建筑工程勘察合同

建筑工程设计合同标准范本建设单位：_____，以下简称甲方;设计单位：_____，以下简称乙方。

根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，建设地点在_____。

二、甲方义务1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。

3、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三、乙方义务1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在____年____月____日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式____份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份。

2、乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计费五、违约责任1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。

对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。

建设工程勘察设计合同印花税什么是建设工程勘察设计合同印花税？建设工程勘察设计合同印花税是指在建筑工程勘察设计阶段，为了确保税收的来源和合法性，对合同的一种税收征收方式。

根据国家相关规定，在建筑工程勘察设计合同签订时，需要缴纳印花税，以保证合同的有效性。

印花税的适用范围根据国家相关法规，在建筑工程勘察设计合同签订时，需要缴纳印花税。

具体适用的范围包括建筑工程勘察设计合同、勘察报告书、设计文件及其他相关合同文件等。

根据不同的文件种类和金额，印花税的税率也会有所不同。

印花税的计算方法建筑工程勘察设计合同印花税的计算方法主要与合同金额有关，通常按照合同总额的1‰来计算，即合同总额的千分之一。

例如，合同金额为10000元，则印花税的计算方式为10000 × 1‰ = 10元。

印花税的缴纳方式在签订建筑工程勘察设计合同时，国家规定要在合同签订之日起30日内（有的地区是15日内）向当地主管税务机关申报并缴纳建筑工程勘察设计合同印花税。

具体缴纳方式可以选择自行前往税务机关缴纳，也可以通过银行代收缴纳。

印花税的影响对于建筑工程勘察设计人员以及建筑工程施工方而言，缴纳印花税是非常重要的事项。

因为建筑工程勘察设计合同印花税的缴纳，将会影响到合同的法律效力。

如果没有缴纳印花税，那么合同将无法登录合同备案中心，也无法受到法律保护。

因此，在签订建筑工程勘察设计合同时，一定要严格按照国家规定的缴纳时间和方式来进行。

印花税的优惠政策在国家税收政策的支持下，针对建筑工程勘察设计合同印花税，实行了很多优惠政策。

首先，对于贫困地区或者贫困人口所从事的建筑工程勘察设计活动，可享受应税合同金额的50%的减免。

其次，对于不超过20万元的建筑工程勘察设计合同，可以减免印花税的税收。

结语为了保证建筑工程勘察设计合同的法律效力，国家规定了建筑工程勘察设计合同印花税。

在签订合同时，一定要严格按照国家规定的印花税缴纳方式和时间来进行，以免造成不必要的损失。

施工合同的性质分类施工合同是在建筑工程项目中，发包人与承包人之间就完成建筑、安装等工作达成的一致协议。

根据不同的标准，施工合同可以分为不同的性质类别。

以下是施工合同的性质分类及其特点。

一、根据工作性质分类1. 建设工程勘察、设计合同建设工程勘察、设计合同是指发包人与勘察、设计人就完成建设工程地理、地质状况的调查研究工作以及项目建设的初步设计、施工设计等工作达成的一致协议。

勘察合同主要涉及地质工程单位，而设计合同则包括初级设计合同和施工设计合同。

2. 建设工程施工合同建设工程施工合同是指发包人与施工单位就完成项目建设的建筑、安装等工作达成的一致协议。

施工单位按照合同规定完成建设安装工作，发包人接受建筑物及其安装的设施并支付报酬。

二、根据合同主体分类1. 国内工程合同国内工程承包合同是指合同双方都属于同一国的建设工程合同。

在国内工程合同中，合同双方遵循国内法律法规，使用本国货币进行交易，受到国内仲裁或法院的管辖。

2. 国际工程合同国际工程合同是指一国的建筑工程发包人与他国的建筑工程承包人之间，为承包建筑工程项目，就双方权利义务达成一致的协议。

国际工程承包合同的主体一方或双方是外国人，其标的是特定的工程项目，如道路建设、油田、矿井的开发、水利工程等。

在国际工程合同中，合同双方可能需要遵循国际法律法规，使用国际货币进行交易，并可能受到国际仲裁或法院的管辖。

三、根据项目性质分类1. 民用工程合同民用工程合同是指用于居住、办公、教育、文化、体育、医疗等民用建筑项目的施工合同。

此类合同的特点是项目规模相对较小，周期较短，涉及的专业领域较为广泛。

2. 工业工程合同工业工程合同是指用于工业生产、仓储、运输等工业建筑项目的施工合同。

此类合同的特点是项目规模较大，周期较长，涉及的专业领域较深，对施工技术和管理的要求较高。

3. 基础设施建设合同基础设施建设合同是指用于道路、桥梁、隧道、水利、能源等基础设施项目的施工合同。

XX市建设工程房屋建筑施工图审查合同送审单位（甲方）：XX市大鹏新区投资控股有限公司审查机构（乙方）：甲方委托乙方承担大鹏新区鹏安苑保障性住房项目施工图审查工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列法规和文件签订：1. 1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1. 2《建设工程质量管理条例》、《建设工程设计设计管理条例》。

1. 3房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第13号）1. 4住房城乡建设部办公厅关于加强城市轨道交通工程施工图设计文件审查管理工作的通知（建办质［2012］25号）1. 5转发住房和城乡建设部办公厅关于加强城市轨道交通工程施工图设计文件审查管理工作的通知（粤建市［2012］80号）1. 6关于规范施工图设计文件审查资料归档管理的通知（粤建市函［2010］438号）1. 7关于开展XX市房屋建筑工程和市政基础设施工程勘查文件专项审查的通知(深建设计［2012］2号）1. 8XX市住房和建设局关于印发《XX市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的通知（深建规［2011］4号）1. 9转发XX省物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（深发改［2011］676号）1.10关于发布《XX市建设工程施工图审查行业自律管理暂行办法》的通知（深勘设协［2012］8号）1.11国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章。

1.12建设工程批准文件。

第二条本合同涉及项目的情况：2.1 项目名称：大鹏新区鹏安苑保障性住房项目施工图审查2.2 项目概况：该项目选址位于大鹏新区大鹏办事处原大鹏第三工业区旁，规划用地面积3543平方米，拟新建高层1栋（地上18层、地下2层，建筑高度55米）。

项目总建筑面积16039平方米，其中：地下建筑面积5003平方米；地上建筑面积11036平方米。

建筑工程施工总承包合同类型及特点建筑工程施工总承包合同是建筑工程项目中最为常见的合同类型之一，它是指发包方将工程项目的建设全过程或其中某个阶段的全部工作发包给一个承包单位，由承包单位负责完成该项目的设计、采购、施工、验收等全部或部分工作，并支付相应的报酬。

一、建筑工程施工总承包合同类型1. 工程勘察合同：承包人进行工程勘察，发包人支付报酬的合同。

2. 工程设计合同：承包人进行工程设计，发包人支付报酬的合同。

3. 工程施工合同：承包人进行工程施工，发包人支付报酬的合同。

4. 工程总承包合同：承包人承担工程项目的建设全过程或其中某个阶段的全部工作，发包人支付报酬的合同。

5. 专业分包合同：总承包单位将某些专业性工作交给不同的专业承包单位完成，发包人支付报酬的合同。

6. 劳务分包合同：承包人提供劳动力，发包人支付报酬的合同。

二、建筑工程施工总承包合同的特点1. 全过程或阶段性：施工总承包合同可以涵盖工程建设的全过程，包括设计、采购、施工、验收等环节，也可以仅包括施工环节。

2. 承包方式多样：施工总承包合同可以采用固定总价、变动总价、成本加酬金等多种承包方式。

3. 质量保证：施工总承包合同要求承包人保证工程质量达到发包人要求的标准，一般为国家和行业标准。

4. 工期要求：施工总承包合同对工期有明确的要求，承包人需在约定的时间内完成工程。

5. 付款方式：施工总承包合同的付款方式一般为分期付款，包括预付款、进度付款、验收付款等。

6. 违约责任：施工总承包合同明确了承包人和发包人的违约责任，如工期延误、质量不达标等。

7. 争议解决：施工总承包合同一般约定了解决争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

总之，建筑工程施工总承包合同类型多样，具有一定的灵活性，能够满足不同工程项目的需求。

在签订施工总承包合同时，双方需仔细研究合同条款，明确各自的权利和义务，确保工程项目的顺利进行。

重庆市房屋建筑和市政基础设施工程 勘察外业见证合同（示范文本）工程名称：工程地点：建设单位：（签章）外业见证单位：（签章）签订时间：重庆市城乡建设委员会 监制建设单位：(以下简称甲方) 外业见证单位：(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担工程勘察外业见证任务。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》（渝建发[2008]209号）等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况1.1 工程建设地点：1.2 预计外业见证工作量（总工日、总进尺）：第二条甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其真实性负责。

2.1 提供已委托的本工程勘察单位资质证书、项目负责人资格证书、勘察外业钻探单位及钻探人员、岩土测试人员等岗位培训合格证等资料（复印件加盖单位行政公章）。

2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。

第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员名（外业见证员名单见附表），并按规定向甲方提交工程勘察外业见证成果资料3份（一式三份）。

第四条开工及提交外业见证成果资料时间和收费标准及付费方式4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。

4.1.1 外业见证进场时间：预计于年月日进场；如不能确定进场时间，以甲方的开工通知书为准。

预计于年月日提交外业见证成果资料。

由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2 外业见证工作有效期限以合同规定的时间或甲方下达的开工通知书为准。

如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。

4.2 收费标准及付费方式4.2.1 本工程勘察外业见证费按国家发改委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)收费，即按钻探进尺每延米元或按国家现行工程勘察设计收费标准结算的勘察费总额的%计取，本工程勘察外业见证费预算总额元整（人民币大写：元整），最终外业见证费用总额按实际钻探进尺或勘察费总额进行结算。

建设工程勘察设计合同和建筑安装工程承包合同一、简介建设工程勘察设计合同和建筑安装工程承包合同是建设项目中必要的合同类型。

勘察设计合同是指在建设项目前期，进行现场调查、勘测、设计、评估以及提出建设方案，并提交相应的报告。

承包合同是指建设项目实施阶段，按照设计文本完成施工建设、安装、调试等工作的合同。

两种合同都是建设项目必需的关键性文件，对保障建设项目顺利进行、确保工程质量和延期完成都具有重要的意义。

本文将从各个方面介绍建设工程勘察设计合同和建筑安装工程承包合同。

二、建设工程勘察设计合同1. 合同主要内容建设工程勘察设计合同是在敲定建设项目立项阶段，由建设单位委托勘察单位设计和提出方案，协商完成的一种合同。

它主要包括以下内容：•建设地址和名称，合同方式及相应费用；•勘察、设计的范围和任务；•报告提交时间，以及各阶段提交的报告；•双方义务和责任；•合同解除条件；•违约责任。

2. 勘察设计程序建设项目勘察设计程序主要包括以下步骤：•下达任务；•勘察设计；•编写报告；•审批报告。

下达任务时，建设单位阐述建设项目的基本情况与要求，并传达建设主管部门的要求和政策。

勘察设计过程中，需要实地勘测、进行设计，然后交付初步方案。

在此基础上，建设单位对初步方案进行审查，确认之后编制详细设计并进行报备。

设计报告包括结构、土建、给排水、电气、通信、消防等专业技术内容。

三、建筑安装工程承包合同1. 合同主要内容建筑安装工程承包合同是在前期勘察设计完成后，施工单位与建设单位签订的合同。

它主要包括以下内容：•工程名称和地址；•工程内容、建设规模、工期；•建设单位与承包单位的权利和义务；•工程价款支付方式、账款支付时间；•违约责任和解决争议的条款；•合同变更和解除的条款。

2. 施工安装程序建筑安装工程施工安装程序包括以下主要步骤：•制定施工组织设计方案；•开展安全管理工作；•现场施工；•安全检查和整改；•质量检查。

在施工前，承包单位需要制定施工组织设计方案。

建筑工程勘察委托范本尊敬的施工方：为了确保建筑工程的质量和安全，我们作为业主方在此向贵公司发出勘察委托。

特此，请贵公司按照以下约定进行工程勘察工作，并按照合同要求提供相关的勘察报告和材料。

一、任务范围本次勘察任务的范围主要包括但不限于以下内容：1. 地质勘察：贵公司需对工程所在地的地质条件进行详细勘察，包括地层结构、土性、地下水情况等，并提供相应的勘察结果和分析报告。

2. 基础勘察：贵公司需对建筑工程的基础土壤进行勘察，包括土壤的承载能力、沉降特性等，并提供建议性的基础设计方案。

3. 结构勘察：贵公司需对建筑结构的安全性进行勘察，包括建筑物的抗震能力、结构材料的品质等，并提供相应的勘察报告和建议措施。

4. 施工条件勘察：贵公司需对工程所在地的施工条件进行勘察，包括交通、供电、供水等基础设施情况，并提供相应的勘察报告和建议措施。

二、报告和材料交付1. 贵公司应按照合同约定的时间交付勘察报告和相关材料。

2. 勘察报告应包括详细的勘察结果、分析和评估，并提供相应的建议措施。

3. 交付的材料应包括勘察资料、勘察报告、敷设图纸等。

三、保密条款贵公司在进行勘察工作过程中可能会接触到业主方的商业机密和保密信息。

贵公司应严格遵守保密协议，不得将相关信息泄露给任何第三方。

四、服务承诺贵公司应确保勘察工作的准确性和可靠性，并承诺按照合同约定的质量标准进行工作。

1. 贵公司应按照国家相关标准和规范进行勘察工作，确保工程的质量和安全。

2. 如勘察过程中发现任何问题或隐患，贵公司应及时向业主方报告，并提出解决方案。

五、费用和支付方式勘察费用及支付方式按照双方签订的合同约定执行。

六、违约责任如贵公司未能按照合同约定的时间交付勘察报告或勘察结果不符合要求，贵公司将承担相应的违约责任。

七、争议解决双方在履行合同过程中如有任何争议，应通过友好协商解决；若协商无果，则应提交诉讼解决。

请贵公司详细阅读上述内容，并在签署合同时确认对以上要求的理解和同意。

建筑工程设计合同格式范本建设单位：_____，以下简称甲方；设计单位：_____，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称，规模，投资额，建设地点。

甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_____二、甲方的义务1.甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。

甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。

在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三、乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。

其中，初步设计文件一式____份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。

建筑工程设计合同(精选15篇)建筑工程设计合同1委托方(甲方)：__________________________承包方(乙方)：__________________________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。

在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的.附件。

第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

1.1委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

1.2委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

1.3委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。

2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。

组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。