监理合同延期补充协议书范本 签约版

监理服务延期补充协议（二）协议编号：XXX-XXX-XX-XX签订日期：XXXX 年 X 月 X 日本协议由以下各方就监理服务延期事宜达成以下协议，并根据有关法律法规执行：甲方： ______________（以下简称“甲方”）地址： ______________联系人： ______________电话： ______________乙方： ______________（以下简称“乙方”）地址： ______________联系人： ______________电话： ______________鉴于：1. 根据双方之前签订的监理服务合同（以下简称“原合同”），乙方应承担甲方在项目中的监理工作。

2. 原合同约定乙方的监理服务期限为XXXX年X月X日至XXXX年X月X日。

3. 由于项目进展需要以及特殊原因，双方商议同意延长乙方的监理服务期限。

本着互惠互利、友好协商的原则，双方就延期事宜达成以下协议：一、延期期限1. 根据本协议，延长乙方的监理服务期限为XX天，延期后的监理服务期限为XXXX年X月X日至XXXX年X月X日。

二、延期原因1. 由于 ______________（具体详述延期原因，例如项目工期延长、特殊事件发生等），导致监理服务期限需延长。

2. 经双方充分协商和沟通，商定延期服务期限以实际情况为准，并在此达成一致。

三、其他约定1. 延期期间，乙方将继续履行原合同中的监理职责，并为甲方提供相应的监理服务。

2. 双方确保在延期期间保持定期沟通，及时了解项目情况和进展，有效解决项目中遇到的问题和困难。

3. 延期期间的费用按照原合同的约定执行。

4. 本协议签订后，成为原合同的组成部分，并具有与原合同相同的法律效力。

五、争议解决本协议的解释和争议解决适用于中华人民共和国法律。

对于由协议引起或与之相关的任何争议，双方应友好协商解决。

若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

此协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。

监理合同延期补充协议书甲方（委托方）：________________乙方（监理方）：________________鉴于：1. 甲乙双方于____年__月__日签订了《监理合同》（以下简称“原合同”），合同编号为_____________。

2. 原合同约定的监理服务期限即将届满，但由于项目实际情况，甲方需要延长监理服务时间。

3. 乙方同意根据甲方的要求延长监理服务，并经双方协商一致，决定签订本补充协议。

现甲乙双方就监理合同延期事宜达成以下补充协议：一、延期期限1. 双方同意将原合同的监理服务期限自届满之日起延长__个月/__天，延长期自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、延期监理服务内容1. 延期期间，乙方应继续按照原合同的约定提供监理服务，包括但不限于工程质量、进度、投资控制及安全管理等。

三、费用及支付方式1. 延期监理服务的费用为人民币（大写）________元整（￥________），该费用包括但不限于人员工资、差旅费、办公费等。

2. 甲方应在本补充协议签订之日起__个工作日内一次性支付上述延期监理服务费用至乙方指定账户。

四、权利与义务1. 甲乙双方应继续遵守原合同中关于权利与义务的约定，并保证在延期期间履行各自的权利和义务。

五、违约责任1. 如任何一方未能履行本补充协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

六、争议解决1. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决等事宜，均适用中华人民共和国法律。

2. 双方在履行本补充协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：___________法定代表人（签字）：___________签订日期：____年__月__日签订地点：________________注：本补充协议未尽事宜，仍按原合同的规定执行。

编号：监理合同延期补充协议书甲方：________________________________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日（甲方）发包人：（乙方）监理人：监理合同延期补充协议书本协议书由（以下简称“发包人”）为一方，与理合同协议书》的延期补充协议，本协议未尽事宜均参照原《监理合同协议书》执行。

原《监理合同协议书》中第三条约定：监理服务期：个月（其中：施工准备阶段个月，施工阶段监理个月，交工验收阶段监理个月，缺陷责任阶段监理个月）。

由于工程自年月日开工以来，受到征地拆迁、金融风暴、地方诉求、设计变更等各种因素的影响，原计划的监理服务期已经无法完成施工合同及变更设计的工程量。

为保证工程建设期间的质量、进度、安全等，双方签订此补充协议：1、监理服务期延期期限：原监理服务期截止日次日（年月日）起，预计至年月日止。

若提前完工则按实际服务期限计算费用，若年月日项目未完工将不再另行增加费用，缺陷责任期顺延。

2、监理服务形式、范围、内容等：按照原合同约定条件执行。

3、监理服务延期期间监理费用：（1）在监理人延长监理服务期间，按照原合同约定（合同专用条款条；条；等相关条款）计算，并经友好协商后本次延期费用为元（大写：），延期费用含非监理原因造成的工期延长以及设计变更而增加的监理服务工程量等。

（2）支付方式：待工程交工验收完成且颁发交工证书后支付服务费的；在缺陷责任期满并颁发缺陷终止证书且工程项目经审计合格后天内支付剩余服务费的。

4、监理服务人员及变更：均按照原合同约定条件执行。

本补充协议书正本一式份，双方各执份，副本份，双方各执份，具有同等法律效力。

甲方：乙方人：（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：或其授权的代理人：或其授权的代理人：日期：年月日日期：年月日。

甲方（委托人）：________________________乙方（监理人）：________________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程监理合同》（以下简称“原合同”），根据工程建设的实际情况，经双方友好协商，一致同意对原合同进行延期补充，特订立本协议，以明确双方的权利义务。

一、延期范围及期限1. 本协议适用于原合同约定的监理服务范围。

2. 原合同约定的监理期限自____年__月__日起延长至____年__月__日。

二、监理服务内容1. 乙方应继续按照原合同约定的监理服务内容，对甲方委托的建设工程项目进行监理。

2. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和规范，对工程建设过程中的质量、安全、进度等方面进行监督检查，确保工程质量达到设计要求和规范标准。

三、监理费用及支付方式1. 本协议延期期间，监理费用按照原合同约定的收费标准执行。

2. 甲方应在监理服务开始前支付监理费用总额的50%作为预付款；监理服务完成后，甲方应在收到乙方提交的监理报告及相关资料后10日内支付剩余的50%。

四、双方权利义务1. 甲方应按照本协议约定的期限支付监理费用，确保监理工作的顺利进行。

2. 乙方应按照原合同约定的监理服务内容，认真履行监理职责，确保监理质量。

3. 双方应遵守国家相关法律法规、行业标准和规范，共同维护工程建设的合法权益。

五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他1. 本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________签订日期：____年__月__日。

甲方（监理单位）：____________________乙方（业主单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《监理合同》（以下简称“主合同”），为了明确监理工作延期事宜，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、延期原因及期限1. 延期原因：由于（具体原因，如：天气原因、设计变更、施工方原因等），导致监理工作无法按原合同约定的时间完成。

2. 延期期限：根据实际情况，监理工作延期期限为__天。

二、监理工作内容1. 甲方在延期期限内，应继续履行主合同约定的监理职责，确保工程质量、进度和安全。

2. 甲方应按照延期后的监理计划，对工程进行监督检查，及时发现问题并提出整改意见。

3. 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术、质量、进度等问题，确保工程顺利进行。

三、费用调整1. 由于监理工作延期，甲方在延期期限内产生的费用（如：人员工资、差旅费等）由乙方承担。

2. 甲方应在延期期限结束后，向乙方提交延期期间的费用清单，乙方应在收到清单后__日内支付相应费用。

四、其他事项1. 甲方在延期期限内，应按照主合同约定的方式和标准，向乙方提供监理报告、监理日志等文件。

2. 双方应保持良好的沟通，及时解决监理工作中出现的问题。

3. 本补充协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

五、协议生效及终止1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本补充协议的有效期限为主合同约定的监理期限加上延期期限。

3. 本补充协议期满后，如无其他约定，主合同自动终止。

4. 如因故需要终止本补充协议，双方应提前__日书面通知对方，并协商解决相关事宜。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________备注：本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

工程监理延期补充协议范本甲方：（委托人名称）乙方：（监理公司名称）根据《中华人民共和国合同法》及双方原订的《工程监理合同》（以下简称“原合同”），经双方友好协商，就项目延期一事达成如下补充协议：一、延期原因及背景根据双方原合同约定，乙方应按期完成工程监理服务。

然而，在工程实施过程中，因以下原因导致项目延期：1.（具体描述项目延期的原因，例如：自然灾害、政府政策变动、工程设计方案变更等）2.（继续描述项目延期的原因）3.（继续描述项目延期的原因）上述原因导致工程进度受到影响，无法按照原计划完成，因此需对工程监理服务的时间予以调整。

二、延期期限及调整根据双方协商，原计划工程监理服务截止日期将顺延至（具体时间），即延长（具体天数）天。

三、延期补偿1.甲方同意按照延期天数向乙方支付相应的延期补偿费用。

延期补偿费用计算公式如下：延期补偿费用 = (工程延期天数× 每日监理服务费用) × （1+税率）其中，每日监理服务费用为双方原合同中约定的费率。

税率按照国家相关税法执行。

2.乙方同意在合同结束后的15个自然日内，向甲方提供相关发票，以便甲方进行支付。

四、其他约定事项1.除本补充协议外，双方原合同其他条款及条件仍然有效。

2.本补充协议一经签订，就具有与双方原合同同等法律效力。

对于本补充协议的修改、解释均须经双方书面协商一致。

3.双方同意保持本补充协议内容的保密性，并不得向任何第三方透露、泄露相关信息。

4.本补充协议未尽事宜，双方可通过书面协商解决。

五、争议解决凡因本补充协议产生的争议，双方应友好协商解决。

如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

补充协议的签署甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人/授权代表：法定代表人/授权代表：签订日期：签订日期：。

工程延期监理合同补充协议（通用5篇）工程延期监理合同补充协议篇1委托人(甲方)：_________________法定代表人：_________________ 监理人(乙方)：_________________法定代表人：_________________一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。

二.本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。

绿化、道路等工程不再另行聘请监理。

三.本协议有效日期为：_________________年_____月______日至本项目竣工验收,费用按月包干结算的方式。

四.监理费用按月计算,包干价格为__________万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快，乙方必须机动增加监理人员，以保证工程质量。

委托人(甲方)：_________________监理人(乙方)：_________________ 法定代表人：_________________法定代表人：__________________________________年______月______日_________________年______月______日工程延期监理合同补充协议篇2您好，这是工程延期补充合同的格式补充协议协议编号：_________________甲方：_________________乙方：_________________甲乙双方于 ___ 年 ___ 月 ___ 日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。

现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：_________________1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从 ___ 年 ___ 月 ___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日)更改为乙方将向甲方提供__________个月的服务(服务时间分为两段从___ 年___ 月___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日，以及从 ___ 年 ___ 月 ___ 日至___ 年 ___ 月 ___ 日)。

监理服务延期补充协议（一）协议编号：日期：甲方：（委托人）地址：电话：传真：联系人：身份证号码：乙方：（监理人）地址：电话：传真：联系人：身份证号码：鉴于，甲方与乙方于（日期）签订了监理服务合同（以下简称“原合同”），经双方协商一致，为解决因不可抗力或其他特殊情况导致监理服务延期的问题，特制定本监理服务延期补充协议（以下简称“本补充协议”）。

一、违约责任1.1 原合同第（）条第（）款规定了对延期履约方的违约责任，本补充协议不改变原合同中的相关约定。

1.2 如果甲方延期履行监理服务合同，应按原合同约定支付延期期间内的监理服务费用。

1.3 如果乙方延期履行监理服务合同，乙方应向甲方支付延期期间内甲方因乙方延期履行而发生的额外费用，并按原合同约定支付违约金。

二、延期事由2.1 乙方延期履行监理服务合同的事由为：（描述乙方延期履行监理服务合同的具体原因，例如：不可抗力、特殊情况等。

）2.2 延期期限为（具体的延期时间，例如：30天）。

三、费用支付3.1 甲方应按原合同约定支付延期期间内的监理服务费用。

具体费用为（费用金额）。

3.2 乙方应向甲方支付延期期间内甲方因乙方延期履行而产生的额外费用。

具体费用为（费用金额）。

3.3 甲方和乙方应分别在本补充协议签订之日起（具体时间）前完成费用的支付。

四、协议变更4.1 本补充协议一经签署即生效，并成为原合同的一部分，具有同等法律效力。

4.2 本补充协议的任何修改或补充事项，双方应在书面形式上达成一致，并经双方的授权代表签字确认后生效。

五、其他约定5.1 本补充协议未约定事项，适用原合同的相关条款。

5.2 本补充协议的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本补充协议正本一式两份，甲、乙双方各持一份，自签字之日起生效。

甲方：乙方：(签字) (签字)日期：日期：。

监理合同延期补充协议书甲方（委托方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（监理方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲乙双方于_____年_____月_____日签订了编号为_______的《监理合同》（以下简称"原合同"），现因_______原因，双方经友好协商，就原合同的延期事宜达成如下补充协议：第一条延期期限1.1 原合同约定的监理服务期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

1.2 经双方协商一致，同意将监理服务期限延长至_____年_____月_____日。

第二条延期监理服务内容2.1 延期期间，乙方应继续按照原合同约定的监理服务范围和标准，为甲方提供监理服务。

2.2 延期监理服务的具体内容、要求及标准，仍按照原合同的相关条款执行。

第三条延期监理费用3.1 延期监理服务的费用计算方式按照原合同约定执行。

3.2 延期监理服务的费用总额为_______元（大写：_______）。

3.3 甲方应于本补充协议签订之日起_______个工作日内，一次性支付延期监理服务费用。

第四条延期监理服务的质量保证4.1 乙方应保证延期监理服务的质量不低于原合同约定的标准。

4.2 如因乙方原因导致监理服务质量不符合约定标准，乙方应承担相应的违约责任。

第五条延期监理服务的变更与解除5.1 延期期间，如遇不可抗力或其他特殊原因，导致监理服务无法继续履行，双方可协商变更或解除本补充协议。

5.2 任何一方需变更或解除本补充协议，应提前_______天书面通知对方，并说明理由。

第六条违约责任6.1 如甲方未按本补充协议约定支付延期监理服务费用，应按未支付金额的_______%向乙方支付违约金。

6.2 如乙方未按本补充协议约定提供监理服务，应按延期监理服务费用的_______%向甲方支付违约金。

2024年工程监理延期补充协议范本甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）根据《建设工程施工合同》的约定，甲乙双方经友好协商同意，就延长工程监理期限进行协商，达成如下补充协议：一、延期原因根据双方经过充分研究和分析，发现以下原因导致工程监理时间延长：（1）施工图纸设计变更：由于原始设计图纸存在问题，需要对施工图纸进行变更，这将导致建设工期的延长。

（2）施工中遇到不可抗力因素：天灾、人祸等不可预见的因素导致施工进度受到影响，需要延长监理期限。

（3）其他因素：除上述原因外，双方还需要对施工质量进行更严格的监督和检查，以确保项目的顺利进行，这也会导致监理时间的延长。

二、延期期限根据实际情况，延长工程监理期限为：将原定监理结束日期延长至2024年XX月XX日。

三、延期费用双方一致同意，在延长监理期限的同时，需要对监理费用进行调整。

具体调整方案如下：（1）延期费用计算方式：将实际延长的监理天数乘以日监理费用，计算延期费用。

（2）延期费用支付时间：延期费用将于本协议签署后的3个工作日内支付给乙方。

四、其他约定（1）本协议是建设工程施工合同的补充协议，具有同等法律效力。

（2）本协议一经签署，即成为甲乙双方共同遵守的法律文件，双方不得单方面修改或解除协议。

（3）在本协议未明确约定的事项上，依照原始合同的规定执行。

五、争议解决凡因本协议履行发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

六、有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，并在工程监理结束后终止。

甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：2024年工程监理延期补充协议范本（二）工程监理延期补充协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方于_____年_____月_____日签订了工程监理合同（以下简称“原合同”），为确保工程质量和进度的顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成如下补充协议，以便于更好地履行原合同的约定。

工期延期监理费补充协议书甲方（业主）：_____________________乙方（监理方）：_____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《建设工程监理合同》（以下简称“原合同”），原合同约定了乙方对甲方的建设工程项目进行监理服务，并对工期、监理费用等事项进行了明确约定。

现因甲方原因导致工程工期延期，双方经协商一致，就工期延期监理费用的补充事宜，特订立本补充协议书（以下简称“本协议”）。

一、工期延期情况甲方因___________________________原因，导致原合同约定的工程工期需要延期至____年____月____日。

二、监理费用调整1. 根据原合同约定，乙方的监理费用为人民币（大写）____________________元。

2. 鉴于工期延期，乙方同意按照以下标准调整监理费用：- 延期期间的监理费用按照原合同约定的日监理费率计算；- 延期期间的监理费率调整为原合同约定费率的____%（百分比）。

三、监理服务内容1. 乙方继续按照原合同约定的监理服务内容执行监理工作；2. 因工期延期所产生的额外监理服务内容，双方应另行协商确定。

四、费用支付1. 甲方应按照本协议约定的监理费用支付给乙方；2. 延期期间的监理费用，甲方应在每月____日前支付给乙方；3. 若甲方未能按时支付监理费用，应按照未支付金额的____%（百分比）向乙方支付违约金。

五、违约责任1. 任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失；2. 若因不可抗力导致本协议无法履行，双方互不承担违约责任。

六、争议解决本协议在履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他1. 本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力；2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_____________________代表人签字：_____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________代表人签字：_____________________日期：____年____月____日。

项目监理延期补充协议
本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日签订，有效期自签署之日起生效。

协议背景
1. 甲方为项目建设的业主，乙方为项目监理方；
2. 根据项目监理合同（以下简称“原合同”），乙方承担对项目的监督、管理和质量控制等职责；
3. 由于不可预见的原因，项目建设工期无法按原计划完成，需要延期；
4. 双方经协商一致，决定签订本补充协议，对项目监理工期进行相应调整。

协议内容
1. 项目监理工期延长至原合同规定的工期之后的XX天（具体延长天数根据实际情况确定）；
2. 延期期间内，乙方仍然需按照原合同的约定，履行项目监理职责；
3. 对于因工期延长而产生的额外费用，甲方按照双方协商的费用标准给予乙方合理补偿；
4. 其他关于项目监理的条款和条件仍然有效，不受本补充协议的影响。

协议生效及解释
1. 本补充协议经双方签字盖章后即刻生效；
2. 本补充协议的效力范围仅限于项目监理工期的延期，其他方面不做变更；
3. 对于本补充协议的解释和履行，双方应本着诚实守信和平等互利的原则进行。

甲方（业主）：
____________________
乙方（项目监理方）：
____________________
日期：XXXX年XX月XX日。

监理延期补充合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！监理延期补充合同协议书甲方：____________乙方：____________鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订的《监理合同》（以下简称“原合同”）第______条的规定，双方就原合同的延期事宜达成一致，签订本补充合同。

一、监理范围的调整1.1 乙方应按照本补充合同约定的范围对甲方项目进行监理。

1.2 监理范围调整如下：（1）原合同约定的监理范围：____________（2）本补充合同约定的监理范围：____________二、监理期限的延期2.1 原合同约定的监理期限为______年______月______日至______年______月______日。

2.2 双方同意将监理期限延期至______年______月______日。

三、监理费用的调整3.1 双方同意，乙方应按照原合同约定的费率收取监理费用。

3.2 监理费用的总额调整为人民币______元（大写：____________________________元整）。

四、其他条款4.1 本补充合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

4.2 本补充合同与原合同具有同等法律效力，如与原合同有冲突之处，以本补充合同为准。

4.3 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：______年______月______日请根据您的实际需求对上述合同内容进行修改和完善，以确保合同的合法性和有效性。

如有需要，请咨询专业律师或相关人士的意见。

祝您签订顺利！。

监理延期补充合同协议书甲方（委托方）：________________________乙方（监理方）：________________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《监理合同》（以下简称“原合同”），现因项目实际情况需要，双方经友好协商，就监理服务期限延长事宜达成如下补充协议：1. 监理期限延长原合同约定的监理服务期限至____年____月____日止，现双方同意将监理服务期限延长至____年____月____日。

2. 延长监理服务费用因监理服务期限延长，甲方同意向乙方支付延长监理服务费用，具体金额为人民币（大写）______________________元（￥______________________元）。

3. 延长监理服务内容延长期间的监理服务内容与原合同约定的服务内容一致，乙方应继续履行原合同中规定的监理职责。

4. 其他条款除本补充协议明确约定的条款外，原合同的其他条款继续有效，双方应继续遵守执行。

5. 争议解决本补充协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6. 生效条件本补充协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

7. 补充协议份数本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________________授权代表签字：________________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：________________________授权代表签字：________________________日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和双方协商结果确定。

）。

甲方（委托人）：________________________乙方（监理人）：________________________鉴于《建设工程委托监理合同》（以下简称“原合同”）编号为________，签订日期为____年____月____日，合同期限为____年____月____日至____年____月____日。

在合同履行过程中，因______（具体原因）导致原合同约定的工期需要延期。

经双方友好协商，现就原合同延期事宜达成以下补充协议：一、延期期限1. 经双方协商一致，同意将原合同约定的工期延期____个月。

2. 延期后的合同工期为____年____月____日至____年____月____日。

二、监理服务内容1. 乙方在延期期间内，继续按照原合同约定的监理服务内容，对工程进行全过程、全方位的监理工作。

2. 乙方应确保监理工作的质量和效果，按照国家相关法律法规和行业标准，严格执行监理规范。

三、监理费用1. 延期期间，监理费用按照原合同约定的费率计算。

2. 甲方应按照延期后的合同工期，及时向乙方支付监理费用。

四、双方责任和义务1. 甲方应按照约定的时间、地点和方式，向乙方提供监理所需的相关资料和条件。

2. 乙方应严格按照监理规范和标准，对工程进行监理，确保工程质量、进度和安全。

3. 双方应积极配合，及时沟通，解决监理过程中出现的问题。

五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议的，应友好协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他1. 本补充协议与原合同具有同等法律效力，作为原合同的组成部分。

2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人或委托代理人：________________________法定代表人或委托代理人：________________________签字：________________________签字：________________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。

监理延期合同补充协议监理延期合同补充协议甲方（监理人）：{甲方名称}，营业执照注册号为{营业执照号码}，地址为{甲方地址}。

乙方（建设单位）：{乙方名称}，营业执照注册号为{营业执照号码}，地址为{乙方地址}。

鉴于：1.甲方与乙方于{合同签订时间}签订了一份《监理合同书》，协议编号为{合同编号}，并已经进行部分履行。

2.受到不可抗力因素（例如疫情等）的影响，乙方在合同规定的期限内未能按时完成施工计划。

3.根据《监理合同书》第{条款编号}条的规定，双方同意签订本《监理延期合同补充协议》（下称“本协议”）。

经甲、乙双方协商，就《监理合同书》相关条款达成如下补充协议：第一条基本信息本协议为《监理合同书》的补充协议，与《监理合同书》具有同等法律效力。

第二条延期期限乙方将施工计划延期至{延期期限}止。

具体工期计划详见补充协议。

第三条双方权利和义务1.甲方须对工程施工进行监理，并严格控制工程质量，确保工程的正常进行。

2.乙方负责按时完成工程施工任务。

3.双方应按照本协议约定的履行期限和质量要求进行工程监理和施工。

第四条违约责任如有一方违约，应承担相应法律责任。

第五条法律效力和可执行性本协议自双方签字并加盖公章后生效，并有法律效力和可执行性。

第六条其他本协议未尽事宜，由双方共同协商解决。

第七条争议解决如因本协议引起任何争议，双方应协商解决，协商不成的，由{仲裁委员会名称}仲裁解决。

第八条生效与变更本协议自双方签署并加盖公章即生效。

对于本协议的任何修改和补充，双方应书面达成协议并签署补充协议。

本协议正本二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：{甲方盖章}签字：{甲方签字}日期：{日期}乙方（盖章）：{乙方盖章}签字：{乙方签字}日期：{日期}。

工程监理延期补充协议甲方：____________________乙方：____________________第一条延期事项1.1 原合同监理期限延长至______年______月______日。

1.2 延期期间，乙方继续按照原合同约定的内容和标准履行监理职责。

1.3 甲方应按照本补充协议的约定向乙方支付延期监理费用。

第二条监理费用2.1 原合同监理费用为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

2.2 延期监理费用按照原合同约定的监理费用标准计算，共计人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

2.3 甲方应在本补充协议签订之日起______个工作日内，向乙方支付延期监理费用。

第三条违约责任3.1 双方应严格遵守本补充协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。

3.2 甲方未按照本补充协议的约定支付延期监理费用的，每逾期一天，应按照应付金额的______%向乙方支付违约金。

3.3 乙方未按照本补充协议的约定履行监理职责的，每逾期一天，应按照监理费用的______%向甲方支付违约金。

第四条争议解决4.1 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。

4.2 双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

第五条其他条款5.1 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

5.2 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

5.3 本补充协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________附件：原合同复印件【注意】本合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和需求进行调整。

工程延期监理合同补充协议1. 引言甲方：[甲方名称] 乙方：[乙方名称] 丙方：[丙方名称]2. 延期原因1.不可抗力因素：自然灾害、政府政策变化等；2.人力资源不足导致工期无法按原计划完成；3.设备和物资供应延迟。

3. 延期责任及赔偿3.1 责任根据延期原因的不同，各方对延期问题的责任作出如下约定：1.对于不可抗力因素导致的工程延期，各方不承担责任；2.如果是乙方人力资源不足导致的延期问题，乙方将承担全部责任；3.对于设备和物资供应延迟问题，丙方将承担相应责任。

3.2 赔偿在延期责任的基础上，各方还就赔偿问题进行了如下约定：1.乙方延期责任的赔偿方式为，按每延期一天向甲方支付违约金的方式进行赔偿；2.丙方延期责任的赔偿方式为，按每延期一天向甲方支付违约金的方式进行赔偿。

双方承诺不对丙方追究任何其他责任。

4. 工期延长根据延期责任及赔偿的约定，双方还需对工期延长进行协商和约定。

4.1 延期期限在原合同规定的工期基础上，经双方协商，约定工期延长[延长天数]天。

4.2 工期延长费用根据延期责任及赔偿的约定，乙方和丙方分别向甲方支付工期延长费用，费用标准为每延期一天支付[费用金额]元。

5. 其他约定1.补充协议的效力：补充协议自双方签署之日起生效，并成为原合同的一部分；2.争议解决：对于因本补充协议引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁解决。

6. 补充协议的变更与生效补充协议的变更、补充和终止，应经各方书面协商一致，并以书面形式进行修订。

经各方签字后生效。

甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________丙方（盖章）：______________________日期：______________________。

工程监理合同范本与工程监理延期补充协议范本6篇篇1工程监理合同甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（监理方）：XXXX监理有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方对XXXX项目进行工程监理事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：XXXX项目工程地点：XXXX工程内容：XXXX二、监理范围乙方负责对XXXX项目的施工阶段进行全程监理，包括但不限于以下内容：1. 施工图纸审核及技术交底；2. 施工过程的质量控制、进度控制和安全控制；3. 参与工程验收及竣工验收；4. 提供工程监理报告和其它相关服务。

三、监理服务期限监理服务期限自本合同签订之日起至XXXX项目竣工验收之日止。

如遇特殊情况，经双方协商一致，可延长监理服务期限。

四、监理费用及支付方式1. 监理费用：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

2. 支付方式：甲方按以下方式向乙方支付监理费用：（1）本合同签订后，甲方支付乙方监理费用的XX%；（2）乙方完成施工图纸审核及技术交底后，甲方支付乙方监理费用的XX%；（3）工程竣工验收后，甲方支付乙方剩余的监理费用。

五、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）甲方应向乙方提供必要的办公和生活设施；（2）甲方应按照合同约定支付监理费用；（3）甲方应协助乙方开展监理工作，及时解决乙方在监理过程中遇到的问题。

2. 乙方权利和义务：（1）乙方应按照法律法规及本合同约定进行监理工作；（2）乙方应确保监理人员的素质和能力满足工程需要；（3）乙方应定期向甲方提交监理报告和相关工作记录；（4）乙方应协助甲方解决工程中的技术难题，提高工程质量。

六、违约责任1. 甲方违约责任：甲方未按合同约定支付监理费用的，乙方可向甲方加收滞纳金，滞纳金自应付未付之日起计算，按中国人民银行同期贷款利率计算。

2. 乙方违约责任：乙方未按法律法规及本合同约定进行监理工作的，甲方可要求乙方采取补救措施，并承担因此造成的损失。