承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务

合同专用条款(总35页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--专用合同条款1、一般约定词语定义合同当事人和人员发包人：天津市昊天置业有限公司承包人：河南省祥泰建设工程有限公司监理人：天津市建设工程监理公司发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地的全权代表。

姓名：朱健强职称：工程师联系电话：电子信箱：／通信地址：天津市新阔路159号专业分包人：根据合同条款第项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

专项供应商：指根据合同条款第项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。

独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

工程和设备永久工程：按通用条款临时工程：按通用条款单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

永久占地：按通用条款临时占地：按通用条款日期缺陷责任期期限： 24个月保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

其他材料：致构成或将构成永久工程组成部分的各类物品（工程设备除外），包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的或者委托社会公信机构推荐的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。

争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。

接受聘请的争议评审专家应当分包与发包人和承包人签订聘用协议。

除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和专用条款两者的组合。

合同文件的优先顺序合同文件的优先解释顺序如下：（1）合同协议书（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）补充条款如果图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致，以其中要求较严格的标准为准。

施工履行义务施工合同是建筑工程中必不可少的一环，它规定了承包人和业主之间的权利和义务。

在施工过程中，承包人有一系列的履行义务。

本文将就承包人在施工履行过程中的主要义务进行讨论。

一、材料和设备的供应承包人应当按照合同约定，在规定时间内提供符合质量标准的材料和设备。

合同中通常会规定具体的材料和设备要求，包括品牌、型号、数量等。

承包人应当采购并运送这些材料和设备，并在合同期限内就位。

如果无法按时提供或者无法提供符合质量标准的材料和设备，承包人应当及时通知业主，并寻找解决方案。

二、技术要求的履行施工合同通常会规定具体的技术要求，包括工程的设计、施工方法、质量标准等。

承包人应当按照这些要求进行施工，并保证施工质量。

承包人应当雇佣技术人员，监督施工过程，确保施工符合法律法规和相关标准。

三、施工工期的履行承包人应当按照合同约定的工期完成施工工作。

如果因为承包人的原因导致工期延误，承包人应当承担相应的损失赔偿责任。

同时，在施工期间，承包人应当确保施工现场的安全，并采取相应的安全防护措施，防止事故的发生。

四、合同价款的支付业主应当按照合同约定的方式和时间支付合同价款。

承包人完成工程的不同阶段，根据合同约定，可以向业主提出阶段性的付款要求。

业主应当按照约定的时间支付相应的款项。

如果业主未能按时支付，承包人有权要求业主支付滞纳金或者采取其他合法的追索措施。

五、保修期内的维修和维护承包人在完工后应当提供一定的保修期。

在保修期内，如果发现工程存在质量问题，业主有权要求承包人进行修复或者维护。

承包人应当及时响应，并按照约定的方式解决问题。

总结：作为一名资深律师，我在长达15年的从业经验中，积累了丰富的知识和经验。

我在复杂的法律事务中提供了专业的咨询服务，并参与了多个行业的合同、协议书的起草和审查工作。

在施工合同中，承包人有一系列的履行义务，包括材料和设备的供应、技术要求的履行、施工工期的履行、合同价款的支付以及保修期内的维修和维护等。

施工合同义务一、引言施工合同是建筑行业中非常重要的一种合同，它是承包商和业主之间明确各自权利和义务的协议。

在施工合同中，承包商和业主都有各自的责任和义务，这些义务保证了工程的顺利进行和工程质量的保证。

本文将详细讨论施工合同中承包商和业主的义务。

二、承包商的义务1. 施工准备承包商应按照合同约定进行施工前准备工作，包括施工场地的平整、施工界区内的用水、用电、通路和临时设施的施工。

承包商还需要编制施工组织设计（或施工方案），做好各项施工准备工作。

2. 材料和设备的采购和管理承包商应按双方商定的分工范围，负责材料和设备的采购、供应和管理。

承包商应及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告等文件。

3. 施工质量的保证承包商有义务严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量。

承包商应按合同规定的时间如期完工和交付工程。

在工程完成后，承包商应负责保管已完工的房屋、构筑物和安装的设备，并清理好场地。

4. 竣工验收和保修承包商应按照有关规定提出竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，并参加竣工验收。

在合同规定的保修期内，对于属于承包方责任的工程质量问题，承包商应负责无偿修理。

三、业主的义务1. 施工场地的提供业主有义务向承包商提供施工场地，并保证施工场地的完整、准确和真实。

业主应协助承包商办理相关施工证件和批件，并提供地下管线、地下设施的相关资料。

2. 工作条件的保障业主应按照合同约定向承包商提供施工的基础条件，保障施工的正常进行。

业主应按照约定的时间和要求提供原材料、设备等资源，否则承包商有权顺延工程日期，并要求赔偿停工、窝工的损失。

3. 工程质量的检查业主有权随时对施工进度和工程质量进行检查。

承包商应随时接受发包人的检查，并提供必要的信息和资料。

4. 竣工验收和支付合同价款业主应组织竣工验收，并对工程质量进行评估。

在工程验收合格后，业主有义务按照合同约定支付合同价款。

工程合同双方义务甲方（业主）的主要义务：1. 提供必要的工程资料：甲方应向乙方提供完整、准确的工程建设地点、设计图纸、技术标准等相关资料，以便乙方能够准确理解工程要求。

2. 及时支付工程款项：甲方应按合同约定的时间和方式，支付预付款、进度款及最终结算款，确保乙方有足够的资金流进行工程建设。

3. 协助办理相关手续：甲方负责办理工程建设所需的各项审批、报建等手续，并在必要时协助乙方处理与工程相关的外部关系。

4. 提供施工现场：甲方应保证乙方能够按时进入施工现场，并提供符合安全要求的施工环境。

乙方（承包商）的主要义务：1. 遵守工程建设规范：乙方必须按照国家及行业的相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2. 按图施工，保质保量：乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求执行工程，确保工程进度和质量双丰收。

3. 安全生产，文明施工：乙方需严格执行安全生产法规，采取有效措施保障工人安全，并保持施工现场的整洁有序。

4. 及时沟通协调：乙方应在遇到可能影响工程质量或进度的问题时，及时与甲方沟通，并提出解决方案。

5. 竣工验收与保修：工程完成后，乙方应组织相关人员进行自检，并与甲方共同完成竣工验收。

在保修期内，对于出现的质量问题，乙方应及时修复。

在实际操作中，工程合同的具体内容会根据项目的具体情况有所调整。

但无论如何，合同双方都应以诚信为基础，明确各自的权利和义务，合理分配风险，共同推动工程项目的顺利完成。

这份工程合同双方义务范本仅供参考，具体条款还需根据实际工程的特点和双方的协商结果来确定。

在签订合同之前，建议双方详细阅读并充分理解合同内容，必要时可寻求法律专业人士的帮助，以确保合同的合法性和有效性。

第一节通用合同条款通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》(2007版)第一卷第四章第一节“通用合同条款”(第41页至第81页)。

第二节专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.2 发包人：重庆市万州区罗田镇梓桐村村民委员会1.1.2.6 监理人：。

1.1.2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。

姓名：。

职称：。

联系电话：。

电子信箱：。

通信地址：。

1.1.2.9专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。

1.1.2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

1.1.3 工程和设备1.1.3.2 永久工程：详见设计施工图1.1.3.3 临时工程：详见设计施工图1.1.3.4 单位工程：详见设计施工图1.1.3.10 永久占地：详见设计施工图1.1.3.11 临时占地：详见设计施工图1.1.4 日期1.1.4.3 工期：120日历天。

1.1.4.5 缺陷责任期： 12个月1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6其他1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。

争议评审组负责对发包人和(或)承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。

标准施工合同承包人的义务一、引言在建设工程项目中，施工合同是规范发包人和承包人双方行为的重要法律文件。

承包人在施工合同中承担着重要的义务，这些义务是确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标实现的基础。

本文将对标准施工合同中承包人的义务进行详细阐述。

二、承包人的义务1. 施工准备义务（1）承包人应按照施工合同约定的时间和质量要求，完成施工前的准备工作，包括施工场地平整、临时设施建设、施工组织设计编制等。

（2）承包人应按照设计和施工技术标准，采购合格的建筑材料、构配件和设备，并对进场的材料进行检验，确保质量合格。

2. 施工过程中的义务（1）承包人应严格按照施工图纸、施工技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量、安全和进度。

（2）承包人应建立健全施工组织管理体系，加强对施工现场的管理和监督，确保施工现场的安全、卫生和秩序。

（3）承包人应按照合同约定，对施工过程中出现的设计变更、工程量增减等问题，与发包人、设计师等相关方进行沟通、协商，并及时调整施工计划。

（4）承包人应按照合同约定，对施工过程中产生的废弃物、废水等进行处理，确保环保要求得到满足。

3. 工程交付义务（1）承包人应按照施工合同约定的时间，完成工程的施工和验收工作，将工程交付给发包人。

（2）承包人应保证交付的工程质量符合设计和合同要求，确保工程安全、功能齐全、使用寿命满足预期。

（3）承包人应按照合同约定，对交付的工程进行必要的培训和解释，确保发包人能够正确、有效地使用和维护工程。

4. 保修义务（1）承包人应按照施工合同约定的保修期限和保修范围，对交付的工程进行保修，确保工程在保修期内正常使用。

（2）承包人应在接到保修通知后的规定时间内，对出现的质量问题进行修复或返工，确保工程质量得到保障。

5. 其他义务（1）承包人应遵守国家和地方政府的法律法规，按照合同约定履行相关手续，确保施工合法进行。

（2）承包人应按照合同约定，对施工过程中涉及的技术秘密和商业秘密进行保密，不得泄露给第三方。

第二节专用合同条款1.一般商定1.1 词语定义合同当事人和人员发包人：监理人：发包人代表：指发包人指定的派驻施工场所( 现场 ) 的全权代表。

姓名：职称：联系电话：电子信箱：通讯地址：专项供给商：指依据合同条款第项的商定，由发包人和承包人以招标方式选择的供给商。

工程和设备永远工程：暂时工程：施工用水用电的接进口由施工单位依据本质自行考虑。

单位工程：永远占地：详见设计施工图暂时占地：详见设计施工图日期缺点责任期：24 个月保修期：是依据现行有关法律规定，在合同条款第19.7 款中商定的由承包人负责对合同商定的保修范围内发生的质量问题执行保修义务并对造成的损失肩负补偿责任的限期。

其余资料：指构成或将构成永远工程构成部分的各种物件( 工程设备除外 ) ，包含合同中可能约定的承包人仅负责供给的资料。

1.1.6.3 争议评审组：是由发包人和承包人共同邀请的人员构成的独立、公正的第三方暂时性组织，一般由一名或许三名合同管理和 ( 或 ) 工程管理专家构成。

争议评审组负责对发包人和 ( 或 ) 承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的限期内给出评审建议，合同两方在规定的限期内均未对评审建议提出异议时，评审建议对合同两方有最后拘束力。

发包人和承包人应该分别与接受邀请的争议评审专家签署聘任协议，就评审的争议范围、评审意奏效劳等必需事项做出商定。

除还有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和( 或 ) 专用合同条款。

合同文件的优先次序按通用条款执行合同文件的优先次序：合同协议书合同奏效的条件：两方法定代表人在工程所在地当面署名盖印后奏效，面签影像资料随合同存档。

1.6 图纸和承包人文件图纸的供给(1)发包人依照合同条款本项的商定向承包人供给图纸。

承包人需要增添图纸套数的，发包人应代为复制，复制花费由承包人肩负。

(2) 在监理人赞同合同条款第10.1 款商定的合同进度计划或许合同条款10.2 款商定的合同进度计划改正后 7 天内，承包人应该依据合同进度计划和本项商定的图纸供给限期和数目，编制或许改正图纸供给计划并报送监理人，此中应该载明承包人对各区段最新版本图纸 ( 包含合同条款第 1.6.3 项商定的图纸改正图 ) 的最迟需求时间，监理人应该在收到图纸供给计划后 7 天内批复或提出改正建议，不然该图纸供给计划视为获取赞同。

承包人的一般义务承包人作为一方合同的当事人，在承包合同中承担着一系列的义务。

这些义务旨在确保承包人按照合同约定的要求和期限，履行其承包工程的责任。

以下是承包人一般义务的详细描述。

1. 工程质量义务：承包人首要的义务是确保承包工程的质量。

承包人应按照国家、地方和行业的相关标准，采用合适的工艺、材料和设备，保证工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。

承包人应对工程质量承担完全责任，并确保工程在验收时符合相应的质量标准。

2. 工期保证义务：承包人应根据合同约定的工期，合理安排施工计划并保证按时完成承包工程。

承包人应确保施工进度的合理性和稳定性，遵守相关的施工管理规定，以保持工程进度的稳定性和连续性。

如果承包人无法按时完成工程，应及时向业主进行报告，并与业主商议解决方案。

3. 安全生产义务：承包人在承揽工程期间，应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工现场的安全。

承包人应制定并执行安全生产管理制度，配备符合标准的安全防护设施和设备，并组织安全培训，提高施工人员的安全意识。

承包人还应定期进行安全检查，及时消除安全隐患，确保施工过程中无人员伤亡和财产损失。

4. 责任保证义务：承包人应承担合同约定的责任保证义务。

合同约定的责任保证期内，如发生承包人的责任引起的工程质量问题，承包人应及时修复或更换，并承担由此产生的费用。

承包人还应承担由于施工不当或材料质量问题导致的损失，并在法律规定的期限内对此承担法律责任。

5. 保密义务：承包人在承揽工程期间，可能会接触到业主的商业秘密或其他机密信息，承包人应承担保密义务，不得泄露、使用或转让相关信息。

承包人应确保业主的商业利益和商业机密的安全，并在合同终止后继续承担保密义务。

6. 纠纷解决义务：在承包过程中，双方可能会出现一些纠纷或争议。

承包人有义务积极与业主进行沟通和协商，尽力解决纠纷并维护合同关系的稳定性。

如果无法在协商解决纠纷的情况下，承包人应按照合同约定的争议解决方式，向有关部门或仲裁机构提起仲裁或诉讼。

建设工程合同主体是指在建设工程合同中承担权利和义务的当事人，包括发包人和承包人。

发包人是指委托他人完成工程建设任务的法人或其他组织，承包人是指接受他人委托完成工程建设任务的法人或其他组织。

在建设工程合同中，主体资格、主体地位和主体义务是三个重要的方面。

一、主体资格1. 发包人的主体资格发包人作为建设工程合同的一方，应当具备法人或其他组织的资格。

根据《中华人民共和国合同法》的规定，发包人可以是具有独立法人资格的企业、事业单位、社会团体、个体工商户等，也可以是具有民事权利能力和民事行为能力的自然人。

在实际操作中，发包人通常是建设工程的项目业主，即投资建设项目的法人或其他组织。

2. 承包人的主体资格承包人作为建设工程合同的另一方，也应当具备法人或其他组织的资格。

根据《中华人民共和国合同法》的规定，承包人应当是具有独立法人资格的企业、事业单位、社会团体、个体工商户等，或者具备相应的专业资质的个人。

在实际操作中，承包人通常是具有相应工程建设专业资质的企业或个体工商户。

二、主体地位1. 发包人的地位发包人在建设工程合同中享有委托人和合同当事人的地位。

发包人负责提出工程建设的要求，委托承包人完成相应的建设任务，并按照合同约定支付合同价款。

同时，发包人还需要履行合同约定的其他义务，如提供建设场地、协调相关部门等。

2. 承包人的地位承包人在建设工程合同中享有受委托人和合同当事人的地位。

承包人应当按照合同约定完成工程建设任务，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

同时，承包人还需要履行合同约定的其他义务，如提交工程进度报告、配合验收等。

三、主体义务1. 发包人的义务发包人在建设工程合同中的主要义务包括：（1）按照合同约定提供建设场地，确保建设场地的使用符合合同约定；（2）按照合同约定支付合同价款，及时支付进度款和尾款；（3）履行合同约定的其他义务，如提供相关资料、协调相关部门等。

2. 承包人的义务承包人在建设工程合同中的主要义务包括：（1）按照合同约定完成工程建设任务，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现；（2）按照合同约定提交工程进度报告、质量报告等相关资料；（3）履行合同约定的其他义务，如配合验收、保修等。

承包人应履行的其他义务承包人在承接工程项目时，除了要履行合同规定的责任和义务外，还有其他的义务需要遵守。

这些义务是为了保证工程项目的顺利进行，保证工程质量和安全，以及维护各方利益。

本文将就承包人应履行的其他义务进行详细阐述。

一、遵守法律法规承包人应遵守国家有关法律法规，如《建筑法》、《招标投标法》、《安全生产法》等，以及行业标准和规范。

承包人应确保工程项目的设计、施工、监理等各个环节符合法律法规和相关标准，不得违反法律法规和合同约定。

二、保证工程质量和安全承包人应按照合同约定和标准规范要求，确保工程质量和安全。

承包人应配备专业技术人员，制定科学合理的施工方案，采用符合标准规范的材料和设备，严格控制施工质量和进度，确保工程质量和安全。

三、保护环境承包人应按照国家和地方环保法律法规的要求，采取有效措施，防止污染环境。

承包人应在施工过程中避免污染空气、水源和土壤等环境资源，采取妥善处理和回收废弃物的措施，确保环境安全。

四、保护知识产权承包人应尊重知识产权，不得侵犯他人的知识产权，如专利、商标、著作权等。

承包人应在施工前仔细核对相关的知识产权，确保施工中不会侵犯他人的知识产权。

五、保护劳动者权益承包人应遵守劳动法律法规和有关规定，保护劳动者的合法权益。

承包人应签订合法合规的劳动合同，为劳动者提供良好的工作环境和工作条件，确保劳动者的安全和健康。

六、保障工程交付承包人应按照合同约定的时间和质量要求，保障工程交付。

承包人应确保工程建设进度和质量符合合同要求，按时交付工程项目。

同时，承包人应配合业主进行验收和整改，确保工程质量达到要求。

七、及时报告工程变更承包人应在工程项目实施过程中，及时向业主报告工程变更情况。

如施工图纸、设计方案、材料规格等发生变化，承包人应及时报告业主，经过协商达成共识后再进行施工。

八、保密工程信息承包人应对工程项目的相关信息进行保密，不得向未经授权的人员泄露工程项目的信息。

承包人应加强信息安全管理，确保工程项目的信息不会被非法获取或泄露。

建设工程合同是指发包人和承包人之间，就完成一定建设任务，实现一定建设目标，明确双方权利义务关系的协议。

在建设工程合同中，发包人和承包人各有特定的义务。

本文将从双方的主要义务入手，详细分析建设工程合同中的双方义务。

一、发包人的义务1. 提供基础资料和技术的义务发包人应向承包人提供开展工作所需的基础资料和技术要求，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

这些基础资料和技术要求包括：工程项目的设计文件、施工图纸、技术规范、工程量清单、施工场地、施工环境等。

发包人应确保提供的资料准确、完整、合法，以便承包人按照要求进行施工。

2. 提供必要的工作和生活条件的义务发包人应为承包人提供必要的工作和生活条件，包括：施工场地、施工道路、水电供应、安全防护设施等。

发包人应确保这些条件符合国家有关法律法规、标准和合同约定，以保证承包人能够顺利进行施工。

3. 支付价款的义务发包人应当按照合同约定的时间、地点、方式等，向承包人支付价款。

支付价款的具体数额和时间安排，应当在合同中予以明确。

发包人如不按照约定支付价款，应向承包人承担责任。

4. 维护工程成果的义务发包人应维护承包人的工作成果，不得擅自修改，不得转让给第三人重复使用。

发包人应当对工程成果进行妥善保护，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

5. 及时验收的义务建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，及时进行验收。

发包人应组织有关方面专家对工程质量、安全、进度等方面进行综合评估，对符合合同约定的工程，应当及时办理验收手续。

6. 增付费用的义务如果因发包人变更计划、提供的资料不准确、或者未按期提供必要的勘察、设计工作条件，造成勘察、设计返工、停工或者修改设计，发包人就应当按照承包人实际消耗的工作量增付费用。

二、承包人的义务1. 施工的义务承包人应当按照合同约定，全面履行施工义务。

这包括：按照施工图纸、技术规范、工程量清单等要求进行施工；保证工程质量、安全、进度等方面的要求；接受发包人和监理人对施工过程的监督和管理。

建筑工程合同承包人的义务在建筑行业中，工程合同的签订对于确保项目的顺利进行至关重要。

它不仅规定了工程的范围、质量要求和时间节点，还明确了承包人在项目中应承担的各项义务。

今天，我们就来详细探讨一份建筑工程合同中承包人应履行的义务。

建筑工程合同承包人的义务是多方面的，首先从工程质量开始谈起。

承包人必须保证施工质量满足合同约定的标准，这不仅包括建筑材料的选择、施工工艺的应用，还包括对施工过程中可能出现的问题进行及时的纠正。

例如，在混凝土浇筑过程中，如果发现混凝土强度不符合设计要求，承包人应立即采取措施进行处理，以确保结构的稳定性不受影响。

承包人要严格遵守施工进度的要求。

项目延期往往会导致成本的增加，甚至可能影响到整个项目的经济效益。

因此，承包人需要合理安排施工计划，确保各个施工阶段能够顺利衔接，及时完成。

在遇到不可抗力因素导致施工进度受阻时，承包人应及时与发包人沟通，共同商讨解决方案。

安全施工也是承包人不可忽视的义务之一。

施工现场的安全管理直接关系到工人的生命安全和工程的顺利进行。

承包人需要制定严格的安全管理制度，为工人提供必要的安全防护措施，并对工人进行安全教育培训，确保每个人都能够了解并遵守安全操作规程。

环境保护同样重要。

在施工过程中，承包人应采取有效措施减少对环境的影响，比如合理处置建筑垃圾、减少噪音污染、控制扬尘等。

这不仅是对自然环境负责，也是对社会负责的表现。

信息公开和透明也是承包人应尽的义务。

在项目实施过程中，承包人应及时向发包人报告工程进展情况，对于变更订单、材料使用情况等关键信息，都应当保持透明，以便于双方能够基于准确的信息做出决策。

承包人在合同期满后还有责任进行工程交付。

这包括确保工程符合验收标准，以及提供完整的工程档案资料，包括但不限于施工日志、检验记录、竣工图等，这些都是工程交付的重要组成部分。

建筑工程合同承包人的义务是全面而细致的，涵盖了工程质量、进度管理、安全施工、环境保护、信息透明以及工程交付等多个方面。

在建工程项目的合同义务甲方（业主）的义务：1. 提供必要的工程资料和施工图纸，确保其准确性和完整性。

2. 按照合同约定支付工程款项，包括预付款、进度款及最终结算款。

3. 协助解决工程施工过程中的相关行政审批事宜。

4. 指定专人负责与乙方沟通，协调工程实施中的相关事宜。

5. 接受并审查乙方提交的工程进度报告和质量检查报告。

乙方（承包商）的义务：1. 按照合同规定的标准和要求进行施工，确保工程质量。

2. 遵守工程建设的相关法律法规，严格执行安全生产规定。

3. 及时完成施工任务，保证工程进度符合合同约定。

4. 提供专业的技术人员和管理团队，确保工程施工的专业性和安全性。

5. 定期向甲方提交工程进度报告，包括施工日志、材料使用记录等。

6. 在工程竣工后提供相应的质保服务，处理因施工质量问题引起的维修。

工程变更与违约责任：1. 任何一方需变更合同内容或工程计划，应及时书面通知对方，并取得对方同意。

2. 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应协商确定新的工期。

3. 若甲方延迟支付工程款，应按约定支付违约金；若乙方延误工程进度或未达质量标准，应承担相应的违约责任。

质量保证与验收：1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及合同约定，提供相应的质量合格证明。

2. 甲方应在工程完成后组织验收，对存在的问题提出整改要求，并在整改完成后重新验收。

争议解决：1. 合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以上合同义务范本仅供参考，具体条款应根据实际工程项目的特点和双方的具体需求进行调整。

在签订合同之前，建议由专业法律顾问进行审核，以确保合同的合法性和有效性。

承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务:1、开工报告2、施工进度计划表、3、施工平面布置图、4、隐蔽工程验收通知、5、甲供材料预算、竣工验收报告；6、向发包方提供的年、季、7、月度施工计划及相应施工进度统计表、&工程事故报告以及应由发包人供应的材料、9、设备计划和材料收、登、存的月、季、年度统计报表。

10、承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批临时水电接点在承包人施工届区100米范围外所发生费用由发包人承担。

11、施工安全措施计划12、施工环境措施计划13、施工进度计划内容应包括施工准备工作、主体工程的开工、竣工等工期、施工程序和施工强度等；14、施工方案内容应包括组织机构方案（各职能机构的构成、各自职责、相互关系等）、15、人员组成方案（项目负责人、各机构负责人、各专业负责人等）、16、技术方案（进度安排、关键技术预案、重大施工步骤预案等）、17、安全方案（安全总体要求、施工危险因素分析、安全措施、重大施工步骤安全预案等）、18、材料供应方案（材料供应流程、接保检流程、临时（急发）材料采购流程等）本合同的计量周期为月，每月8日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日。

在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等；洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；主要作业场所和临时安全疏散通道24 小时36 伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；足够数量的和合格的手提灭火器；装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。

建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

在建设工程合同中，承包人和发包人都有自己的主义务。

本文将从承包人和发包人两个方面分别阐述建设工程合同的主义务。

一、承包人的主义务1. 按照施工合同和设计文件严格施工承包人应当按照施工合同和设计文件的要求进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

承包人应严格按照国家有关工程建设法律法规、标准和规范进行施工，确保工程质量符合发包人的要求。

2. 接受发包人的必要监督承包人应当接受发包人的必要监督。

发包人有权对承包人的施工过程进行监督检查，以确保工程按照合同要求顺利进行。

承包人应积极配合发包人的监督检查，提供必要的信息和资料，对发包人提出的问题进行整改和落实。

3. 按期完成和交付合格工程承包人应按期完成和交付合格工程。

承包人应按照施工合同约定的工期完成工程建设，确保工程质量达到发包人的要求。

工程完成后，承包人应向发包人提交完整的工程资料，并协助发包人进行工程验收。

4. 保修责任和损害赔偿承包人应对其所完成的工程承担保修责任。

工程交付后，承包人应按照合同约定对工程进行保修，确保工程在使用过程中正常运行。

如工程出现质量问题，承包人应按时修复，并承担由此产生的费用。

此外，承包人还有义务遵守施工现场的安全规定，采取措施保障施工现场的安全；遵守环保法规，做好施工现场的环保工作；按照合同约定支付分包单位的工程款；不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人；禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位；禁止分包单位将其承包的工程再分包。

二、发包人的主义务1. 支付价款发包人应按照合同约定支付承包人的工程价款。

工程价款的支付应当按照双方约定的付款进度、付款方式进行。

发包人支付工程价款后，承包人应向发包人提供相应的发票。

2. 协助承包人办理相关手续发包人应协助承包人办理与工程相关的审批、验收、备案等手续。

建设工程合同签订的主体一、引言建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

在我国，建设工程合同的签订主体主要是发包人和承包人。

本文将从建设工程合同签订的主体资格、主体地位、主体义务等方面进行分析和探讨。

二、建设工程合同签订的主体资格1. 发包人发包人是指委托他人进行工程建设，并支付价款的法人、其他组织或者自然人。

根据我国相关法律法规，发包人应当具备以下资格条件：（1）具有民事权利能力和民事行为能力；（2）具有支付价款的能力；（3）具备建设项目的基础设施和施工条件；（4）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 承包人承包人是指承担工程建设，有权获得工程价款的法人、其他组织或者自然人。

根据我国相关法律法规，承包人应当具备以下资格条件：（1）具有民事权利能力和民事行为能力；（2）具备相应的建设施工资质；（3）具有与建设项目相适应的技术、设备、资金等条件；（4）法律、行政法规规定的其他条件。

三、建设工程合同签订的主体地位1. 发包人的地位发包人在建设工程合同中具有主导地位，其主要权利和义务如下：（1）确定建设项目的规模、标准和投资额；（2）选择承包人；（3）支付工程价款；（4）接收工程；（5）保障工程建设的安全、质量和进度；（6）法律、行政法规规定的其他权利和义务。

2. 承包人的地位承包人在建设工程合同中承担施工任务，其主要权利和义务如下：（1）按照合同约定完成工程建设；（2）保证工程的安全、质量和进度；（3）接受发包人的监督和检查；（4）支付工程分包款；（5）法律、行政法规规定的其他权利和义务。

四、建设工程合同签订的主体义务1. 发包人的义务发包人在建设工程合同中应当履行以下义务：（1）按照合同约定支付工程价款；（2）提供施工场地和基础设施；（3）协助承包人办理相关建设手续；（4）不得干预承包人的正常施工；（5）法律、行政法规规定的其他义务。

2. 承包人的义务承包人在建设工程合同中应当履行以下义务：（1）按照合同约定完成工程建设；（2）保证工程的安全、质量和进度；（3）接受发包人的监督和检查；（4）支付工程分包款；（5）法律、行政法规规定的其他义务。

农村荒山承包经营权合同一、引言荒山承包经营权是指荒山承包人依法享有的对荒山进行承包经营的权利。

为了合理利用荒山资源，提高农村经济效益，我国政府鼓励农民积极参与荒山承包经营。

在此背景下，荒山承包经营权合同应运而生，为农民和承包人之间提供了一种明确权利义务关系的法律文件。

本文将对农村荒山承包经营权合同的相关内容进行详细阐述。

二、合同主体1.承包人：指依法取得荒山承包经营权的自然人、法人或其他组织。

2.出包方：指荒山所在地的集体经济组织或者村民委员会。

三、合同内容1.承包荒山的范围和面积：合同应明确荒山的四至界限、面积以及荒山的地理环境、土壤类型等基本情况。

2.承包期限：合同应明确荒山承包经营的期限，不得超过国家规定的最高承包期限。

3.承包金：合同应明确承包金的标准、支付方式和支付时间。

4.承包人的权利和义务：合同应明确承包人在承包期内享有的权利和承担的义务，如荒山改良、植被恢复、水土保持等。

5.出包方的权利和义务：合同应明确出包方在承包期内享有的权利和承担的义务，如提供政策支持、协助办理相关手续等。

6.合同的变更和解除：合同应明确在何种情况下可以变更或解除合同，以及变更或解除合同的法律后果。

7.违约责任：合同应明确双方在违反合同约定时应承担的责任。

四、合同签订和备案1.双方当事人应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则签订合同。

2.合同应当采用书面形式，并由双方当事人签字或者盖章。

3.合同签订后，承包人应向荒山所在地的县级人民政府农业行政主管部门申请备案。

五、合同效力1.合同自双方当事人签字或者盖章之日起生效。

2.合同生效后，承包人取得荒山承包经营权，依法享有经营荒山、获取收益的权利。

3.合同对双方当事人具有法律约束力，任何一方不得擅自变更或解除合同。

六、合同纠纷解决1.双方当事人在履行合同过程中发生纠纷的，可以通过协商解决。

2.协商不成的，可以向荒山所在地的乡（镇）人民政府或者县级人民政府农业行政主管部门申请调解。