《建设工程勘察合同(二)》[示范文本]

建设工程勘察合同范本合同编号：【填写合同编号】甲方（委托方）：【填写甲方全称】乙方（受托方）：【填写乙方全称】鉴于甲方拟在【填写工程地点】开展【填写工程名称】的建设工作，现需对该工程进行专业的地质勘察，特委托乙方提供相应的勘察服务。

经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法规规定，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方就【填写工程名称】的建设工程勘察服务的权利义务，保证勘察工作的顺利进行，为工程设计与施工提供准确的地质资料。

二、合同范围及内容1. 乙方负责对【填写具体区域或点位】进行地质勘察，包括但不限于地形测量、地质测绘、土壤分析等工作。

2. 乙方应按照国家相关标准和行业规范执行勘察作业，并确保成果的准确性和可靠性。

3. 勘察报告应包含所有必要的技术数据和分析结论，以及相关的图纸和资料。

三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方提交最终勘察报告且经甲方确认无误之日终止。

预计勘察工作将在【具体日期】前完成。

四、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币【大写金额】元整（￥【小写金额】）。

2. 甲方应在合同签订后【指定天数】日内支付合同价款的【百分比】作为定金。

3. 余款在乙方提交最终勘察报告且经甲方验收合格后【指定天数】内一次性付清。

五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间提交合格的勘察成果，应按每日逾期总价款的【具体比例】%向甲方支付违约金。

2. 如甲方未按约定时间支付相应款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日应付款项的【具体比例】%计算。

六、其他事项1. 双方应严格遵守合同约定，任何一方不得擅自变更或解除合同。

2. 因不可抗力导致无法履行或完全履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明，双方应根据实际情况协商解决。

3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。

4. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

_监理工程师_合同管理_第五章建设工程勘察设计合同管理1、关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法，正确的是( )。

——[单选题]A 两个文本的主要内容是一致的B 两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C 两个文本适用的勘察任务不同D 两个文本均不应包括任何设计任务正确答案：C2、勘察合同履行中，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，下列关于勘察费用的支付的说法，不正确的是( )——[单选题]A 勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金B 已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费C 完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费D 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之二逾期违约金正确答案：D3、下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是( )。

——[单选题]A 建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位B 作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人C 建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照D 建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书正确答案：A4、下列关于建设工程设计合同资质说法不正确的是( )。

——[单选题]A 工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质B 工程设计综合资质只设甲级C 取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务D 取得工程设计专业资质的企业，可以承接设计施工一体化业务正确答案：D5、适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察的合同示范文本是( )。

——[单选题]A 建设工程勘察合同(一)B 建设工程勘察合同(二)C 建设工程勘察合同D 建设工程设计合同(二)正确答案：A6、下列关于建设工程勘察合同资质说法不正确的是( )。

GF—2016—0203合同编号：建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。

上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。

上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。

一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。

二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。

三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。

3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。

3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。

3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。

四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。

五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。

六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。

七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。

建设部关于印发《建设工程勘察设计合同管理办法》和《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》文本的通知各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，各计划单列市建委、深圳市建设局、工商行政管理局，国务院有关部门、总后营房部：为了加强工程勘察设计咨询市场管理，规范市场行为，根据《中华人民共和国合同法》，我们修订了《建设工程勘察设计合同管理办法》，请贯彻执行。

同时修订了《建设工程勘察合同（示范文本）》和《建设工程设计合同（示范文本）》（以下简称合同文本），现印发给你们，请组织施行。

凡在我国境内的建设工程，对其进行勘察、设计的单位，应当按照《建设工程勘察设计合同管理办法》，接受建设行政主管部门和工商行政管理部门对建设工程项目勘察设计合同的管理与监督。

在施行中，要加强对合同履行情况的监督和检查，做好合同纠纷的调解工作。

施行中有何问题和建议，请及时告建设部勘察设计司和国家工商行政管理局市场规范管理司。

附件：《建设工程勘察设计合同管理办法》《建设工程勘察合同（示范文本）》《建设工程设计合同（示范文本）》中华人民共和国建设部二○○○年三月一日附件：建设工程勘察设计合同管理办法第一条为了加强对工程勘察设计合同的管理，明确签订《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》（以下简称勘察设计合同）双方的技术经济责任，保护合同当事人的合法权益，以适应社会主义市场经济发展的需要，根据《中华人民共和国合同法》，制定本办法。

第二条凡在中华人民共和国境内的建设工程（包括新建、扩建、改建工程和涉外工程等），其勘察设计应当按本办法签订合同。

第三条签订勘察设计合同应当执行《中华人民共和国合同法》和工程勘察设计市场管理的有关规定。

第四条勘察设计合同的发包人（以下简称甲方）应当是法人或者自然人，承接方（以下简称乙方）必须具有法人资格。

甲方是建设单位或项目管理部门，乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。

建设勘察合同模板甲方：（委托人名称）乙方：（勘察单位名称）经双方友好协商，就甲方拟在（地点）进行（建设项目名称）的勘察工作，达成如下协议，以兹信守。

一、项目基本情况（一）建设项目名称：（填写具体项目名称）（二）勘察地点：（填写具体勘察地点）（三）建设规模：（填写建设项目的规模）（四）勘察内容：（填写勘察项目的具体内容）（五）勘察工期：（填写勘察项目的工期）二、勘察费用及支付方式（一）勘察费用总额为（具体金额）元整。

（二）支付方式：按照以下约定进行支付：1. 勘察费用总额的50%在双方签署合同时支付。

2. 剩余50%的勘察费用在勘察项目完成后10个工作日内支付。

三、工作责任及要求（一）乙方应按照国家有关勘察规范和标准，认真履行勘察任务，确保勘察结果的真实性和准确性。

（二）乙方应按照双方约定的勘察工期，按时完成勘察任务，并在规定的时间内提交勘察报告。

（三）乙方应安排专业人员负责项目勘察，确保勘察工作的质量和进度。

（四）甲方应为乙方提供必要的勘察工作条件，配合乙方顺利进行勘察工作。

四、勘察报告编制及提交（一）乙方在勘察工作完成后，应及时编制勘察报告，并于规定时间内提交给甲方。

（二）勘察报告应包括勘察项目的整体情况、勘察结果分析、勘察过程中发现的问题以及建议意见等内容。

五、保密条款（一）双方应对勘察过程中获得的资料和信息进行保密，未经对方同意不得泄露给第三方。

（二）勘察报告为甲方的专有资料，双方不得擅自将勘察报告提供给其他单位或个人。

六、合同变更和解除（一）如需变更合同内容，双方应书面协商一致，并签订书面变更协议。

（二）若因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同，但应提前通知对方，并书面确认解除协议。

七、法律适用及争议解决（一）本合同的签署、履行和解释适用中华人民共和国法律。

（二）双方应友好协商解决合同履行中的争议，协商不成的，应向履行本合同的当地人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为《建设勘察合同》，经双方充分沟通和协商，对合同内容理解和认同。

建设工程地质勘察合同协议书范本甲方（委托方）：（以下简称甲方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方（服务方）：（以下简称乙方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于，甲方拟进行建设工程，为确保工程的安全性和可行性，须进行地质勘察工作；乙方具有从事地质勘察工作的资质和能力，双方遵循平等自愿、互利互利的原则，就相关事宜达成如下协议：第一条服务内容
1.1 乙方接受甲方的委托，负责对建设工程地质情况进行勘察，包括但不限于勘察地质环境、地形地貌、地下水位等情况，并编制勘察报告。

1.2 乙方应根据勘察结果，提出合理的建议和意见，确保勘察工作的准确性和可靠性。

第二条服务期限
2.1 本合同自双方签署之日起生效，服务期限为（填写具体时间），届时自动终止。

第三条服务价格
3.1 甲方应按照本合同约定的服务内容和标准，按照约定的时间和
方式支付服务费用。

3.2 服务费用总额为（填写具体金额），甲方应在勘察工作完成后
的（填写具体时间）内一次性支付给乙方。

第四条保密条款
4.1 双方在履行本合同过程中，应保守对方的商业秘密和敏感信息，未经对方书面同意，不得向第三方透露。

第五条违约责任
5.1 若一方未履行本合同约定的任何义务，应承担违约责任，并赔
偿对方因此遭受的损失。

第六条其他条款
6.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

6.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。

2021年河北省汇编监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.关于施工预付款保函的说法，正确的是( )A.预付款保函应由招标人委托第三方开具B.预付款保函应在签订施工合同前出具C.预付款保函金额应与预付款金额相同D.预付款保函应在整个施工期内有效2.关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法，正确的是A.两个文本的主要内容是一致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务3.国际咨询工程师联合会(FIDIC)系列合同条件中，没有“工程师”角色的是（）A.施工合同条件B.设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件C.土木工程施工合同条件D.生产设备和设计-施工合同条件4.与《标准施工招标文件》相比，《标准设计施工总承包招标文件》的特点是（）。

A.评标办法不同，设计施工总承包适用综合评估法B.招标程序不同，设计施工总承包分为设计和施工两阶段招标C.招标内容不同，设计施工总承包增加了有关设计的工作内容和费用D.资格审查方式不同，设计施工总承包适用于资格后审方式5.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照（D ）履行。

A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议6.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同务款，合同文件优先介绍顺序正确的是(A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要7.根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》，因发生“不可预见的困难”所产生的费用应由（）承A.业主B.承包商C.工程师决定业主或承包商D.业主和承包商协商8.根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。

工程勘察建设合同示范文本甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方拟进行_________工程项目的建设，现需对该工程进行详细的勘察工作，以确保工程设计和施工的顺利进行。

甲方决定委托乙方进行上述工程的勘察工作，乙方同意接受甲方的委托，并保证按照约定的标准和要求完成勘察任务。

双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程勘察内容乙方应根据甲方提供的工程资料和要求，对_________工程进行地质勘察、环境评估、风险分析等相关工作，并提供详细的勘察报告。

二、工程勘察期限乙方应自合同签订之日起_________天内完成全部勘察工作，并将勘察报告提交给甲方。

三、费用支付甲方应按照合同约定向乙方支付勘察费用。

费用的支付方式为：_________。

四、质量保证乙方应保证所提供的勘察结果真实、准确，符合国家相关标准和行业规范。

如因勘察失误导致工程损失，乙方应承担相应的责任。

五、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

六、争议解决合同在履行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至_________仲裁委员会进行仲裁。

七、其他事项双方可根据工程具体情况协商确定其他需要约定的事项，并以书面形式作为本合同的补充。

八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：________________ 日期：____年____月____日以上合同示范文本仅供参考，实际签订合同时应考虑项目的具体情况和双方的实际需求，必要时应咨询法律专业人士。

合同内容的完整性和准确性对于保障双方权益至关重要，因此在签订前应仔细审阅每一条款，确保没有遗漏或误解。

GF—2016—0203合同编号：____________建设工程勘察合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。

上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

关于印发《建设工程勘察设计合同管理办法》和《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》文本的通知建设[2000]50号各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，各计划单列市建委、深圳市建设局、工商行政管理局，国务院有关部门、总后营房部：为了加强工程勘察设计咨询市场管理，规范市场行为，根据《中华人民共和国合同法》，我们修订了《建设工程勘察设计合同管理办法》，请贯彻执行。

同时修订了《建设工程勘察合同（示范文本）》和《建设工程设计合同（示范文本）》（以下简称合同文本），现印发给你们，请组织施行。

凡在我国境内的建设工程，对其进行勘察、设计的单位，应当按照《建设工程勘察设计合同管理办法》，接受建设行政主管部门和工商行政管理部门对建设工程项目勘察设计合同的管理与监督。

在施行中，要加强对合同履行情况的监督和检查，做好合同纠纷的调解工作。

施行中有何问题和建议，请及时告建设部勘察设计司和国家工商行政管理局市场规范管理司。

附件：《建设工程勘察设计合同管理办法》《建设工程勘察合同（示范文本）》[一][二]《建设工程设计合同（示范文本）》[一][二]中华人民共和国建设部二○○○年三月一日附件：建设工程勘察设计合同管理办法第一条为了加强对工程勘察设计合同的管理，明确签订《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》（以下简称勘察设计合同）双方的技术经济责任，保护合同当事人的合法权益，以适应社会主义市场经济发展的需要，根据《中华人民共和国合同法》，制定本办法。

第二条凡在中华人民共和国境内的建设工程（包括新建、扩建、改建工程和涉外工程等），其勘察设计应当按本办法签订合同。

第三条签订勘察设计合同应当执行《中华人民共和国合同法》和工程勘察设计市场管理的有关规定。

第四条勘察设计合同的发包人（以下简称甲方）应当是法人或者自然人，承接方（以下简称乙方）必须具有法人资格。

甲方是建设单位或项目管理部门，乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。

( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改建设工程勘察设计合同(合同示范文本)What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusionand performance of the contract建设工程勘察设计合同(合同示范文本)委托方（甲方）：_________________地址：___________________________ 邮码：___________________________ 电话：___________________________法定代表人：_____________________ 职务：___________________________承包方（乙方）：_________________地址：___________________________ 邮码：___________________________ 电话：___________________________法定代表人：_____________________ 职务：___________________________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表。

第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。

在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

第三条甲方责任1．按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。

建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。

1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。

1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。

第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。

2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。

2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。

第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。

3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。

3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。

第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。

4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。

第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。

5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。

建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。

乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。

2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。

第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。

第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。

2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。

第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。

2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。

第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。

2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。

第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。

第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。

建设工程勘察合同(示范文本ＧＦ－2000－0204)建设工程勘察合同（二）（示范文本ＧＦ－２０００－０２０４）〔岩土工程设计、治理、监测〕工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由承包人编填）勘察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二０００年三月发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人委托承包人承担：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条工程概况１．１工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．２工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．３工程立项批准文件号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．４岩土工程任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．５工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．６岩土工程任务（内容）与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．７承接方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．８预计的岩土工程工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告、成果、文件名称数量内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日开工至＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日完工,工期为＿＿＿＿＿＿天。