2016一级市政案例专题11：管道(好就转)
案例1、背景资料
某排水管道工程采用承插式混凝土管道，管座为180度；地基为湿陷性黄土，工程沿线范围内有一排高压输电线路。项目部的施工组织设计确定采用机械从上游向下游开挖沟槽，
用起重机下管、安管，安管时管道承口背向施工方向。
开挖正值雨季，为加快施工进度，机械开挖至槽底高程，由于控制不当，局部开挖达200mm，施工单位自行进行了槽底处理。
管座施工采用分层浇筑。施工时，对第一次施工的平基表面压光、抹面，达到强度后进行二次浇筑。更多免费资料下载请加群 471914784，群内氛围超好，每天定点出题项目部考虑工期紧，对已完成的主干管道边回填、边做闭水试验，闭水试验在灌满
水后12h进行；对暂时不接支线的管道预留孔未进行处理。
问题：
1．改正下管、安管方案中不符合规范要求的做法。
2．在本工程施工环境条件下，挖土机和起重机安全施工应注意什么?
3．改正项目部沟槽开挖和槽底处理做法的不妥之处。
4．指出管座分层浇筑施工作法中的不妥之处。
5．改正项目部闭水试验做法中的错误之处。
答：
1、沟槽开挖顺序不妥，应改为自下游向上游开挖沟槽。安管时承口方向不对，承口朝
着上游方向，减小水的阻力。
2、挖机应注意：不要超挖槽底预留20cm土层用人工清除。要注意槽沟放坡。放余土
时，应注意槽沟远点。起重机应注意：十不吊：1）信号指挥不明不准吊；（2）斜牵斜挂不准吊；（3）吊物重量不明或超负荷不准吊；（4）散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊；（5）吊物上有人不准吊；（6）埋在地下物不准吊；（7）安全装置失灵或带病不准吊；（8）现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊；（9）棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊；（10）六级以上强风不准吊。超人看信满，歪衬缺牢力
机械作业距离高压电线要保持足够的距离。
3、机械开挖不应主槽底高程而应预留20-30cm，人工清理。槽底处理时应通知监理人
员完毕后验收合格进行下道工序。
4、第一次施工的平基表面不应压光，应拉毛、清理干净，以增加摩擦力。第二次浇注
应在第一层初凝前浇注，防止分层。
5、应先做闭水实验在回填前进行。闭水实验应在灌满水后至少24h进行。对暂时不接
支线的预留孔应做封堵处理。
案例2、背景材料：
A建筑公司中标某污水处理厂工程，该污水处理厂工程主要包括沉淀池和管道等单位工
程。其中有一座混凝土二次沉淀池，该二次沉淀池外接有一条直径500㎜排水管，管材为硬聚氯乙烯双壁波纹管。
问题：
1、排水管施工时，沟槽采用挖掘机挖至设计标高，槽底宽0.9m，有何问题？
2、排水管施工时采用热熔法连接是否合适，为什么？
3、如果二次沉淀池和排水管同时施工完毕，可否一起进行功能性试验？为什么/
4、二次沉淀池进行功能性试验（满水）程序，除注水外还包括哪些？
5、二次沉淀池进行功能性试验（满水）注水有何要求？
答案：
1、存在的问题有两条：挖掘机开挖时没留出200㎜至300㎜人工开挖；槽底宽应为 1.1m。
2、用热熔法连接不合适，热熔法是聚氯乙烯双壁波纹管、聚氯乙烯中空缠绕结构壁管的
连接方法，这里应该用弹性密封圈柔性接头连接。
3、不能一起进行功能性试验。因为水池功能性试验采用满水试验方法，试验时充水至设
计水位。排水管功能性试验采用闭水试验，试验时充水并保持上游管顶以上2m水头压力。
4、其余程序还有：试验准备、水位观测、蒸发量测定、有关资料整理。
5、向池内注水分三次进行，每次注水为设计水深1/3，注水水位上升速度不宜超过2m/24h，
相邻两次注水的间隔时间应不少于24h。每次注水后宜测读24h的水位下降值。
案例3、背景资料
某城镇雨水管道工程为混凝土平口管，采用抹带接口，总长900m，埋深6m，场地无需降水施工。
项目部依据合同工期和场地条件，将工程划分为A、B、C三段施工。每段长300m，每段工期为30天，总工期为90天。
项目部编制的施工组织设计对原材料、沟槽开挖、管道基础浇筑制定了质量控制保
证措施。其中，对沟槽开挖、平基与管座混凝土浇筑质量控制保证措施作了如下规定：
(1)沟槽开挖时，挖掘机司机按测量员测放的槽底高程和宽度成槽，经人工找平压
实后进行下道工序施工。
(2)平基与管座分层浇筑，混凝土强度须满足设计要求；下料高度大于2m时，采用串筒或溜槽输送混凝土。
项目部还编制了材料进场计划，并严格执行进场检验制度。由于水泥用量小，按计
划用量在开工前一次进场入库，并作了见证取样试验。混凝土管按开槽进度及时进场。
由于C段在第90天才完成拆迁任务，使工期延迟30天。浇筑C段的平基混凝土时，监理工程师要求提供所用水泥的检测资料后再继续施工。
问题
1．项目部制定的质量控制保证措施中还缺少哪些项目?
2．指出质量保证措施(1)、(2)存在错误或不足，并改正或补充完善。
3．为什么必须提供所用水泥检测资料后方可继续施工?
参考答案：
1、砼管吊装方案；控制抹带接口的质量和养护措施；检查井砌筑；沟槽回填和压实等；
2、质量保证措施（1）中，“挖掘机司机按测量员测放的槽底高程成槽”错误，应机械
挖至槽底高程20cm以上用人工开挖至设计高程、整平。“经人工找平压实后进行下道
工序施工”错误，应经监理、设计单位验槽后方可进行下道工序施工。
质量措施（2）中，平基、管座分层浇筑时，应先将平基凿毛冲洗干净，并将平基
与管体相接触的腋角部位用同强度等级的水泥砂浆填满捣实后，再浇筑混凝土。
3、因为水泥的进场时间已超过3个月，必须应重新取样试验，由试验单位出具水泥试
验(合格)报告。
案例4、背景资料
某公司以1300万元的报价中标一项直埋热力管道工程，并于收到中标通知书50天后，接到建设单位签订工程合同的通知。招标书确定工期为150天，建设单位以采暖期临近为由，要求该公司即刻进场施工并要求在90天内完成该项工程。
该公司未严格履行合同约定，临时安排了一位具有一级建造师资格证书且有类似工
程经验的人担任项目经理。此外，由于焊工不足，该工程项目部抽调具有所需焊接项目
合格证，但已在其他岗位工作近一年的人员充实焊工班，直接进入现场进行管道焊接。
为保证供暖时间要求，工程完工后，即按1．25倍设计压力进行强度和严密性试验，试验后连续试运行48小时后投入供热运行。
问题
1．指出建设单位存在的违规事项。
2．指出该公司选用项目经理的违约之处，说明担任本工程项目经理还应具备的基本条
件。
3．指出项目部抽调焊工做法中存在的问题，说明正确做法。
4．指出功能性试验中存在的问题，说明正确做法。
参考答案：
1、（1）“建设单位在发出中标通知书50天后才签订工程合同的通知”错误，应在发
出中标通知书30天内与施工单位签订合同。（2）“要求该公司即刻进场施工并要求在
90天内完成该项工程”错误，建设单位不得压缩合同约定的工期。确需压缩时，应与施
工单位协商并支付赶工费用。
2、“临时安排了一位具有一级建造师资格证书且有类似工程经验的人担任项目经理”
错误，该公司应按照投标文件承诺的人员名单确定项目经理及管理负责人。担任本工程项目经理的基本条件还包括：（1）注册证书在本单位注册；（2）具有安全生产资格证书；（3）不得有在建工程挂职。
3、“抽调已在其他岗位工作近一年的人员充实焊工班”错误，按照规定，离开焊工岗
位6个月后上岗需重新培训、参加考试，合格后方可。
4、“按1．25倍设计压力进行强度和严密性试验”错误，强度试验压力为设计压力的
1.5倍；严密性试验压力为设计压力的 1.25倍且不小于0.6Mpa。
“试验后连续试运行48小时后投入供热运行”错误，试运行时间为连续72小时。
案例5、背景材料：
某市政道路改造工程，随路施工的综合管线有0.4Mpa的DN500中压燃气、DN1000给水管并排铺设在道路下，燃气管与给水管材质均为钢管，实施双管合槽施工。该道路改造工程由甲公司总包施工，燃气与给水分别由乙、丙两个专业公司分包施工。路面施工完后，发
生司部坍塌，建设单位对总包甲公司实行质量罚款1万元的处罚，开挖后发现是给水管漏水
冲刷造成的，甲公司提出给水管是丙公司施工的，不应对甲公司进行处罚，应直接对丙公司进行处罚。
问题：
1、燃气管与给水管的水平净距、以及燃气管顶与路面的距离有何要求？
2、在土方回填时，路基压实有哪些要点？
3、试述燃气管道强度试验的试验介质、试验压力和严密性试验的压力、稳压时间及合格
标准。
4、大口径给水钢管施工过程中易发生竖向变形，有哪些防止措施？
5、甲公司的提法是否正确？请从项目合同管理和质量控制方面论述。
答案：
1、燃气管道与给水管的水平净距不应小于0.5m。燃气管顶的最小覆土厚度不得小于
0.9m。口诀：９６３８
2、路基压实要点：
(1)排除原地面积水，清除树根、杂草、淤泥等。应妥善处理坟坑、井穴、树根坑的
坑槽，分层填实至原地面高。
(2)填方段内应事先找平，当地面坡度陡于1：5时，需修成台阶形式，每层台阶高
度不宜大于300mm，宽度不应小于 1. 0m。
(3)根据测量中心线桩和下坡脚桩，分层填士、压实。
(4)碾压前检查铺筑土层的宽度与厚度，合格后即可碾压，碾压"先轻后重"，最后碾
压应采用不小于12t级的压路机。
(5)填方高度内的管涵顶面填土500mm以上才能用压路机碾压。
(6)路基填方高度应按设计标高增加预沉量值。填土至最后一层时，应按设计断面、
高程控制填土厚度并及时碾压修整。
(7)要检查压实度和弯沉值，不符合的要改进。测水平，压机厚。＋检验
3、燃气管道强度试验压力为0.6Mpa，稳压1h，无漏气为合格。管道严密性试验压
力为0.46Mpa，持续时间不小于24h，实际压力降不超过允许值为合格。
4、大口径（管径≧900㎜）钢管运输过程应加竖向支撑，并不得多层叠放运输，运
至存放场地也应单层排放。
5、公司的提法不正确的。因为：
⑴、履行分包合同时，承包人应当就承包项目向发包人负责；分包人就分包项目
向承包人负责；因分包人过失给发包人造成损失，承包人承担连带责任。
⑵、承包方应对项目质量和质量保修工作向发包方负责。分包工程的质量应由分
包方向承包方负责。承包方应对分包方的工程质量向发包方承担连带责任。
案例6、背景资料：
某市从市区修建一条给水管道至科技园区，该给水管道直径600mm，长3000m，管材为球墨铸铁管，由建设方供货到场。给水管道下穿现状公路采用混凝土套管顶进施工，混凝土套管直径1200mm，采用手掘式顶管法施工将套管顶进到位。
问题：
1．顶管工作坑后背墙采用装配式结构，应准备哪些装配用料，组装后的后背墙应达到什
么要求?
2．混凝土套管顶进施工前，须准备哪些用于顶管的设备?
3．球墨铸铁管接口是否属于刚性接口?管材与附件如何连接?
4．施工时，一位工长说“水压试验前，整个给水管道两侧和管顶回填0．3m以上高度的土方；3000m长的管线不分段，全长试压”。这一说法是否正确，为什么?
5．管材均由建设方供货到现场，可以直接使用吗?
答案：
1．装配式后背墙组装前应准备方木，型钢和钢板等材料。组装后的后背墙应具有足够的
强度和刚度。
2．混凝土套管顶进施工前，需准备的顶管设备有：导轨、千斤顶、油泵、顶铁和起吊设
备。
3．球迷铸铁管接口不属于刚性接口，属于柔性接口。用橡胶圈接口时，管材与附件采用
法兰盘连接。
4．不正确。有三处错误：(1)水压试验前，接口位置不应回填；(2)管道两侧和顶部回填高
度不应小于0．5m，而不是0．3m；(3)管道水压试验应分段进行，每段长度不宜大于1km。
5．不可以。凡进场材料设备，不管哪方供应必须按规范规定进行抽检、复测和验收，
合格后方可使用，不合格产品严禁使用。甲供材料进场前，应该由施工单位组织检查，经试验合格后方可使用。
案例7、背景资料：
某市新建小区雨水管线工程，直径1500mm，采用普通钢筋混凝土管，水泥砂浆抹带接
口，90°混凝土基础，槽深 4.8m，土质为硬塑的轻粉质黏土，无地下水。由于场地狭小，无
法采用机械开挖，项目部决定采用人工开挖，施工时采用了如下做法：分两层开挖，每层
2．4m；开挖出的土直接堆放在沟槽两侧0．5～2．0m的范围内，高度2．4m；开挖断面
为梯形槽；采用坡度板控制槽底高程和坡度。项目部十分重视环境保护，推行绿色施工，制
定了控制施工杨尘的环保措施。
问题：
1．人工开挖的做法是否正确?应该如何做?
2．采用坡度板控制高程的规定有哪些?
3．梯形槽的边坡如何确定?
4．槽边堆土的做法是否正确?应如何控制?
5．制定的环保措施是否全面，还应考虑哪些方面?答案：
1.不正确。人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖，每层的深度不宜超过2m；人工开挖多层沟槽的层间留台宽度：放坡开槽时不应小于0．8m。
2。采用坡度板控制槽底高程和坡度时，应符合下列规定：
(1)坡度板应选用有一定刚度且不易变形的材料制作，其设置应牢固；
(2)平面上呈直线的管道，坡度板设置的间距不宜大于20m，呈曲线管道的坡度板间距应加密，井室位置、折点和变坡点处，应增设坡度板；
(3)坡度板距槽底的高度不宜大于3m。
3．当地质条件良好、土质均匀，地下水位低于沟槽底面高程，且开挖深度在5m以内边坡不加支撑时，沟槽边坡最陡坡度应按照土的类别、沟槽深度、坡顶有无动荷载等因素综合
确定。在软土沟槽坡顶不宜设置静载或动载；需要设置时，应对土的承载力和边坡的稳定性
进行验算。
4．不正确。开挖沟槽堆土高度不宜超过1．5m，且距槽口边缘不宜小于0．8m。
5．不全面。还应包括：
(1)明开基坑的固体废弃物的处理和运输；(2)施工期间的废气的防治措施；
(3)施工期间噪声的控制措施；(4)施工废水的控制措施；(5)施工照明污染防治措施。
案例8、背景资料：
某城市引水工程，输水管道为长980m、DN3500mm钢管，采用顶管法施工；工作井尺寸
8m×20m，挖深15m，围护结构为Φ800mm钻孔灌注桩，设四道支撑。工作井挖土前，经检测
发现三根钻孔灌注桩桩身强度偏低，造成围护结构达不到设计要求。调查结果表明混凝土的粗、细骨料合格。
顶管施工前，项目部把原施工组织设计确定的顶管分节长度由 6.6m改为8.8m，仍采用原龙门吊下管方案，并准备在现场予以实施。监理工程师认为此做法违反有关规定并存在安
全隐患，予以制止。顶管正常顶进过程中，随顶程增加，总顶力持续增加，在顶程达三分之
一时，总顶力接近后背设计允许最大荷载。
问题：
1．钻孔灌注桩桩身强度偏低的原因可能有哪些？应如何补救？
答：水泥标号低、水灰比过大、水泥用量较少，以及灌注时引起混凝土离析等原因。
补救措施：周围注浆加固；加支撑加固补桩；通过在缺陷部位用高压水枪冲洗干净后,再高压灌浆等进行补桩。
2．说明项目部变更施工方案的正确做法。
答：施工前，由项目部技术负责人组织重新编制方案，报上一级技术负责人审批后，
经总监和建设单位项目负责人同意后实施；审批要有审批表，签字盖章，并经交底后实施。
3．改变管节长度后，应对原龙门吊下管方案中哪些安全隐患点进行安全验算？
答：重新验算起吊能力能否满足，包括龙门吊自身强度、刚度和稳定性；龙门吊的基
础承载力；吊绳和吊具的承受能力。
4．顶力随顶程持续增加的原因是什么？应采取哪些措施处理？
答：顶管分节长度增加，因而阻力增大。措施，注浆减阻；管壁涂蜡减阻；加设中继间。
案例9
某公司中标承建中高压燃气管线工程，管径DN600, 长11km，合同造价约4200万元。在管道沟槽开挖过程中，遇地质勘察未探明的废弃地下渗水井，周边土质松软呈淤泥状，经现场监理口头同意，施工项目部组织人员、机具及时清除渗水井及软泥，对该部位进行换填级配砂石处理，使工程增加合同外的工程量。项目部就此向发包方提出增加措施费，遭到甲方代表的拒绝。
监理在现场检查中发现：①现场正在焊接作业的两名焊工是新调来的，经询问得知均已待岗半年以上；②现场准备焊接的数个坡口处有油渍等杂物未清理，检查后向项目部发出整改通知书。
问题：
1.项目部处理废弃渗水井在程序上是否妥当？如不妥当，写出正确的程序。
2.简述甲方代表拒绝增加措施费的理由。
3.两名新增焊工是否符合上岗条件，为什么？
4.管道连接施焊的坡口处应如何处理方能符合有关规定的要求？
答案解析提示
1.不妥当。按有关规定：沟槽开挖应由施工、建设、勘察设计、监理单位等参加验
槽，当地基土质局部遇有松软地基、流砂、溶洞、墓穴等，施工单位应及时上报监理，由监
理报告建设单位，在和设计单位商定处理措施，地基应满足设计要求和规定的压实度要求。
施工单位应根据设计变更、工程洽商及技术规范要求，重新制定施工方案，经上一级技术负责人审批后，总监和建设单位负责人同意后，交底再实施。
2.增加措施费用主要依据施工合同、变更设计或工程洽商，施工单位应履行书面程序，
经有关建设各方签认。现场处理时要经监理工程师对现场所发生换填、拆除数量的书面确认，方可在结算时增加措施费用。
3.不符合。参加燃气管道焊接人员凡间断焊接时间超过6个月的，再次上岗前应重新考试；承担其他材质燃气管道安装人员，必须经过培训，并经考试合格。
4.规范规定：施焊前应检查坡口质量，坡口表面上不得有裂纹、夹层等缺陷，并应对连
接坡口处及两侧10mm范围内的油、漆、锈、毛刺等污物进行清理，清理合格后应及时施焊。
案例10、
某城市供热管道工程，DN500，长4．6km，碳素钢管；敷设中有几处为穿越河流的水下
管道，有一处穿越铁路（非专用线）干线，个别管道焊缝不具备水压试验条件；设计要求对
管道焊缝质量用超声和射线两种方法进行无损探伤检验；检验发现其中一个管段焊缝用超声
波探伤检验合格，用射线探伤检验却不合格。
问题
（1）供热管道焊缝质量检验应怎样进行?本案例中哪些焊口应100％做无损探伤检验? （2）如该管道有返修后的焊缝，无损探伤检验有什么要求?
（3）管段焊缝超声波探伤检验合格，射线探伤检验不合格，该管段焊缝质量如何判定? 正确答案：
（1）按CJJ28-2004规定，供热管道焊缝质量检验应按对口质量检验、表面质量检验、无
损探伤检验、强度和严密性试验的次序进行。本案例中钢管与设备、管件连接处的焊缝，管
线折点处现场焊接的焊缝，穿越河流、铁路和不具备水压试验条件管段的焊口要做100％的无损探伤检验。
（2）对检验不合的焊缝必须返修至合格，但同一部位焊缝的返修次数不得超过两次；除对
不合格焊缝进行返修外，还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝按规定的检验比
例、检验方法和检验标准加倍抽检，仍有不合格时，对该焊工所焊的全部焊缝进行无损探伤
检验。
（3）应判为不合格。按CJJ28规定，当使用超声波和射线两种方法进行无损探伤检验时，
只要其中有一种探伤检验不合格，该道焊缝即判定为不合格。
案例11
某城市热力管道工程，施工单位根据设计单位提供的平面控制网点和城市水准网点按照支
线、支干线、主干线的次序进行了施工定线测量后，用纤维卷尺丈量定位固定支架、补偿器、阀门等的位置。在热力管道实施焊接前，根据焊接工艺试验结果编写了焊接工艺方案，并按该工艺方案实施焊接，在焊接过程中，焊接纵向焊缝的端部采用定位焊，焊接温度在-10℃以下焊接时，先进行预热后焊接，焊缝部位的焊渣在焊缝未完全冷却之前经敲打而除去。在焊接质量检验过程中，发现有不合格的焊接部位，经过3次返修后达到质量要求标准。
问题
1．施工单位在管线工程定线测量时有何不妥之处？并改正。
2．焊接工艺方案应包括哪些主要内容？
3．判断该施工单位在焊接过程中和焊接质量检验过程中存在哪些不妥之处？并改正。
4．热力管道焊接质量的检验次序是怎样的？
正确答案：
1．施工单位在管线工程定线测量时的不妥之处
（1）不妥之处：按照支线、支干线、主干线的次序进行施工定线测量。
正确做法：应按照主干线、支干线、支线的次序进行施工定线测量。
（2）不妥之处：用纤维卷尺丈量定位固定支架、补偿器、阀门等的位置。
正确做法：管线中的固定支架、地上建筑、检查室、补偿器、阀门可在管线定位后，用钢卷
尺丈量
方法定位。
2．焊接工艺方案应包括的主要内容：
（1）母材性能和焊接材料。
（2）焊接方法。
（3）坡口形式及制作方法。
（4）焊接结构形式及外形尺寸。
（5）焊接接头的组对要求及允许偏差。
（6）焊接电流的选择。
（7）检验方法及合格标准。
3．施工单位在焊接过程中和焊接质量检验过程中存在的不妥之处。
（1）不妥之处：焊接纵向焊缝的端部采用定位焊。
正确做法：在焊接纵向焊缝的端部不得进行定位焊。
（2）不妥之处：焊接温度在-10℃以下焊接时先进行预热后焊接。
正确做法：焊接温度在0℃以下焊接时就应该进行预热后焊接。
（3）不妥之处：焊缝部位的焊渣在焊缝未完全冷却之前经敲打而除去。
正确做法：在焊缝未完全冷却之前，不得在焊缝部位进行敲打。
（4）不妥之处：不合格的焊接部位经过3次返修后达到质量要求标准。
正确做法：不合格的焊接部位，应采取措施进行返修，同一部位缝的返修次数不得超过2次。
4．热力管道焊接质量的检验次序
（1）对口质量检验。
（2）表面质量检验。
（3）无损探伤检验。
（4）强度和严密性试验。
案例12
某工程建设单位的一项燃气管道工程施工已基本完成，目前的工程进展情况如下：
燃气管道全部安装完成。
埋地敷设的管道回填土至管顶0.3m.
设计输气压力为0.5MPa.
燃气管道涂以黄色的防腐识别漆。
管道的竣工图已完成。
问题：
1对该燃气管道进行强度试验，试验压力为多少？
2是否可以进行气密性试验，为什么？
3若可以进行气密性试验，其试验压力为多少？
4要对管道进行通球扫线，应如何操作？
5燃气管道如何标志？
6在管道的竣工图上应标注什么？
[答案4]
1．对该燃气管道进行强度试验，其试验压力应为设计压力的 1.5倍，因此为0.75 MPa。
2．以目前的工程进展情况，还不能进行气密性试验，因为气密性试验需在燃气管道全
部安装完成后进行，若是埋地敷设，必须回填土至管顶0.5m以上后才可进行。而本工程回
填土至管顶0.3m，还不满足进行气密性试验的条件。
3．若继续回填土，回填至管顶0.5m以上，就可以进行气密性试验，试验压力应为设计
压力的 1.15倍，因此为0.58MPa，此压力大于0.1MPa，所以试验压力为0.58MPa.
4、管道吹扫
①管道及其附件组装完成试压前，进行气体吹扫或清管球清扫②吹扫长度不超过500m，超过500mm分段吹扫③吹扫球按介质流动方向进行，避免补偿器内套筒被破坏④用贴有白纸或
白漆的木板置于吹扫口检查，5分钟内板上无铁锈脏物认为合格。
5．除了给燃气管道涂以黄色的防腐识别漆标识外，还有当管道回填土夯实至管顶0.3m 后，将黄色印有文字的管道塑料标志带，平敷在管道位置的上方。每段搭接处不少于0.2m，带中间不得撕裂或扭曲。
6．在管道的竣工图上应标注坐标和栓桩位置。
案例13
某施工公司中标承建某中水管线工程，输水管采用DN1000钢管，埋深在地表下4～6m,管线沿途土质为粘质粉土、粘土及细砂，无地下水位。回填时正值雨季。对于管道焊接部分，项目经理部分包给常年进行焊接施工的劳务队进行。由于沟槽深度不大，周边建筑物较少，
因此沟槽边坡采用投标前施工技术方案1：0.33进行放坡施工，施工现场由具体负责施工的
劳务队进行。
【问题】
1.因为钢管DN1000，属于大口径钢管，施工企业采取以下措施防止钢管竖向变形：
(1)运输过程中加竖向支撑
(2)保护钢管的保护层，沟槽底的砂垫层压实度大于90%
(3)回填前，施加竖向支撑间距4m，支撑使钢管的横向直径大于竖向直径。
(4)回填钢管下腋角时，其压实度大于90%。管道两侧回填土压实度大于90%。但是钢管还是产生了竖向变形，分析产生竖向变形原因。
2.项目部施工管理存在哪些质量和安全问题？
答案：
1.（1）正确，大口径(管径≥1000mm)钢管运输加竖向支撑，不得多层叠放。
（2）为保护钢管保护层，沟槽底砂垫层，压实度不得低于95％。
（3）回填土前钢管必须施加竖向支撑，间距按管径定不超过3m。支撑要使钢管竖向大于横向直径。
（4）回填钢管下腋角压实度不得低于95％，或粗、中砂洒水回填振实。两侧回填土压
实度≥95％。
2．项目部施工管理存在一些问题。
(1)工程开工前，项目部应通过审查施工设计图纸、现场调查后编写施工组织设计，按
照规定程序审批后执行。对于本沟槽开挖超过5m，危险性较大的工程应编制安全专项施工
方案，经专家论证后，经上一级技术负责人、总监、建设单位项目负责人审批后实施。如有
变更，重走审批程序。
(2) 项目部无权对管道焊接部分进行分包，应由公司征求建设单位同意后，方可实施
分包。
(3)沟槽放坡坡度应严格管理，应更具规范要求结构和实际土质情况进行。按照常规，
砂土层中采用1：0.33坡度在无其他技术措施保证的前提下是存在安全隐患的，需要改正。
(4)对于钢管焊接这样特殊的施工工艺应按照质量管理要求中的特殊过程进行管理和控
制，对施工单位资质、人员、操作技能等进行严格审查，施工过程中对分包单位施工的材料、操作水平以及实体工程质量进行严格监控，确保焊接质量符合规范和设计图纸要求。
(5)应制定季节性施工技术措施，保证雨季施工质量和安全。
(6) 施工现场的质量、技术和安全应有项目部全面管理协调。施工现场应设置安全员、建立安全保障制度，总包对分包要进行有效地管理。
案例14、
某市政工程公司承建一污水管道扩建工程。项目部为赶进度临时招聘了三名民工王某、
张某和李某。第二天，三名民工马上参加现场作业。王某被施工员孙某直接指派下井施工。
王某对下水道工程中井下有害气体对人体的危害了解甚少，只打开井盖让井内通风一会儿后
马上下井工作，在下水道拆封堵头时吸入硫化氢毒气，当场昏倒在井内。正在井上守候的李某在没有查明王某昏倒的原因，又没有采取防毒措施的情况下立即下井施救。没多久，李某也不省人事。张某在井上见井下没了动静，大声呼叫，发现没有任何反应，连忙跑回项目部汇报情况。项目部闻讯全力抢救，两人被救上井。但因现场无急救设备和物资，错过了最佳
抢救时机，在送往医院途中，导致王某死亡。李某经医院全力抢救被救活。
问题：
1.从事故直接起因看，本工程事故属于哪一类?孙某和王某在安全管理上各犯了什么错
误导致了事故发生?
2．项目部安全管理上存在哪些问题?
3．王某在下井前还必须做什么防止中毒的安全准备工作?
4．下井抢救的李某应配备哪些安全防护器具才能下井施救?
答案：
1、人的不安全行为；
2、孙某没有告知王某有关井下作业的相关情况，没有对他进行培训就下井，王某在不
了解井下的情况时没有向有关人员了解就下井作业；
3、公司没有对新进公司的员工进行三级安全教育，工地安全员作业时不在场，没有及
时发现并阻止王某的违规操作，公司没有编制应急救援预案，工地现场没有相关救援设备；
4、王某下井前应穿好防护服，带好防毒面具和手电筒、呼救设备，李某下井前应穿好
防护服，带好防毒面具和手电筒、相关呼救设备。
案例15、
某市政工程有限公司为贯彻执行好注册建造师规章制度，在公司内开展了一次注册建造师相关制度办法执行情况的专项检查。在检查中发现下述情况：
情况一：公司第一项目经理部承接一庭院工程，合同金额为853万元，其中有古建筑修缮分部工程。施工项目负责人持有二级市政公用工程注册建造师证书。
情况二：公司第二项目经理部负责人是二级市政公用工程注册建造师，承接的是轻轨交通工程，合同金额为2850万元，一建市政课件群 532044945，免费提供一六年最新网校课件，群内气氛超好，今年过市政的考生千万不要错过。其中轨道铺设工程分包给专业
队伍。该项目已处于竣工验收阶段。在查阅分包企业签署的质量合格文件中，只查到了分包企业注册建造师的签章。
情况三：公司第三项目经理部承接的是雨污水管道工程。在查阅该工程施工组织设计报审表时，发现工程名称填写得不完整，监理单位的名称写咸了口头用的简称，监理工程师审查意见栏只有“同意”两字，施工项目负责人栏只有签名。
问题
1．指出第一项目经理部负责人执业范围的错误之处，并说明理由。
2．第二项目经理部负责人能承担该轻轨交通工程吗?为什么要将轨道铺设工程分包出去?
3．指出并改正分包企业质量合格文件签署上的错误。
4．指出并改正施工组织设计报审表填写中的错误。
答：1．第一项目经理部负责人执业范围的错误之处：庭院工程包括古建筑修缮分部工
程。理由：二级市政公用工程注册建造师不可以承接古建筑修缮分部工程。
2．第二项目经理部负责人能承担该轻轨交通工程。
因为二级市政公用工程注册建造师可以承接单项工程合同额小于3000万元的轻轨交通工程，但不包括轨道铺设工程，所以要把轨道铺设工程分包出去.
3．分包企业质量合格文件签署上的错误：分包企业注册建造师的签章。
正确做法：分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章。分包企业签署质量合格的文件上，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。
4．施工组织设计报审表填写中的错误及其正确做法：
(1)错误：工程名称填写得不完整。
正确做法：工程名称填写必须完整。
(2)错误：监理单位的名称写成了口头用的简称。
正确做法：监理单位的名称要完整。
(3)错误：监理工程师审查意见栏只有“同意”两字。
正确做法：还应有监理工程师的签名。
(4)错误：施工项目负责人栏只有签名。
正确做法：还应有施工单位的签章。
案例17、
某燃气管道工程全长 1.5km,管径DN315，级别中压(A)级，过路口段采用钢管敷设，其
余段采用PE100塑料管敷设,管径DN315。钢管与塑料管采用钢塑装换接头连接；阀门采用
进口阀门。穿越现状路段和河流段采用顶管方法施工套管，最后在套管内敷设钢管。设计要求对钢管按标准采用射线方法进行无损探伤。
问题：
(1)燃气管道焊缝质量检验应如何进行？
(2)燃气管道是否需进行焊接工艺评定？如何进行焊接工艺评定?
(3)本案例中哪些焊口应100%做无损探伤检测？对于返修的焊缝无损探伤检验有何要
求？
答：
(1)本案例燃气管道焊缝质量检验分金属管道和塑料管道进行检验。
金属管道焊缝质量检验主要有对口质量检验、表面质量检验、无损探伤检验等。PE管道焊缝质量检验主要有对口质量检验、表面质量检验等内容，对接头进行翻边对称性和对正
性的翻遍切除检验，频率不少于10%。
在焊接过程中均必须按焊接工艺指导书对焊接参数进行严格控制，确保现场焊接符合要求。
(2)金属管道和PE管道焊接前均应进行焊接工艺评定。
金属管道根据管材、焊材的特性以及采用的焊接方法按标准规定进行焊接工艺评定，确定焊接工艺参数，主要包括坡口形式、焊接材料、预热温度、层间温度、焊接速度、焊接电
流、焊接电压、线能量、保护气体流量、后热温度和保温时间等。上述参数是经过工艺评定（包括破坏性试验）得出的、能够满足焊接接头各项性能指标的技术要求。在施焊时根据工艺评定制定焊接工艺指导书严格遵守，不得随意改变。当改变焊接条件时，应重新进行焊接
工艺评定。
PE管道电熔连接、热熔连接按材质、连接的参数进行工艺评定，确定管道热熔连接的
参数（加热时间、加热温度、加热电压、热熔压力和保压、冷却时间等，并制定焊接工艺指
导书。
(3)本案中过路段和过河段套管内敷设的钢管（管件连接处的焊缝、管线折点处现场焊
接的焊缝）焊口应做100%无损探伤检验。
对检验不合格的焊缝必须返修至合格，但同一部位焊缝的返修次数不得超过2次，返修的焊缝长度不得小于50mm，返修后焊缝应修成与原焊缝基本一致。除对不合格焊缝进行返
修外，还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的同批焊缝按规定检验比例、检验方法和标准加
倍抽检，仍有不合格时，对该焊工所焊的同批焊缝全部进行无损探伤检测。
案例20、背景资料（2015年2级）
某公司中标承建中压A天然气直埋管线工程。管道直径DN300mm，长度1.5km，由节点①至节点⑩，其中节点⑦、⑧分别为30°的变坡点，如图3所示，项目部编制了
施工组织设计，内容包括工程概况、编制依据、施工安排、施工准备等。在沟槽开挖过
程中，遇到地质勘察时未探明的墓穴，项目部自行组织人员、机具清除了墓穴，并进行换填级配砂石处理，导致增加了合同外的工作量，管道安装焊接完毕，依据专项方案进行清扫与试验。管道清扫由①点向⑩点方向分段进行，清扫过程中出现了卡球的迹象。
根据现场专题会议要求切开⑧点处后，除发现清扫球外，还有一根撬杠，调查确认是焊工为预防撬杠丢失临时放置在管腔内，但忘记取出，会议确定此次事故为质量事故。
问题：
1.【题干】补充完善燃气管道施工组织设计内容。
2.【题干】项目部处理墓穴所增加的费用可否要求计量支付?说明理由。
3.【题干】简述燃气管道清扫的目的和清扫应注意的主要事项。
4.【题干】针对此次质量事故，简述项目部应采取的处理程序和加强哪些方面管理。
1、答：燃气管道施工组织设计内容还应该包括：工程概况与特点②施工平面布置图③
施工部署与管理体系④施工方案及技术措施⑤施工质量保证计划⑥施工安全保证计划⑦文
明施工、环保节能降耗保证计划以及辅助、配套的施工措施。（概图管方，一箩筐）解析：教材原文内容，只不过是放在燃气当中，这种题目在考场上可以把具体的主要的
保证管理措施写出来进度保证措施、季节性保证措施、交通组织措施、构（建）筑物及文物
保护措施、应急措施、管道清扫、功能性试验方案等。
2、答：项目部处理墓穴所增加的费用不能要求计量支付。
因为遇到地质勘察时为探明的墓穴，是建设单位应该承担的责任。施工单位应该按照索赔程序，在事件发生时，与建设方监理方商定处理意见，由监理联系建设方，找设计单位出设计变更后，重新制定方案后施工。
且项目部要在28天内向监理方提交索赔意向通知书，并在索赔意向通知书在提交28
天内提交正式的索赔报告，项目部没有按照索赔程序提出，监理工程师有权拒绝承包方的索
赔要求。
3、答：（1）燃气管道清扫的目的是清除管道内残存的水、尘土、铁锈、焊渣等杂物。使管
道内壁光滑，增加管道内的介质通行效率减小阻力。
（2）本工程管线较长，应进行分段清扫；管径大于100mm，应采用通球清扫。管道及
其附件组装完成并在试压前，应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫。每次吹扫管道长度不宜超过500m，管道超过500m时宜分段吹扫。吹扫球应按介质流动方向进行，以避免补
偿器内套筒被破坏。吹扫结果可用贴有纸或自漆的木靶板置于吹扫口检查，5min内靶上无铁锈脏物则认为合格。吹扫后，将集存在阀室放散管内的脏物排出，清扫干净。清扫还要控
制好收、发球站要随时注意两端的压力变化。
4、答：项目部要做好以下几点：
（1）对此次质量事故，项目部应采取的处理程序为①事故上报，及时向上级报告事故
情况；
②事故处理，针对事故问题，分析原因，制定处理方案，消除隐患。
③事故调查，成立调查小组，调查事故发生的原因，并经全体成员签字。
④提交处理报告。
（2）为了防止类似事故，项目部应该加强：①开工前和完工后的现场检查的管理措施；②应该加强自检互检交接检的落实；③加强项目部材料、工具的领取归还的制度；④加强对施工操作人员的培训和交底；⑤针对安全事故还应做好四不放过：事故原因未查清、责任人未受到处理、责任人和相关人未教育、整改措施未落实都不放过。
1．一建市政专业案例题惯用的几种问法： ①做法等是否正确？（两种类型：以上或一条）为什么？正确的应怎么做？ ②文件、报告、记录、台帐等内容是否全面？否则请补充完整！ ③制定的措施等是否妥当？往往是移花接木、权限滥用、工序或顺序颠倒、时间错误。 ④出现的情况、事件、事故改如何处理？理由？ ⑤直接设问？比如价格调整的原则、控制的措施、工期计算、指出关键线路等。 2．一建市政专业案例题隐含的信息特征： ①时间：会涉及工期、进度划分、双节点网络图、工期索赔、保修责任期划分； ②地点：会涉及地下作业、高空作业、交叉作业带来的危险源和人身事故，与此有关的施工方案； ③气候和环境：会涉及夏季的高温（大体积砼）、多雨、泥石流、雷电；冬季的风雪冰霜、低温所造成的各种问题； ④人物：各级管理人员、特殊作业人员、总分包、业主、监理、政府管理部门人员； ⑤矛盾：因为施工作业而发生的各种问题；从而引发了那么多的“是否妥当？是否正确？为什么？”。 3、案例应试技巧 ①有选择地多背诵现有的各种类型案例题（特别是真题），有助于增加应试能力和培养应试信心；（相信量变到质变，熟能生巧的道理） ②仔细阅读背景资料，查找隐含其中的有用信息，在题目中有关文字下面划线作出标记；针对每一个小问题，在考题纸的卷面上列出你准备回答的要点（主要的论点及依据），这样就可以直接在答题纸上书写答案了。考虑清楚了再下笔，减少涂改；答题前先看清题意，尔后对每一小问都须作出“是或不是”、“能或不能”的肯定回答（每一小问题的编号都写好，留出空白。回答不出的就跳过，挑能回答的先做），这样可以增加得基本分的机会； ③先列出解题思路，然后知道多少写多少。因为题量大，所以第一次答题是点到为止。五道大题做完后，利用余下时间再逐一补充。对没把握的题多写一点，虽显得啰里啰唆，争取拿到基本分。 ④书本上许多基本知识点仍要背诵熟记，考试时仍会用得上！ ⑤时间控制，综合题的20分的题目用时30分钟；30分的题目用时40分钟。 综合题一共用去170分钟。余下20分钟时间图卡和机动时间！ ⑥计算题主要是关于工期、款项的支付、费用的索赔和降低成本方面的，而且是围绕这方面的概念展开而要求计算的。 4．容易混淆的概念 （1）质量不符合要求时的处理 ①不合格材料处理—更换、让步接收或降级使用； ②施工质量事故处理—返工、返修、限制使用、不作处理和报废； ③建安工程质量验收评定不符合要求时处理—修补处理、返工处理、不作处理、不合格； （2）组织设计 ①施工总组织设计—以市政工程使用功能为对象，总承包单位编制； ②施工组织设计—以单位工程为对象； ③施工方案—以分部分项或专业工程为对象； 注：另分为投标前规划性/施工前实施性两种施工组织设计，注意其差别。 （3）技术交底 ①施工技术交底 1）设计交底—设计人员向施工人员交底（会审阶段）； 2）施工组织设计交底—编制人员向施工人员（工程开工前）； 3）施工方案交底--编制人员向施工作业人员（工程施工前）； 4）设计变更交底--设计人员向施工人员交底（发生大变化前） ②施工安全技术交底—只是施工技术交底的一部分，针对其中与运输、高空作业、地下作业、大型设备试运行。 （4）施工方案对象 ①施工方案对象—难度较大、施工工艺较复杂，技术及质量要求高，采用新工艺的分部分项或专业工程；例如：大型设备起重搬运、吊装、调试方案；重要焊接方案；设备试运行方案；若签补充协议，还可以包括联动试车、带负荷试验方案； ②经济分析常见的主要施工方案对象—特大、重、高或精密价值高的设备的运输、吊装、调试方案，重要焊接方案，设备试运行方案；工程量大、多交叉的工程的施工组织方案；特殊作业方案； （5）特殊工种作业人员 ①特种作业人员—市政专业的焊工、起重工、电工、架子工、钢筋工等； ②特种设备作业人员—特种设备制造和安装的焊工、探伤工、司炉工等； 以上两种人员统称为特殊工种作业人员 一．一建市政案例题答题方法： 1.只要问到质量控制，特别是材料方面的质量控制。（比如砼、无机结合材料、沥青等） 答案包括七点：①原材料合格②配合比准确③搅拌均匀④运输覆盖⑤摊铺浇筑满足规范要求⑥碾压货振捣满足规范要求⑦养护达到养护要求。 2.答所有题目，点要多字要少。 3.答任何题目，凡是问质量问题出在哪里？违反了什么条例？原因？ 答题三步骤：
二级建造师市政案例分 析完整版 文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
【最新资料,Word版，可自由编辑！】
[背景材料] 1.某桥梁施工公司，在甲、乙两处桥梁工地施工，在安排施工时将一套张拉设备先由甲工地使用七个月，后交由乙工地进行混凝土梁的张拉工作。 [问题] 乙工地应如何使用这一套张拉设备？ [分析] 本案例应从预应力张拉设备的准确性、可靠性以及人员与相关技术要求角度考虑： （1）应注意按规定对设备进行有权威性的校验； （2）应注意为使张拉设备的系统性误差最小，必须成套设备一起校验； （3）应注意人员培训，熟悉张拉工艺、安全措施、混凝土强度等方面的技术要求与规定。 [背景材料] 2.某新建预制构件厂，拟生产一批30m有黏结的后张预应力混凝土工字形梁。 [问题] 如何进行后张法预应力张拉的全过程质量控制。 [分析] 本案例背景条件为新建厂，问题是全过程质量控制，因此在本案例的分析中要注意本条大纲的后张法要点和预应力质量控制的总体要点，为此，对一个新建厂，应从以下几个方面考虑后张法预应力的全过程质量控制。 （1）人员控制：应注意预应力施工操作人员资格的要求； （2）安装孔道的过程控制：管材、接头、压浆孔、排气孔、绑扎成形； （3）穿预应力筋的过程控制：钢材、下料、编束、初张拉、锚头、穿束时间、穿束；
（4）预应力张拉的过程控制：设备校验、张拉时混凝土的强度、张拉次序、张拉程序、张拉控制、事故处理； （5）孔道灌浆的过程控制：设备校验、浆料的配制、灌浆时机、灌浆方法、饱满度的评定。 [背景材料] 1.某污水处理厂设计有一座长28m，宽22m混凝土贮泥池，墙厚为400mm.墙体混凝土施工在5月初进行，一次浇筑完成。墙体混凝土采用现场搅拌站供应，混凝土中水泥、砂、碎石、外加剂质量和用量符合有关国家标准要求。混凝土入模温度29℃，在墙体拆模时气温为6℃，事后发现有数条纵向宽左右的裂缝。 [问题] 试分析产生裂缝的原因。 [分析] （1）从提供的背景看，有关原材料质量及配合比中水泥、砂、碎石、外加剂用量符合有关国家标准要求，说明出现裂缝与原材料质量和混凝土配合比无直接关系。 （2）在背景中提到了墙体施工一次浇筑完成，说明没设置后浇带。28m×22m大的墙体混凝土不设后浇带，从结构混凝土收缩角度分析，是可能导致墙体裂缝的一个隐患。 （3）混凝土实际入模温度29℃，比规定的最大入模温度25℃高，使混凝土凝固时其内部在较高的温度起升点升温，从而可造成混凝土内部温度更高，而5月初大气温度还不是太高，这样使结构内部和表面温差如果超过限值，也是造成裂缝一个隐患。 [背景材料] 2.在某城市轻轨铁路跨过河流时，拟建一斜拉桥，该桥为独塔、双面索、弯斜拉桥。主塔为宝石型，塔高70m、塔梁为固接，塔下设有四边形承台（长24m、宽12m）、台厚，在承台下设有钻孔灌注桩。 [问题] 大体积混凝土承台在冬季施工时，应考虑哪些方面的问题？
2016年二级建造师考试真题及百江教育参考答案《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.在地基或土体中埋设强度较大的土工聚合物，从而提高地基承载力、改善变形特性的加固处理方法属于( )。 A．置换法B．土的补强C．土质改良D．挤密法 【百江教育参考答案】B 2.下列路面基层材料中，收缩性最小的是()．百江教育 A．二灰稳定土B．石灰稳定土C．水泥稳定土D．二灰稳定粒料 【百江教育参考答案】D 3.下列指标中，不属于混凝土路面配合比设计指标的是( )。 A．工作性B．抗压强度C．耐久性D．弯拉强度 【百江教育参考答案】B 4.钢筋的级别、种类和直径应按设计要求选用，当需要代换时，应由()单位作变更设计。 A．施工B．建设C．监理D．原设计 【百江教育参考答案】D 5.关于预应力钢铰线张拉的说法，错误的是( )。 A．长20m梁直线预应力钢绞线可采用一端张拉方式 B．构件混凝土强度不得低于设计值的75％ C．当设计无要求时，张拉顺序可采用对称张拉 D．工作人员可站在张拉千斤顶后面随时观察张拉情况 【百江教育参考答案】D 6.下列桥型中，在竖向荷载作用下，桥墩或桥台主要承受水平推力的是( )。百江教育 A．悬索桥B．梁式桥C．拱式桥D．刚架桥 【百江教育参考答案】C 7.浅埋暗挖法开挖方式中，将结构断面分成上下多个工作面、分步开挖的是()。 A．侧洞法B．台阶法C．中洞法D．全断面开挖法 【百江教育参考答案】B 8.关于暗挖隧道小导管注浆加固技术的说法，错误的是( )。 A．根据工程条件试验确定浆液及其配合比 B．应严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向 C．小导管的尾部必须设置封堵孔，防止漏浆 、1 D．注浆时间应由实验确定，注浆压力可不控制 【百江教育参考答案】D
2016一级市政案例专题3：手续题答题模板 相关手续题答题模板 一、占路 答：按照相关规定 1）未经市政工程行政主管部门和公安交通部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路。 2）因特殊情况需要临时占用城市道路的，须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，方可按照规定占用。 3）经批准临时占用城市道路的，不得损坏城市道路 4）占用期满后，应当及时清理占用现场，恢复城市道路原状；损坏城市道路的，应当修复或者给予赔偿。 例1：2006年一级 背景：(1)为保证吊车的安装作业，占用一侧慢行车道，选择在夜深车稀时段自行封路后进行钢梁吊装作业;更多免费资料下载请加群 471914784，群内氛围超好，每天定点出题 问：2.项目部拟采取的措施(1)不符合哪些规定?（给分标准比较混乱，呵呵） 答.不符合《城市道路管理条例》(1分)的规定：因特殊情况(1分)需要临时占用(1分)城市道路，须经市政工程行政主管部门(1分)和公安交通管理部门(1分)批准，方可按照规定占用(1分)。 例2：2006年二级 问：2经过监理工程师的审批就占用道路是否妥当? 答：1）不妥当, 2）理由：要经过市政行政管理部门和公安交通管理部门的审批同意后方可进行。 二、挖路 答：按照相关规定，因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持城市规划部门批准签发的文件和有关设计文件，到市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理审批手续，方可按照规定挖掘。
三、占绿地 答：按照相关规定 1）任何单位和个人都不得擅自改变城市绿化规划用地性质或者破坏绿化规划用地的地形、地貌、水体和植被。 2）任何单位和个人都不得擅自占用城市绿化用地；占用的城市绿化用地，应当限期归还。 3）因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地，须经城市人民政府城市绿化行政主管部门同意，并按照有关规定办理临时用地手续。 例1：2012年一级案例四 2. 占小区绿暂存设备，应履行哪些程序或手续？（5分） 答： 1）占用城市绿化用地前，应先取得当地城市绿化行政主管部门的批准，并办理临时用地手续 2）经小区有关管理部门的同意 3）公告，取得周边居民的理解 例2：2011年一级案例一 背景：事件1：由于位置狭窄，部分围挡设施占用了绿化带，接到了绿化管理部门的警告。 问：2．事件1中，围挡的设置存在什么问题?如何纠正? 答：2．(本小题7分) 围挡占用绿化带未获批准不妥(3分)。 纠正：先停止占用或恢复原状，向人民政府城市绿化行政主管部门补办临时用地手续，并优化作业面(4分)。 例3：2009年一级案例 背景：临时便道占用城市绿地，项目部上报建设单位，建设单位同意。 3．给出②事件的正确处置方法。 答:绿化主管部门同意，审批后再使用，并限期归还，恢复用地性质.(按书上原话回答p264) 例4：2006年二级案例三 问：2占用城市绿地是否妥当?并说明理由。 答：1）不妥当。（1分） 2）理由（2分）：根据相关规定，占用城市绿地应该经城市绿地行政管理单位同意，办理审批手续后方可进行。 四、砍树或破坏绿化措施 答：按照相关规定 1）任何单位和个人都不得损坏城市树木花草和绿化设施。
典型案例分析 1.海口市陈某驾驶货轮在我国内海航运时，被上海市海关缉私队查获，货轮上载有我国禁止进口的货物。上海市海关对该货轮做出处罚决定：该货轮载有国家禁止进口的货物，无合法证明，认定该货物为走私货物，依海关法给予该货轮罚款2万元，拘留10日，并没收上述走私货物。陈某以处罚决定认定事实不清、证据不足为由，向海关总署申请复议，请求海关总署撤销该处罚决定。海关总署经复议，决定除没收走私物品予以维持外，罚款改为 1.5万元，并决定对陈某处以8日的拘留。请问： (1)陈某仍然对复议不服。陈某如果提起行政诉讼应向哪个法院提起？理由是什么？ (2)如果陈某提起行政诉讼，应以谁为被告？为什么？ (3)陈某是否可以不经过复议，而直接向人民法院提起行政诉讼？为什么？ (4)陈某如果不经过复议，而直接提起行政诉讼应由谁管辖，谁是被告？为什么？ 答：(1)陈某可以向上海市中级人民法院、北京市中级人民法院、海口市中级人民法院任何一个法院提起行政诉讼。第一，因为《行政诉讼法》规定，对海关处理的案件不服的，由中级人民法院管辖。第二，《行政诉讼法》还规定，行政案件由最初做出具体行政行为的行政机关所在地的人民法院管辖。所以在上海市中级人民法院有权管辖。第三，行政诉讼法还规定，经复议的案件，复议机关改变原具体行政和行为的，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。所以，海关总署所在地的北京市中级人民法院有权管辖。第四，《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》规定：行政诉讼法规定的原告所在地”，包括原告户籍所在地、经常居住地和被限制人身自由所在地。行政机关基于同一事实既对人身又对财产实施行政处罚或者采取强制措施的，被限制人身自由的公民、被扣押或者被没收财产的公民、法人或者其他组织对上述行为均不服的，既
精选案例分析 在解答案例时，通过认真审题和思考，能够从题面叙述中出现的不全面、不正确、颠倒及错误的施工方法和管理作法中准确地寻找出所涉及的知识点，并在此基础上进行准确的分析和判断，以便正确回答所提问题。 精选出的案例，通过分析，提供解题思路，从而进行案例的综合分析。下面根据案例题及分析的内容分项予以说明。 案例文字叙述的构成 工程案例是将施工项目曾经发生过的，在技术操作及项目管理方面出现有关违背规范、规程、标准的实际事例，编排为一个有关联性的案例故事。应从案例提问的角度，结合背景资料提示的相关内容进行思考分析。本人花万元报名参加北京一内部一级建造师考试辅导班，该辅导班考前会发布押题，押题命中率百分之90左右，去年该辅导班考生全部高分拿证。如果需要发布的押题可以联系我QQ935290270免费索取来者不拒一一发布希望大家都能顺利高分通过拿证 案例由背景资料和所提问题组成。 背景资料一般包括综合介绍和事实描述两个部分。 1.综合介绍：作为背景资料的“前言概括”部分的描述，首先交代时间、地点、工程规模，描述“谁做，做了什么，怎么做的”等相关内容。 其中包括： 时间：开竣工日期、施工周期、施工时间在冬期、雨期、夜间等； 地点：市区、城市环路以内、城乡结合部、交叉路口、占用机动车道、靠近河边或邻近建筑物等； 工程规模：路宽、路长、桥梁跨度、管径、管线长度、接口形式、结构物尺寸、中标价格等； 工作程序及内容：例如，题目中经常出现施工组织设计、施工方案、工程交底、隐检验收、工程索赔、设计变更洽商、特殊过程、竣工资料编制整理、总包与分包在各方面的相互责任关系等工作程序和管理作法等相关内容。 2.事实描述：一般分小段落用文字叙述故事情节；或用发生如下事件，顺序排列1、2、3等工程情节等内容； 分段文字描述：一般为一个层面的工程技术或管理知识或相关技术规范； 发生事实描述：如拟采取的措施一、二、三或已发生的有缺陷的事件等。 一、所提问题 注意所提问题是从哪个角度提出的，与背景资料叙述提示的内容是否关联，要判断技术操作的专业层次，注意区分是技术操作还是项目管理问题。看清背景资料已交代的工程概况、施工作法、管理信息可能涉及哪些知识点，以便于正确理解所提的问题。 二、题面叙述内容 案例情节一般以单项工程技术操作为主线，增加若干管理工作而展开，结合问题看清楚叙述内容的层次、施工程序、施工步骤、工艺安排、施工手续、总分包关系是否合理、合法，特别注意叙述内容的关联性、逻辑性和与知识点的关系。应以题面叙述内容及提问为依据，结合背景资料的情节、层次寻找技术基础知识、项目管理、相关工程法规的标准要求。 三、所涉及的知识点 案例背景资料一般涉及工程技术、项目管理实务和技术法规三大知识点。 工程技术分为道路、桥梁、给排水厂站、管道、垃圾填埋等工程类别，每个工程类别包括若干施工项目（分项工程）的技术操作要点。 项目管理实务包括工程管理若干分项，从招投标、成本、合同、施工组织设计、现场管理到进度、质量、安全、资料管理等方面的控制要求和程序做法。
二级建造师市政实务8大经典案例题汇总
二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总 二级建造师历年真题、模拟题尽收其中，全部由业界名师精心解析，精细化试题分析，请持续关注学尔森二级建造师频道，完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为6月2-3日统考，考试报名时间于1-3月开始，小编特为大家整理了二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总，赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 【案例题1】 背景资料： A 公司中标的某城市高架跨线桥工程，为15 跨25m 预应力简支梁结构，桥面宽22m，采用1200mm 钻孔灌注桩基础，埋置式承台，Y 形独立式立柱。工程工期210 天。中标价2850 万元。经过成本预测分析，项目目标成本为2600 万元，其中管理成本(间接成本)占10%。根据总体安排，组建了以二级注册建造师(市政公用工程专业)王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一：编制目标成本时发现：相对于市场平均价而言，投标报价清单中灌注桩单价偏高，桥面沥青混凝土面层单价偏低，但都高于A 公司成本价。 事件二：工程开工两个月后，因资金不足，贷款500 万元，共支付利息30 万元。 事件三：某承台开挖基坑时发现文物，按上级有关部门要求停工30 天，导致总工期拖延10 天，未发生直接成本损失。 问题： 1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2.试用不平衡报价法解释事件一中A 公司投标报价的做法。 3.本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4.针对事件三，项目部能够提出哪些索赔要求?说明理由。 答案： 1.王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。理由：市政公用工程二级注册建造师能够担任单跨跨度小于 40m，单项工程合同额小于等于3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2.A 公司投标报价时，将能够早日结算收回的项目提高了单价，对于后期项目则降低了单价，同时两者的报价都不低于A 公司的成本价。这样既不提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。 3.本项目利息支出应计入间接成本。项目目标成本中直接成本=2600 万元×(1-10%)=2340 万元
2002-2009年行政法案例分析题
2002-2009年司法考试行政法案例分析题 （2009年） 六、（本题20分） 案情：高某系A省甲县个体工商户，其持有的工商营业执照载明经营范围是林产品加工，经营方式是加工、收购、销售。高某向甲县工商局缴纳了松香运销管理费后，将自己加工的松香运往A省乙县出售。当高某进入乙县时，被乙县林业局执法人员拦截。乙县林业局以高某未办理运输证为由，依据A省地方性法规《林业行政处罚条例》以及授权省林业厅制定的《林产品目录》（该目录规定松香为林产品，应当办理运输证）的规定，将高某无证运输的松香认定为“非法财物”，予以没收。高某提起行政诉讼要求撤销没收决定，法院予以受理。 有关规定： 《森林法》及行政法规《森林法实施条例》涉及运输证的规定如下：除国家统一调拨的木材外，从林区运出木材，必须持有运输证，否则由林业部门给予没收、罚款等处罚。 A省地方性法规《林业行政处罚条例》规定“对规定林产品无运输证的，予以没收”。 问题：
1.如何确定本案的管辖法院？如高某经过行政复议再提起诉讼，如何确定管辖法院？ 2.如高某在起诉时一并提出行政赔偿请求，法院应如何立案？对该请求可否进行单独审理？ 3.省林业厅制定的《林产品目录》的性质是什么？可否适用于本案？理由是什么？ 4.高某运输的松香是否属于“非法财物”？理由是什么？ 5.（1）法院审理本案时应如何适用法律、法规？理由是什么？ （2）依《行政处罚法》，法律、行政法规对违法行为已经作出行政处罚规定，地方性法规需要作出具体规定的，应当符合什么要求？本案《林业行政处罚条例》关于没收的规定是否符合该要求？ 参考答案： 1.按照《行政诉讼法》的规定，当事人直接提起行政诉讼，由最初作出具体行政行为所在地的法院管辖。本案的被诉行政行为由乙县林业局作出，故乙县法院具有管辖权。如高某经过行政复议提起行政诉讼，复议机关改变原处罚决定的，复议机关所在地的基层法院也有管辖权。
11 护坡措施1．基坑土方开挖时，应按设计要求开挖土方，不得超挖，不得在坡顶随意堆放土方、材料和设备。在整个基坑开挖和地下工程施工期间， 应严密监测坡顶位移，随时分析观测数据。当边坡有失稳迹象时，应及时采取削坡、坡顶卸荷、坡脚压载或其他有效措施。（2）挂网喷浆或混凝土：在人工修平坡面后，沿坡面挂钢筋网或铁丝网，然后喷射水泥砂浆或细石混凝土，厚度宜为50～60mm，坡脚同样需要处理；3其他措施，包括锚杆喷射混凝土坡面，塑料薄膜或土工织物覆盖坡面。 22基坑内加固的目的主要有：提高土体的强度和土体的侧向抗力，减少围护结构位移，保护基坑周边建筑物及地下；防止坑底土体隆起破坏；防止坑底 土体渗流破坏；弥补围护墙体插入深度不足等。 33预应力施工工序：钢筋施工→安装内模板→铺设非预应力筋→安装托架筋、承压板、螺旋筋→铺设无粘结预应力外模板→混凝土浇筑→混凝土养护→ 拆模及锚固肋混凝土凿毛→割断外露塑料套管并清理油脂→安装锚具→安装千斤顶→同步加压→量测→回油撤泵→锁定→切断无粘结筋（留100mm）→锚具及钢绞线防腐→封锚混凝土。 44暗挖法物资准备要求1按施工组织物资计划准备2电力设施、安全防护装置及用品需要检验和检查3现场安装通风、照明、防尘、降温和治理有害气体设 备 55）强度试验前应具备的条件（包括严密性）：1试验用的压力计、温度记录仪应在效验有效期内2编制的试验方案已经获批准，有可靠的通信系统和安 全保障措施，已经进行了技术交底 3管道焊接检验、清扫合格 4埋地管道回填土应填至管上方0.5米以上，并留出焊接口。5管道试验用仪表安装完毕，符合规范要求。 66必考）污水、给水、供热、燃气的功能性试验包括什么项目：1污水管道，闭水试验方法进行严密性试验2给水管道：水压试验、给水管道的冲洗与消 毒3供热管道：试运行、水压强度试验、严密性试验 4燃气管道：管道吹扫、强度试验(包括水压试验和气压试验)、严密性试验 77（问答）绿化移植后的养护，大树养护措施：1支撑树干，一般采用支撑固定法来确保大树稳固，2平衡株势。3：包裹树干。 4合理使用营养液。5，水肥管理。移植后连浇3次（不干不浇，浇侧浇透） 88市政工程施工组织设计的主要内容：1：工程概况与特点2施工平面布置图3施工部署和管理体系4施工方案及技术措施5施工质量保证计划6施工安全保证计划7文明施工、环保节能保证计划及辅助、配套措施。 99专项施工方案的内容：1：工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。2：编制依据：相关法律法规、规范性文件、标准、规范及图纸、施工组织设计等。3：施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。4施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。5施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控。6劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。7计算书记相关图纸。修改专项方案需要重新论证。 10总平面图的布置原则：1满足施工进度、方法、工艺流程及施工组织的需求，平面布置合理、紧凑，尽可能减少施工用地。2合理组织运输，保证场内道路畅通，运输方便，各种材料能按计划分期分批进场，避免二次搬运，充分利用场地。3：因地制宜划分施工区域和临时占用的场地，且应满足施工流 程的要求，减少各工种之间的干扰。4在保证施工顺利进行的条件下，降低工程成本；减少临时设施搭设，尽可能利用施工现场附近原有的建筑物作为施 工临时设施。5施工相处临时设施布置应方便生产和生活，办公用房靠近施工现场，福利设施应在生活区范围内，并尽量远离施工区。6施工平面布置应符合主管部门相关规定和建设单位安全保卫、消防、环境保护的要去。应标明拟建工程平面位置、生产区、生活区、预制厂、材料厂位置；周 围交通环境、环保要求，需要保护或注意的情况。 11施工准备阶段质量管理要求：1：技术负责人组织工程现场和周围环境调研和详勘2针对工程项目不确定因素和质量影响因素进行分析和评估3编制实施性施工组织设计和质量保证计划。 12质量计划的验证的内容（一）项目技术负责人应定期组织具有资质的质检人员进行内部质量审核，验证质量计划的实施效果，当存在问题或隐患时， 应提出解决措施。（二）对重复出现的不合格质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。（三）质量控制应坚持“质量 第一，预防为主”的方针和实施GB/T19000—2008 族标准的“计划、执行、检查、处理”（PDCA）循环工作方法，不断改进过程控制。 施工安全保证） 13风险源识别和防范包括的内容：安全教育培训、安全检查机构、施工现场安全措施、施工人员安全措施。危险性较大的分部分项工程施工专项方案、 应急预案和安全技术操作规程。 14职业健康安全技术措施：以预防工伤事故为目的，包括防护装置、保险装置、信号装置及各种防护设施。※工业卫生技术措施：以改善劳动条件、预 防职业病为目的，包括防尘、防毒、防噪声、防振动设施以及通风工程等。 15现场预防职业病措施有： 1 ) 为保持空气清洁或使温度符合职业卫生要求而安设的通风换气装置和采光、照明设施； 2 ) 为消除粉尘危害和有毒物质而设置的除尘设备和消毒设施； 3 ) 防治辐射、热危害的装置及隔热、防暑、降温设施； 4 ) 为职业卫生而设置的对原材料和加工材料消毒的设施； 5 ) 减轻或消除工作中的噪声及振动的设施。 ※16现况交通调查的内容和作用（一）现况交通调查是制定科学合理的交通疏导方案的前提，项目部应根据施工设计图纸及施工部署，调查现场及周围的交通车行量及高峰期，预测高峰流量，研究设计占路范围、期限及围挡警示布置。（二）应对现场居民出行路线进行核查，并结合规划围挡的设计，划定临时用地范围、施工区、办公区等出口位置，应减少施工车辆与社会车辆交叉；以避免出现交通拥堵。（三）应对预计设置临时施工便线、便桥位置进行实地详堪，以便尽可能利用现况条件。 17交通导行方案设计原则（一）施工期间交通导行方案设计是施工组织设计的重要组成部分，必须周密考虑各种因素，满足社会交通流量，保证高峰期
《行政法与行政诉讼法》案例分析经典 案例（1） 2004年10月20日，天津市工商局北辰分局市场科的工作人员张某、王某和天津市地税局北辰分局征收科的工作人员李某、赵某联合对某农贸市场进行执法大检查。李某、赵某发现E公司自2004年7月至2004年9月，偷漏税款达5000元，当场作出罚款5000元的处罚，并责令E公司补缴税款5000元。随后，张某、王某发现E公司经营假冒伪劣商品，当场作出罚款3000元、吊销营业执照的处罚。E公司的法定代表人钱某要求张某、王某举行听证，张某、王某告知钱某现在局里正在对办公楼进行翻新，没有地方举行听证，且E公司经营假冒伪劣商品的违法事实清楚，证据确凿，举行听证还是这个结果，拒绝举行听证。E公司不服，遂向天津市北辰区人民法院提起行政诉讼。 请问： （1）李某、赵某和张某、王某当场对E公司作出处罚是否合法？为什么？（2分） （2）张某、王某拒绝E公司的法定代表人钱某的听证请求是否合法？为什么？（3分） （3）张某、王某对E公司作出罚款3000元、吊销营业执照的处罚，是否违反《行政处罚法》关于“一事不再罚”的规定？为什么？（3分） （4）E公司对上述行政处罚均不服，是否可以以天津市工商局北辰分局和天津市地税局北辰分局为共同被告，向人民法院提起行政诉讼？为什么？（2分） 1111 （1）不合法。根据行政处罚法的规定，当场处罚程序适用于违法事实确凿并有法定依据，对公民处以五十元以下、对法人或者其他组织处以一千元以下罚款或者警告的案件，本案中两机关的执法人员当场对E公司作出较大数额的罚款、吊销执照的处罚显然违法。（2分） （2）不合法。根据行政处罚法的规定，天津市工商局北辰分局在作出较大数额罚款、吊销执照的行政处罚决定之前，应当告知E公司有要求举行听证的权利；E公司要求听证的，其应当组织听证。（3分） （3）不违反。《行政处罚法》规定的“一事不再罚”是指，对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。本案中，税务机关作出的行政处罚是针对E公司偷漏税款的行为，工商机关作出的行政处罚是针对E公司经营假冒伪劣商品的行为，前后作出的两个行政处罚不是针对E公司的同一个违法行为，故不违反《行政处罚法》关于“一事不再罚”的规定。（3分） （4）不可以。根据行政诉讼法的规定，两个行政机关共同作出具体行政行为的，共同作出具体行政行为的行政机关为共同被告。本案中，天津市工商局北辰分局和天津市地税局北辰分局是分别针对E公司的不同违法行为作出处罚的，E 公司对上述行政处罚均不服，只能分别提起行政诉讼。（2分） 案例（2） 2005年3月10日，某直辖市甲、乙、丙三名律师决定出资合伙成立“新津律师事务所”。2005年5月16日，甲、乙、丙三人向该市司法局口头申请成立律师事务所并提供了律师事务所章程、发起人名单、简历、身份证明、资金证明等有关申请材料。市司法局受理申请的工作人员李某见甲满头白发，特别提醒三人，根据该市政府规章的规定，设立合伙制律师事务所，发起人的年龄均不得超过60岁。甲告知李某，他们三人的年龄均不到60岁。于是，李某将一份市司法局
一级市政试习题及答案 一、单项选择题 (共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.按施工需要，道路工程的施工中心线将直线部分每隔()测一个点,曲线部分一般每隔()测一个点，特殊需要还得()桩。正确的选择是() A.10～15m;7～12m;增加 B.12～17m;9～14m;减少 C.15～20m;10～15m;增加 D.17～22m;12～17m;减少 2.沥青混凝土面层集料的最大粒径宜从上到下逐渐()。上面层沥青混合料的最大粒径不宜超过层厚的()，下面层和级联层的集料粒径不宜超过层厚的()。正确的选择是() A.减小;2/3;1/3 B.增大;1/2;2/3 C.减小;2/3;1/2 D.增大;1/3;2/3 3.下面哪种地下水能逆重力方向上升一定高度，在零下温度仍能移动、积聚、发生膨胀。该水是()。 A.重力水 B.吸着水 C.毛细水 D.薄膜水 4.灌注桩基础常用的施工方法是钻孔灌注法和()。 A.串孔灌注 B.动力挖孔灌注法 C.人工挖孔灌注法 D.机械挖孔灌注法 5.钢梁高强度螺栓施拧顺序为()处开始，由()拧紧，并应在
当天终拧完毕。正确的选择是() A.从板束刚度大、缝隙大;中央向外 B.从板束刚度小、缝隙大;外向中央 C.从板束刚度大、缝隙小;外向中央 D.从板束刚度小、缝隙小;中央向外 6.按桩身内力分，若αh≤()时为()桩;若αh>()时为()桩。h为地面冲刷线以下基础入土深度;α为土中基础变形系数。正确的选择是() A.2.5;弹性;2.5;刚性 B.3.0;刚性;3.0;弹性 C.2.5;刚性;2.;弹性 D.3.0;弹性;3.0;刚性 7.基坑支护结构在我国应用较多的有钢板桩、预制钢筋混凝土桩、钻孔灌注桩、挖孔桩、深层搅拌桩、旋喷桩、()、钢筋混凝土支撑、型钢支撑、土层锚杆以及诸如逆筑法、()等。正确的选择是() A.地下连续墙;沉井法 B.地下墙;深井法 C.混凝土墙;浅井法 D.喷锚支护;沉井法 8.有关上下导洞先拱后墙法说法不正确的是()。 A.适用于Ⅱ～Ⅲ类围岩或一般土质围岩 B.一次开挖次数较小,及时支撑和衬砌 C.工作面较多,相互干扰大 D.由上至下修筑混凝土衬砌 9.车站的出入口数量、应根据客运需要与疏散要求设置，浅埋车站不宜少于()个出入口。当分期修建时，初期不得少于()个。正
一级建造师市政实务案例分析(1) 1.某工程由A、B、C、D、E五个分项工程组成，它在平面上划分为四个施工段，各分项工程在各个施工段上的流水节拍均为3天。A、B施工过程和B、C施工过程允许平行搭接1天，c、D施工过程和D、E施工过程之间各有2天技术间歇时问。施工单位欲对该工程进行流水施工组织。 问题： (1)一般按照流水的节奏特征不同分类，流水作业的基本组织方式可分为哪几种? (2)本工程宜采用何组织方式?试述其特点。 (3)根据背景条件，试组织等节奏流水施工。 题解： (1)答：分为等节奏流水方式、异节奏流水方式和无节奏流水方式三种。 (2)答：宜采用等节奏流水方式。它的特点是在流水组中，每个施工过程本身在施工段中的作业时间(流水节拍)都相等，各个施工过程之间的流水节拍也相等，这是最理想的一种流水组织方式。 (3)解：本工程流水步距为K=3d，流水工期为TP=(5+4-1)×3-2+4=26d，其流水施 工指示图标如表1所示。 等节奏流水施工图表1 一级建造师市政实务案例分析(2) 2.某宾馆建筑为大厅部分16层，两翼13层，建筑面积11620m2，主体结构中间大厅部分为框剪结构，两翼均为剪力墙结构，外墙板采用大模板住宅通用构件，内墙为C20钢筋混凝土。工程竣工后，检测发现下列部位混凝土强度达不到要求： (1)七层有6条轴线的墙体混凝土，28天试块强度为12.04N/mm2，至80天后取墙体混凝土芯一组，其抗压强度分别为9.03N/mm2，12.15N/mm2，13.02N/mm2;
(2)十层有6条轴线墙柱上的混凝土试块28天强度为13.25N/mm2，至60天后取墙柱混凝土芯一组，其抗压强度分别为10.08N/mm2，11.66N/mm2，12.26N/mm2，除这条轴线上的混凝土强度不足外，该层其他构件也有类似问题。 问题： (1)造成该工程中混凝土强度不足的原因可能有哪些? (2)为了避免该工程中出现的混凝土强度不足，在施工过程中浇注混凝土时应符合哪些要求? (3)在检查结构构件混凝土强度时，试件的取样与留置应符合哪些规定? 题解： (1)答：原因可能有：①混凝土原材料质量不符合要求;②混凝土拌制时间短或拌合物不均匀;③混凝土配合比每盘称量不准确;④混凝土试件没有做好，如模子变形。振捣不密实、养护不及时等。 (2)答：①浇筑混凝土时为避免发生离析现象，混凝土自高处倾落的自由高度不应超过 2m，自由下落高度较大时应使用溜槽或串筒;②浇筑时应分层浇筑、振捣，在下层混凝土初凝之前，将上层混凝土浇筑并振捣完毕;③竖向结构(墙、柱等)浇筑混凝土前，底部应先填50~100mm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆;④在一般情况下，梁和板的混凝土应同时浇筑;⑤如混凝土不能连续浇筑完毕，中间间歇时间超过了混凝土的初凝时间，应留置施工缝。 (3)答：①每拌制100盘且不超过100m3的同配比的混凝土，取样不得少于一次;②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次;③当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;④每一层楼，同一配合比的混凝土，取样不得少于一次;⑤每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。检查施工记录及试件强度试验报告。 一级建造师市政实务案例分析(3) 3.某教学楼为四层砖混结构。该工程施工时，在安装三层预制楼板时，发生墙体倒塌，先后砸断部分三层和二层楼板共12块，造成三层楼面上的一名工人随倒塌物一起坠落而死亡，直接经济损失1.2万元。经调查，该工程设计没有问题。施工时按正常施工顺序，应先浇筑现浇梁，安装楼板后再砌三层的砖墙。实际施工中由于现浇梁未能及时完成，施工中先砌了三层墙，然后预留楼板槽，槽内放立砖，待浇筑承重梁后，再嵌装楼板，在嵌装楼板时，先撬掉槽内立砖，边安装楼板、边塞缝的施工方案。在实际操作中，工人以预留槽太小，楼板不好安装为理由，把部分预留槽加大，并且也未按边装板、边塞缝的要求施工。 问题： (1)简要分析这起事故发生的原因。 (2)这起事故可认定为哪种等级的重大事故?依据是什么? (3)若需要对该事故进行事故现场勘察，应勘察哪些内容?
【一级建造师】市政工程案例题答题方法面对人生旅途中的挫折与磨难，我们不仅要有勇气，更要有坚强的信念。本文“【一级建造师】市政工程案例题答题方法”由而出，希望大家都能顺利通过一建考试!更多关于等方面的信息，请持续关注!（按 Ctrl + D 可） 工程案例是将工程实践中曾经发生过在技术操作及项目管理方面出现失误和事故，经过总结提炼成为有关联性的案例故事。考试应从案例提问的角度结合背景资料提示的相关内容进行总考分析。 由背景资料和问题组成。背景资料应用简练的语言介绍工程和事件描述。 1.工程介绍：作为背景资料的“前言概括”部分的描述，首先交代工程概况、工程特点、难点，描述“谁做，做了什么，怎么做的”等相关内容。其中包括： 工程概况：路宽、路长、桥梁跨度、管径、管线长度、接口形式、结构物尺寸、中标价格等; 时间：开竣工日期、施工周期、施工时间在冬期、雨期、夜间等; 地点：市区、城市环路以内、城乡结合部、交叉路口、占用机动车道、靠近河边或邻近建筑物等。 2.事实描述：内容例如，题目中经常出现施工组织设计、施工方案、工程交底、隐检验收、工程索赔、设计变更洽商、竣工资料编
制、总包与分包在各方面的相互责任关系等工作程序和管理作法的相关内容。 一般分小段落用文字叙述故事情节;或用发生如下事件，顺序排列1、2、3等工程情节内容;如施工管理拟采取的措施一、二、三或已发生事件等。 3.所提问题 注意所提问题是从哪个角度提出的，与背景资料叙述提示的内容是否关联，要判断技 术操作的专业层次，注意区分是技术操作还是项目管理问题。看清背景资料已交代的工程 概况、施工做法、管理信息可能涉及哪些知识点，以便于正确理解所提的问题。 1.案例情节 一般以单项工程技术操作为主线，增加若干管理工作而展开，结合问题看清楚叙述内容的层次、施工程序、施工步骤、工艺安排、施工手续、总分包关系是否合理、合法，特别注意叙述内容的关联性、逻辑性和与知识点的关系。应以题面叙述内容及提问为依据，结合背景资料的情节、层次寻找技术基础知识、项目管理、相关工程法规的标准要求。 2.所涉及的知识点 案例背景资料一般涉及工程技术、项目管理实务和技术法规三大知识点。
典型案例分析 1．市某驾驶货轮在我国海航运时，被市海关缉私队查获，货轮上载有我国禁止进口的货物。市海关对该货轮做出处罚决定：该货轮载有国家禁止进口的货物，无合法证明，认定该货物为走私货物，依海关法给予该货轮罚款2万元，拘留10日，并没收上述走私货物。某以处罚决定认定事实不清、证据不足为由，向海关总署申请复议，请求海关总署撤销该处罚决定。海关总署经复议，决定除没收走私物品予以维持外，罚款改为1.5万元，并决定对某处以8日的拘留。请问： (1)某仍然对复议不服。某如果提起行政诉讼应向哪个法院提起？理由是什么？ (2)如果某提起行政诉讼，应以谁为被告？为什么？ (3)某是否可以不经过复议，而直接向人民法院提起行政诉讼？为什么？ (4)某如果不经过复议，而直接提起行政诉讼应由谁管辖，谁是被告？为什么？ 答：（1）某可以向市中级人民法院、市中级人民法院、市中级人民法院任何一个法院提起行政诉讼。第一，因为《行政诉讼法》规定，对海关处理的案件不服的，由中级人民法院管辖。第二，《行政诉讼法》还规定，行政案件由最初做出具体行政行为的行政机关所在地的人民法院管辖。所以在市中级人民法院有权管辖。第三，行政诉讼法还规定，经复议的案件，复议机关改变原具体行政和行为的，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。所以，海关总署所在地的市中级人民法院有权管辖。第四，《最高人民法院关于执行〈中华人民国行政诉讼法〉若干问题的解释》规定：行政诉讼法规定的“原告所在地”，包括原告户籍所在地、经常居住地和被限制人身自由所在地。行政机关基于同一事实既对人身又对财产实施行政处罚或者采取强制措施的，被限制人身自由的公民、被扣押或者被没收财产的公民、法人或者其他组织对上述行为均不服的，既可以向被告所在地人民法院提起诉讼，也可以向原告所在地人民法院提起诉讼，受诉人民法院可一并管辖。故市中级人民法院有权管辖。（2）某应以海关总署为被告。因为《行政复议法》规定，经复议的案件，复议机关改变原具体行政行为的，复议机关是被告。（3）某可以不经过复议而直接向人民法院提起行政诉讼。因为海关法规定，公民、法人或者其他组织对海关做出的具体行政行为不服的，可以先向做出决定的行政机关或上级机关申请复议，对复议决定不服的，再向人民法院起诉，也可直接向人民法院起诉。（4）某可以向市中级人民法院或市中级人民法院直接提起行政诉讼。某应以市海关为被告。因为《行政诉讼法》规定公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，做出具体行政行为的机关是被告。 2．甲与乙在定县的火车站候车时发生争执，甲将乙打伤。定县的铁路公安分局处理了该案，对甲罚款500元，甲对此不服，向市公安局申请复议，市公安局将罚款改为400元，甲仍然不服，便向市公安局所在地铁路运输法院提起行政诉讼，铁路法院受理了该案，市公安局认为该法院没有管辖权，以口头方式提起管辖权异议。请问：（1）该法院对此是否有管辖权？（2）市公安局以口头方式提起管辖权异议的做法是否正确？ 答：（1）没有，专门人民法院、人民法庭不审理行政案件，也不审查和执行行政机关申请执行其具体行政行为的案件。因此，铁路运输法院对此没有管辖权。（2）错误。当事人提出管辖权异议，应当在接到人民法院应诉通知之日起10日以书面形式提出。所以，市公安局口头提出异议的做法是错误的。
2016一级建造师市政实务真题及参考答案 【采分点、解析及页码】 一、单选题 1、预应力混凝土管道最低点应设置（） A.排水孔 B.排气孔 C.注浆孔 D.溢浆孔 A【P50】 2、沉桩施工时不宜用射水方法的施工的土层（） A.黏性土 B.砂层 C.卵石地层 D.粉细砂层 Ａ【P57】 3、桥梁施工时合龙段说法错误的是（） A.合拢前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系； B.合龙段的混凝土强度宜提高一级； C.合龙段长度宜为2m； D. 宜在一天中气温最高时浇筑 Ｄ【P66-67，合龙宜在一天中气温最低时进行】 4、跨度15m拱桥说法正确的是（） A.视桥梁宽度采用分块浇筑的方法； B.宜采用分段浇筑的方法； C.宜在拱脚混凝土初凝前完成浇筑； D.拱桥的支架 Ｃ【P75】 5、降水工程说法正确的是（) A.降水施工有利于增强土体强度； B. ； C.环境安全考虑，要回灌； D. ； 【P111】 6、雨期面层施工说法正确的是（） A.应该坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少； B.下雨来不及完成时，要尽快碾压，防止雨水渗透； C.坚持当天挖完、填完、压完，不留后患； D.水泥混凝土路面应快振、磨平、成型； Ｄ【A指的是基层】 7、石灰稳定性基层施工错误的是（）。 A.宜采用塑性指数10~15的粉质粘土、粘土，宜采用1~3级的新石灰 B.磨细石灰可不经消解直接使用 C.块灰应在使用前2~3d完成消解 D.消解石灰的粒径不得大于20mm Ｄ【P305：消解石灰的粒径不得大于10mm。其它正确】 8、改性沥青路面的摊铺和碾压温度为（） A.摊铺温度150°碾开始温度140°； B.摊铺温度不低于160°碾压终了不低于温度90°； C.碾压温度150°碾压终了温度80°； D.碾压温度140°碾压终了温度90°； Ｂ【P32】 9、沥青面层压实度检测的方法有（） A. 钻芯法 B. 环刀法 C. 灌砂法 D. 灌水法 A【P311：沥青路面压实度检测方法：钻芯法检测、核子密度仪检测】 10、桥面行车面标高到桥跨结构最下缘之间的距离为（） A. 桥梁高度; B. 建筑高度; C.净失高; D.计算失高; B 11、采用土压式盾构施工隧道工程时，可以减少开挖面处地表隆起的措施是（） A.增加土层压力 B. 减少排土量 C. 改良泥土的塑流性 D.增大结构总推力