房屋装修纠纷起诉状范本正规范本(通用版)

装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1一、起诉背景与原告信息原告：[原告姓名]，身份证号：[原告身份证号]，现居住地址：[原告居住地址]。

因与被告[被告姓名]发生的装饰装修合同纠纷，现依法向贵法院提起诉讼。

现将有关情况详述如下：二、被告信息被告：[被告姓名]，身份证号：[被告身份证号]，居住地址：[被告居住地址]，联系方式：[被告联系方式]。

三、纠纷的事实和理由原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份装饰装修合同，约定由被告对原告位于[XXXXX]的住宅进行装修。

合同明确规定了装修内容、质量标准、工期、费用及付款方式等条款。

然而，自合同签订以来，被告存在以下违约行为，导致双方纠纷不断升级：（一）工期延误合同约定装修工程应于XXXX年XX月XX日完工。

然而，至今被告未能按照约定时间完成装修工作，造成原告的居住计划受到严重影响。

（二）工程质量问题被告完成的装修工程存在多处质量问题，如墙面不平整、电线连接不规范、瓷砖铺设不整齐等。

原告多次提出整改要求，但被告未采取有效措施予以解决。

（三）费用问题被告在合同履行过程中，未经原告同意，擅自增加多项收费项目，且未能提供合法有效的发票或收据。

此外，被告对于合同约定的部分项目存在偷工减料现象，导致装修成本超出预算。

四、诉求与证据鉴于上述事实和理由，原告提出以下诉讼请求：（一）判令被告立即完成剩余的装修工程，并确保质量达标；如无法完成，则按照合同价格退还原告已支付的款项。

（二）判令被告支付因工期延误导致的额外租房费用[具体金额]。

（三）判令被告承担因其违约造成的精神损失费[具体金额]。

（四）本案诉讼费用由被告承担。

证据：1. 装饰装修合同原件及其附件；2. 工程验收不合格报告及相关照片；3. 双方沟通记录（邮件、短信等）；4. 原告支付的款项凭证；5. 其他相关证据材料。

五、事实和理由的进一步阐述篇2一、起诉背景与依据原告：[原告姓名]，住址：[原告住址]，联系方式：（联系方式）。

房屋装修纠纷起诉书（精选14篇）房屋装修纠纷起诉书篇1原告：__公司，住所地__________，组织机构代码________。

法定代表人：联系电话：被告：__公司，住所地__________，组织机构代码________。

法定代表人：联系电话：诉讼请求风险提示：诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。

但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。

虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。

一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币_____元，并支付原告上述款项自________年____月____日起至实际支付之日止的利息损失;二、本案诉讼费用由被告承担。

事实与理由风险提示：诉状是个利剑，挑起战争。

如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。

因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。

摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。

讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。

________年____月____日，被告将__________工程发包给原告，并与原告签订了《_________合同》，合同约定：施工面积约为_______，总工程价约为______元，按实际施工面积结算工程款。

合同对如何支付工程款作了约定：1、合同签订后，被告向原告支付总款_____作为合同定金;2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款______，余下_____质量保证金，待保修期满________年后，一次性付清。

装修合同纠纷起诉状范本3篇篇1原告（装修业主）：张三（化名）身份证号：[身份证号码]住址：[详细住址]联系方式：[手机号码/固定电话]被告（装修公司）：华宇装饰有限公司统一社会信用代码：[统一社会信用代码]注册地址：[详细地址]法定代表人：[法人姓名] 职务：[法人职务]联系方式：[联系方式]原告委托代理人（如有）：李四（化名）律师所属事务所：[律师事务所名称]联系方式：[联系方式]一、背景及事实陈述：原告张三与被告华宇装饰有限公司签订了一份装修合同，约定由被告对原告位于某处的房屋进行装修。

合同明确规定了装修内容、质量标准、工程期限、造价及付款方式等条款。

然而在实际施工过程中，双方就工程质量、进度及变更等问题产生了分歧，导致合同无法正常履行，原告的合法权益受到侵害。

为此，原告决定向法院提起诉讼。

二、纠纷的具体事项及证据清单：1. 工程质量问题：被告在装修过程中未能按照合同约定及国家相关标准进行施工，多处存在质量问题（如电路布置不规范、墙面涂料不平整等）。

证据清单：施工照片、检测报告等。

2. 工程进度延误：被告未能按照合同约定的工期完成装修工程，导致原告无法按时入住。

证据清单：施工进度记录、通信记录等。

3. 额外费用问题：在施工过程中，被告以种种理由要求原告支付额外费用，双方未能达成一致。

证据清单：费用清单、支付凭证等。

基于上述纠纷事项，原告认为被告的行为已经构成违约，严重侵害了原告的合法权益。

因此，原告决定依法向被告追究违约责任，并提出赔偿请求。

三、诉讼请求：1. 请求法院判决被告按照合同约定完成未完成的装修工程，并达到合同约定的质量标准；2. 请求法院判决被告支付因工程质量问题导致的维修费用；3. 请求法院判决被告支付因工程进度延误导致的违约赔偿金；4. 请求法院判决被告返还超收的额外费用；5. 被告承担本案的诉讼费用及其他相关费用。

四、事实及证据分析：原告提供的证据充分证明了被告在装修过程中存在的违约行为及因此给原告造成的损失。

装修合同起诉书5篇篇1装修合同起诉书原告：XXX公司被告：XX装饰工程有限公司原告XXX公司与被告XX装饰工程有限公司在2019年6月1日签订《装修合同》，约定被告将在原告位于XX市XX路XX号的办公室进行装修工程，合同金额为人民币50万元。

然而，自装修工程开始后，被告一直存在工程延误、施工质量低劣等问题，导致原告无法按时入住办公室，严重影响了公司的正常运营。

在此，原告XXX公司提起诉讼，请求法院依法判决被告XX装饰工程有限公司承担以下法律责任：一、违约责任根据《合同法》相关规定，被告应当按照约定时间完成装修工程，并保证施工质量符合相关标准和规定。

然而，被告明知装修工程进度已经严重延误，且施工质量存在严重缺陷，却未能采取有效措施进行修正，严重违反了合同约定。

因此，原告要求被告承担相应违约责任，赔偿原告因此造成的经济损失。

二、赔偿损失被告的工程延误和施工质量低劣导致原告损失了正常的办公使用权，造成了公司运营的严重困难。

原告在此要求被告承担赔偿责任，赔偿原告因此遭受的经济损失，包括装修费用、办公室租金、公司运营损失等。

三、维护公司利益原告XXX公司作为一家正常运营的公司，应当保障其正常的办公环境和运营权益。

被告的违约行为严重损害了原告的利益，影响了公司形象和市场竞争力。

原告在此要求被告承担责任，维护公司的合法权益。

综上所述，原告XXX公司请求法院判决被告XX装饰工程有限公司承担法律责任，赔偿原告因此遭受的全部经济损失，并维护公司的合法权益。

同时，希望法院能够公正审理，依法判决。

感谢法院的支持和关注。

原告：XXX公司代理律师：XXX日期：2020年6月1日以上内容系原告提起诉讼的起诉书，由原告XXX公司委托代理律师XXX书写并递交法院处理。

篇2装修合同起诉书原告：李先生被告：装修公司A一、申请要求：1. 装修公司A违反了合同约定，未按时完成工程并存在质量问题，造成李先生的利益受损；2. 请求法院判决装修公司A重新完成工程，并对造成的损失进行赔偿；3. 请求法院判决装修公司A承担本案的诉讼费用。

民事装修诉讼诉状范文# 民事起诉状。

原告：[原告姓名]，男/女，[出生年月日]日生，[民族]族，[写明工作单位和职务或职业]，住[详细住址]。

联系方式：[联系电话]。

法定代理人/指定代理人：[具体姓名]。

委托诉讼代理人：[具体姓名]。

被告：[被告姓名]，男/女，[出生年月日]日生，[民族]族，[写明工作单位和职务或职业]，住[详细住址]。

联系方式：[联系电话]。

诉讼请求：1. 请求判令被告赔偿因装修问题给原告造成的经济损失共计人民币[X]元（这个金额可得根据实际情况好好算清楚哦，每一笔都有它的小委屈呢）；2. 请求判令被告按照装修合同约定的标准，对装修不合格的部分进行重新装修（被告呀，咱说好的标准可不能当耳边风呀，吹过就没了）；3. 请求判令被告承担本案的诉讼费（这诉讼费就该犯错的人来承担嘛，不然多不公平呀）。

事实和理由：尊敬的法官大人呀，您可得给我做主呀。

事情是这样的，我和被告签订了一份装修合同（当时那可是充满了期待呀，想着房子马上就要焕然一新了）。

合同里明确约定了装修的标准、材料的使用以及完工的时间等等（白纸黑字写得清清楚楚，可不是我瞎编乱造的哦）。

可是呢，被告在装修过程中那叫一个“随心所欲”。

材料方面就开始偷梁换柱（这就像我想要吃甜的苹果，他却给我个酸的梨，还硬说这就是苹果，您说气不气人）。

合同约定用质量好的[具体材料名称]，结果被告用了一些劣质的材料来充数。

这劣质材料能和优质的比吗？就像拿破布和绸缎比，这不是糊弄人嘛。

然后呢，施工工艺也是一塌糊涂（感觉就像是让一个没学过画画的人来给我画蒙娜丽莎，那结果简直惨不忍睹）。

墙面抹得坑坑洼洼的，就像月球表面似的（我又不是要住在月球上，我要的是平整的墙面呀）；地板铺得歪歪扭扭，人走在上面都感觉像是在走迷宫（我可不想每天在家里玩这种歪歪扭扭的游戏）。

还有啊，这完工时间也严重逾期（就像我等了好久的快递，结果一直不发货，急死人了）。

合同约定[具体完工日期]完工，可是到现在都还没弄好，这可把我的生活计划全打乱了。

装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1原告：[原告姓名]，身份证号：[原告身份证号]，住址：[原告住址]被告：[被告姓名]，注册号：[公司或个体工商户注册号]，地址：[公司地址或个体工商户地址]，法定代表人或负责人：[法定代表人姓名]一、诉讼请求：1. 请求判令被吿支付原告拖欠的装饰装修款项人民币[具体金额]元整。

2. 请求判令被告承担因违约造成的损失补偿人民币[具体金额]元整。

3. 请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。

二、事实和理由：原告与被告于XXXX年XX月XX日签订《建筑装饰工程施工合同》，约定被告委托原告对位于[地址]的住宅进行室内装修工作，合同明确规定了工程内容、工程造价、付款方式及违约责任等条款。

原告按照合同约定完成了装修工作，并通过被告验收合格交付使用。

然而，被告未能按照合同约定的时间支付全部装修款项，至今尚欠款项人民币[具体金额]元整未支付。

原告多次催告，被告始终未能履行付款义务。

为此，原告遭受了一定的经济损失。

三、证据清单：1. 《建筑装饰工程施工合同》：证明双方签订的装修合同真实有效，规定了双方的权利和义务。

2. 工程验收合格证明：证明原告完成的装修工程已经被告验收合格并交付使用。

3. 被告欠款证明：证明被告拖欠原告的装修款项数额及未支付事实。

4. 原告催款记录：证明原告已经多次催告被告支付欠款，但被告始终未履行付款义务。

5. 其他相关证据材料。

四、诉讼理由分析：根据原、被告双方签订的《建筑装饰工程施工合同》，原告已按合同约定完成了全部工作内容并通过验收。

被告未能按照合同约定时间支付款项，已构成违约行为。

根据合同相关条款及《中华人民共和国合同法》相关规定，被告应承担违约责任并支付拖欠款项及损失补偿。

五、非诉讼经历：原告在此前曾多次与被告沟通协商，试图通过友好方式解决欠款问题，但被告始终未予理睬，未能履行其付款义务。

在无奈之下，原告决定通过法律途径维护自身合法权益。

六、诉讼请求重申：基于上述事实和证据，原告请求法院支持其诉讼请求，判令被告支付拖欠的装饰装修款项及因违约造成的损失补偿，并承担本案的全部诉讼费用。

装修合同起诉书3篇篇1原告：[XXXXX]（以下简称甲方）被告：[XXXXX]（以下简称乙方）及装修公司名称（以下简称丙方）一、背景与事实原告甲方与被告乙方于XXXX年XX月XX日签订装修合同，约定丙方为原告提供室内装修服务。

合同中明确了工程内容、质量标准、工程期限及费用支付方式等相关条款。

但在施工过程中，甲方发现以下问题：丙方在施工过程中存在施工质量不达标、进度延迟等问题；且实际完成的工程效果与合同约定的效果存在显著差异。

甲方已多次要求丙方进行整改，但问题仍未得到解决。

现甲方依法提出诉讼，以维护自身合法权益。

二、诉讼请求鉴于上述事实和情况，甲方提出以下诉讼请求：1. 请求法院判决解除原告甲方与被告乙方签订的装修合同；2. 请求法院判决丙方返还甲方已支付的装修费用；3. 请求法院判决丙方赔偿甲方因装修质量问题导致的损失；4. 请求法院判决丙方承担本案的诉讼费用。

三、证据与理由证据：1. 原告甲方与被告乙方签订的装修合同；2. 施工过程中的照片及视频资料，证明丙方施工质量不达标；3. 甲方与丙方的沟通记录，证明甲方已多次要求整改；4. 相关支付凭证，证明甲方已支付装修费用。

理由：1. 丙方施工质量不符合合同约定，构成违约行为；2. 丙方施工进度延迟，导致甲方无法正常使用房屋，造成经济损失；3. 丙方的行为严重损害了甲方的合法权益；4. 根据《中华人民共和国合同法》相关规定，丙方应承担违约责任。

四、法律分析与依据1. 根据《中华人民共和国合同法》第九十四条，因一方违约导致合同目的无法实现，另一方有权解除合同。

本案中，丙方的违约行为导致甲方无法获得符合合同约定的装修效果，故甲方有权解除合同。

2. 根据《中华人民共和国合同法》第九十七条，合同解除后，当事人有权请求恢复原状、采取其他补救措施并请求赔偿损失。

因此，甲方有权要求丙方返还已支付的装修费用并赔偿损失。

3. 本案中，丙方的违约行为给甲方造成了实际损失，包括房屋无法正常使用、另行装修的费用等。

民事起诉状（装修合同纠纷）6篇篇1民事起诉状原告：[XXXXX]（以下简称甲方）被告：[XXXXX]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，鉴于甲方与乙方在装修工程方面存在纠纷，甲方为维护自身合法权益，特向贵法院提起民事诉讼。

现将有关情况阐述如下：一、背景及事实甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订装修工程合同，约定乙方为甲方进行住宅装修工作，合同明确规定了双方的权利和义务。

然而，在装修过程中，乙方存在违约行为，导致工程进度延误、质量不达标等问题，给甲方造成了经济损失和不便。

二、具体诉求1. 请求法院判决乙方履行合同义务，按照合同规定完成未完成的装修工程；2. 请求法院判决乙方赔偿甲方因装修工程延误导致的额外租房费用；3. 请求法院判决乙方赔偿甲方因装修质量问题产生的修复费用；4. 请求法院判决乙方支付违约金；5. 本案诉讼费用由乙方承担。

三、事实及证据1. 乙方未按照合同约定的时间完成工程进度，导致甲方无法按时入住，不得不额外支付租房费用。

证据：工程进度表、租房合同及支付凭证。

2. 乙方完成的装修工程存在质量问题，如墙面开裂、水电线路不通等问题，需进行修复。

证据：现场照片、录音录像资料。

3. 乙方在装修过程中擅自更改设计方案，未经甲方同意，违反了合同约定。

证据：设计方案变更通知、双方沟通记录。

4. 乙方未能按照合同约定履行保修义务，对甲方的损失视而不见。

证据：保修条款、维修请求记录。

四、法律分析根据《合同法》相关规定，当事人应当履行合同义务，保证工程质量，按时完工。

乙方行为已构成违约，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

五、请求基于上述事实和证据，甲方请求贵法院判决如上所述，维护甲方的合法权益。

六、附加说明本案发生后，甲方多次与乙方沟通协商，希望解决问题，但乙方态度消极，未能达成共识。

无奈之下，甲方只得向贵法院提起诉讼。

希望贵法院能公正审理，给予甲方一个公正的判决。

装饰装修合同纠纷民事起诉状8篇篇1原告：XXX，男，1970年1月1日出生，汉族，住址：XXX，联系电话：XXX。

被告：XXX，男，1968年2月2日出生，汉族，住址：XXX，联系电话：XXX。

诉讼请求：1. 请求法院判令被告返还原告支付的装修款人民币XX元；2. 请求法院判令被告支付利息（自支付装修款之日起至实际返还之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；3. 请求法院判令被告赔偿原告因装修纠纷产生的交通费、误工费等相关损失人民币XX元；4. 请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。

事实与理由：原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份装饰装修合同，约定由被告负责对原告位于XXX的住宅进行装修，装修款总额为人民币XX元，付款方式为分期支付。

合同签订后，原告按照约定支付了首期款人民币XX元，并提供了相应的收据作为凭证。

然而，在装修过程中，被告未能按照合同约定完成装修任务，存在严重违约行为。

具体违约事实如下：1. 被告未能按照合同约定按时完成装修任务，导致装修工期严重延误。

合同约定装修工期为XX天，自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。

然而，截至起诉之日，被告仍未完成全部装修任务，工期延误超过XX个月。

2. 被告在装修过程中存在严重质量问题，如墙面涂料脱落、地板铺设不平等，严重损害了原告的财产价值。

原告已多次要求被维修，但被告一直未能彻底解决问题。

3. 被告在收到原告支付的首期款后，未能按照合同约定开具正规发票，导致原告无法顺利进行财务报销。

被告的行为严重违背了合同约定和诚信原则。

基于以上事实，原告认为被告的行为已经严重损害了其合法权益。

因此，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，原告有权要求解除合同并返还已支付的装修款。

同时，被告还应当支付利息和赔偿原告因装修纠纷产生的相关损失。

此致XXX人民法院具状人：XXX日期：XXXX年XX月XX日附件：1. 装饰装修合同复印件；2. 付款凭证（如银行转账记录、收据等）；3. 工程质量问题照片；4. 原告因装修纠纷产生的交通费、误工费等相关损失凭证。

民事起诉状（装修合同纠纷）5篇篇1民事起诉状原告：XXX，性别：XX，民族：XX，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，联系方式：XXXXXXXXXXX。

被告：XXX装修公司，公司注册地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，法定代表人：XXX，联系方式：XXXXXXXXXXX。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规的规定，原告就与被告签订的装修合同纠纷一事，特向贵法院提起诉讼。

现将具体情况和诉求说明如下：一、事实和理由原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份装修合同，约定由被告负责原告的住宅装修工程。

合同明确规定了工程内容、工期、造价及付款方式等条款。

原告按照合同约定支付了相应的款项，然而被告在履行合同过程中存在以下违约行为：1. 工程延期：合同约定工程完工时间为XXXX年XX月XX日，然而截至原告起诉之日，被告尚未完成全部工程内容，导致原告无法按时入住。

2. 工程质量问题：被告在施工过程中存在工艺粗糙、材料使用不当等问题，导致部分装修项目存在质量缺陷。

原告多次提出整改要求，但被告未能及时修复。

3. 额外增项收费：合同约定了固定的造价，但被告在施工过程中以各种理由要求原告支付额外费用，否则工程进度将受到拖延。

原告为了尽快完成工程不得不支付额外费用。

基于以上事实和证据，原告认为被告的行为已构成违约，侵害了原告的合法权益。

因此，原告决定提起诉讼。

二、诉讼请求根据上述事实和证据，原告提出以下诉讼请求：1. 判令被告继续履行合同，完成未完成的装修工程，并对存在的质量问题进行整改直至达到合同约定标准。

2. 判令被告赔偿因工程延期导致的损失共计人民币XXXXX元。

3. 判令被告返还额外收取的费用人民币XXXXX元。

4. 本案诉讼费用由被告承担。

三、证据清单1. 原告与被告签订的装修合同原件及复印件。

2. 工程延期及质量问题现场照片。

民事起诉状（装修合同纠纷）6篇第1篇示例：在我国，装修合同纠纷是一种常见的民事纠纷类型。

当装修公司与业主在装修合同中产生矛盾和纠纷时，业主可以通过向法院递交民事起诉状来维护自己的合法权益。

下面是一份关于民事起诉状（装修合同纠纷）的范文：民事起诉状原告：某某某身份证号码：XXXXXXXXXXXXX 联系方式：XXXXXXXXX被告：某某装修公司统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX根据《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定，本人某某某，系合法房屋业主，与被告某某装修公司签订了装修合同，但在装修过程中发生了纠纷，特向贵院起诉如下：一、原告系合法房屋业主，被告为某某装修公司，装修合同编号为XXXXXXXX，合同签订日期为XXXX年XX月XX日，装修费用为XXXX元，合同约定XXXX年XX月XX日完成装修。

二、自签订装修合同之日起，被告某某装修公司未按时履行合同义务，导致装修工程进度缓慢，质量不合格，严重影响了原告的居住生活。

多次催促被告公司加速施工进度，但被告公司不仅无法保证工程质量，还拖延工期，给原告造成了不必要的精神损失。

三、原告在多次协商无果的情况下，决定向法院起诉，请求法院支持原告诉讼请求，判令被告某某装修公司立即停止拖延施工进度，保证施工工程质量，依法履行装修合同，赔偿原告因此遭受的经济损失和精神损失，并承担本案诉讼费用。

四、原告特此向贵院提出如下诉讼请求：1. 判令被告某某装修公司依法履行装修合同，保证工程质量，加快施工进度，按时完成装修。

2. 裁定被告某某装修公司赔偿原告因装修拖延和质量问题导致的经济损失XXXX元。

4. 本案一切合理诉讼费用由被告承担。

特此诉讼。

原告：某某某日期：XXXX年XX月XX日以上所陈述的事实和诉讼请求，均属事实，特此向贵院提出起诉。

愿法院根据法律规定，公正审理该案，判决有罪。

第2篇示例：法院民事起诉状原告：XXX一、原告XXX，男，XX岁，XXX，现住XXX，根据相关证据，有理由相信被告XXX ，男，XX岁，XXX，现住XXX，系与原告签订了装修合同，但未履行合同约定，故向贵院提起诉讼。

第1篇被告：XX建筑装饰有限公司，住所地：XX市XX区XX路XX号。

法定代表人：李四，公司总经理。

案由：装修工程施工合同纠纷一、诉讼请求1. 判令被告XX建筑装饰有限公司退还已收取的装修款人民币伍拾万元整（￥500,000.00）。

2. 判令被告XX建筑装饰有限公司赔偿原告张三因装修工程延误造成的经济损失人民币壹拾万元整（￥100,000.00）。

3. 判令被告XX建筑装饰有限公司承担本案诉讼费用。

二、事实与理由一、事实2019年10月，原告张三与被告XX建筑装饰有限公司签订《家庭装修工程施工合同》，约定由被告为原告提供家庭装修服务，合同总价为人民币伍拾万元整。

合同签订后，原告按约定支付了装修款人民币伍拾万元整。

然而，在施工过程中，被告XX建筑装饰有限公司未能按照合同约定的时间节点完成装修工程，导致原告家庭装修工程严重延误。

具体事实如下：1. 合同约定装修工期为三个月，但被告XX建筑装饰有限公司实际完成装修工期超过六个月。

2. 在施工过程中，被告XX建筑装饰有限公司存在以下违规行为：施工噪音扰民、施工现场卫生状况不佳、材料使用不规范等。

3. 由于被告XX建筑装饰有限公司的延误，原告无法按期入住新居，给原告的生活和工作带来极大不便。

二、理由1. 被告XX建筑装饰有限公司作为装修工程施工方，未能按照合同约定的时间节点完成装修工程，已构成违约。

2. 被告XX建筑装饰有限公司的违约行为给原告造成了经济损失，包括装修款损失和因装修工程延误导致的生活、工作不便等。

3. 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

”综上所述，为维护原告的合法权益，特向贵院提起诉讼，请求依法判决。

此致XX市XX区人民法院具状人：张三2023年11月1日第2篇地址：[原告地址]联系电话：[原告电话]被告：[被告单位名称]地址：[被告单位地址]案由：装修工程施工纠纷诉讼请求：1. 判令被告承担装修工程施工过程中的违约责任，支付原告装修款人民币[具体金额]元。

装修包纠纷起诉状全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：装修包纠纷起诉状原告：XXX被告：XXX原告XXX向本法院起诉被告XXX，请求对被告XXX在装修包中存在的违约行为进行法律裁决，并要求被告XXX承担相应的责任。

案情简介：被告XXX与原告XXX签订了一份装修包合同，约定了双方的权利和义务。

在装修工程进行过程中，被告XXX未能按照合同要求提供符合规范的建材和施工质量，造成工程质量不符合合同约定，给原告XXX带来了损失。

请求事项：根据上述事实及理由，原告XXX请求本法院判决如下：1. 裁定被告XXX返还原告XXX已支付的装修款项。

2. 裁定被告XXX承担由于工程质量不符合合同约定而造成的所有损失赔偿责任。

3. 裁定被告XXX承担原告XXX的律师费用和诉讼费用。

证据：1. 装修包合同书及相关附件。

2. 施工过程中的照片、记录等相关证据。

3. 相关的鉴定报告及证人证言。

此致XX法院原告XXXXX年XX月XX日以上为【装修包纠纷起诉状】的内容，希望对您有所帮助。

如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我们联系。

感谢您的阅读！第二篇示例：关于装修包纠纷起诉状原告：XXX被告：XXX原告XXX系自然人，住址位于XXX，现因与被告XXX就装修包项目发生纠纷，特依法向贵庭提起诉讼，请求判决如下：一、被告应当按照双方签订的装修包合同约定的内容，按时按质完成装修包项目，并支付原告尚未支付的装修包款项。

二、被告应当承担本案的全部诉讼费用。

一、案由及事实1、原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了关于装修包项目的合同，约定了装修期限、装修范围、装修价格、支付方式等具体内容，并约定双方保证诚信履行合同义务。

2、根据合同约定，原告按照合同规定支付了部分装修款项，但被告在装修过程中违反了合同约定，导致装修工程质量不达标，工期拖延，并多次违反合同规定无故中止施工。

3、原告曾多次与被告沟通协商解决问题，但被告态度消极，仍未解决问题。

装饰装修合同纠纷起诉状8篇篇1原告：[原告姓名]，身份证号：[原告身份证号]，联系方式：[原告联系方式]，居住地址：[原告居住地址]。

被告：[被告公司名称]，统一社会信用代码：[被告公司信用代码]，法定代表人：[被告公司法人姓名]，联系方式：[被告公司联系方式]，公司地址：[被告公司地址]。

就原告与被告之间的装饰装修合同纠纷，特向贵法院提起诉讼。

现将有关情况阐述如下：一、事实和理由原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份《装饰装修工程合同》（以下简称合同），约定由被告对原告位于[XXXXX]的住宅进行装修。

合同明确规定了装修的内容、期限、价格及付款方式等。

但被告在实际施工过程中存在多处违约行为，具体如下：1. 工程质量问题：被告交付的装修工程存在多处质量问题，如墙面涂料剥落、地板不平、电路安装不规范等，原告多次提出整改要求，但被告一直未能妥善解决。

2. 工期延误：被告未能按照合同约定的工期完成装修工程，导致原告无法按时入住，严重影响了原告的正常生活。

3. 费用问题：被告在施工过程中，未经原告同意，擅自增加工程项目并产生额外费用，违反了合同约定。

基于以上事实和证据，原告认为被告的行为已构成违约，严重侵害了原告的合法权益。

二、诉讼请求根据上述事实和证据，原告提出以下诉讼请求：1. 判令被告立即对装修工程存在的质量问题进行整改，直至符合合同约定标准。

2. 判令被告支付因工期延误造成的租金损失补偿。

3. 判令被告返还原告擅自增加的工程项目产生的额外费用。

4. 判令被告承担本案的诉讼费用。

三、证据清单1. 装饰装修工程合同原件及复本；证明双方签订装修合同的事实。

2. 工程验收报告及照片；证明被告交付的工程质量存在问题。

3. 工程进度款支付凭证；证明原告已按照合同约定支付款项的事实。

4. 双方沟通记录（邮件、短信、电话录音等）；证明原告已多次向被告提出工程质量及工期问题的事实。

5. 其他相关证据材料。

四、法律适用依据及管辖权声明本案基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，由被告住所地人民法院管辖。

装修合同纠纷起诉状范本8篇第1篇示例：装修合同是指施工方和业主之间为了规范装修施工过程中的权利、义务关系而签订的一种合同。

在实际装修过程中，有时候可能会出现双方未能遵守合同约定，从而引发合同纠纷。

如果协商无果，业主可以向法院提起诉讼，要求合同履行或者请求赔偿损失。

下面是一份关于装修合同纠纷起诉状范本：装修合同纠纷起诉状原告（个人/公司）：法定代表人/委托代理人：住所地/注册地址：联系方式：现有以下事实和理由：一、原告与被告于（具体日期）签订了装修合同，约定具体装修内容和价格，并且双方均已付款。

被告在装修过程中未按合同约定提供相应服务，导致工程进度滞后。

二、被告在装修过程中使用了低质量材料，严重影响了装修效果。

原告多次要求被告改正，但被告未能积极配合，并未作出合理解释。

三、补充约定：（在此处补充需要补充约定的内容）根据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）相关规定，原告在此提出以下诉讼请求：一、要求被告按照合同约定的内容和质量要求，完成剩余的装修工程，并保证装修效果符合合同约定。

二、要求被告赔偿由于装修质量问题导致的精神损害赔偿。

三、要求被告承担本案的诉讼费用。

举证事项：一、合同书等证据能证明双方已经签订装修合同。

二、工程进度和装修效果的照片等证据。

三、相关通讯记录和证人证言。

四、其他与本案有关的证据。

原告特此诉状。

原告：（签名）日期：年月日以上就是关于装修合同纠纷起诉状范本的内容。

在实际起诉过程中，原告应当根据具体情况选择合适的法律依据和证据，确保自己的合法权益得到有效维护。

希望对遇到装修合同纠纷的业主在起诉过程中提供一定帮助。

第2篇示例：装修合同纠纷起诉状原告：被告：中华人民共和国XXXX人民法院：原告起诉被告装修合同纠纷一案，现向贵院提出起诉状如下：一、案由及事实原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了装修合同，约定了装修房屋的具体内容、工期和费用。

然而在工程进行中，被告未按照合同约定的内容和标准进行施工，造成了装修质量严重问题，导致原告无法及时入住及使用房屋。

民事诉讼诉状装修范文原告：[原告姓名]，[性别]，[民族]，[出生年月日]，住址：[详细住址]，身份证号：[身份证号码]联系方式：[联系电话]被告：[被告姓名]，[性别]，[民族]，[出生年月日]（如果不清楚就写大概年龄或者写不详），住址：[详细住址]（如果知道的话，不知道就写能确定找到被告的地址，比如工作单位之类的），联系方式：[联系电话]（如果有的话）一、诉讼请求。

1. 请求判令被告赔偿因装修工程不合格给原告造成的损失共计人民币[X]元（这个金额得是你大概算出来的，把各项损失都加进去，后面要详细说咋算出来的）。

2. 请求判令被告按照装修合同约定的标准，重新完成未合格部分的装修工程。

3. 请求判令被告承担本案的诉讼费。

二、事实和理由。

尊敬的法官大人呀，您可得给我评评理。

我和这被告签订了装修合同，想着把我的小窝好好装修一下，那可是满心期待啊。

合同里写得明明白白的，这装修该咋弄，用啥材料，啥质量标准。

结果呢？被告干的这叫啥活呀。

就说这墙面吧，我要求刷得平平整整的，像那镜子面儿似的。

可您瞧瞧现在，坑坑洼洼的，就跟那月球表面似的，到处是坑洼和小疙瘩，这看着就闹心。

这油漆刷得也是，颜色不均匀，一块深一块浅的，就像那被调皮孩子乱涂乱画过的一样。

还有那地板，合同上说要用质量好的木地板，结果铺上去没几天，就开始嘎吱嘎吱响，就像在演奏一场奇怪的交响乐。

我在屋里走个路都得小心翼翼的，生怕哪一脚下去就踩出个洞来。

这要是来个朋友啥的，我这脸可往哪搁呀。

再说那水电工程，这可是大事儿啊。

被告给弄的电线线路，那叫一个乱，就跟那一团乱麻似的。

我都担心哪天会不会突然短路起火，这可关乎着我的身家性命呢。

那水管也是，时不时就漏水，搞得我家里像个小池塘似的，我天天都得拿着水桶到处接水，这哪是家呀，简直就是水帘洞。

我找被告理论，被告呢，要么就推三阻四的，说什么这是正常现象，要么就干脆不接我电话，玩消失。

我这心里的委屈啊，就像那黄河水一样滔滔不绝。

房子装修诉讼变状范文# 房屋装修诉讼起诉状。

原告：[原告姓名]，[性别]，[民族]，[出生年月日]，住址：[详细住址]，身份证号：[身份证号码]，联系电话：[联系电话]。

被告：[装修公司名称]，住所地：[公司注册地址]，统一社会信用代码：[具体代码]，法定代表人：[法人姓名]，联系电话：[联系电话]。

一、诉讼请求。

1. 请求判令被告对原告位于[房屋地址]的房屋装修工程进行返工，使其达到双方约定的装修标准；或者判令被告向原告支付返工所需费用共计人民币[X]元，以便原告自行安排返工。

2. 请求判令被告赔偿因装修工程不合格给原告造成的各项损失共计人民币[X]元（包括但不限于因装修延误导致的额外租房费用、家具及物品损坏赔偿费用等）。

3. 请求判令被告按照合同约定向原告支付违约金共计人民币[X]元。

4. 请求判令被告承担本案的诉讼费、鉴定费等全部诉讼费用。

二、事实与理由。

# （一）装修合同签订情况。

# （二）装修工程中的问题。

1. 装修质量严重不合格。

这装修一开始啊，就像一场噩梦的开场。

木工活做得那叫一个粗糙，衣柜门都关不严实，就像两个闹别扭的小伙伴，你不让我，我不让你，中间留着老大的缝儿。

这还不算完，墙面刷得也是坑坑洼洼的，就像月球表面似的，一点都不平整。

我本来想着能有个漂亮的家，结果现在看着就闹心。

还有那水电工程，简直就是个“隐藏炸弹”。

电线布线乱七八糟的，就像一团乱麻，有些地方的线管都没固定好，晃晃悠悠的。

水管也漏水，搞得我家像个小水帘洞一样，地上老是湿漉漉的，这要是漏电或者水把楼下淹了，那可就出大问题了。

2. 装修材料以次充好。

合同里明明约定了要用好牌子的装修材料，可被告呢，就像个偷梁换柱的魔术师。

说好的环保板材，结果给我用的那板材，一进屋就有股刺鼻的味道，就像进了化学实验室似的。

我严重怀疑这材料是那种劣质的、不达标的，这可关系到我和家人的健康啊，被告怎么能这么干呢？3. 工程严重逾期。

按照合同规定的竣工日期早就过了，可这房子的装修还像个半拉子工程。