委托监理合同延期申请报告

监理期限延期合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________一、延期内容1. 原合同约定的监理服务期限自[起始日期]至[结束日期]，现双方同意将监理服务期限延长[X]日历天，延长后的监理服务期限自[起始日期]至[结束日期]。

2. 除上述监理服务期限的变更外，原合同的其他条款仍然有效，双方应继续履行。

二、服务费用及支付方式1. 根据原合同约定的监理服务收费标准和实际延长的监理服务期限，经双方协商一致，甲方应支付乙方的监理服务费用为人民币[具体金额]元（大写：人民币[金额大写]元整）。

2. 甲方应在本协议生效后[X]个工作日内，向乙方支付监理服务费用的[X]%作为预付款，即人民币[预付款金额]元（大写：人民币[预付款金额大写]元整）。

3. 乙方完成延长的监理服务工作并经甲方验收合格后，甲方应在[X]个工作日内，向乙方支付剩余的监理服务费用，即人民币[尾款金额]元（大写：人民币[尾款金额大写]元整）。

三、违约责任1. 若甲方未按照本协议的约定支付监理服务费用，每逾期一日，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按照原合同和本协议的约定履行监理义务，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

四、争议解决方式本协议在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，并与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________ 日期：____________________。

致：XX建设单位报告单位：XX工程公司报告日期：2023年11月15日一、引言我司承建的XX项目自2023年3月1日正式开工，原定合同工期为12个月，预计2024年2月28日竣工。

然而，由于多种不可预见因素和项目管理上的不足，目前项目进度已严重滞后，预计无法按原定时间完成。

为此，我司特向建设单位提交此整改申请报告，详细说明延期原因、整改措施及预期效果。

二、延期原因分析1. 不可抗力因素：（1）2023年4月至5月期间，我国部分地区遭遇连续暴雨，导致施工现场部分区域出现山体滑坡、道路中断等自然灾害，直接影响施工进度。

（2）2023年6月，受强台风影响，施工现场部分设施受损，导致施工暂停。

2. 设计变更：（1）在施工过程中，由于地质条件复杂，原设计方案部分内容需进行调整，导致设计变更频繁，增加施工难度和成本。

（2）业主方提出部分功能需求变更，需重新进行设计审核和施工调整。

3. 材料供应问题：（1）部分建筑材料供应不及时，影响施工进度。

（2）原材料价格波动较大，导致材料成本上升。

4. 项目管理不足：（1）施工组织管理不到位，导致施工人员调配不合理，影响施工效率。

（2）施工现场安全管理制度不完善，导致安全事故频发。

三、整改措施及预期效果1. 加强项目管理：（1）优化施工组织设计，合理调配施工人员，提高施工效率。

（2）建立健全施工现场安全管理制度，加强安全教育培训，降低安全事故发生率。

（3）加强与业主、设计、监理等单位的沟通协调，确保施工进度和质量。

2. 加强材料供应管理：（1）提前做好材料采购计划，确保材料供应及时。

（2）积极寻找替代材料，降低材料成本。

3. 加强设计变更管理：（1）加强与设计单位的沟通，及时了解设计变更情况，确保施工进度不受影响。

（2）合理安排施工计划，确保设计变更不影响整体工期。

4. 加强不可抗力因素应对：（1）建立健全应急预案，提高应对自然灾害的能力。

（2）加强与气象部门的沟通，提前做好防范措施。

项目延期申请书8篇项目延期申请书篇1执行监督小组：我单位xxxxxx（单位名称）承担的xxxx年度佛山市科技发展专项资金项目xxxx（项目名称）执行期限已届满，项目已完成合同书中的部分任务指标，因为客观原因需要延长执行时间，现申请项目延期至xx年xx月完成，请核准。

附：1、项目基本资料2、项目延期申请报告申请单位：（签章）法定代表：（签章）申请日期：项目延期申请书篇2XX研究院：我单位承担的XXXX工作，根据原设计要求，应于20xx年9月底提交联测报告等资料，以下原因导致无法按时完成：（1）根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议，物探工作将于20xx年底提交资料。

（2）针对8月专家对本项目的检查情况，还存在诸多方便需要整改。

依据以上原因，特申请提交报告的时间延期至20xx年12月底，望给予批准。

XXXXXXXX二○xx年十月十二日项目延期申请书篇3xx市工商行政管理局：我XX有限公司（注册号：xxxxxxx），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于二0一三年十二月二十三日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。

本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。

望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。

此致敬礼！XX有限公司20xx年12月25日项目延期申请书篇4项目是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动，这些活动有着一个明确的目标或目的，必须在特定的时间、预算、资源限定内，依据规范完成。

项目因为特殊情况延期了，申请书可以让合作伙伴知晓，大家不妨来看看推送的项目延期申请书，希望给大家带来帮助！xx科工信局：我单位申请的年产15万台汽车多层塑料油箱技改项目，于xx年8月开始施工，计划竣工时间为xx年10月。

以下原因导致项目无法按计划验收：（1）项目预算和设备市场价格差距较大。

关于监理延期的函2015.1.15尊敬的_____：您好！首先，衷心感谢贵方一直以来对我们监理工作的支持与信任。

在此，我们就目前监理工作的延期情况向贵方进行详细说明。

在项目名称的监理过程中，由于一系列不可预见且无法控制的因素，导致监理工作的进度受到了严重影响，不得不申请延期。

以下是导致监理延期的主要原因：一、工程变更频繁在项目实施过程中，设计变更频繁发生。

这不仅增加了施工的复杂性和难度，也使得我们需要投入更多的时间和精力来审核变更方案的合理性、可行性，以及监督变更的实施过程，以确保工程质量和安全不受影响。

例如，在具体部位的施工中，原设计方案在施工过程中被发现存在缺陷，需要进行重大修改。

这一变更涉及到结构调整、材料更换等多个方面，我们需要与设计单位、施工单位进行反复沟通和协调，对变更后的方案进行严格审查，确保其符合相关规范和标准。

这一过程耗费了大量的时间和人力。

二、恶劣天气影响施工期间，遭遇了多次恶劣天气，如暴雨、大风等。

这些恶劣天气不仅直接影响了施工进度，也给监理工作带来了诸多困难。

例如，暴雨导致施工现场积水严重，施工无法正常进行。

我们需要督促施工单位采取排水措施，确保场地安全，并在天气好转后，对受影响的工程部位进行质量检查，评估其是否需要采取修复措施。

大风天气则对高空作业和施工设备的安全造成威胁，我们需要加强安全监督，确保施工安全。

这些恶劣天气情况的出现，使得监理工作的时间超出了原计划。

三、施工单位人力和资源不足施工单位在项目执行过程中，人力和资源的投入未能满足工程进度的要求。

施工人员的短缺导致部分工序的施工进度滞后，施工设备的不足也影响了施工效率。

我们多次与施工单位沟通协调，要求其增加人力和设备投入，以加快施工进度。

但这一过程需要时间来调整和落实，从而导致了整体工程进度的延误，也相应地延长了我们的监理时间。

四、材料供应问题部分关键材料的供应出现了延误，导致施工无法按计划进行。

我们需要协助施工单位与材料供应商进行沟通协调，解决供应问题，并对到货的材料进行检验和验收，确保材料质量符合要求。

施工合同顺延的请示致：XXX公司请示内容：尊敬的领导：我公司与贵公司签订的施工合同中，约定了合同在规定的时间内完成施工任务。

然而，由于工程进展的一些特殊情况，我司需向贵司提出施工合同顺延的请示。

一、原合同情况施工合同编号：XXX/XX工程名称：XXX项目合同金额：XXX元工期：自XX年X月X日起至XX年X月X日二、请示原因1. 天气因素：近期该地区遭遇了连续的恶劣天气，如暴雨、大风等自然灾害，给工程的进度推进造成了很大的影响。

由于天气原因，我们无法按照原定的计划进行施工工作，导致工期无法保证。

2. 承包方因素：由于承包方的一些工作安排问题，施工队伍的人员和设备调度出现了延误。

这使得工程的进展受到了一定的限制，导致无法按计划完成项目。

3. 客户变更需求：在施工期间，客户提出了一些额外的变更需求，包括更换建材、调整施工方案等。

这些变更将会影响原有的施工进程和时间节点，使得工期需要相应地顺延。

三、请示要求基于以上情况，我司诚挚地请示贵司能否同意我们的施工合同顺延申请，并延长以下时间：1. 工程延期时间：X天/周/月（根据实际情况填写），即从原计划完成日期XX年X月X日延长至新日期XX年X月X日。

2. 工程顺延后的完工时间及竣工日期：XX年X月X日。

如贵公司同意请示，我们会在签署相关的补充合同文件后，立即妥善安排后续工作。

同时，为了保障双方的利益和顺利进行施工工作，我司愿意承担由此造成的工期延误所产生的相关费用，包括但不限于劳务费、材料费、架子工费等损失。

请贵司尽快回复我们的请示，以便我们能够及时调整施工计划和资源安排，确保工程顺利进行。

谢谢您的关注与支持！此致XXX公司。

施工合同延期申请书尊敬的XXX公司：您好！我方是一家专业从事建筑工程施工的企业，与贵公司于xxxx年签订了《XXX 项目施工合同》，合同编号为XXX，合同约定的工程竣工日期为xxxx年xx月xx 日。

在施工过程中，我方始终严格按照合同约定的条款和工程质量标准进行施工，以确保工程的安全、质量和进度。

然而，由于不可抗力因素和一些特殊情况，我们不得不向贵公司提出延期申请。

现将有关情况说明如下：一、延期原因1. 不可抗力因素自工程开工以来，我国部分地区出现了罕见的自然灾害，如洪涝、地震、台风等，给我方的施工带来了极大的影响。

特别是xxxx年xx月，我国xx地区发生了级数为xx的地震，导致施工现场的设施损坏严重，施工人员伤亡惨重。

在这次地震中，我方损失惨重，施工设备损坏，人员伤亡，无法按照原定的工程进度进行施工。

2. 工程设计变更在施工过程中，贵公司根据项目实际需要，对工程设计进行了多次变更。

每一次变更都对我方的施工计划产生了影响，导致施工进度滞后。

尽管我方积极配合贵公司的变更要求，尽最大努力调整施工计划，但仍然无法在原定的工程竣工日期前完成施工。

3. 施工现场条件限制由于施工现场的条件限制，我方在施工过程中遇到了一系列困难。

例如，施工现场的交通不便，导致施工材料和设备无法及时到位；施工现场的水电供应不稳定，影响施工的正常进行；施工现场的周边环境治理不到位，导致施工过程中出现了一系列问题。

尽管我方采取了一系列措施，但仍然无法克服这些困难，导致施工进度受到影响。

二、延期期限鉴于以上原因，我方提出将原合同约定的工程竣工日期延期至xxxx年xx月xx日。

延期期限为xx个月，在此期间，我方将继续严格按照合同约定的条款和工程质量标准进行施工，确保工程的安全、质量和进度。

三、延期申请的合理性及可行性1. 合理性根据《中华人民共和国合同法》的规定，不可抗力因素和合同变更都可以作为合同延期的理由。

我方提出的延期申请，是基于不可抗力因素和工程设计变更的实际情况，符合法律规定，具有合理性。

编号：XX2023-001报告日期：2023年3月15日报告单位：XX建筑工程有限公司报告对象：XX房地产开发有限公司尊敬的XX房地产开发有限公司：我司承建的XX住宅小区项目自2022年5月1日正式开工，原定竣工日期为2023年2月28日，合同工期共计320日历天。

由于项目实施过程中遇到诸多不可预见和难以控制的因素，导致工程进度受到影响，无法按合同约定的时间完成。

现将具体情况及延期申请报告如下：一、工程延期原因分析1. 地质勘察不准确在项目施工初期，地质勘察报告显示场地地质条件良好，但实际施工过程中发现，部分区域地质条件复杂，存在软土地基，需要采取特殊处理措施，导致施工难度加大，工期延长。

2. 设计变更由于业主对项目设计方案提出修改意见，导致部分设计变更，包括结构、装饰、设备等方面，这些变更使得施工计划受到影响，工期延长。

3. 不可抗力因素2022年8月，我国南方地区遭遇严重洪涝灾害，XX住宅小区项目所在区域亦受到严重影响。

洪水导致施工现场部分设施损坏，施工材料被浸泡，工程进度受到严重影响。

4. 施工材料供应问题在施工过程中，部分施工材料供应商未能按时供货，导致施工进度受阻。

此外，材料价格波动较大，增加了项目成本。

5. 施工人员不足由于疫情等因素，部分施工人员无法按时到场，导致施工人员不足，影响工程进度。

二、工程延期具体原因及时间1. 地质勘察不准确：导致工期延长30天。

2. 设计变更：导致工期延长40天。

3. 不可抗力因素：导致工期延长50天。

4. 施工材料供应问题：导致工期延长20天。

5. 施工人员不足：导致工期延长10天。

总计：工期延长150天。

三、延期后的竣工日期根据上述原因分析及工期延长情况，我司申请将XX住宅小区项目竣工日期延长至2023年8月30日。

四、应对措施及承诺1. 加强施工现场管理，确保施工质量。

2. 积极协调设计、监理、业主等相关方，加快施工进度。

3. 加强与材料供应商的沟通，确保材料供应及时。

一、申报工程延期的条件由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间。

1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；3、异常恶劣的气候条件；4、由业主造成的任何延误、干扰或者障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；5、除承包单位自身以外的其他任何原因。

二、建造工程延期交付如何索赔1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。

2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。

3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。

4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。

三、工程延期索赔报告范本一、索赔成立理由1、与合同对照，工期延误已造成为了承包人工程项目成本的额外支出或者直接工期损失。

2、造成费用增加或者工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或者风险责任。

二、索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。

三、索赔事项概述由我单位承建的某项目，于 2022 年 12 月 27 日举行开工典礼，于 2022 年 12 月 28 日我单位积极组织进场，投放大量机械设备和人员以确保施工工期。

然而自2022 年 3 月 6 日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处于停工、半停工状态，至 2022 年 4 月 26 日开始复测 A 区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。

开挖时间为 2022 年 4 月 28 日，延期时间为 54 天。

根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探 1 号孔至 4 号孔、 6 号孔至 12 号孔开挖至设计标高全部为土方。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 关于工程延期造成增加费用的报告怎么写?篇一：关于工程延期增加监理费的报告关于工程延期增加监理费的报告致：xxxxxxxxxxxxxxx(建设单位)依照xx年x月x日甲乙双方签订了《xxxx监理委托合同》，合同中约定监理工期从xx年x月x日至xx年x月x日（正常工期为x个月，x天），现由于非监理人员原因导致工期须延期，依据监理合同约定，申请贵单位对监理服务期限延长予以确认，并进行相应的监理费用调整：一、双方原则同意继续按原合同执行，监理工期延期xx天, 监理工期从xx年x月x日延期至xx年x月x日。

二、xx年x月x日本工程若尚未竣工验收,监理服务期自动延长至工程竣工验收日止，不论任何原因乙方承诺不再增补工程监理费用。

三、根据原合同第xx条款双方同意监理工期延期xx天的监理费用以： xx元/天×xx天=xx元计算(备注)。

四、乙方承诺积极配合甲方工程监理备案工作。

五、乙方承诺及时向甲方提供有关本工程项目的监理资料，并承诺监理资料满足本工程竣工备案要求。

六、其它按原合同执行。

恳请贵单位对我单位监理业务超时限（延期）服务给予明确答复，便于我单位后续监理工程开展。

望贵单位批示为盼！谢谢！xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 xx年xx月xx日篇二：施工费用增加申请报告致：田阳县水利局兹有我广西新缘路建工程有限公司通过招投标承包广西田阳县露美高效节水灌溉项目叫眼屯至高位水池段管道及铺设安装工程，首先感谢贵局对我公司工作的支持与配合。

我公司在对3#灌片桩号为1+350至1+400段进行挖坑过程中，遇有该段基础为岩石砌筑、路面为水泥砂浆浇捣的水泥路一条，经过我施工人员用皮尺测量，管道所经过的水泥路部分为该路段最厚的部位，路面距地面有1.6米高，路宽为4.5米。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 关于工程延期造成增加费用的报告怎么写?篇一：关于工程延期增加监理费的报告关于工程延期增加监理费的报告致：xxxxxxxxxxxxxxx(建设单位)依照xx年x月x日甲乙双方签订了《xxxx监理委托合同》，合同中约定监理工期从xx年x月x日至xx年x月x日（正常工期为x个月，x天），现由于非监理人员原因导致工期须延期，依据监理合同约定，申请贵单位对监理服务期限延长予以确认，并进行相应的监理费用调整：一、双方原则同意继续按原合同执行，监理工期延期xx天, 监理工期从xx年x月x日延期至xx年x月x日。

二、xx年x月x日本工程若尚未竣工验收,监理服务期自动延长至工程竣工验收日止，不论任何原因乙方承诺不再增补工程监理费用。

三、根据原合同第xx条款双方同意监理工期延期xx天的监理费用以： xx元/天×xx天=xx元计算(备注)。

四、乙方承诺积极配合甲方工程监理备案工作。

五、乙方承诺及时向甲方提供有关本工程项目的监理资料，并承诺监理资料满足本工程竣工备案要求。

六、其它按原合同执行。

恳请贵单位对我单位监理业务超时限（延期）服务给予明确答复，便于我单位后续监理工程开展。

望贵单位批示为盼！谢谢！xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 xx年xx月xx日篇二：施工费用增加申请报告致：田阳县水利局兹有我广西新缘路建工程有限公司通过招投标承包广西田阳县露美高效节水灌溉项目叫眼屯至高位水池段管道及铺设安装工程，首先感谢贵局对我公司工作的支持与配合。

我公司在对3#灌片桩号为1+350至1+400段进行挖坑过程中，遇有该段基础为岩石砌筑、路面为水泥砂浆浇捣的水泥路一条，经过我施工人员用皮尺测量，管道所经过的水泥路部分为该路段最厚的部位，路面距地面有1.6米高，路宽为4.5米。

工程延期申请书（通用3篇）工程延期篇1我司承建的工程合同注明于20xx年6月1日为开工时间，但因本工程报建的相关手续未能及时完善。

我司于20xx年6月12日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成无法施工，而根据我司的总体施工进度计划，如存在的问题能全部解决，我司能保证能在合同条款的90天内完成所有工程。

造成未能按合同工期完成工程的原因如下：1、按合同要求，20xx年6月1日为开工时间，由于建设单位未能及时完善报建相关手续，我司于7月12日收到监理部的开工通知才能正式进场，故现场的实际开工日期为20xx年7月12日。

2、因施工期间正是汛期，台风及雨水天气较多，导致围堤上无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，同时接监理工程师通知，机械台班断续停工，台风期间暂停施工，延误较多工期。

3、因施工期间水泥抽检不合格导致已施工部分必须全部拆除。

并要将原材料重新送检设计配合比。

由于以上问题造成工期严重延误，我司必须要等新的材料检测及砼配合比的合格报吿出来后才能继续组织施工，对本工程的施工进度造成重大的影响，并大大增加了我司的管理成本和施工成本。

按照合同的有关条款，我司恳请业主根据施工现场的实际情况，将合同竣工工期由20xx年 8 月 31 日顺延至20xx年11月30日。

工程有限公司二○xx年九月十三日工程延期申请书篇2致：xx县百公里生态城镇经济走廊xx段中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司监理部由xx市沈达园林绿化有限公司承建的xx市百公里治理与生态修复工程xx县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。

2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。