2015年全国二级建造师执业资格考试-建设工程法规

一、单项选择题1、关于注册建造师执业管理的说法,正确的是;A.施工中形成的施工管理文件,应当由注册建造师签字或盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任2、民事法律关系是由民法规范调整的以为内容的社会关系;A.劳动关系B.经济关系C.人身关系D.权利义务3、中华人民共和国建造工程质量管理条例属于;A.法律B.行政法规C.部门规章D.司法解释4、当物权的标的物因他人的侵权行为而遭受损失时,如果能够修复,物权人可以请求行为人;A.排除妨碍B.恢复原状C.返还原物D.赔偿损失5、建设单位应当自领取施工许可证后,因故不能按期开工的,应当向有关部门申请延期；延期以两次为限,每次不超过;A.一旬日B.一个月C.一个季度D.半年6、用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付的工资;A.一倍B.二倍C.三倍D.视情况而定7、王某是某施工单位的项目经理;2011年8月,他租了一台压路机,租期为一年;2011年10月,李某找到王某,向王某说明该压路机已经作为抵押物被抵押了,他就是抵押权人;同时出示了抵押合同;该合同显示抵押合同生效时间为2011年9月1日;则下面说法正确的是;A.王某不可以继续租用该压路机了B.在租期内,李某不可就此压路机实现抵押权C.租期过后,若李某尚未实现抵押权,就不可以续租了D.王某可以继续租用,但如果在租期内李某需要实现抵押权,就不可以租用了8、某建设单位将其工程施工项目发包给某施工单位承建,某施工单位设立项目经理部,任命张某为项目负责人;则该项目部的施工员李某的工伤社会保险费应由缴纳;A.某建设单位B.某施工单位C.张某D.李某9、根据安全生产许可证条例,下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是;A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案10、根据招标投标法的规定投标保证金有效期和投标有效期比较应当;A.超出20天B.超出30天C.超出60天D.一致11、生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的,自刑罚执行完毕之日起最长年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人;12、根据消防法,按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时,必须经进行消防验收;A.建设行政主管部门B.监理单位C.公安消防机构D.设计单位13、下列关于民用建筑节能的表述正确的是;A.对不符合节能强制性标准的项目,建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证B.对既有建筑实施节能改造,优先采用向阳、改善通风等低成本改造措施C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统D.企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准14、下列关于劳动合同当事人的说法中,不正确的是;A.劳动合同的当事人为用人单位和劳动者B.劳动合同法规定的用人单位设立的分支机构,依法取得营业执照的,可以作为用人单位与劳动者订立劳动合同C.未依法取得营业执照或者登记证书的,任何情况下都不得与劳动者订立劳动合同D.依法取得营业执照或者登记证书的,可以作为用人单位与劳动者订立劳动合同15、根据劳动合同法,劳动者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前日以书面形式通知劳动者本人;16、下列关于建设工程文件归档的表述正确的是;A.归档可以分阶段进行,也可以在单位或分部工程通过竣工验收前进行B.勘察、设计单位应当在任务完成时,将各自形成的有关工程档案向城建档案馆归档C.施工、监理单位应当在工程竣工验收后,将各自形成的有关工程档案向建设单位归档D.凡设计、施工及监理单位需要归档的文件,应按国家有关规定单独立卷归档17、劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期最长不得超过个月;18、根据相关法律法规的规定,纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经自治区、直辖市税务局批准;可以延期缴纳税款,但最长不得超过;个月个月个月个月19、某工程项目建设单位于2月1日发布招标公告,3月1日发售招标文件,甲投标人在招标文件规定的投标截止日4月1日前递交了投标文件;经过开标、评标后,建设单位于4月30日向甲发出中标通知书;双方于5月20日签订了施工合同;则甲受到要约条件约束的时间是;月1日～4月1日月1日～4月30日月1日～4月30日月30日～5月20目20、下列原则中,不属于我国合同法规定的基本原则的是;A.平等自愿原则B.等价有偿原则C.诚实信用原则D.不损害社会公益原则21、勘察、设计、施工、监理等单位应当将本单位形成的工程文件立卷后,经有关单位审查,审查合格后向移交;A.城建档案馆B.建筑主管部门C.质量监督机构D.建设单位22、根据合同法,不可以采用口头形式的合同是;A.仓储合同B.买卖合同C.建设工程合同D.赠与合同23、民事责任的承担方式不包括;A.恢复原状B.消除危险C.赔礼道歉D.没收财产24、某安全生产事故造成15人死亡,经济损失3000万元,该生产安全事故属于事故;A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故25、权利人在诉讼时效期间内不行使权利,法律将消灭其;A.诉权B.胜诉权C.债权D.物权26、根据合同法的规定,合同解除后,当事人请求赔偿损失的权利;A.丧失B.受到一定影响C.由人民法院决定D.不受影响27、在民事诉讼中,当事人申请强制执行的期限为;个月年年D.无限制28、根据税收征收管理法规定,纳税人因有特殊困难,经批准可以延期缴纳税款的期限,最长不得超过;个月个月个月个月29、民事诉讼中,在必要时可以裁定先予执行的情形不包括;A.追索抚恤金的B.追索医疗费用的C.追索劳动报酬的D.追索贷款的30、在下列社会关系中,属于我国劳动法调整的劳动关系的是;A.施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系B.劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系C.家庭雇佣劳动关系D.社会保险机构与劳动者之间的关系31、王某通过全国统考取得了二级建造师职业资格证书,受聘并注册于具有二级施工企业资质的某公司;根据有关规定,下列关于王某担任施工项目负责人的说法正确的是;A.王某可以担任所有本专业小型工程施工项目负责人B.王某可以担任所有中小型工程施工项目负责人C.王某只能担任所有小型工程施工项目负责人D.王某可以担任本专业大中型工程施工项目负责人32、小张现年17岁,现在一家企业打工,月收入3000元;一日,小张从某商场购买白金项链一条;买回家之后,小张的父母不满;于是,小张的父母便找到某商场,以小张为未成年人为由,要求某商场退货,某商场执意不肯退货,双方发生争执,诉诸法院;法院对此案的判决是;A.判决退货,因为小张在购买白金项链时是未成年人B.判决退货,因为小张在购买白金项链时缺乏相应的行为能力C.判决不退货,因为小张与商场在买卖白金项链时均为自愿D.判决不退货,因为小张在购买白金项链时应视为完全民事行为能力人33、甲向乙借款30万元做生意,由甲提供价值20万元的房屋抵押,并订立了抵押合同;甲因办理登记手续费过高,经乙同意未办理登记手续;甲又以自己的一辆价值10万元的车质押给乙,双方订立了质押合同;乙认为将车放在自家附近不安全,决定仍放在甲处;一年后,甲因亏损无力偿还债务,乙诉至法院要求行事抵押权、质权;本案中抵押权和质押权的效力如何;A.抵押权、质押权均有效B.抵押权、质押权均无效C.抵押权有效、质押权无效D.质押权有效、抵押权无效34、根据建筑法的规定,领取施工许可证后因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期,关于申请延期的说法,正确的是;A.延期每次不超过3个月B.应当由施工企业提出申请C.延期没有次数限制D.超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效35、施工单位招聘临时工的最低年龄为周岁;36、乘人之危的构成要件不包括;A.受害方因自身危难而订立合同B.受益方趁对方急迫之际逼迫对方C.受益方所获得的利益超出了法律允许的程度D.受害方不知道该合同将使自身利益遭受重大损害37、根据安全生产法的规定,生产经营单位主要负责人的安全生产职责不包括;A.为从业人员缴纳保险费B.及时、如实报告生产安全事故C.建立、健全本单位安全生产责任制D.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程38、下列对劳动争议调解委员会的表述正确的是;A.劳动争议调解委员会由劳动行政主管部门、同级工会、用人单位方面的代表三方组成B.发生劳动争议,当事人可到企业劳动争议调解委员会申请调解C.经调解达成的调解协议具有强制执行的效力D.调解委员会主任由用人单位代表担任39、根据建设工程安全生产管理条例的规定,为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险的单位应当是;A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位40、建设工程招标投标是以订立建设工程合同为目的的民事行为;从合同法意义上讲,招标人发出的中标通知书是;A.要约B.承诺C.要约邀请D.承诺要约41、某施工企业于2010年3月2日取得安全生产许可证,则该安全生产许可证有效期限届至; 年3月2日年3月2日年3月2日年3月2日42、甲向乙出售房屋,约定甲应于10月20日前向乙交付房屋并办理产权登记,乙应于10月21日前付款;10月18日,甲又将该房屋出售予丙,双方并办理了产权登记,但未交付房屋;则下列说法正确的是;月20日前,乙不得向甲主张违约责任,因为履行期限没有届满,不构成违约月20日前,乙不得向甲主张违约责任,因为房屋所有权尚未转移,甲仍需履行月20日前,乙不得向甲主张缔约过失责任,因为合同因标的不能而无效月20日前,乙不得向甲主张默示预期违约的责任43、某工程施工段钢筋绑扎完毕后,监理工程师接到通知但因故未能到场检验,施工方即开始浇注;对此,若给建设方造成损失,监理公司应承担的是;A.全部的赔偿责任B.主要的赔偿责任C.相应的赔偿责任D.次要的赔偿责任44、因项目开发,某房地产公司必须在申领施工许可证前,先办妥建设用地管理和城市规划管理方面的手续,在此阶段最后取得的是该项目的;A.用地规划许可证B.国有土地使用权批准文件C.工程规划许可证D.土地使用权证45、根据产品质量法的规定,裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品;A.应当在说明书上附加产品标识B.必须附加产品标识C.可以不附加产品标识D.一律不附加产品标识46、劳动者在用人单位连续工作满年的,应当订立无固定期限劳动合同;47、发改委委托省级政府投资主管部门组织验收的项目,由组织项目档案的验收;A.国家档案局B.省级档案局C.建设单位D.监理单位48、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查,监督检查可以采取的方式不包括;A.重点检查B.抽查C.平行检查D.专项检查49、下列行为中,构成工程重大安全事故罪的行为应是;A.李某在施工中不慎从楼上掉下来摔死B.工地在建地下隐蔽工程时,对裸露地面的钢筋,未在周围做防护措施,也没有醒目标识,造成经过这里的张某摔成重伤C.某工程监理单位在进行检查过程中,发现施工单位过度追求施工进度,致使工程质量严重不符合要求,却不依法行使监理职能,造成建筑物倒塌,砸死砸伤多人的严重后果D.工地工人余某在工地食堂下毒,致使工人集体中毒50、关于合同解除的法律后果,下列表述错误的是;A.尚未履行的,中止履行B.已经履行的,当事人可以要求恢复原状C.已经履行的,当事人也可以要求其他补救措施D.当事人还有其他损失的,有权同时要求赔偿损失51、合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段,根据我国合同法规定,要约和承诺的生效是指;A.要约通知发出,承诺通知发出B.要约到达受要约人,承诺通知发出C.要约通知发出,承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人,承诺到达要约人52、张三欠李四40万元、欠王五50万元,张三现仅有一处房产价值90万元,张三为逃避债务,把其房产赠送给其妻弟;下列判断正确的是;A.李四和王五对张三的同一处分行为不能同时行使撤销权B.李四可以撤销张三90万元房产的处分行为,其中40万元用于清偿自己债权、剩下的50万元用来清偿王五的债权C.李四只能撤销张三40万元财产的处分行为并对该40万元财产有优先受偿的权利D.王五可以撤销张三90万元房产的处分行为,其中50万元用于清偿自己债权、剩下的40万元用来清偿李四的债权53、甲公司与乙公司建筑企业于2011年4月签订了一份买卖合同,约定2011年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥80t;同年5月初,甲公司所在地发生洪水灾害,甲公司未将灾情之事通知乙公司;同年8月底,乙公司催促交货,甲公司未交;同年9月30日,甲公司发货,同时致函乙公司,表明因受水灾而致迟延交货事实;乙公司因延期收到水泥而影响工程进度,被发包方扣罚工程款2万元;有关该案的正确表述是;A.甲公司因不可抗力而迟延交货,对乙公司被扣罚的2万元损失不承担赔偿责任B.甲公司用不可抗力而迟延交货,对乙公司被扣罚的2万元只承担部分赔偿责任C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后,免予承担赔偿乙公司2万元损失的责任D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货,故应向乙公司承担2万元损失的赔偿责任54、债权人在保证期间的,保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任;A.许可债务人转让债务B.依法将主债权转让给第三人C.与债务人协商变更主合同履行地点D.与债务人协商变更主合同履行期限55、仲裁法的调整范围仅限于;A.劳动争议仲裁B.民商事仲裁C.行政争议仲裁D.农业承包合同纠纷仲裁56、当事人依法向人民法院申请保全证据,不得迟于前7日;A.开庭审理B.法庭辩论C.法院判决D.举证期限届满57、承包商于2012年3月1日提交竣工验收报告,2012年3月10日发包人组织竣工验收,在竣工验收过程中对某一部位的质量发生争议,提请工程质量鉴定,于2012年4月1日质量鉴定单位提交鉴定报告,认为该部位的工程质量是合格的,承包商于2012年4月20日将工程交付给发包人使用,则该工程的竣工日期是;年3月1日年3月10日年4月1日年4月20日58、关于债务转移的效力,下列表述错误的是;A.抗辩权随之转移B.从债务随之转移C.抵销权随之转移D.承担人成为合同新债务人59、材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款,诉至人民法院;法院开庭审理后,在主审法官的主持下,乙向甲出具了还款计划;人民法院制作了调解书,则此欠款纠纷解决的方式是;A.和解B.调解C.诉讼D.诉讼与调解相结合60、多名劳务工人共同委托律师甲代理其进行民事诉讼讨要工资,授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”,依此授权书,下列关于甲的代理权限的说法,错误的是;A.甲获得了特别授权B.甲没有获得特别授权C.甲无权行使实体性诉讼权利D.甲具有程序性的诉讼权利二、多项选择题1、甲乙二人签订房屋买卖合同,其中甲为买方,乙为卖方,双方约定房屋价款为35万元,在合同签订后的一个月内办理房屋产权过户登记手续;可是该合同签订后的第十天,乙又将该房以40万元的价格卖给了丙,并且双方马上到房管部门办理了房屋产权过户登记;根据以上情况,下列说法正确的是;A.甲乙签订的房屋买卖合同有效B.乙丙签订房屋买卖合同无效C.甲方取得该房屋的所有权D.丙方取得该房屋的所有权E.甲方可以要求乙方承担违约责任2、根据建筑法第13条规定,从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,按照其拥有的等资质条件,划分为不同的资质等级,经济资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动;A.注册资本B.专业技术人员C.技术装备D.已完成的建筑工程业绩E.健全的财务会计制度3、下列劳动争议,用人单位对仲裁裁决不服,不得向人民法院提起诉讼的有;A.追索劳动报酬不超过当地月最低工资标准十二个月金额的争议B.追索经济补偿不超过当地月最低工资标准二十四个月金额的争议C.追索工伤医疗费不超过当地月最低工资标准二十四个月金额的争议D.追索赔偿金不超过当地月最低工资标准六个月金额的争议E.因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议4、我国劳动法规定,新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程;A.同时设计B.同时施工C.同时验收D.同时投入生产和使用E.同时维修5、我国安全生产法规定,安全生产中从业人员的权利有;A.知情权B.请求赔偿权C.危险报告权D.紧急避险权E.培训权6、限制民事行为能力人小刚订立的合同的,该合同有效;A.为纯获利益的合同B.与其年龄状况相适应C.事后经过其法定代理人追认D.与其智力、精神状况相适应E.其法定代理人经相对人催告后未作表示7、法律责任的一般构成要件包括;A.有损害事实发生B.存在违法行为C.违法行为与损害事实之间有因果关系D.违法者主观上有过错E.受损害者主观上无过错8、甲设计单位的设计师乙由于过失,违反国家规定,降低工程量标准,结果造成了三人死亡;则下列说法正确的有;A.本案的犯罪主体是设计师乙B.本案的犯罪主体是甲设计单位C.本案中的主观故意为过失D.本案中的主观故意为间接故意E.本案为重大责任事故9、甲监理公司与某省文化局通过招投标有签订委托监理合同的意向,根据合同法相关规定,当事人依法享有自愿订立合同的权利,自愿原则贯彻合同活动的全过程,其内容包括;A.当事人有权决定是否签订合同B.在签订合同时,有权选择对方当事人C.合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定D.订立合同绝对自由E.当事人可自愿选择解决争议的方式10、按照行政诉讼法的规定,人民法院作出的一审判决可以有;A.维持原判B.撤销判决C.履行判决D.变更判决E.依法改判11、我国的法律体系部门法体系通常包括：宪法、民法、商法、经济法、行政法,以及;A.行政法规B.诉讼法C.劳动法与社会保障法D.刑法E.自然资源与环境保护法12、下列关于工程档案验收的说法正确的有;A.工程档案验收时,可以没有立卷B.文件的形成、来源符合实际C.列入城建档案馆档案接收范围的工程,建设单位在组织竣工验收后,应当提请相应管理机构对工程档案进行预验收D.竣工图绘制方法、图式及规格等符合专业技术要求E.建设单位向档案馆移交档案时,应办理移交手续,填写移交目录13、下列关于评标的描述中,符合我国招标投标法关于评标有关规定的是;A.招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C.评标委员会组成后,招标人应向投标人公开评标委员会成员名单D.经评标委员会评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标E.评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告并确定合格的中标候选人14、可以不进行招标的施工项目包括;A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的E.施工企业自建自用的工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的15、依据建设工程质量管理条例,工程监理企业不得与有隶属关系或其他利害关系;A.被监理工程的施工承包单位签字盖章,注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效;参见教材P3;2、正确答案：D答案解析：本题考查的是民事法律关系;民事法律关系由民法规范调整的以权力义务为内容的社会关系,包括人身关系和财产关系;参见教材P9;3、正确答案：B答案解析：本题考查的是法的形式;行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件;如建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建设工程安全生产管理条例等;参见教材P6;4、正确答案：B答案解析：本题考查的是物权的保护;造成不动产或者动产损毁的,权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状;参见教材P26;5、正确答案：C答案解析：本题考查的是施工许可制度;建设单位应当自领取施工许可证后,因故不能按期开工的,应当向有关部门申请延期；延期以两次为限,每次不超过3个月;参见教材P30;6、正确答案：B答案解析：本题考查的是劳动合同的订立;用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当依照劳动合同法第82条的规定向劳动者每月支付两倍的工资,并与劳动者订立书面劳动合同;参见教材P123;7、正确答案：B答案解析：本题考查的是抵押权;订立抵押合同前抵押财产已经出租的,原租赁关系不受该抵押权的影响;参见教材P22;8、正确答案：B答案解析：本题考查的是生产经营单位的安全生产保障;生产经营单位必须依法参见工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费;参见教材P59;9、正确答案：D答案解析：本题考查的是安全生产许可证的取得条件;选项D应当为对“危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案”;参见教材P84;10、正确答案：D答案解析：本题考查的是投标的要求;工程建设项目施工招标投标办法规定：投标保证金有效期与有标有效期一致;参见教材P44;11、正确答案：C答案解析：本题考查的是生产安全事故的应急救援与处理;生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的,自刑罚执行完毕之日起最长5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人;参见教材P70;。

二建《建设工程法规及相关知识》数字、时间考点归纳总结二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》科目题型为选择题（单项选择题、多项选择题）。

其中填空型选择题在历年真题中经常对有关于数字以及时间型的考点进行命题考核，该部分属于较简单的一类，其分数是比较容易拿的。

但是，如果遗漏没有看到相关知识点，也是容易失分的，再则对数字的考核，没什么逻辑推理可言，通常是相关法律法规的规定。

为便于考生记忆，特对法规科目中相较而言重要的数字、时间型考点，依据考试用书的排版顺序，按章节进行提炼汇编。

通常，题点在数字或对时间进行描述的部分，需要抓住关键词来巧记。

第一部分基础知识篇1、营利法人的成立：营业执照签发日期2、不动产物权生效：自记载于不动产登记簿时发生；动产物权生效：自交付时发生3、专利期限：发明20年；实用新型10年；外观设计15年，均自申请日起算4、注册商标：有效期10年；自核准注册之日起计算；续展于期满前12个月内申请，6个月的宽展期5、著作权保护期：50年6、保证期间：主债务履行期届满之日起6个月7、抵押权设立：自登记时；抵押权生效：自合同成立时8、留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限；没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人60日以上履行债务的期限，但是鲜活易腐等不易保管的动产除外。

9、定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。

第二部分施工许可篇1、施工许可证开工：自领取之日起3个月内延期：2次（限），每次不超过3个月否则自行废止中止施工：自中止施工之日起一个月内报告恢复施工：应报告；中止施工满一年的核验施工许可证工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

2、开工报告开工：6个月内超期：应当重新办理3、建筑业企业资质证书有效期：5年届满延期：届满3个月前，向原资质许可机关提出资质证书变更手续：工商部门办理变更手续后1个月内资质被撤回再申请：撤回后3个月内，低于原等级同类别（限）隐瞒、提供虚假材料申请的：不予受理或者不予行政许可，并警告，1年内不得再次申请4、建造师执业资格证书初始注册：自资格证书签发之日起3年内提出逾期申请：需先继续教育注册有效期：3年延续注册：有效期届满30日前申请；有效期3年变更手续（变更聘用企业）：与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内申请5、申请人有下列情形之一的（节选），不予注册：（1）按自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日起算的因执业活动受到刑事处罚，不满5年的；因前项规定以外的原因受到刑事处罚，3年的；（2）按自处罚决定之日起至申请注册之日止起算的被吊销注册证书，不满2年的；（3）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（4）年龄超过65周岁的；第三部分发承包篇1、必须招标的范围同时具备范围+规模两个条件才必须招标项目范围单项合同估算价标准1)大型基础设施、公用事业关系公共利益、安全2)全部或者部分使用国有资金投资或者融资3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金1)施工≥400万2)重要设备、材料等货物≥200万3)勘察、设计、监理等服务≥100万4)同一项目中可以合并进行的多项采购，合计达到前款规定标准的注：全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目（1）使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目（2）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。

二级建造师执业资格考试科目及其代码对应表
附件5:工程类及工程经济类专业对照表
摘自•关于印发†建造师执业资格考试实施办法‡和†建造师执业资格考核认定办法‡的通知‣（国人部发…2004‟16号））
经
类、交通运输类、能源动力类、地矿类、材料类、电气信息类、机械类、管理科学与工程类、生物工程类、化工与制药类、工程力学类”等18类45个专业，其中本专业36个，相近专业9个。

2. 为便于考核认定条件中有关专业学历的确认，对“本专业”和“相近专业”进行了划分，供申报和审核
考核认定条件时参考。

其他专业的具体范围由住房和城乡建设部、人力资源和社会保障部确认。

★二级建造师《建设工程法规及相关知识》习题,二级建造师建筑工程法规试题2Z201000 建设工程法律制度2Z201010 掌握建造师的基本条件、执业范围和执业要求一、单选题1、二级建造师的注册证在（）内有效。

A、所在企业的市场分布范围B、发证机构辖区C、备案机构辖区D、全国范围2、经注册的建造师脱离建设工程施工管理及其相关工作岗位连续2年及以上者，由原注册管理机构（）。

A、公布并记录在案B、延续注册有效期C、取消其执业资格D、注销注册并公布3、建造师执业的基本要求是（）。

A、接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平B、严格遵守法律、法规、行业管理规定，恪守职业道德C、“一师多岗”D、取得建造师执业资格证书二、多选题1、经注册的建造师有下列（）情况之一者，由原注册管理机构注销注册。

A、业务水平无明显提高B、丧失完全民事行为能力C、因过失发生工程建设重大质量安全事故D、受刑事处罚E、同时在两个以上建筑业企业执业2、二级建造师应当具备的执业技术能力包括（）。

A、了解工程建设的法律、法规、强制性标准和有关行业管理规定B、接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平C、能阅读外文图纸资料D、具有一定的施工管理专业知识E、具有一定的施工管理实践经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产2Z201020 掌握民事法律与工程建设相关的基本知识一、单选题1、下列关于法人的表述中，错误的是（）A、具有民事权利能力B、具有民事行为能力C、是自然人和企事业单位的总称D、能够独立承担民事责任2、法律关系的变更，是指民事法律关系的（）发生变化。

A、主体B、客体C、内容D、主体、客体或内容3、在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为（）A、合同变更B、合同转移C、合同转让D、合同失效4、引起法律关系产生、变更和消灭的情况，即是（）。

A、法律事件B、法律事由C、法律事实D、法律事端5、民事行为能力是指通过自已的行为（）的资格。

江西省二级建造师《建设工程法规及相关知识》自我测试（I卷）(附解析)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、数人就同一债权主张权利，债权人一时无法确定，致使债务人一时难以履行债务,经人民法院的裁决，债务人可以（）。

A.免除债务B.提存C.终止履行债务D.中止履行债务2、关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。

A.施工中形成的施工管理文件，应当有注册建造师签字或盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任3、发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。

A.编制招标文件B.印刷、邮寄招标文件C.招标人办公D.招标活动4、要获得我国建筑业专业职业资格，需要经过的正确步骤为（）。

A．参加统一考试、获得注册资格证书B．参加统一考试、获得执业资格证书、注册C．参加统一考试、注册、获得执业资格证书D．注册、参加统一考试、获得执业资格证书5、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。

A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.交付建设用地使用权转让价款D.建设用地使用权登记信息公示6、仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。

这种做法更多的体现了仲裁的（）A.快捷性B.经济性C.灵活性D.独立性7、根据《民用建筑节能规定》，在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是（）。

A．在规划、设计、建造和使用过程中，采用新型墙体材料B．执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理C．合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、给水排水和通道系统的运行效率D．采用新型能源取代传统的燃料8、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（）。

新疆二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题C卷(附解析) 考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、关于留置的说法，正确的是（）。

A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负责妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物2、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。

A.经招标人授权的招标代理机构B.建设行政主管部门C.经招标人授权的评标委员会D.招标投标有形市场3、在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（）A．建筑材料进场B．建筑设备安装C．隐蔽工程验收D．工程竣工验收4、建设用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权剩余期限。

A．法律直接规定B．当事人约定C．出让人决定D．受让人决定5、民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是（）。

A．某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同B．某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务C．为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同D．某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包6、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。

A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门7、如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期，不过投保人须（）。

二级建造肺考试真题《建设工程法规及有关知识》壹、單项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1佪最符合题意）1. 行政法规之间射同壹事项的新的壹般规定与旧的尤其规定不壹致，不能确定怎样合用峙，由（）裁决。

A最高人民法院B国务院C全国人民代表大曾D全国人民代表大俞常务委员俞【答案】B【解析】考察法的效力层级。

行政法规之间射同壹事项的新的壹般规定与旧的尤其规定不壹致，不能确定怎样合用峙，由国务院裁决。

教材P62有关建设工程中代理的諒法，射的的是（）A建设工程协议诉讼只能委托律师代理B建设工程中的代理重要是法定代理C建设工程中应由本人实行的民事法律行扁，不得代理D建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】C【解析】考察建设工程代理行局的设置。

《民法通则》规定，根据法律规定或者按照双方常事人约定，应赏由本人实行的民事法律行帣，不得代理。

教材Pll3建设用地使用权自（）峙设置。

A土地交付B转让C登记D支付出让金【答案】C【解析】本体考察的是与土地有关的物权。

建设用地使用权自登记峙设置。

参旯教材P174.甲企业是某混凝士预制构件的专利权人，乙企业未绶授权制造和销售该专利产品。

甲发现梭，射乙提起侵权之诉。

经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行扁，甲少销售600件。

甲销售专利产品每件获利元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。

A.60篱元B.80篱元C.120篱元D.160篱元【答案】C【解析】本体考察的是建设工程知识产权侵权的法律责任。

赔偿损失的数额有4种确定措施：心侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；＠实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；＠权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；＠权利人的损失、侵权人获得的利益和专利眸可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行扁的性质和情节等原因，确定予以壹定数额的赔偿。

全国二级建造师执业资格考试用书（第二版）
《建设工程法律法规选编》网上增值服务（1）
1．为什么要编制《建设工程法律法规选编》？
答：《建设工程法律法规选编》是摘录现行的相关法律法规而形成的参考书。

其编制的意义在于：
（1）还原法律
《建设工程法规及相关知识》及《实务》所涉及的法律是以理论形式出现的，其表现形式与法律的原文已经大不相同。

编制《建设工程法律法规选编》可以还原法律，使得考生能从另一个角度深入理解法律。

（2）丰富教材
《建设工程法规及相关知识》及《实务》作为考试用书不可能囊括所有相关的法律条文，《建设工程法律法规选编》可以成为《建设工程法规及相关知识》及《实务》的外延性教材，起到丰富《建设工程法规及相关知识》及《实务》的作用。

2．《建设工程法律法规选编》中为什么有《建设工程法规及相关知识》中没有涉及的法律法规？
答：《建设工程法律法规选编》中的法律法规不局限于《建设工程法规及相关知识》中出现的法律法规，还包括各专业《实务》中出现的法律法规以及其他相关的法律法规。

与《建设工程法规及相关知识》中知识点密切相关的法律法规属于《建设工程法规及相关知识》这门课的考试范围。

与各专业《实务》中知识点密切相关的法律法规属于各相应专业《实务》的考试范围。

3．光盘中的案例有什么作用？
答：这些案例是为了考生能够深入理解《建设工程法规及相关知识》这门课的知识点而设置的。

可以认为是《建设工程法规及相关知识》一书的补充部分。

具体作用参见《建设工程法规及相关知识》中对案例的作用的说明。

4．光盘中的案例也属于考试范围吗？
答：光盘中的案例更侧重于帮助考生理解教材，其中涉及的知识点自然属于考试的范围。