式:乙方应在工程完工验收后,按照约定比例支付费用。
3.3 如有特殊情况需要增加费用,应经双方书面同意并签订补充协议。
四、违约责任4.1 在合同履行过程中,一方未按约定履行义务,应承担违约责任。
4.2 若因不可抗力导致项目延误或无法完成的,双方互相谅解,并协商解决。
五、法律适用及争议解决5.1 合同解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 合同履行过程中如有争议,双方先通过友好协商解决;若协商不成,可向有管辖权的法院提起诉讼解决。
六、其他事项6.1 本合同自双方签署之日起生效,至工程完工验收结束。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:以上为地源热泵施工合同范本,双方如有特殊约定,可在合同中明确约定并签字生效。
地源热泵合同范本合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(受托方):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方提供地源热泵系统设计、安装及售后服务等相关事宜,达成如下协议:一、合同标的1.1 乙方应按照甲方的要求,提供地源热泵系统的设计、安装及售后服务。
1.2 地源热泵系统包括但不限于:地埋管、热泵主机、水泵、膨胀罐、管道、阀门、控制系统等设备。
二、合同价款2.1 本合同总价款为人民币_______元(大写:_______元整)。
2.2 付款方式:(1)合同签订后_______日内,甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款;(2)地源热泵系统安装完毕并验收合格后_______日内,甲方支付乙方合同总价款的_______%;(3)剩余_______%的款项作为质保金,质保期满后_______日内支付。
三、设计及安装3.1 乙方应根据甲方提供的项目资料,完成地源热泵系统的设计,并提交设计方案。
3.2 乙方应按照设计方案及合同约定的时间节点,完成地源热泵系统的安装。
3.3 乙方应确保地源热泵系统的安装质量符合国家相关标准和行业规范。
四、验收4.1 地源热泵系统安装完毕后,乙方应向甲方提交验收申请。
4.2 甲方应在接到乙方验收申请后_______日内组织验收。
4.3 验收合格后,甲乙双方签署验收合格证明。
五、售后服务5.1 乙方应提供地源热泵系统_______年的质保服务,质保期自验收合格之日起计算。
5.2 质保期内,乙方应免费提供地源热泵系统的维修、保养服务。
5.3 乙方应设立售后服务电话,并在接到甲方报修后_______小时内响应。
六、违约责任6.1 乙方未能按照合同约定的时间节点完成地源热泵系统的设计、安装,每逾期一日,应支付逾期违约金_______元。
6.2 乙方提供的设计、安装及售后服务不符合合同约定,甲方有权要求乙方重新提供服务,并支付相应的违约金。
地源热泵工程合同范本大全甲方(业主):____________乙方(施工方):____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行地源热泵工程的施工事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:__________地源热泵工程1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:包括但不限于地源热泵机组安装、管道铺设、系统调试等。
二、合同金额2.1 双方确认,本合同的总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。
三、施工期限3.1 双方确认,本工程的施工期限为____个月,自乙方入场施工之日起算。
3.2 乙方应按照约定的施工期限完成工程,如因乙方原因导致工程延期,甲方有权按约定向乙方追究违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,保证工程质量。
4.2 工程验收合格后,乙方应承担一定的质保期责任,质保期为____年,自工程验收合格之日起算。
4.3 在质保期内,如工程出现质量问题,乙方应负责修复,并承担因此产生的全部费用。
五、付款方式及进度5.1 本合同的付款分为三个阶段,具体付款比例和付款时间详见附件。
5.2 甲方支付合同价款时,应提供合法的发票。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权按约定向乙方追究违约责任。
6.2 乙方施工过程中出现质量问题,乙方应承担修复费用及因此给甲方造成的损失。
6.3 甲方未按照约定时间支付合同价款,乙方有权按约定向甲方追究违约责任。
七、争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
地源热泵协议书甲方(地源热泵项目开发商):____________________地址:____________________联系电话:____________________乙方(地源热泵项目使用者):____________________地址:____________________联系电话:____________________鉴于甲方拥有地源热泵项目的开发、建设和运营权,乙方愿意使用甲方提供的地源热泵技术进行能源交换,双方经友好协商,达成以下协议:一、项目概述1.1 甲方负责地源热泵项目的开发、建设和运营。
1.2 乙方同意在甲方提供的地源热泵系统中进行能源交换。
二、协议内容2.1 甲方责任(1)确保地源热泵系统的正常运行,为乙方提供稳定、安全的能源交换服务。
(2)对地源热泵系统进行定期维护和检修,确保系统安全、可靠、高效。
(3)在协议有效期内,不得无故中断乙方使用地源热泵系统的权利。
2.2 乙方责任(1)按照甲方的要求,合理使用地源热泵系统,不得擅自改变系统结构或进行违规操作。
(2)负责地源热泵系统内部设备的日常维护和管理,确保设备正常运行。
(3)在协议有效期内,不得将地源热泵系统使用权转让给第三方。
三、费用及支付3.1 乙方应按照甲方的收费标准,支付地源热泵系统使用费。
3.2 费用支付方式为:______(现金、转账、支付宝等)。
3.3乙方应在协议签订后______日内支付首期费用,以后每______个月支付一次费用。
四、协议期限本协议有效期为______年,自双方签字(或盖章)之日起生效。
五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金为协议金额的______%。
5.2 由于不可抗力导致的违约,双方互不承担违约责任。
六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
地源热泵安装合同范本甲方(委托方):____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系方式:____________________乙方(受托方):____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系方式:____________________鉴于甲方拟安装地源热泵系统,乙方具备相关资质和经验,双方经友好协商,达成如下协议:第一条项目概况1. 项目名称:____________________2. 项目地点:____________________3. 项目内容:乙方负责地源热泵系统的设计、安装、调试及售后服务。
第二条工程期限1. 开工日期:______年______月______日2. 竣工日期:______年______月______日3. 总工期:______天。
第三条工程造价及付款方式1. 工程造价:本合同总价为人民币______元整(大写:______元整)。
2. 付款方式:合同签订后______个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款;设备及材料进场后______个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的______%;工程安装调试完成后______个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的______%;剩余合同总价的______%作为质保金,在质保期满后______个工作日内无息退还。
第四条双方权利义务1. 甲方权利义务提供施工所需的水、电、场地等条件;按合同约定支付工程款;配合乙方开展施工工作。
2. 乙方权利义务按照国家及地方相关规定和标准进行施工,确保工程质量;按照合同约定的工期完成施工任务;提供完整的竣工资料;承担质保期内的维修保养责任。
第五条工程变更1. 工程变更必须经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。
地源热泵合同范本甲方(委托方):____________________乙方(施工方):____________________鉴于甲方需要安装地源热泵系统,乙方具备相应的资质和能力,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经协商一致,订立本合同,共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称:_____________________1.2 项目地点:_____________________1.3 项目内容:_____________________1.4 工程规模:_____________________1.5 工程期限:_____________________1.6 工程质量要求:_____________________1.7 工程总价款:_____________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
2.2 甲方应提供必要的施工条件和协助。
2.3 甲方有权对工程进度和质量进行监督。
2.4 甲方应保证施工场地的安全和乙方工作人员的人身安全。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定完成工程任务。
3.2 乙方应保证工程质量符合国家和行业标准。
3.3 乙方应按时提交工程进度报告和相关技术文件。
3.4 乙方应承担因施工不当造成的工程质量问题和安全事故的责任。
第四条工程款项支付4.1 工程款项的支付方式为:_____________________4.2 工程款项的支付时间节点为:_____________________4.3 甲方逾期支付工程款项的,应按照每日万分之五的标准向乙方支付违约金。
第五条工程验收5.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
5.2 甲方应在接到通知后____天内组织验收。
5.3 验收合格后,双方应签署工程验收报告。
第六条工程保修6.1 乙方对工程质量提供____年的保修期。
6.2 保修期内,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方应负责无偿修复。
地源热泵安装合同范本甲方(业主):____________________地址:____________________联系方式:____________________乙方(施工方):____________________地址:____________________联系方式:____________________鉴于甲方需要安装地源热泵系统,乙方具备相应的安装资质和经验,双方经协商一致,就地源热泵安装事项达成如下合同:一、工程概况1. 工程名称:地源热泵安装工程2. 工程地点:甲方所在地3. 工程内容:地源热泵系统的安装,包括钻孔、水平铺管、管道联接、回填等工序二、合同金额双方经协商,确定地源热泵安装工程的合同金额为人民币____元整(大写:____________________元整)。
三、合同工期双方约定,地源热泵安装工程的工期为____天,自合同签订之日起计算。
四、质量标准1. 乙方应按照国家标准和行业规范进行施工,确保工程质量。
2. 乙方应提供合格的施工材料和设备,并保证其性能稳定、安全可靠。
3. 乙方应严格按照设计图纸和施工方案进行施工,确保工程符合设计要求。
五、付款方式1. 合同签订后,甲方应支付乙方工程款的30%作为预付款。
2. 工程竣工验收合格后,甲方应支付乙方工程款的60%。
3. 剩余的10%作为质保金,质保期结束后无质量问题,甲方一次性支付给乙方。
六、验收及保修1. 工程竣工后,乙方应按照约定时间向甲方提交工程验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收,乙方应按照验收标准进行自检和整改。
3. 验收合格后,双方签署验收报告,甲方支付剩余工程款。
4. 工程保修期为____年,自工程竣工验收合格之日起计算。
七、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同金额的1%。
2. 甲方未按照约定时间支付工程款,应向乙方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的1%。
发包方(以下简称甲方):鞍山众达能源发展有限责任公司承包方(以下简称乙方):经甲乙双方协商,本工程按照《中华人民共合国经济合同法》、国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同范文本》,并结合北京市有关规定以及本工程的具体情况,签订本合同。
第一条、工程项目1.1 工程名称:鞍山众达能源产业园阳光房通风及水源热泵工程1.2 工程地点:鞍山市台安县樊家村1.3 工程内容:通风及水源热泵工程的设计、施工(含相关设备采购)及其它相关工程项目的成套工程。
1.4 工程概况:产业园阳光房工程为框架结构,其中局部二层建筑面积约为580m2,首层层高3.6m,二层层高3.0m;其余部分为一层框架结构,面积约520m2,顶板及南侧、西侧立面为玻璃幕墙结构,层高为6.6m。
1.5 承包范围及相关技术要求:1.5.1 承包范围1)水源热泵及通风系统冷、热源部分的系统设计、系统集成;2)水源热泵及通风系统的所有设备、材料(热泵机组、冷冻泵、冷却泵、定压补水装置、软化水设备、水处理设备、集分水器及相应的阀部件;设备相应的配电柜、控制柜、机房电源柜等电气设备)的采购、安装、调试、维保等所有工作;3)温泉罐内独立板式换热器设备的采购、安装、条石、维保等工作。
4)招标工程范围界限划分:所有空调水管道、给水管道、热水管道甩出机房1.5米;电气专业由总包接电源至机房电源柜。
机房内送排风系统、压力排水系统、排水沟、设备基础、机房消声、消防系统、照明系统等由总包方施工;1.5.2 技术要求1)水源热泵工程要求:产业园阳光房内(总建筑面积约1100m2)采用水源热泵形式供暖及制冷;采用两台机组,一备一用,温度达不到要求时可以两台同时启动。
阳光房室内温度要求恒定20摄氏度--23摄氏度,其它房间冬季要求20摄氏度以上,夏季采用水源热泵风机盘管制冷。
为保证房间舒适,客房、办公室、卫生间、厨房采取地热形式供暖。
(仅作接口,地热不在报价范围)所有房间及阳光房均安装风机盘管(均为明装),有地热的房间可以切换为地热供暖。
水源热泵设计力求达到以下目标:节能、合理。
同时采暖、制冷达到甲方的温度要求。
2)通风工程要求如下:阳光房内需要做新风系统,面积约520m2。
选用一台8000风量的全热交换新风换气机组,吊装在生态园北侧中间位置,风道采用镀锌板形式送到东西两侧向南延长,送回风口在东西两侧风道上均匀安装,为防止冬季室内外温差较大容易结露,风道应做保温处理。
3)温泉罐采用独立板式换热器加热。
设置加热水箱(容量5立方米,在设备用房内),要求20分钟内从常温加热到50摄氏度。
1.7质量等级:合格1.8 合同价款:工程造价为人民币¥元(即:万元整)。
报价清单中的价格不因任何原因调整。
1.9 承包方式:1).按本合同所有条款实行大包干,即按合同确定的单价包人工、包材料、包设备采购、包机械、包设计、包安装、包工期、包质量、包安全、包成品保护、包文明施工、包利润、包规费、包水电费等。
2).现场签证洽商等计取工程量,按合同单价进行结算,结算时不计取其它任何费用。
第二条甲方驻工地代表2.1甲方代表为刘德全,施工过程中的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名、收到时间后生效。
第三条甲方工作负责施工范围内的场地平整,提供水、电源连接点。
第四条乙方驻工地代表4.1 乙方任命甲、乙双方商定的人员为驻工地的总负责人或代表,若乙方代表易人,须提前贰天通知甲方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。
4.2乙方代表行使合同约定的权力,履行合同约定的职责。
乙方的要求、通知,均以书面形式由乙方代表签字后递交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名后二天内应作出答复。
4.3乙方指派施工组织设计中明确的项目经理部有关管理人员组织施工,乙方必须保证本工程施工及管理人员有足够工作能力胜任相应的施工、管理和技术工作,否则甲方有权提出人员更换,乙方应在接到通知后七天内完成。
第五条乙方工作5.1按照甲方提供的技术要求,对本工程进行设计,经甲方同意设计方案后,乙方方可进行施工。
5.2编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划,并送交甲方代表;5.3工程需要的施工使用的照明、看守、围栏和保卫等由乙方负责,如乙方未履行上述义务造成工程、财产损失(包括乙方的财产损失)和人身伤害,由乙方承担责任及其发生的费用;5.4工程施工期间中因乙方责任发生的一切安全事故,均由乙方承担全部责任,并立即报告甲方和建设主管部门;5.5乙方应无偿对甲方全部运行人员进行培训,熟悉机组操作方法、运行参数。
并编制机组开停机操作手册、应急故障处理方案。
5.6工程竣工后清理现场,做到工完场清。
第六条延期开工6.1甲方原因使乙方不能按约定日期开工,甲方应提前贰天书面通知乙方,工期顺延。
6.2因乙方原因使工程项目不能按约定日期开工,应提前五天向甲方提出延期开工的书面理由和请求,甲方代表收到乙方请求后的三天内不作答复,视为同意乙方请求。
工期可相应顺延,否则,工期不予顺延。
第七条暂停施工7.1确有必要时,甲方代表可书面通知乙方暂停施工,并在发出通知后24小时内提出处理意见,乙方按甲方要求停工并保护好已完工程,实施甲方处理意见后继续施工。
停工责任属甲方,工期顺延,停工时间在二个月以内,乙方不要求甲方支付由此而发生的经济费用,但工期相应顺延;停工时间超过二个月,甲、乙双方协商的由此而发生的经济费用,如:经济损失、人员和机械设备调迁等费用,甲方按双方协商的经济费用赔偿给乙方,工期相应顺延;停工责任在乙方,乙方承担由此而发生的经济支出,工期不顺延。
7.2本工程项目如因政策原因而停建、缓建,甲、乙双方协商将在建工程做到合理部位,由此造成乙方停工、窝工、倒运、材料和构件积压的经济损失、人员和机械设备调迁等费用,均由甲方按国家有关规定及费用标准赔偿给乙方。
第八条工期顺延8.1以下原因造成日工期拖延,经甲方代表确认,工期相应顺延,费用不予补偿;8.1.1设计变更、工程量变化,造成结算工程量较原合同总量增加大于30%;8.1.2非乙方原因停水、停电造成停工(一天累计八小时);8.1.3甲方不能按约定期限交出施工场地、疏通进场道路和接通施工用水;8.1.4不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双责任造成的爆炸、火灾、水灾、以及六级以上台风、暴雨、地震等;第九条工程质量9.1工程质量要求达到国家或专业质量检验评定的合格标准。
9.2工程质量不符合设计要求,质量不合格,甲方可要求乙方停工和返工,返工费用由乙方承担,工期不予顺延,并视为乙方违约。
第十条检查和返工10.1乙方按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方派出人员的检查,为检查提供便利条件,承担因自身原因导致返工、修改的费用,因甲方原因引起的经济支出,由甲方承担。
10.2乙方根据甲方要求,应随时提供有关工程质量的技术资料。
第十一条材料、设备供应11.1乙方承包范围内由乙方采购的材料、成品、半成品及设备,须提供样品及说明书供甲方审核,如乙方未经甲方同意自行采购,导致材料、设备不符合要求造成工期延误及经济损失由乙方负责。
11.2乙方供应的材料、成品、半成品均须有原出厂证明和质量证书,且必须在使用前进行试验检验,试验检验合格方能使用。
检验费用已包含在合同价款内。
11.3甲供材料、成品、半成品到施工现场后,均由乙方免费保管,并对产品质量负责。
若乙方方有充分理由说明所接收的产品存在质量问题,可以拒收,否则,乙方不得以任何理由拒收。
第十二条设计变更12.1乙方不得随意提出对原设计进行变更或修改,若因特殊性情况必须对原设计进行变更或修改,须书面经甲方同意。
12.2甲方对原设计进行变更,须在乙方施工前二天通知乙方,向乙方发出书面变更或修改通知,乙方按通知进行变更。
12.3由乙方施工质量问题导致修改或变更而发生的费用,均由乙方负担,工期不予顺延。
12.4如实际发生施工图纸和投标清单以外的项目:1)有清单单价的项目,按合同中的清单单价;无清单单价的项目,按照双方协商价格执行;第十三条竣工验收13.1乙方认为工程具备竣工验收条件后,应于竣工验收前五天向甲方提供完整的竣工资料(含材料设备的说明书及质量合格证)和竣工验收报告。
甲方代表收到报告后五天内确认是否具备初步验收条件,若具备条件,甲方代表五天内组织有关部门验收,并在验收后二天内提出修改意见,乙方按修改意见修改;若不具备条件,甲方代表二天内书面回复意见,否则,视为甲方同意验收。
13.2竣工日期的认定:竣工日期为工程通过竣工验收的日期,若需修改后才能达到竣工要求的,应为修改后重新进行竣工验收并通过的日期。
竣工日期的认定以乙方施工工程验收合格,甲方签署最终工程验收单后第七日为准,竣工日期前,甲方不得擅自使用,否则视为验收合格。
13.3该成套工程经验收达到全部设计指标并符合国家质量标准,自验收通过之日起五天内,乙方向甲方移交完毕。
乙方不得以任何理由拒绝向甲方办理移交,否则,视为乙方违约。
13.4乙方在施工现场的生产、生活临时设施及其相关材料、设备,应在提交竣工报告后五天内全部撤离,做到工完场清。
第十四条竣工结算14.1乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时,向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。
审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。
14.2正常情况下,甲、乙双方应在工程竣工验收后一个月内办理完毕工程结算手续。
第十五条工程付款方式1)2);3)4)5)本工程保留结算款的5%作为质量保修金,如无出现其他问题,保修期满,七天内一次性无息付清。
第十六条争议履行合同过程中发生争议,首先本着友好态度协商解决,若经协商仍不能解决,可向合同签署地人民法院起诉。
第十七条违约17.1 甲方如有下列情况之一,甲方可随时解除本合同,或以任何方式将全部或一部分工程改由其它乙方施工,甲方因此所遭受的一切损失,乙方应负全部赔偿责任。
乙方如因下述原因而遭甲方解除合同,应立即停工,负责遣散工人并将到场材料机具等交由甲方全权使用。
甲方与乙方在全部工程完工后进行结算,并解除乙方合同责任。
17.1.1 乙方假借他人公司承接本工程,或未经甲方同意擅自将本工程一部分或全部分包或转包给其它乙方17.1.2 工程不能按照规定日期开工达3天以上者。
17.1.3 在本合同工程未全部完工前,无故停工达2天以上者。
17.1.4 施工进度计划严重滞后,或施工质量低劣,或工作草率,不听从甲方的指令或拒绝改正者。
17.1.5 乙方有停业、倒闭、破产、或财务发生困难的情况或其他因素,使乙方不能履行合同。
17.1.6 乙方未经甲方同意擅自更换项目经理和负责人的。
17.2 因乙方原因不能按照合同约定工期交工,并影响下部工程施工工期,应承担违约责任,每延期一天,由乙方支付3000元/天违约金。