下载文档原格式
10kv临时用电工程施工合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]签订日期：XXXX年XX月XX日签订地点：[具体地点]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方所需的临时用电工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款，以资共同遵守：第一条工程概况与承包范围1. 工程名称：XX单位临时用电工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 承包范围和内容：乙方负责完成甲方的10kv临时用电工程的安装施工任务，包括但不限于电缆铺设、配电设备安装、安全防护措施等。
不包括已明确由甲方自行完成的附属工作。
具体工作内容以甲方提供的施工图纸及变更说明为准。
第二条工程期限本工程自合同签订之日起开工，合同工期XX天。
如遇不可抗力因素，工期相应顺延。
第三条工程价款及支付方式一、工程价款：合同总价款为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
合同价款包含但不限于材料费、人工费、税金等完成本工程所需的一切费用。
如施工中存在设计变更或新增项目，按实际发生的工程量结算。
二、支付方式：甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方工程款的XX%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，支付至合同总金额的XX%；剩余XX%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次付清。
甲方所有款项支付前，乙方需开具相应正规发票。
三、本工程使用的材料由乙方自行采购供应，材料应符合相关质量标准且具备出厂合格证等证明文件。
甲方有权对材料进行检验，如发现不合格材料，甲方有权要求乙方更换并承担相应损失。
四、本工程的费用标准按双方约定内容采用固定总价包干方式结算。
除合同另有约定外，不因成本变动而调整合同总价款。
五、本合同工程总价已包含完成工程所需的各项费用（包括但不限于人工费、材料费、税金等），甲方无需再支付其他任何费用给乙方。
若发生合同约定以外的内容时，经双方协商一致后另行签订补充协议确定费用。
临时电力施工合同范本甲方名称：地址：法人代表：乙方名称：性别：年龄：民族：文化程度：籍贯：省市现住址：居民身份证号码：鉴于甲方需要进行临时电力施工，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、合同期限本合同自双方签字之日起生效，有效期为____年，即自____年月日至____年月日止。
合同期满后，如甲方需要继续进行电力施工，可书面通知乙方并协商续签合同。
二、施工内容乙方同意按照甲方的要求，进行临时电力施工，包括但不限于电力线路铺设、设备安装、调试等工作。
具体施工内容、要求和标准详见附件一。
三、施工质量和标准乙方应按照电力施工的相关规范和标准进行施工，确保施工质量和安全。
如因乙方施工原因导致质量问题，乙方应承担相应的修复和赔偿责任。
具体施工质量和标准详见附件二。
四、施工时间和进度乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务。
如乙方因特殊情况无法按期完成，应提前书面通知甲方，并协商延期。
具体施工时间和进度详见附件三。
五、劳务报酬乙方的劳务报酬为人民币____元整（大写：____元整），其中包括工资、奖金、加班费等。
甲方应在每月__日前支付乙方上一个月的劳务报酬。
如乙方提前完成施工任务，甲方应按实际工作量支付相应的劳务报酬。
六、保密条款乙方应对在施工过程中获得的甲方技术和商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。
本合同结束后，乙方仍应继续承担保密义务。
七、合同的解除和终止1. 在合同有效期内，如甲方提前终止合同，应支付乙方相应的赔偿金，具体金额双方协商确定。
2. 如乙方因故不能继续履行合同，应提前书面通知甲方，并协助甲方寻找替代的施工方。
如因此给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同的附件一、附件二、附件三等均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
临时电力施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！临时电力施工合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要进行临时电力施工，为确保施工过程中的电力供应和相关责任明确，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。
一、施工内容1. 甲方如需进行临时电力施工，包括但不限于：搭建临时电力线路、提供临时电力设备、确保电力供应稳定等。
2. 乙方应根据甲方的实际需求，提供相应的电力施工方案，并按照双方约定的时间、质量、安全标准完成施工。
二、施工期限1. 乙方应在合同签订后的____个工作日内，完成临时电力施工的搭建和准备工作。
2. 施工期间，乙方应确保电力供应稳定，如因乙方原因导致电力供应中断，乙方应立即进行修复，并向甲方支付违约金人民币____元/次。
三、施工质量1. 乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保施工质量和安全。
2. 施工过程中，乙方应严格遵守安全操作规程，确保甲方人员和设备的安全。
如因乙方原因造成甲方人员伤亡或设备损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
四、施工费用1. 乙方承担临时电力施工所需的全部费用，包括但不限于：材料费、人工费、运输费等。
2. 甲方应在乙方完成施工后，按照双方约定的费用支付乙方。
五、违约责任1. 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至临时电力施工完成之日止。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024临时施工用电施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址第二条临时施工用电项目及要求2.1 项目名称及地点2.2 用电量及供电时间2.3 用电设施及安全要求第三条合同价格及支付方式3.1 临时施工用电价格3.2 付款期限及方式3.3 价格调整条款第四条乙方义务及责任4.1 供电设施的安装及维护4.2 供电保证及抢修4.3 乙方对供电设施的保险责任第五条甲方义务及责任5.1 提供用电场地及条件5.2 配合乙方进行供电设施的安装及维护5.3 按照约定支付用电费用第六条合同的变更及终止6.1 合同变更条件6.2 合同终止条件6.3 合同终止后的处理事项第七条违约责任7.1 双方违约的情形7.2 违约责任的具体承担方式第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁或诉讼的地点及法院第九条合同的生效、修改及解除9.1 合同生效条件9.2 合同的修改9.3 合同的解除第十条其他约定10.1 保密条款10.2 不可抗力10.3 通知与送达第十一条附则11.1 合同附件11.2 合同的抄送单位11.3 合同的签订日期及地点第十二条合同签订双方代表签字：第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称：×××公司地址：×××市×××区×××路×××号1.2 乙方名称：×××电力公司地址：×××市×××区×××路×××号第二条临时施工用电项目及要求2.1 项目名称：×××工程临时施工用电地点：×××市×××区×××路×××号2.2 用电量：根据甲方施工进度及需求，预计每日用电量为千瓦时供电时间：自合同签订之日起至工程竣工之日止2.3 用电设施：乙方应根据甲方需求提供合格的电力设施，包括电缆、配电箱等，并确保电力设施的安全稳定运行第三条合同价格及支付方式3.1 临时施工用电价格：按照乙方提供的电力设施及服务，甲方同意按照每日元人民币的价格支付乙方3.2 付款期限及方式：甲方应在每个供电周期结束后七个工作日内，以转账方式支付乙方供电费用3.3 价格调整条款：如遇市场行情变化，双方可协商调整供电价格，并签订补充协议第四条乙方义务及责任4.1 供电设施的安装及维护：乙方负责临时施工用电设施的安装、维护及拆除，确保电力设施的安全稳定运行4.2 供电保证及抢修：乙方应保证电力设施的正常供电，如发生故障，乙方应在接到甲方通知后小时内进行抢修4.3 乙方对供电设施的保险责任：乙方应为其提供的电力设施购买相应的保险，并承担保险范围内的赔偿责任第五条甲方义务及责任5.1 提供用电场地及条件：甲方应提供合适的用电场地及条件，确保乙方顺利安装、维护及拆除电力设施5.2 配合乙方进行供电设施的安装及维护：甲方应协助乙方进行电力设施的安装、维护及拆除工作，提供必要的便利条件5.3 按照约定支付用电费用：甲方应按照本合同约定的价格和付款方式，及时支付乙方供电费用第六条合同的变更及终止6.1 合同变更条件：如双方同意变更合同内容，应签订书面补充协议，经双方盖章生效（1）双方达成终止协议，并书面确认（2）因不可抗力导致合同无法履行（3）合同约定的供电期限届满6.3 合同终止后的处理事项：合同终止后，乙方应按照甲方要求拆除电力设施，并将场地恢复原状；双方应按照本合同约定处理合同终止后的相关事项第七条违约责任7.1 双方违约的情形：如双方违反本合同的约定，应承担违约责任7.2 违约责任的具体承担方式：违约方应向守约方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=违约金额×1%。
施工临时用水用电合同6篇篇1施工临时用水用电合同甲方（施工单位）：____________（以下简称甲方）乙方（供水、供电单位）：____________（以下简称乙方）鉴于甲方需要在施工现场使用临时用水和用电，乙方同意按照以下约定向甲方提供临时用水和用电服务，并双方达成如下合同：一、用水、用电地点及范围1. 用水地点：____________（详细地址）2. 用电地点：____________（详细地址）3. 供水范围：____________（具体要求）4. 供电范围：____________（具体要求）二、用水、用电的来源和质量1. 用水来源：乙方保证向甲方提供的水源符合国家相关标准，保证水质清洁卫生。
2. 用电来源：乙方保证向甲方提供的电源稳定可靠，符合国家安全规定，不会影响施工进度和安全。
三、供水、供电的时间和费用1. 用水时间：乙方按照甲方施工进度和需求，进行及时供水，保证甲方施工活动的正常进行。
2. 用电时间：乙方按照甲方施工进度和需求，进行及时供电，保证甲方施工活动的正常进行。
3. 费用支付：甲方需按照实际用水、用电量支付相应费用，费用结算周期约定为_______（如月结、季结等），支付方式约定为______________。
四、违约责任1. 甲方违约：若甲方未按时支付费用或违反本合同其他约定，乙方有权终止供水、供电服务，并保留追究甲方法律责任的权利。
2. 乙方违约：若乙方未按时提供用水、用电服务或违反本合同其他约定，甲方有权要求赔偿相应损失，并有权终止合同。
五、其他约定1. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签字之日起生效。
2. 本合同未尽事宜由双方协商解决。
3. 本合同如有争议，双方均同意提交_______市_______区人民法院解决。
甲方（盖章）：____________ 日期：____________乙方（盖章）：____________ 日期：____________以上为《施工临时用水用电合同》，如双方同意并签字确认后生效。
第1篇合同编号：_______合同签订日期：_______合同签订地点：_______甲方（供电方）：_______乙方（用电方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供临时用电服务事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条供电内容及范围1.1 甲方为乙方提供临时用电服务，供电范围包括：_______（具体供电范围）。
1.2 供电电压：_______（具体电压）。
1.3 供电容量：_______（具体容量）。
1.4 供电时间：_______（具体时间）。
第二条供电费用及支付方式2.1 供电费用按实际用电量计算，计费标准按国家规定执行。
2.2 乙方应按甲方提供的电费结算单据，在_______日内支付电费。
2.3 如乙方逾期未支付电费，甲方有权采取相应措施，包括但不限于：（1）向乙方发出催缴通知；（2）对逾期未支付电费的乙方，按每日万分之五收取滞纳金；（3）采取停电措施。
第三条施工安全及责任3.1 乙方在施工过程中，应遵守国家有关电力设施保护的规定，确保施工安全。
3.2 乙方在施工过程中，如因违反规定导致电力设施损坏，应承担相应的赔偿责任。
3.3 甲方在供电过程中，如因设备故障导致乙方停电，应及时修复，并承担相应的赔偿责任。
第四条争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
4.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
第五条合同生效及终止5.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
5.2 本合同有效期为_______年，自合同生效之日起计算。
5.3 合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期。
5.4 合同期满前，任何一方需终止合同，应提前_______日书面通知对方。
第六条其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行。
第1篇合同编号：_______甲方（用水、用电方）：____________________地址：____________________________________联系人：_______________________________联系电话：______________________________乙方（施工方）：_________________________地址：____________________________________联系人：_______________________________联系电话：______________________________鉴于甲方需要乙方为其提供施工工程临水临电服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程规模：________________________4. 工程工期：________________________5. 工程内容：________________________二、临水临电服务内容1. 乙方负责为甲方提供施工工程所需的临时用水、用电服务。
2. 乙方应根据甲方工程进度，合理规划临水临电设施，确保施工顺利进行。
3. 乙方应确保临水临电设施符合国家相关标准和规范，保证用水、用电安全。
三、临水临电设施及维护1. 乙方提供的临水临电设施包括但不限于：供水管道、排水管道、配电箱、电缆、变压器等。
2. 乙方应负责临水临电设施的安装、调试、维护和保养工作。
3. 乙方应确保临水临电设施在施工期间正常运行，如出现故障，乙方应在接到通知后及时维修。
四、用水、用电费用1. 甲方应按照实际用水、用电量支付乙方相应费用。
2. 用水、用电费用计算方式如下：（1）用水费用：按照国家规定的水价标准计算；（2）用电费用：按照国家规定的电价标准计算；3. 甲方应在每月的指定日期前支付乙方上月用水、用电费用。
临水临电劳务合同模板8篇篇1甲方（用工方）：XXXXXX有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX联系方式：XXXXXX乙方（劳务方）：XXXXXX有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX联系方式：XXXXXX鉴于甲方因施工需要，需委托乙方提供临水临电劳务服务，双方在平等自愿、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，达成如下协议：一、劳务内容及要求1. 乙方同意为甲方提供临水临电劳务服务，包括但不限于施工现场的水电设施建设、维护和管理。
2. 乙方应确保提供的临水临电服务符合国家相关标准和甲方施工需求，确保水电设施的安全和稳定运行。
3. 乙方需按照甲方的施工进度和需求，及时调整和优化临水临电服务方案，确保施工顺利进行。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XXXX年，即从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
合同期满后，双方可协商续签。
三、劳务报酬及支付方式1. 甲方应按照本合同约定，及时足额向乙方支付劳务报酬。
具体报酬金额根据乙方提供的临水临电服务量和工作表现确定。
2. 乙方应向甲方提供合法的劳务发票，甲方在收到发票后应及时支付劳务报酬。
3. 双方协商一致，可以选择银行转账或支票等方式进行支付。
四、双方权利和义务1. 甲方有权对乙方的临水临电服务进行监督和检查，确保服务质量和安全。
2. 乙方应严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度，提供优质的临水临电服务。
3. 乙方需自行承担劳务过程中的风险和责任，确保劳务人员的安全和稳定。
4. 甲方应提供必要的支持和配合，确保乙方能够顺利完成劳务任务。
五、违约责任1. 甲方如未按照本合同约定支付劳务报酬，乙方有权要求甲方支付逾期利息，并可解除合同。
2. 乙方如未按照本合同约定提供临水临电服务，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 双方在履行本合同过程中，如因一方过错导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。
临时施工用电安装合同6篇篇1临时施工用电安装合同甲方（施工单位）：地址：联系人：联系电话：乙方（供电单位）：地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工规范》及相关法律法规规定，为保障施工现场的正常用电和施工安全，双方在平等自愿的基础上，就临时施工用电安装事宜达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 供电容量：1.4 施工时间：1.5 预计施工期限：二、临时用电安装责任2.1 供电单位负责提供临时用电安装方案，并保证安全可靠；2.2 施工单位负责配合供电单位进行临时用电安装，并严格按照方案施工；2.3 双方均应确保施工现场用电安全，按照相关规定及时进行检测和维护。
三、供电方式及费用3.1 施工单位向供电单位申请临时用电，并按照实际需求确定供电容量；3.2 供电单位根据甲方需求安装临时用电设备，并提供用电服务；3.3 乙方将根据实际用电量向甲方收取相应的费用，并按时开具发票。
四、安全保障措施4.1 双方应加强施工现场安全管理，确保施工用电设备正常运行；4.2 双方应定期进行用电设备检测和维护，发现问题及时处理；4.3 如遇不明原因停电或其他安全问题，应立即通知对方并协商解决方案。
五、违约责任5.1 如因一方违约导致施工用电设备损坏或施工延期，应承担相应的赔偿责任；5.2 如因不可抗力或其他合同外因素导致临时用电不能正常供电，双方互不承担责任。
六、争议解决6.1 如双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决；6.2 如协商不成，可向当地行政机构或仲裁机构申请进行调解或仲裁。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字生效，至项目竣工终止；7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议；7.3 本合同一式两份，供电单位和施工单位各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上是关于临时施工用电安装合同的文档，希望对您有所帮助。
篇2临时施工用电安装合同甲方：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲方为___________项目的施工单位，需要临时施工用电设施，现与乙方就临时施工用电安装事宜达成如下协议：一、临时施工用电设施类型：乙方将按照甲方的要求提供___________（设备名称）、_____________等临时用电设备，并确保设备符合国家标准和规定。
10kv临时用电工程施工合同6篇篇110kv临时用电工程施工合同甲方：__________公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________乙方：__________公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就10kv临时用电工程的施工达成以下协议，以保障双方的合法权益，共同遵守以下约定：一、工程名称及地址：10kv临时用电工程，地址为__________。
二、工程内容：按照设计要求和技术规范，完成10kv临时用电工程的施工任务，包括但不限于电缆敷设、接地装置设置、开关设备安装等工作。
三、工程工期：本工程工期为__________天/月，具体执行时间根据双方协商确定。
四、施工价格：本工程总造价为__________元，具体金额由双方协商确定。
五、付款方式：工程款项支付方式为__________，具体支付时间和方式由双方协商确定。
六、质量保证：乙方承诺按照相关标准和要求完成工程施工，保证工程质量符合相关规定，并承担工程质量问题的责任。
七、安全生产：双方承诺保证施工过程中的安全生产，遵守相关法律法规，确保工程安全顺利进行。
八、保密条款：双方保证施工过程中的商业秘密和技术机密不会泄露给第三方，遵守保密协议。
九、争议解决：双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁，也可向人民法院提起诉讼。
十、合同解释：本合同未尽事宜，由双方协商决定，具有同等法律效力。
十一、生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，直至工程竣工验收完成。
甲方（盖章）：__________公司法定代表人（签字）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________公司法定代表人（签字）：__________日期：__________以上是关于10kv临时用电工程施工合同的具体内容，双方应遵守合同条款，共同完成工程任务，保障双方的权益。
. 临时用电工程施工合同.合同编号：[填写甲方]与[填写乙方]临时用电工程施工合同____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点]临时用电工程施工合同甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称)注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编：通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编：法定代表人：职务：乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称)注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编：通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编：法定代表人：职务：依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。
一、工程概况：1、工程项目名称：项目临时施工用电工程；2、概况：；3、工程地点：。
二、合同价款及承包方式：1、合同总价：人民币元（大写：）。
2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包围，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。
工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款, 由乙方支付；报价单中各项目工程容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。
三、合同围：承包围为，主要容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。
四、权利义务：甲方权利义务：1.提供有关工程的技术资料。
落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。
2.提供现场及设备运输的安全通道。
3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。
乙方权利义务：1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。
所有施工均按电力部门审批的结果执行。
2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。
3.从签订合同之日起,乙方应按照甲方规定时间办理及完成申报、报建方案的审批及施工验收,送电等工作。
4.施工完结后,乙方负责向电力部门申报本合同工程围的验收手续，并协助甲方办理供电设备资产移交供电部门管理的手续。
5.乙方在施工中应严格执行《电业安全工作规程》和施工现场的有关安全制度，做到安全、文明施工,并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。
6.若乙方不能将本合同围的工程报验合格,则乙方负责做好整改工作，使报验合格。
7.负责本工程施工水电费用。
8.施工所需的设备、材料、工具等由乙方自行保管。
9.协助甲方对周边和地下建筑物、构筑物、道路、管网、线路、树木、文物等的保护工作；10.乙方须负责本公司工作人员的安全教育工作及购买人身意外保险。
乙方在项目现场必须服从甲方以及甲方聘请的监理公司、总承包公司的安全管理。
因乙方人员违反现场安全管理规定造成损失的责任（包括但不限于人员损伤和经济损失）由乙方负责。
11.乙方自行承担进入项目所在地所需的各项备案手续，其相关费用由乙方自行承担，并不得因此延误甲方的进度要求；因乙方原因导致工期延误，按合同第十点条款执行。
五、质量标准：1.甲方交给乙方的技术资料及审批后的施工图，同是施工有效文件，双方不得擅自变更，如因需要甲方必须变更时，应出变更设计通知单。
2.乙方必须保证工程质量，符合国家有关技术验收规定，全部工程完成后，由乙方组织包括供电有关的运行、监察、设计及甲方等部门在的总验收。
做到一次性验收合格，否则由乙方无偿返工，直到验收合格为止；如因验收原因使甲方造成的损失由乙方负责。
六、工期要求：1.合同工期：日历日；在本协议签订后，乙方即安排设备、材料订货和施工，负责按时完成本合同工作容的工程，并协助催促供电局尽快实施送电。
暂定开工日期，具体时间由甲方通知。
因不可抗力、当地供电局供电配套投资安装排期或甲方原因则顺延。
2.若因天气、政府政策等其他情况导致无法进行施工的，经甲方核实情况属实，经甲方书面同意后，合同工期可予以调整。
3.不可抗力按有关规定执行，各自承担损失。
七、安全、文明施工1.严格遵守国家和市政府颁发的安全、文明生产有关规定，达到安全文明工地标准；2.因乙方人员及机械等违章作业造成的安全事故，造成人员伤亡，乙方应积极抢救，并承担全部责任。
八、工程管理：1.乙方在施工中，由于自身原因造成质量和安全事故等损失，概由乙方负责。
2.当甲方认为工程已受到威胁时、或即将使得甲方受到损失时、或甲方认为乙方已不具备承担本工程的能力时，甲方有权要求乙方退场或部分人员退场，乙方应无条件接受，并承担由此造成的一切损失和责任。
3.甲方定期或不定期对乙方施工现场的施工质量和安全文明施工管理情况进行检查，乙方应积极配合，并对甲方提出的对存在问题进行及时整改的要求积极响应，否则甲方有权按甲方的相关的工程管理规定对乙方进行经济处罚。
九、结算/付款条件：1. 按工程进度支付：1.1 本协议签订后次月日前，甲方应支付给乙方工程总造价的 %作为工程备料款，用于支付前期费用及设备订货款，乙方同时向甲方提供银行出具的等值履约保函，保函有效期至工程完工止。
设备进场安装后本备料款自动转为工程进度款；1.2进场施工后按月支付进度款。
乙方每月日提交当月工程量完成清单，经甲方工程师复核工作量及施工质量无异议后于次月日前支付至已完成量的 %价款（含备料款）；1.3本项工程施工完毕且验收合格后，上报完成工程（包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更）进度款申请表（按照甲方统一格式），甲方于次月日前支付至完成量 %的工程款（含备料款）；1.4乙方提交完整的竣工资料以及结算书，甲方应在日进行结算审核，乙方须在甲方给出结算审核意见后天与甲方签订结算协议，结算完成及送电后后，甲方向乙方支付结算价总额的 %；1.5本工程结算价的 %做为乙方工程保修金，保修期满后甲方按相关保修约定支付。
1.6 乙方签订合同时已充分了解甲方价款支付流程，因甲方流程导致付款时间延后不属于甲方违约。
1.7每次付款前乙方须按甲方格式提出申请，并提供等额正式工程发票。
竣工结算后，乙方需要向甲方按竣工价款与已支付款间的差额补足正式工程发票（含保修金）；每次甲方付款前，乙方必须提供甲方认可的正式、合法、等额税务发票。
若乙方不提供发票，甲方有权暂时拒绝支付该笔款项且不承担任何违约责任。
同时，乙方不得因此而停止工作。
如乙方向甲方提供的发票不符合本合同约定或法律规定，因此给甲方造成的一切损失由乙方承担（包括但不限于损害赔偿、消除影响等）。
2.结算2.1结算造价＝合同价款±变更（围）调整＋签证结算价－减少项目（含水电费等）+奖励－违约金±其它2.2合同签订后发生的变更、签证，如果中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润额不变，报咨询公司、甲方审核确定；中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，以当地政府当期公布的指导价下浮 %套用，主材单价合同已有的则沿用合同单价，合同没有的由乙方上报后经咨询公司、甲方审核确定。
措施费（模板除外）、规费包干、税金按国家规定计取。
2.2除本合同有特别约定外，清单工程量计算规则以最新执行的国标清单为准；3. 乙方账号信息：开户银行：开户名：银行账户：十、违约及奖罚：1、甲方无合理理由而不按时支付工程进度款时，乙方应向甲方发出要求付款的通知，甲方收到通知后仍不能按约定付款，应按照的标准向乙方赔付违约金，但甲方承担的违约金的总额不超过未支付的应付款额的百分之。
2、因乙方原因不能按照合同约定的工期或甲方同意顺延的工期完成送电，乙方按的标准支付违约金。
3、乙方履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，并经书面要求改正后，天仍无实质性改进的，由此造成的经济损失，甲方有权在支付给乙方的任何款项中扣款补偿；4、因乙方原因使本工程或甲方或第三方受到损失者，由乙方承担甲方或第三方的一切损失，并按不高于乙方承包工程结算总价的 %向甲方支付违约金，并承担法律责任。
5、乙方应保证其在履行合同的过程中所提供的服务或成果合法、合规、不侵犯第三方的合法权益（包括但不限于著作权、商标权、专利权等），如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿，并向甲方支付合同金额 %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当予以补足。
6、若乙方于合同履行期间或质量保修期间不能依照合同标准履行相应义务，经甲方通知后仍不能于甲方要求时限完成整改的，甲方有权自行或委托第三方解决，且甲方有权从未支付给乙方的任意价款中抵扣相当于实际发生费用（另加 %的管理费）、违约金及滞纳金数额之款项。
上述抵扣不足以弥补甲方所遭受损失的，甲方有权继续向乙方追偿。
十一、暂列金1、“暂列金额项目”是指包括在合同价格中，并且在已标价工程量清单中以“暂列金额项目”命名，一般由甲方直接在招标文件中为其设定了一暂定金额的项目。
2、任何暂列金额项目设置的暂定金额，尽管包含在合同价格中，但并不属于乙方所有和支配。
任何情况下，暂定金额属于甲方所有，其开支金额和开支方式也完全由甲方决定。
3、对于合同中的每一项暂列金额项目，甲方有权指示由乙方实施；如果甲方没有指示由乙方实施暂列金额项目，则该笔暂列金额将在工程结算时从合同价款中整项扣除。
十二、函件送达以本合同为目的或与之相关的任何通知均可以以亲自递交、邮递、电子、快递、传真及其他约定方式发至合同约定的联系地址和/或联系方式和/或指定联系人。
通知被视为送达的日期应按如下方法决定：1、专人递交的通知在专人递交之时视为有效送达；2、以（预付邮资）的挂号信件发出的通知，应在寄出日（以邮戳为准）后第七日视为有效送达；3、以快递发送的通知应于交予合法的快递服务发送后第三日视为有效送达；4、使用传真、电子或类似的方式进行通知的，通知发出之时视为有效送达。
十三、争议解决：在履行本合同过程中发生的一切争议，双方同意按照以下第种方式解决：1.向仲裁委员会申请仲裁;2.向仲裁委员会申请仲裁;3.向甲方注册地人民法院起诉；4.向合同签订地人民法院起诉；5.向人民法院起诉。
