下载文档原格式
钢结构承包合同（精选6篇）钢结构承包合同篇1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：一、工程内容：预埋件、主钢结构系统、彩钢瓦、墙面系统、屋面系统、门窗工程的制作安装、油漆、设计费等,。
二、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全三、工期：经甲乙双方协商，本工程从_年_月_日始至_年_月_日结束。
如遇不可抗力因素，（如战争、地震、雨天等）工期顺延。
四、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。
五、双方责任：1、甲方充分说明施工要求，如有变更，及时给予解答，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。
2、乙方认真领会施工要求，按要求施工，同时提供各单项目的材料报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。
3、乙方应为甲方喷两到三边底漆，确保钢材长久使用。
六、付款方式:1、本工程钢结构建筑面积：约_平方米，工程总价为_万元，合同签订3日内，先预付材料款40%，钢结构进场后再付10%，待工程完工后经检查合格15日内全部付清余下款项，合同总价3%的质保金除外。
2、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。
七、安全施工:乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。
高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。
如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。
八、开工及延期开工：（1）乙方应按合同约定的工期开工。
（2）因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工，甲方应在合同约定的开工日期前2天，以书面形式通知乙方，推迟开工日期；并相应顺延工期。
钢结构施工承包合同(通用8篇)钢结构施工承包合同篇1甲方(定作方)：乙方(承揽方)：根据《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。
一、加工制作内容1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为。
2、制作内容(1)主钢构：(2)次钢构材质：(3)其他：以上主构件进行抛丸除锈，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同价款及结算方式1、合同总价暂定为__元。
2、合同签订当日甲方付__元，给乙方作为合同定金(最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效)。
3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算(以现金或转账)。
最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。
三、质量要求1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。
3、要求第三方检测单位为：(1)检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□(2)其他检测项目：。
(3)试验检测费用：合同价格□甲方自理□四、交货地点和时间1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。
2、交货时间：__年__月__日开始提货。
五、包装及运输1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。
要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费包含在合同价内。
2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施(具体要求由甲方在发运前另行交底)。
3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。
六、双方权利及义务1、甲方向乙方提供完整的构件图纸套，并签字认可。
由乙方按照甲方图纸进行加工制作。
2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，若需要修改变更的应当及时通知，否则由此引起的工期延误应当顺延交货时间。
钢构造厂房工程承包合同范文(6篇)合同分享：钢构造厂房工程承包合同范文(6篇)。
钢构造厂房工程承包合同【篇1】甲方(发包人)：乙方(承包人)：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条工程承包范围及承包方式承包方式：甲方提供材料，乙方负责安装。
承包范围：钢构造、维护板的安装，包括天沟、檩条(屋面及墙面)安装，屋面板及附件安装，墙面及附件安装，大门、雨篷、雨水管安装等图纸所有钢构造、维护板的安装。
第三条工程期限合同工期总日历天数天。
开工日期：年月日，开工日期：年月日，遇不可抗力工期顺延。
第四条工程质量合格，按图纸要求及国家现行钢构造施工验收标准要求执行。
乙方对所施工的工程自双方验收合格之日起一年内免费保修，发生费用由乙方承当，保修期满后乙方对该工程负责终身维护，根本材料费用及人工费由甲方负责。
第五条合同价款及付款方式1、合同价款：总面积平方米(，每平方米元，共计(大写)元。
2、付款方式(1)合同签订后乙方施工人员进入施工现场开场施工后，甲方向乙方支付总合同价款的10%_______________元。
(2)根据乙方的施工进度，中期甲方支付乙方总合同金额的30%_________________元。
(3)檩条及屋面全部安装完毕后甲方向乙方支付总合同金额的30%_______________元。
(4)工程全部完工验收合格且乙方向甲方移交完相关资料、材料等后甲方向乙方付至总合同金额的95%，扣除已付金额，应付___________元。
质保期为壹年，总合同金额的5%作为质保金，保修期满工程无质量问题后付清。
(5)结算方式，采取以下第种结算方式。
①乙方公户账号：，开户行：②乙方受权___________为收款人。
第六条双方的义务1、甲方义务(1)办理建立报批手续。
(2)向乙方提供安装工程材料。
(3)向乙方提供图纸及说明。
(4)按合同约定支付工程款。
2、乙方义务(1)乙方保证其具有国家规定的承包该工程应具备的相应资质，乙方不得将承包的工程转包和分包。
钢结构厂房建设合同样本文档6篇Sample document of steel structure plant construction contract甲方：乙方：签订日期：年月日钢结构厂房建设合同样本文档6篇小泰温馨提示：承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定，承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。
本文档根据承包合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：钢结构厂房建设合同范文2、篇章2：钢结构厂房建设合同范文3、篇章3：钢结构厂房建设合同范文4、篇章4：建钢结构厂房合同范文5、篇章5：建钢结构厂房合同范文6、篇章6：建钢结构厂房合同范文现代经济发展迅速,企业工厂也越来越多,厂房的面积也越来越大,由于科技的发展,更多的企业选择建设钢结构厂房,那么对于钢结构厂房建设合同你了解多少呢?以下是在小泰为大家整理的钢结构厂房建设合同范文，感谢您的欣赏。
篇章1:钢结构厂房建设合同范文根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方充分协商钢结构厂房承包达成以下协议：一、乙方以包工形式承包钢结构厂房组装面积约平方米，以每平方米元。
二、乙方带焊接，安装工具。
进入工地后一切服从甲方统一管理，搞好安全施工，甲方及时提供厂房材料，水电服务到位。
三、工程期限为：天，（如天气变化，材料供应不及时除外）。
四、工程款支付方式：1、厂房立柱时支付总工程款 %2、上梁支付总工程款 %3、上屋面瓦及墙瓦支付 %4、工程完全验收合格后支付总工程款的 % 六个月后支付剩余 %工程款。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方签字：乙方签字：签字日期：年月日篇章2:钢结构厂房建设合同范文【按住Ctrl键点此返回目录】发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上，就乙方承包甲方活动板房的搭建，为明确双方的权利和义务，经协商一致订立本合同。
钢结构工施工合同（15份范本）名目第1篇钢结构工程施工承包合同最新第2篇承包钢结构工程施工合同第3篇厂房钢结构工程承包施工合同第4篇钢结构工程施工安全责任合同书第5篇钢结构工程施工合同新第6篇小型钢结构工程施工合同第7篇钢结构工程施工承包合同第8篇钢结构工程施工安全责任合同第9篇钢结构工程施工通用版合同第10篇钢结构工程施工合同1 第11篇钢结构工程施工安全责任合同（二）第12篇钢结构工程施工合同第13篇钢结构工程施工合同书第14篇建筑工程钢结构工程施工承包合同第15篇钢结构工程施工承包合同范本最新【第1篇】钢结构工程施工承包合同最新发包方（以下简称甲方）：住址：承包方（以下简称乙方）：住址：依据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方将_________________项目的_____________工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：__________________________2、工程地点：__________________________3、承包范围：4、承包内容：5、工程造价：6、支付方式：7、工程质量：二、施工预备1、甲方：（1）_____月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的修理。
（2）_____月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满意施工用水、用电量的需要。
做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
（3）合同签订后______天内供应完整的施工图_份，施工技术资料2、乙方：（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和修理工作；（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；三、工程期限1、工程工期为______天（日历天），自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收2、开工前______天，乙方向甲方发出开工通知书。
钢构造厂房施工合同(精选4篇)钢构造厂房施工合同(精选4篇)。
随着国家对公众的法律意识培养，我们在很多场合下都会使用到合同。
签订合同可以防范可能存在的风险，你对合同拟定的标准是否有理解呢？以下是编辑精心搜集整理的钢构造厂房施工合同,带给大家。
请阅读后分享你的朋友！钢构造厂房施工合同【篇1】钢构造厂房工程工程日期：__年__月__日合同编号：钢架构造施工合同发包方〔甲方〕：承包方〔乙方〕：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原那么，现就钢构造__作、安装事宜达成如下一致协议。
一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、工程内容：。
四、工期：工程总工期天。
工程详细开工时间以合同签定为准。
五、工程造价：金额〔小写人民币〕〔大写人民币〕元整。
六、承包及结算方式：承包方式：包工包料。
结算方式：钢构造工程开工验收合格后付97%，3个月后七天内付清总工程款。
1、固定总造价合同，现金结算，不含税收管理费用，如需开票，税金另计。
2、结算总价=固定总价+变更局部签证。
3七、质量要求：1、乙方应严格按照本合约和现行标准提供工程建立材料，安排组织本工程的施工作业。
2、质量验收等级：合格。
3、质量问题整改率：100%。
4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、未曾使用过。
八、付款方式：1、第一期付款：合同签订后，2日内甲方付给乙方工程款元，作为材料备料款。
2、第二期付款：主体钢架进场后，2日内甲方付给乙方工程款元。
3、第三期付款：主钢架安装完毕后，2日内甲方付给乙方工程款元。
4、第四期付款：3个月后付清总工程款__、甲方责任：1、负责工程的审批手续，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。
2、提供现场施工场地。
3、按本合同规定支付费用。
4、甲方提供现场施工的用电用水，提供现场的三通一平。
5、甲方负责与其他工程队协调。
钢构建造合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方的钢结构建筑项目达成以下合同协议。
一、工程概况1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：钢结构建造，包括但不限于钢结构设计、材料采购、加工制造、运输、安装等。
二、合同双方1. 甲方：负责提供工程建设的合法手续，提供施工所需的水电等资源，并按合同约定支付工程款项。
2. 乙方：负责按照合同约定完成钢结构建造工作，保证工程质量。
三、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
3. 如因甲方原因造成工程延期，乙方有权顺延工期。
如因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
该造价包括设计、材料、制造、运输、安装等费用。
具体明细见附件。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：（1）合同签订后，支付总造价的____%作为预付款；（2）工程进度过半，支付总造价的____%；（3）工程竣工验收合格后，支付总造价的剩余部分。
3. 乙方应在收到款项后开具合法有效的发票。
五、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关标准、规范进行工程施工，保证工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担整改费用。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，并有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应协商解决。
钢结构施工合同范本6篇钢结构是由钢制材料组成的结构，是主要的建筑结构类型之一。
结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。
读书之法，在循序而渐进，熟读而精思，本文是漂亮的编辑为大伙儿分享的钢结构施工合同范本较新6篇，希望对大家有所帮助。
保修期限：篇一一年钢构施工合同篇二甲方：____________乙方：____________按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：一、工程概况工程名称：____________工程地址：____________承包范围和内容：____________________________________________________________二、合同价款：金额(大写)：____________三、双方一般权利和义务甲方责任：a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。
c.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。
2. 乙方责任：a.严格按图施工，工程质量符合设计要求，甲、乙双方验收，确保工程质量。
b.做好现场文明施工、安全生产。
c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
d.在施工过程中，乙方原因造成的事故由乙方负责。
e.服从甲方统一安排指挥。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款违约金。
四、合同工期本合同工期总日历天数天。
以合同签订之日起开始计算。
2.如遇以下情况，工期相应顺延：a.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度；b.一周内非乙方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工；c.甲方原因影响下一道工序施工；d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期；e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期；f.甲方代表同意工期顺延的其它情况。
钢结构合同钢结构合同范本(8篇)2023年钢构造合同(推举)一乙方(承建方)：(以下简称乙方)甲方需建钢构造房屋，现托付乙方承建。
为使该工程保质保量按期完成，依据甲、乙双方友好协商和《中华人民共和国合同法》以及有关政府文件规定，结合本工程详细状况，为明确双方各自的权利、责任、义务，经双方充分协商，签订本合同，双方必需共同遵守。
第一条工程名称和地点工程名称：建立地点：其次条工程范围和内容建立面积：以设计图纸为准(约60平方米)工程范围：以施工图纸和图纸变更意见所表示的工程±0.00以上全部钢构造局部(带行车梁、预埋件，但不含、消防涂装土建、水电及消防工程)。
第三条工程工期一、乙方于日开工至日完工。
有效工期天。
因不行抗拒因素可由甲方代表及乙方代表签证顺延，签证单在一周内办理有效。
二、如遇以下状况，经发包方现场代表签证后工期相应顺延。
1、在施工中如因停电8小时以上，或连续间歇性停电3天以上(每次4小时以上)，影响正常施工。
2、未按合同规定拨付工程款、工程进度款而影响施工。
3、人力不行抗拒的因素影响施工。
(如大风、暴雨等自然条件等)第四条质量和保修1、根据国家及省、市有关钢构造施工标准进展施工。
2、依据设计图纸要求及施工验收标准进展施工。
3、钢构件焊接等级必需到达设计图标准要求。
4、保修期：自验收合格之日起保修十二个月。
自保修之日起发生的质量问题乙方无偿修理。
第五条承包价格本钢构造工程包干价即人民币：3.3万元整(含税价)。
工程施工所需全部材料及人工价格涨跌与本合同价格无关，均按合同包干价执行。
按甲方供应图纸及乙方报价单中内容(报价单作为合同的附件，与合同有同等法律效率)，如涉及到图纸变更或增、减项，按合同报价单明细进展增或减，本工程最终结算价额为：包干价,增、减图纸变更确认局部价额及下浮比例。
第六甲方责任1、甲方已经完成“三通一平”(包括进场道路)且已供应地下管线和地下障碍物资料、接通水电源，且水源电源离工地现场不能超过100米，其超过局部所产生费用由甲方负责。
钢结构厂房合同范本3篇篇一钢结构厂房合同范本甲方（发包方）：姓名/公司名称：联系地址：联系电话：身份证号码/营业执照号码：乙方（承包方）：姓名/公司名称：联系地址：联系电话：身份证号码/营业执照号码：一、工程概况1. 工程名称：[钢结构厂房名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：钢结构厂房的设计、制作、安装及相关配套工程4. 工程规模：[具体规模，如建筑面积、高度等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]作为预付款；（2）钢结构主体工程完成后，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]；（4）剩余工程总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和行业标准以及双方约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[约定时间]内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方协调与其他相关方的关系。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责工程竣工验收前的成品保护工作。
六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[百分比]向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照工程总价的[百分比]向甲方支付违约金。
3. 如工程质量不符合合同要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，并承担由此产生的费用。
钢结构厂房制作合同(5篇)钢结构厂房制作合同(5篇)钢结构厂房制作合同1甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条、分包内容乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作安装及屋面、墙面瓦板安装工作。
上述工作范围包括：下料、制作、焊接、运输、油漆(所有钢结构表面，一底漆一面漆)、吊装、安装、配合验收。
制作、运输及安装的人工、辅料、机具均由乙方负责。
第三条、合同价款及计量一、合同价格1、钢结构(含钢门架、吊车梁、檩条、系杆、隅撑、支撑、拉杆、2、屋面瓦安装：20元/m2(不含税)3、墙面瓦安装：10元/m2(不含税)4、屋面及墙面收边：10元/m(不含税)二、计量1、钢结构按实际制作重量计算吨位;2、屋面瓦、墙瓦按实际安装面积计量;3、收边按实际安装米数计量;4、料损按所有钢结构重量的3%计量;5、边角余料按钢材重量的6%计量，不计费。
三、其他1、本合同不包括检测费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费，该部分费用由甲方支付。
2、施工图承包范围以外的工程及设计变更增加或减少的工程量和现场签证单，按以下原则和办法计价：(1)、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行;(2)、合同报价单中无相同单价的，按甲乙双方共同确认的追加价款执行。
第四条、施工工期总工期为开工日期为预定截止工期日期。
第五条、付款方式1、甲方材料进入乙方制作现场后三日内，甲方支付乙方元整)。
2、制作完工量达工程制作量总量的50%时，甲方支付乙方制作费元，(大写：贰拾万元整)。
3、拾万元整)。
4、余款在工程完工后七天内付清。
逾期1天按未付款总额的0.5%支付滞纳金。
第五条、双方责任甲方责任1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与其他方面产生的情况。
3、提供现场临时用水、用电接入点，并免费为乙方提供现场施工所使用的水电。
4、提供符合安全结构要求的图纸。
5、对所提供的材料质量负责，并按照设计和规范要求提供产品合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。
6、因场地、图纸等甲方的原因造成的停工、窝工、增加工作量，乙方责任1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的辅助材、制作的'结构质量负责，并做好自检工作。
2、必须严格按甲方提供的图纸施工。
因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。
3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例等规定，做到安全、文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。
4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。
5、工程竣工验收后，清理现场(包括生产，生活的材料和临时设施)。
三日内全部退出现场。
6、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。
7、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。
第六条、附则如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。
如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。
本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。
本合同在双方签字后生效。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：乙方：年月日年月日钢结构厂房制作合同2甲方：乙方：一、制作工程项目、地点、内容1、工程地点：2、钢结构建筑尺寸：m，m ; 檐口高度为建筑面积为：O。
3、制作总造价为：4、制作内容：①、原材料需要加工的构件，其耗材由乙方承担;原材料不需要加工的构件，其耗材由甲方承担。
②、运输、吊装费用由甲方承担。
③、现场安装由乙方出工，甲方提供材料。
二、制作工程的.付款方式1、甲乙双方签定合同当日甲方应向乙方支付工程制作预付款元整(：元)。
2、钢构骨架材料焊接完毕后,甲方应支付乙方工程进度款元整, ：元)。
3、钢构骨架安装完毕后,甲方应向乙方支付工程进度款元整，(：元)。
4、整个工程全面竣工三日内甲方应向乙方支付工程竣工款元整，(：元)。
三、其它约定事项1、在乙方进入施工现场前两天，甲方应保证三通一平(电通、路通、水通和施工现场平整)。
2、因甲方材料不到位，工程款不到位、天气、停电、自然灾害等人力不可抗拒因素发生则工期顺延。
3、乙方在施工期间如果未按图纸施工，甲方有权制止并要求停工。
4、乙方施工中的一切安全问题由乙方负责。
5、在施工期间工具由乙方自备，所有材料费用由甲方承担。
6、未尽事宜由双方协商另定。
(本合同一式两份，双方各持一份。
)甲方代表签字：乙方代表签字：年月日钢结构厂房制作合同3发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。
一、工程名称：二、工程地点：工程内容及主要技术参数1、工程内容：2、面积：_________O（以实际验收面积为准）。
3、技术要求：4、其它要求：三、质量、工期1、工程质量要求：合格工程。
2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时，通知乙方，乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。
四、工程造价及付款方式1、工程造价本工程单平米造价为人民币_________元/平方米。
总造价以验收的总面积为依据。
2、付款方式（1）主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款_________%，累计支付工程款。
（2）工程安装完毕后，经甲方验收。
验收合格后，交付甲方使用。
剩余工程款_________%即人民币_________元。
预留工程款的_________%作为质保金（六个月内结清）。
五、甲乙双方负责事项（一）甲方负责事项1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。
2、甲方提供合格的支撑面，并做好配合乙方的工作。
3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。
4、按合同约定，按期付款。
（二）乙方负责事项1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。
2、按合同约定，按期完工。
3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的.发生。
如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。
4、工程完工时，积极配合甲方的验收。
六、工程验收1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后_________日内组织验收。
2、甲方_________日内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。
3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。
七、违约责任1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日_________%偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。
2、乙方工程逾期交付，按_________元/天赔偿甲方损失。
八、附则1、本合同一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。
3、甲乙双方因履行合同发生争议，因本着友好协商的原则，可进行调解、和解，无法解决的，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：住址：代表人：联系方式：______年______月______日乙方：住址：责任人：联系方式：______年______月______日钢结构厂房制作合同4发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)经甲乙双方自愿协商，甲方同意将工程由乙方承建，以下签定条款。
第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：工程承包范围，工程面积约平方米，具体面积按照实际丈量面积计算。
第四条：工程细项1、基础：乙方划线、出水平、预埋铁板，甲方挖孔、浇注混凝土，地面建设。
2、地面以上：乙方钢结构厂房制作，此工程厂房不做窗户。
甲方建设厂房下脚1.2米围墙。
3、钢梁安装：甲方无偿提供吊车。
4、甲方及时提供材料、水、电、各种耗材、脚手架等，。
5、每个厂房中间隔断工程工资另算。
第五条：工程期限：本工程工期定于材料进入工地之日起天内完成，雷雨天除外。
第六条：结算方式1、本工程按每平方米元计算，丈量面积按屋面实际面积丈量。
2、乙方施工后，甲方按工程进度预付%进度款于乙方，工程完工按%结算，剩余%年底付清。
第七条：安全责任：从开工时起到工程完工，及保修时内乙方所发生的安全事故由甲方负责。
第八条：违约责任1、工程完工，经甲方验收不合格，乙方负责无偿返工或修改整理。
2、工程完工后，保修至年底，自然灾害、人为损坏，不保修。
如乙方不保修，甲方有权安排其他人员保修，维修费从乙方工程款中扣除。
第九条：未尽事宜，由双方另行协商，并成为合同之附件，双方共同遵守。
第十条：纠纷解决方式如双方就本合同发生争议，经协商不成的，任何一方都可向人民法院提出诉讼。
本合同双方共同遵守，一式贰份，甲乙双方各执一份，本合同自签定之日起生效。
甲方：乙方：负责人：负责人：单位签章：单位签章：电话：电话：签约日期：签约日期：钢结构厂房制作合同5甲方：_________乙方：_________因公司发展需要，甲方须在三荷卫生院后约壹公里处修一栋约847平方米厂房，由乙方承包施工，经双方协商同意签订如下合约。
一、承包方式：甲方采用包工包料方式承包，乙方提供建房所需材料、劳务、建筑技术及工具等。
二、承建项目：乙方应严格按照设计图纸施工，不得偷工减料，乙方应按照甲方要求保质保量进行工程施工，总承包价格按每平方米元计算，总面积约平方米，总造价元，此造价包含基础开挖、预埋、回填，另附用材规格明细表。
三、双方责任：甲方负责水电供应，提供住宿方便，乙方必须选用国标材料且保证工程质量，按设计图纸施工，乙方设备工具及材料自行保管，如有丢失、损坏乙方自行负责。
四、乙方应按钢结构工程建筑质量的.相关规定及要求进行合理施工，确保厂房质量，特别注意房屋支柱、垂直度、横梁焊接的安全性、屋架焊点应满焊，房顶施工不能出现漏雨现象，甲方验收不合格，乙方负责返工，返工工资均由乙方承担。
五、责任安全文明安全施工，如果乙方施工人员出现工伤或施工过程中造成他人损伤，财物损坏等安全事故，一切由乙方负责，甲方不负任何行和费用。
文明施工，讲究职业道德，讲究现场清洁卫生。
六、工期要求：工期为晴天35天，乙方进场之日起计算，乙方不能因各种原因拖延完工日期，拖延按500元/天处罚，特殊情况除外。
七、付款方式：合同签订后2天，乙方需进场进行基础开挖制作，基础开挖制作完工，甲方应付乙方贰万元，一次主钢进场甲方应付乙方总造价40%，檩条瓦板进场甲方应付乙方总造价7%，待工程完工由甲方验收合格付足总造价的95%，余款5%作保质金半年后付清(不得超过7个月)。
