【最新合同协议】机房建设工程施工协议范本
- 格式:doc
- 大小:36.50 KB
- 文档页数:11
机房建设工程施工协议书5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要建设机房工程,经过充分协商,甲乙双方达成以下协议,以明确双方的权利和义务,保障工程的顺利进行。
一、工程概况1. 工程名称:机房建设工程。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:机房建设包括装修、电气、空调、消防、安防等系统建设。
4. 工程期限:自协议签订之日起XX个月完成。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币XX元(大写:____________________元整)。
2. 支付方式:分期支付。
协议签订后支付XX%作为预付款;工程完工验收合格后支付剩余款项。
三、甲方责任1. 提供施工场地的使用权。
2. 负责施工过程中的相关协调工作。
3. 按照协议约定支付工程款项。
四、乙方责任1. 乙方应按照施工图纸及说明进行施工,确保工程质量符合相关标准。
2. 乙方应设立项目经理,负责施工现场的管理和协调工作。
3. 乙方应确保施工进度,按时完成工程任务。
4. 乙方应严格遵守安全施工规定,确保施工安全。
5. 乙方应负责工程的保修工作,保修期为工程验收合格后一年。
五、工程进度及验收1. 乙方应制定详细的施工进度计划,并报甲方备案。
2. 甲方有权对施工进度进行检查和监督。
3. 工程完工后,乙方应组织自查,自查合格后提交验收申请。
4. 甲方应在收到验收申请后XX个工作日内组织验收。
验收合格后,双方签订验收文件。
六、质量保证及售后服务1. 乙方应保证工程质量符合相关标准和规范。
2. 乙方提供售后服务,对工程质量问题进行免费维修和更换。
3. 售后服务期限为本工程验收合格后XX年。
七、违约责任及解决方式1. 若甲方未按协议约定支付工程款项,应支付逾期违约金。
2. 若乙方未按协议约定完成工程任务,应承担违约责任,并赔偿甲方损失。
3. 若双方在履行协议过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
机房建设工程施工合同书7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就机房建设工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________机房建设工程。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:包括机房装修、电气系统、空调系统、消防系统、监控系统等施工内容。
二、合同工期1. 开工日期:自本合同签订之日起第___天开始施工。
2. 竣工日期:自开工之日起___天内完成全部施工内容。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价:人民币____万元整(¥____元)。
2. 支付方式:合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的___%作为预付款;工程竣工并经甲方验收合格后,支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工,确保工程质量。
2. 甲方在乙方完工后___天内组织验收,验收合格后方视为工程完成。
3. 工程质量不符合要求的,乙方应无条件返工或整改,并承担由此造成的损失。
五、工程保修及售后服务1. 工程保修期:自验收合格之日起___个月。
2. 在保修期内,因乙方施工质量原因造成的故障或损坏,乙方应无偿维修。
3. 保修期结束后,乙方提供有偿维修服务。
六、安全施工及文明施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
2. 乙方应遵守施工现场管理规定,保持施工现场整洁有序,做到文明施工。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款的,每逾期一天,应向乙方支付逾期付款部分万分之___的违约金。
2. 乙方未按约定工期完成施工的,每逾期一天,应向甲方支付工程总造价千分之___的违约金。
3. 因乙方施工质量问题导致工程返工或整改的,乙方应承担相应的损失赔偿责任。
机房建设工程施工合同范文7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上,就甲方机房建设工程达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________机房建设工程。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程内容:包括机房装修、电气系统、空调系统、消防系统、监控系统等建设内容。
二、工程期限1. 工程开工日期:自本合同签订之日起开始。
2. 工程竣工日期:自开工日期起_____天内完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款:人民币_____元(大写:_____元整)。
该价款包含工程材料费、人工费、税费等一切费用。
2. 支付方式:甲方在合同签订后_____日内支付乙方工程总价款的_____%作为预付款;工程竣工并经甲方验收合格后_____日内支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关技术标准、规范进行施工,确保工程质量和安全。
2. 甲方在工程竣工后_____日内组织验收,并提出验收意见。
3. 若甲方对工程质量有异议,乙方应在接到通知后_____日内完成整改并重新验收。
五、工程保修及服务1. 乙方对机房建设工程实行保修服务,保修期为_____年。
2. 在保修期内,如因乙方施工质量问题导致的故障或损坏,乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后,乙方应提供有偿维修服务。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款项,乙方有权顺延工期并要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按约定完成工程施工,应按照合同总价款的_____%向甲方支付违约金。
3. 若因工程质量问题导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
七、其他事项1. 本合同的修改、补充应以书面形式进行,作为本合同的组成部分。
机房建设工程施工合同范文7篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就机房建设工程达成以下施工合同:一、工程概况1. 工程名称:__________机房建设工程。
2. 工程地点:__________。
3. 工程内容:包括机房装修、电气系统、空调系统、消防系统、网络设备等建设。
4. 工程目标:建设高标准、高效率、安全可靠的机房环境。
二、合同价款及支付方式1. 工程总造价:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:本合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款;工程竣工并通过验收后,甲方支付乙方剩余款项。
三、工期及延误1. 工程开工日期:______年______月______日。
2. 工程竣工日期:______年______月______日。
3. 如因甲方原因导致工程延误,乙方有权顺延工期;如因乙方原因导致工程延误,乙方应按照合同价款的____%向甲方支付违约金。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准、规范进行工程施工,确保工程质量。
2. 工程施工过程中,甲方有权对工程质量进行检查和监督。
3. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供相关工程资料。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
验收合格后,双方签署验收报告。
4. 如工程存在质量问题,乙方应当在甲方提出后及时进行整改。
五、保修及售后服务1. 工程竣工后,乙方提供一年质保服务。
质保期内,如因乙方施工质量原因导致的问题,乙方负责免费维修。
2. 质保期满后,乙方提供有偿维修服务。
具体费用另行协商。
3. 乙方在工程竣工后,提供必要的售后服务支持,确保机房正常运行。
六、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款,应当按照合同价款的____%向乙方支付违约金。
2. 乙方如未按合同约定完成工程,应当按照合同价款的____%向甲方支付违约金。
机房建设工程施工合同书8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包方):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲方需要机房建设工程服务,乙方具备机房建设能力,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上,就机房建设工程事项达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:机房建设工程。
2. 工程地点:_____________________。
3. 工程内容:包括机房装修、电气系统、空调系统、消防系统、监控系统等。
4. 工程目标:建设一个符合现代化标准的机房,确保设备正常运行,保障数据安全。
二、工程期限1. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 如遇特殊情况,工程期限经双方协商可相应顺延。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价:人民币________元(大写:_________元整)。
2. 支付方式:分期支付。
工程竣工并经甲方验收合格后,乙方提交结算报告及结算资料,甲方审核无误后支付合同款项。
具体支付比例及时间节点如下:(1)合同签订后XX个工作日内,甲方向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款;(2)工程竣工并经甲方验收合格后,支付工程总造价的XX%;(3)剩余XX%作为质保金,自验收合格之日起满一年后无质量问题,甲方一次性支付。
3. 乙方须在工程竣工后提交完整的结算资料,否则甲方有权拒绝支付结算款项。
四、工程质量与验收1. 乙方须严格按照国家相关标准及规范进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应提前通知甲方进行验收。
验收合格后方可视为工程完成。
3. 如工程存在质量问题,乙方应在甲方提出后及时无偿返修。
4. 甲方应在收到乙方验收通知后的合理时间内组织验收,否则视为验收合格。
5. 若因甲方原因未能及时验收,造成工程损坏或损失,由甲方承担责任。
机房建设工程施工协议6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1机房建设工程施工协议甲方:__________________乙方:__________________鉴于甲方为__________________,拟就__________________机房建设工程的施工及相关事宜,经双方友好协商,达成如下协议:第一条项目概况甲方委托乙方承担__________________机房建设工程的施工任务,包括但不限于设计、土建、设备采购、安装调试等工作。
第二条工程范围及标准1. 工程范围:__________________2. 工程标准:各项工程质量需符合国家相关标准,并达到双方约定的要求。
第三条工程费用及支付方式1. 工程费用共计人民币__________________元整。
2. 甲方应在工程合同签订之日起,按照以下方式支付工程款项:(1) 工程款总额的50%作为工程开工前的预付款;(2) 工程款总额的30%作为工程中途支付款;(3) 工程款总额的20%作为工程竣工后的尾款。
3. 工程款支付方式:甲方应按照工程达到相关进度节点的要求,及时支付相应款项给乙方。
第四条工程进度1. 工程施工周期为__________________,具体工期安排在合同签订后另行确定。
2. 工程进度要求:乙方应按照双方确定的工程进度计划,按时按量完成各项工程任务。
第五条工程变更1. 若因甲方原因需要对工程范围进行变更,需经双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 工程变更后,乙方有权要求相应的工程款补偿及工程工期延长。
第六条施工保障1. 甲方应为乙方提供施工所需的场地、物资、设备等协助,确保施工进度顺利进行。
2. 若由于甲方原因导致工程进度延误或成本增加的,甲方应承担相应的责任。
第七条质量保证1. 乙方需按照相关标准完成工程,并提供相关质量保证。
2. 工程竣工验收合格后,乙方承诺在一年内保修施工质量问题。
第八条违约责任1. 若一方违反本协议的约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
1 合同订立原则 平等原则: 根据《中华人民共和国合同法》第三条:“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定,平等原则是指地位平等的合同当事人,在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容:①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质,也不问单位大小和经济实力的强弱,其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当;要求一方不得无偿占有另一方的财产,侵犯他人权益;要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商,取得一致,合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上,不得把自己的意志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则: 根据《中华人民共和国合同法》第四条:“当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预”的规定,民事活动除法律强制性的规定外,由当事人自愿约定。包括:第一,订不订立合同自愿;第二,与谁订合同自愿,;第三,合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定;第四,当事人可以协议补充、变更有关内容;第五,双方也可以协议解除合同;第六,可以自由约定违约责任,在发生争议时,当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则: 根据《中华人民共和国合同法》第五条:“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定,公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括:第一,在订立合同时,要根据公平原则确定双方的权利和义务;第二,根据公平原则确定风险的合理分配;第三,根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则: 根据《中华人民共和国合同法》第六条:“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定,诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中,都要诚实,讲信用,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。 2
机房建设工程施工协议 合同号:__________ 甲方:__________ 详细地址:______ 邮政编码:______ 联系人:________ 联系电话:______ 住所:__________ 乙方 :_________ 详细地址:______ 邮政编码:______ 法定代表人:____ 联系电话:______ 住所:__________ 甲方经过招选,选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位,并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明 3
确甲乙双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守:
第一条 工程项目概况 (一)项目名称:机房建设合同 (二)施工地址:____________________ (三)双方委派的工程代表: 甲方代表:__________联系电话:__________ 乙方代表:__________联系电话:__________ 第二条 工程项目的运作方式 (一)甲乙双方协商确定,由甲方将机房建设工程发包给乙方,包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;
(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条 工程项目的具体内容 4
(一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达到甲方要求及安全技术指标,见附件一)。
(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。
(三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件一)
(四)配合甲方进行设备的调试、调测。 (五)机房的接地及防雷处理(按国家标准,见附件一)。 (六)其它与基站机房建设有关的事宜。 第四条 工程价款与费用结算 (一)工程施工总价款人民币(小写):__________(人民币大写:__________);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
(二)付款方式: 1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。 5
2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等)经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。
3.剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕;
4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户: 收款人:_________________________________________________________
开户行:_________________________________________________________
帐户:___________________________________________________________
5.乙方在甲方支付合同款项时,应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第五条 工程期限 (一)工程开工日期为:__________; 6
(二)施工最后期限:____________; (三)完工时间预计:______________ 第六条 双方的权利和义务 (一)甲方的权利与义务 1.甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求,明确乙方的具体工作内容;
2.甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件,确保不影响施工进度;
3.施工过程中,甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改,具体程序及细节由甲乙双方协商;
(二)乙方的权利与义务 1.乙方应在规定的时间内提交'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划',甲方对于乙方提交的'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'同意与否,应在________日内予以答复,逾期未复,可视为已经同意。经甲方同意的'施工组织设计方案'和'施工综合进度计划'为合同附件,应共同遵循;
2.乙方应保证具备以下施工资质与条件,签约时应向甲方出具相关的证明材料: 7
(1)施工单位的营业执照及法人证明书; (2)施工主管部门规定的其他应具备的条件。 3.乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场,或甲方指定的场所;
4.乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作;
5.合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币 万元施工保证金,用于施工质量和完工时间的保证;
6.乙方在组织施工时应切实注意安全,凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故,由乙方自行负责;
7.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。
8.每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。
第七条 未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人,不得将工程项目进行分包和转包;
第八条 乙方施工人员在工程施工期间,应服从遵守甲方有关制度,维护甲方的企业形象,不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动,由此产生的一切后果由乙方负责。 8
第九条 保密条款:甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方,应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
第十条 工程质量与验收 (一)甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收,乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。
(二)乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。
(三)以上检查合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任。
(四)以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工,除非经检查检验为质量不合格,因此发生的费用则由甲方承担,相应顺延工期。
(五)工程达不到约定质量条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期 9
不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。
(六)由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件,乙方予以返工,修改的经济支出由甲方承担,工期相应顺延。
(七)需要进行中间验收的工程或部位,在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。
(八)工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收,并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。
第十一条 违约责任 (一)合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失,甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金,不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除(原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金_______%),不可抗力因素除外,因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。