装修合同纠纷民事起诉状
- 格式:doc
- 大小:30.00 KB
- 文档页数:2
千里之行,始于足下。
第 1 页/共 2 页
装修合同纠纷起诉状范本
XX人民法院:
原告:(姓名)、(身份证号码),住址:(详细地址)
被告:(姓名)、(身份证号码),住址:(详细地址)
原告因与被告在装修合同中发生纠纷,根据《中华人民共和国民事诉讼法》
等相关法律规定,现向贵院提起诉讼,请求依法判令如下:
事实与理由:
一、原告与被告于(具体时间)签订了装修合同,合同金额为(具体金
额)。根据合同约定,原告支付了(具体金额)作为预付款。
二、根据合同约定,被告应在(具体时间)内完成装修工程,并保证工程
质量和进度。然而,被告违反合同约定,未按时完成工程,并且工程质量不符
合合同要求。
三、原告多次要求被告解决问题,但被告拖延处理,严重影响了原告的正
常生活。原告因此遭受了经济损失和精神损害。
四、鉴于被告违反合同约定,我作为原告有权要求被告承担责任并赔偿经
济损失。
五、鉴于事实的清楚性和合同的明确性,请求法院判决如下:
锲而不舍,金石可镂。
1. 被告应当按照合同约定的工程进度和质量要求,按时完成装修工程。
2. 被告应向原告支付经济损失,包括预付款及其他因装修延误所致的合理
费用计算的金额。
3. 被告应向原告支付精神损害抚慰金,数额由法院酌情决定。
4. 本案诉讼费用由被告承担。
根据上述事实和理由,我作为原告,依据《中华人民共和国民事诉讼法》
等相关法律规定,向贵院提起诉讼,并请贵院依法审理、公正判决。
特此诉状。
原告:(姓名)
日期:
装饰装修合同纠纷起诉状民事起诉状原告:陕西某装饰工程有限公司。
地址:陕西省*市*路*大厦*座*室。
法定代表人:赵某某,职务:总经理。
联系电话:18**********.第一被告:西安某二手车经销有限公司。
地址:西安市*区*寨*庄*区*号。
法定代表人:宋某,职务:执行董事兼总经理联系电话:02*-********,18*********。
第二被告:宋某,男,汉族,19**年*月*日出生,住西安市*区*小区*号楼*层*室,身份证号:61****************。
联系电话:13*********,13*********。
诉讼请求:1、请求判令两被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元(暂计至XX年7月2日);2、本案诉讼费用由两被告全部承担。
事实与理由:第二被告系第一被告股东兼法定代表人,XX年6月8日,因第一被告尚在设立之中,故第二被告与原告签订了一份《工程装修承包合同》,合同中约定,原告承包*寨工业园车行即第一被告营业场所装修工程。
依据当时的工程设计图纸计算的预算价为1246781元,经优惠后的合同造价为120万元,如被告要求增加或减少工程项目,工程总造价相应增减;工人及材料进场一周内,被告支付合同总造价40%,工期过半,再支付合同总造价40%,工程完工7日内,付足到工程总造价的97%。
若出现被告不能按期付工程进度款,供材料未按时到位或提出设计图纸修改等情形之一,工期相应顺延。
合同签订后,原告按照约定于XX年6月9日正式进场施工,施工过程中,被告就工程设计图纸进行了多次变更,工程于XX年8月20日竣工,第一被告也于XX年8月26日投入营业使用。
该工程合同预算价为120万元,增项部分造价为1135172.7元,减项部分价值为106236元,工程决算总价为2228936.7元。
XX年6月14日至XX年8月20日,第一被告股东惠某某、方某某累计向原告支付工程进度款90万元,合同期间被告并未按约定支付进度款,目前仍欠原告工程款1328936.7元。
2024年装修合同纠纷起诉状范文原告:住所地:法定代表人:被告:住所地:法定代表人:诉讼请求:风险提示:诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。
但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。
虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。
一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币____元,并支付原告上述款项自____年____月____日起至实际支付之日止的利息损失(按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算);二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:风险提示:诉状是个利剑,挑起战争。
如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。
因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。
摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。
讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。
____年____月____日,被告将_____厂房防腐工程发包给原告,并与原告签订了《_____厂房防腐施工合同》,合同约定:施工面积约为_____㎡,总工程价约为____元,按实际施工面积结算工程款。
在原告施工过程中,被告又增加了_____厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。
合同对如何支付工程款作了约定:1、合同签订后,被告向原告支付总款____%作为合同定金;2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款____%,余下____%质量保证金,待保修期满一年后,一次性付清。
合同中明确约定工程保修期为____年,保修期自竣工验收签字之日起计。
装修合同纠纷起诉状范文大全装修合同纠纷起诉状原告:XXX 地址:XXXXXXXXXXXX 联系方式:XXXXXXXXXXXX 法定代表人/负责人:XXX被告:XXX地址:XXXXXXXXXXXX联系方式:XXXXXXXXXXXX法定代表人/负责人:XXX根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,我作为原告向法院提起诉讼,请求判决如下:一、被告按照装修合同规定的期限履行各自的义务,即支付X万元装修费用,并修缮完毕。
二、被告赔偿原告由于被告拖延时间而产生的经济损失X 万元。
三、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由:一、关于双方的基本信息1、原告是XXXX公司,地址在XXXXXXXXXXXXX,联系方式为XXXXXXXXXXXXXX,法定代表人/负责人为XXX;2、被告是XXXX公司,地址在XXXXXXXXXXXXX,联系方式为XXXXXXXXXXXXXX,法定代表人/负责人为XXX。
二、关于建筑装修合同的基本事项1、原告与被告于X年X月X日签订了建筑装修合同,并按照约定预付了X元定金。
2、装修合同约定,被告应在X年X月X日之前完成装修工程,并支付X万元的装修费用。
3、被告未按时履行装修合同,未在约定期限内完成装修工程,并未支付装修费用。
三、关于合同责任的承担1、原告与被告明确约定了装修工程的履行期限和费用,被告未能按照约定履行其在装修合同中所承诺的义务,属于违约行为。
2、被告主动或者被动违反了装修合同的约定,导致原告损失了X万元。
四、关于诉讼请求的支持原因据此,本案原告请求法院判决被告应按照装修合同约定履行其在装修合同中所承诺的义务,并赔偿原告因被告违约所造成的经济损失。
诉讼费用由被告承担。
特此诉状。
原告:XXX法定代表人/负责人:XXX地址:XXXXXXXXXXXXXXXXX联系方式:XXXXXXXXXXXXXXXXX年月日。
装修合同民事起诉状范文起诉状范文【案号】XXX民事诉讼状原告:XXX被告:XXX尊敬的法院:原告XXX,身份证号码为XXX,住址为XXX,现就与被告XXX之间的装修合同纠纷,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,向贵院提起民事诉讼,并请贵院依法审理、公正裁决。
一、案件基本情况1. 原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份装修合同,合同金额为XXX元。
合同约定了装修工程的范围、工期、质量要求、支付方式等相关事项。
2. 原告按照合同约定,提前支付了XXX元作为首期款,并在合同约定的工期内将其余款项支付给被告。
3. 然而,被告在施工过程中存在以下违约行为:(1) 未按照合同约定的工期完成装修工程,导致原告无法按时入住,给原告造成了经济损失和不便;(2) 装修质量不符合合同约定的要求,存在明显的施工瑕疵,如墙面涂料不均匀、地板铺设不平整等问题;(3) 未按照合同约定提供正规的发票和相关资料。
4. 原告多次与被告协商解决问题,但被告未能积极配合,拒绝承担应尽的责任。
二、诉讼请求基于上述事实和法律依据,原告提出以下诉讼请求:1. 要求被告按照合同约定的工期完成装修工程,并确保装修质量符合合同约定的要求;2. 要求被告支付原告因装修工程延期所造成的经济损失,包括房屋租金、临时住宿费用等;3. 要求被告支付原告因装修工程质量问题所造成的修复费用;4. 要求被告支付原告的精神损害赔偿;5. 要求被告支付原告的诉讼费用。
三、证据及理由1. 原告将提供以下证据予以证明:(1) 装修合同及其支付凭证;(2) 装修工程进展照片和相关通讯记录;(3) 专业人员鉴定意见书,证明装修质量存在问题;(4) 经济损失的相关凭证,如房屋租赁合同、临时住宿费用发票等;(5) 相关法律法规和判例。
2. 根据《中华人民共和国合同法》第62条的规定,被告未按照合同约定的工期完成装修工程,应承担违约责任。
装修合同民事起诉状范文起诉状范文 法院名称:XXX人民法院 当事人:原告:张某 被告:李某 案由:装修合同纠纷 原告张某向贵院提起诉讼,就与被告李某之间的装修合同纠纷,依照中华人民共和国民事诉讼法的有关规定,请求贵院依法审理,并依法判决如下:
一、案情概述 原告张某与被告李某于20XX年XX月XX日签订了一份装修合同,约定由被告李某负责对原告张某的住宅进行装修工程。合同约定了工程的具体内容、工期、费用等相关事项,并约定了违约责任和争议解决方式等条款。
然而,在装修工程进行过程中,被告李某未按照合同约定的标准和期限完成工程,且存在工程质量差、使用劣质材料等问题,给原告张某造成了严重的经济损失和精神困扰。原告多次与被告协商解决问题,但被告未能积极配合,导致纠纷无法得到妥善解决。
二、诉讼请求 基于上述事实,原告提出以下诉讼请求: 1. 要求被告按照合同约定的标准和期限,完成剩余的装修工程,并确保工程质量符合相关规定;
2. 要求被告赔偿原告因被告违约行为所遭受的经济损失,包括但不限于材料费用、工程重新施工费用、停工期间的生活费用等; 3. 要求被告承担因其违约行为给原告造成的精神损害赔偿; 4. 其他与本案有关的合法权益。 三、证据及理由 原告提供以下证据证明其主张: 1. 装修合同:原告与被告签订的装修合同,证明了双方的权利义务; 2. 相关支付凭证:原告提供了支付给被告的相关款项的凭证,证明其履行了合同约定的支付义务;
3. 鉴定报告:原告委托专业机构对被告已完成的装修工程进行了鉴定,证明工程质量存在问题;
4. 相关通讯记录:原告提供了与被告之间的通讯记录,证明了双方曾就纠纷进行过协商。
四、法律依据 原告依据以下法律法规提出诉讼请求: 1. 中华人民共和国合同法第二百一十六条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,对方可以请求履行,也可以请求损害赔偿;
2. 中华人民共和国民事诉讼法第五十四条:当事人之间发生民事纠纷,可以依法向人民法院提起诉讼。
装修合同民事起诉状范文起诉状范文【案由】原告:XXX被告:XXX【诉讼请求】原告请求法院判决:1. 被告按照装修合同约定的装修工程内容和质量标准,按时完成装修工程;2. 被告支付原告已经支付的装修款项;3. 被告支付原告因被告违约行为所遭受的经济损失及相关费用;4. 被告承担本案的诉讼费用。
【事实与理由】1. 原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了装修合同,约定由被告负责对原告的房屋进行装修工程。
合同中约定了装修工程的具体内容、质量标准、工期等条款。
2. 根据合同约定,原告已经按照合同约定支付了装修款项的XX%作为首付款。
3. 然而,被告在装修工程进行过程中存在以下违约行为:a. 被告未按照合同约定的装修工程内容和质量标准进行施工,导致装修工程的质量严重不符合合同约定;b. 被告未能按照合同约定的工期完成装修工程,导致原告的居住计划被严重影响;c. 被告未能按照合同约定的进度支付装修款项,严重影响了原告的正常生活。
4. 原告多次与被告沟通要求被告履行合同义务,但被告未能积极采取有效措施进行整改和补救。
5. 被告的违约行为严重伤害了原告的合法权益,造成为了原告经济损失和精神伤害。
【证据】原告提供以下证据支持其诉讼请求:1. 装修合同及相关付款凭证;2. 装修工程的实际状况照片;3. 原告与被告之间的沟通记录;4. 相关专业人士的鉴定意见。
【法律依据】1. 《中华人民共和国合同法》第十四条、第二十八条、第八十一条等相关规定;2. 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条等相关规定。
【诉讼请求】基于上述事实、理由和证据,原告请求法院判决被告按照装修合同约定履行合同义务,支付已经支付的装修款项,赔偿原告因被告违约行为所遭受的经济损失及相关费用,并承担本案的诉讼费用。
【代理人意见】原告特委托本所为其诉讼代理人,本所认为原告的诉讼请求合理合法,请求法院依法支持原告的诉讼请求。
【附带请求】如有需要,原告保留追加证据、追加诉讼请求的权利。
装修民事起诉状范文发生装修纠纷的民事起诉状如何写?那么,下面是CN人才公文网小编给大家整理收集的装修民事起诉状范文,内容仅供参考。
装修民事起诉状范文1原告:xxXXX装饰设计工程有限公司,住所地:xx市XXX路商城路交叉口XXX国贸XXX室。
法定代表人:XXX,任董事长。
被告XXX,男,xxx年5月16日出生,汉族,住xx市XXX区XXX路XXX号院1号楼25号。
诉讼请求一、判令被告支付原告工程款XXX元,违约金XXX元;二、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由原告于xxxx年5月31日同被告签订《建筑装饰装修工程施工合同》,合同约定由原告承包被告发包的xx市XXX休闲商务会馆改造翻新项目,合同价款为人民币72万元,双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付,具体付款方式为:签订合同当日支付42万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付20万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付9万元,并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照1000元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收12个月后20天内支付剩余1万元。
合同签订后,原告如约履行了合同义务,而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的一半(即1万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。
由此给原告造成了巨大的经济损失,为维护原告的合法权益,特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院,请依法判如所请。
此致xx市金水区人民法院具状人:xxXXX装饰设计工程有限公司二0XX年XX月XX日装修民事起诉状范文2原告:,男,族,年月日出生,住电话:1381 0。
被告:xxxxx装饰工程有限公司xx经济技术开发区分公司。
住所地xx市xx经济技术开发区文化园西路3号法人代表电话:被告:xxx(中国)家居有限公司xx经济技术开发区店住所地xx市xx经济技术开发区文化园西路x号法人代表电话:案由:装饰装修合同纠纷诉讼请求:1、请求法院依法判令被告xxxxx装饰工程有限公司xx经济技术开发区分公司继续履行《xx市xx居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》。
装修合同民事起诉状范文起诉状范文【装修合同民事起诉状范文】原告:XXX(原告姓名)被告:XXX(被告姓名)一、案由及请求:原告XXX与被告XXX于20XX年XX月XX日签订了装修合同,约定由被告承担装修工程,并支付工程款。
然而,被告未按照合同约定履行义务,导致原告遭受经济损失。
鉴于此,原告特向贵庭提起民事诉讼,请求判决如下:1. 判令被告按照装修合同的约定,履行其承担的装修工程义务,按时完工并交付原告;2. 判令被告支付原告因被告违约行为所遭受的经济损失,共计人民币XXX元;3. 判令被告支付原告的诉讼费用。
二、事实与理由:1. 原告与被告签订装修合同的事实20XX年XX月XX日,原告与被告签订了装修合同,约定被告负责装修工程,工程款为人民币XXX元,工期为XX天。
合同明确约定了双方的权利与义务。
2. 被告未履行合同约定的事实被告未按照合同约定的工期完成装修工程,且工程质量低劣,存在以下问题:(列举问题,如工程延期、质量不合格等)3. 原告遭受经济损失的事实由于被告未按时履行装修合同的义务,导致原告遭受了经济损失。
具体损失为:(列举损失,如额外租房费用、装修材料损失等)4. 法律依据根据《中华人民共和国合同法》第XX条第X款,合同的当事人应当按照约定履行自己的义务。
5. 诉讼请求的合理性原告的诉讼请求是合理的。
根据合同法的规定,被告应当按照合同约定履行装修工程义务,并承担违约责任。
同时,原告要求被告支付经济损失和诉讼费用也是合理的。
三、证据:原告提供以下证据支持其诉讼请求:1. 装修合同正本及复印件;2. 与被告的书面往来函件;3. 相关装修工程的照片、视频等证据;4. 相关支付凭证及收据。
四、诉讼请求:基于上述事实和理由,原告请求贵庭作出如下判决:1. 判令被告按照装修合同的约定,履行其承担的装修工程义务,按时完工并交付原告;2. 判令被告支付原告因被告违约行为所遭受的经济损失,共计人民币XXX元;3. 判令被告支付原告的诉讼费用。
装修合同民事起诉状范文起诉状范文法院名称:XXX人民法院当事人:原告:XXX被告:XXX案由:装修合同纠纷原告XXX与被告XXX于XXXX年XX月XX日签订了一份装修合同,约定由被告负责对原告的房屋进行装修工程。
然而,被告未按照合同约定的质量、时间和费用进行工程施工,严重违反了合同约定,给原告造成为了重大经济损失和精神困扰。
为维护自己的合法权益,原告不得不诉诸法律,特向贵院提起民事诉讼,请求如下:一、判决被告按照合同约定的质量、时间和费用完成装修工程,并承担由此产生的额外费用;二、判决被告赔偿原告因装修工程延误所造成的经济损失,共计人民币XXX 元;三、判决被告赔偿原告因装修工程质量不达标所造成的经济损失,共计人民币XXX元;四、判决被告赔偿原告因装修工程质量不达标所造成的精神伤害,共计人民币XXX元;五、判决被告承担本案的诉讼费用。
事实和理由:一、合同约定及违约情况1. 原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份装修合同,约定由被告负责对原告的房屋进行装修工程;2. 合同约定了装修工程的具体内容、质量要求、工期及费用等事项;3. 被告未按照合同约定的质量、时间和费用进行工程施工,且未能按时完工;4. 被告未能提供符合合同约定质量要求的装修材料,导致装修工程质量不达标。
二、经济损失及精神困扰1. 由于被告未按时完工,原告不得不支付额外的住宿费用;2. 被告的工程质量不达标,导致原告需要重新雇佣其他装修公司进行修复,增加了额外费用;3. 被告的违约行为给原告造成为了严重的精神压力和困扰,影响了原告的正常生活和工作。
法律依据:1. 《中华人民共和国合同法》第三十二条、第五十一条、第七十二条;2. 《中华人民共和国民事诉讼法》第五十条、第一百三十四条。
证据:1. 装修合同原件及复印件;2. 装修工程进度记录;3. 装修工程质量检测报告;4. 住宿费用发票;5. 其他相关证据。
诉讼请求:基于上述事实和理由,原告请求贵院判决被告按照合同约定的质量、时间和费用完成装修工程,并承担由此产生的额外费用;赔偿原告因装修工程延误和质量不达标所造成的经济损失和精神伤害;并承担本案的诉讼费用。
房屋装修纠纷起诉状范本一、诉讼请求根据民事诉讼法的相关规定,我作为原告要求法院依法判决如下:1.判令被告赔偿原告因房屋装修纠纷所遭受的经济损失共计X 元;2.被告承担本案的全部诉讼费用。
二、案情及理由原告与被告在(具体日期)签订了房屋装修合同,约定由被告负责对原告的房屋进行装修工程。
然而,在装修工程进行过程中,被告违反了合同约定,导致原告遭受了一系列的损失和麻烦。
1. 违反装修合同约定根据合同约定,被告应按照双方协商的装修方案进行装修工程,并交付给原告一个满意的房屋装修结果。
然而,被告在实施装修工程时未严格按照约定的方案进行施工,导致装修效果严重不符合合同约定。
2. 低质量的施工工艺在装修工程过程中,被告采用了低质量的施工工艺,导致装修效果不仅不美观,还存在一系列的安全隐患。
例如,被告在安装门窗和电路时存在严重的施工缺陷,给原告的日常使用带来了诸多麻烦和安全隐患。
3. 装修工程延期合同约定,被告应在合同约定的时间内将装修工程完工,并交付给原告。
然而,被告未能按照约定的时间节点完成装修工程,严重超出了原定的交付时间,给原告带来了额外的经济损失和困扰。
三、证据列表原告作为原告方,我拥有证据来证明上述事实:1.装修合同(合同编号:)2.装修合同约定的装修方案3.相关支付凭证4.视频、照片等实物证据5.相关证人证言四、法律依据我作为原告方,我此次的起诉主要依据法律法规进行:1.《民法典》2.《物权法》3.《合同法》根据上述法律法规的规定,被告应当承担对原告的相应法律责任,并赔偿原告因此遭受的经济损失。
五、诉讼费用承担根据民事诉讼法的相关规定,本案的诉讼费用由被告承担。
六、控辩意见被告如果对本起诉状所述事实有异议,应在(具体日期)前向本法院提交答辩状,并提供相关证据。
如果被告未在规定的时间内提出答辩状,本法院将依法独立判断并做出判决。
七、请求判决的理由基于上述事实和法律规定,我作为原告方,要求法院判决被告赔偿原告因房屋装修纠纷所遭受的经济损失,并承担本案的全部诉讼费用。
装饰装修合同纠纷起诉状8篇篇1原告:[原告姓名],身份证号:[原告身份证号],联系方式:[原告联系方式],居住地址:[原告居住地址]。
被告:[被告公司名称],统一社会信用代码:[被告公司信用代码],法定代表人:[被告公司法人姓名],联系方式:[被告公司联系方式],公司地址:[被告公司地址]。
就原告与被告之间的装饰装修合同纠纷,特向贵法院提起诉讼。
现将有关情况阐述如下:一、事实和理由原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份《装饰装修工程合同》(以下简称合同),约定由被告对原告位于[XXXXX]的住宅进行装修。
合同明确规定了装修的内容、期限、价格及付款方式等。
但被告在实际施工过程中存在多处违约行为,具体如下:1. 工程质量问题:被告交付的装修工程存在多处质量问题,如墙面涂料剥落、地板不平、电路安装不规范等,原告多次提出整改要求,但被告一直未能妥善解决。
2. 工期延误:被告未能按照合同约定的工期完成装修工程,导致原告无法按时入住,严重影响了原告的正常生活。
3. 费用问题:被告在施工过程中,未经原告同意,擅自增加工程项目并产生额外费用,违反了合同约定。
基于以上事实和证据,原告认为被告的行为已构成违约,严重侵害了原告的合法权益。
二、诉讼请求根据上述事实和证据,原告提出以下诉讼请求:1. 判令被告立即对装修工程存在的质量问题进行整改,直至符合合同约定标准。
2. 判令被告支付因工期延误造成的租金损失补偿。
3. 判令被告返还原告擅自增加的工程项目产生的额外费用。
4. 判令被告承担本案的诉讼费用。
三、证据清单1. 装饰装修工程合同原件及复本;证明双方签订装修合同的事实。
2. 工程验收报告及照片;证明被告交付的工程质量存在问题。
3. 工程进度款支付凭证;证明原告已按照合同约定支付款项的事实。
4. 双方沟通记录(邮件、短信、电话录音等);证明原告已多次向被告提出工程质量及工期问题的事实。
5. 其他相关证据材料。
四、法律适用依据及管辖权声明本案基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,由被告住所地人民法院管辖。
装修合同民事起诉状范文起诉状范文 【案件名称】:装修合同民事起诉状 【原告】:张某某 【被告】:李某某 【案由】:装修合同纠纷 【事实与理由】: 恭敬的法院: 本案系一起涉及装修合同纠纷的民事案件,现由原告张某某向贵庭提起诉讼,请求贵庭依法审理并判决。
一、事实陈述 1. 原告张某某系自然人,被告李某某系某装修公司的法定代表人。 2. 2022年5月1日,原告与被告签订了一份装修合同,约定被告将负责对原告的住宅进行装修工程。
3. 根据合同约定,被告应在装修开始前提供详细的装修方案,并按照约定的工期和质量要求进行施工。
4. 然而,自装修工程开始以来,被告屡次违反合同约定,未按照约定的工期完成工程,并且工程质量也存在严重问题。
5. 原告多次与被告进行沟通和商议,要求被告履行合同义务并解决问题,但被告未能积极配合,导致问题无法得到解决。
二、诉讼请求 基于上述事实和理由,原告提出以下诉讼请求: 1. 判决被告按照合同约定的质量要求重新进行装修,确保工程质量达到合同约定的标准,并按照约定的工期完成工程。
2. 判决被告赔偿原告因被告违约行为而遭受的经济损失,包括装修费用的退还和因装修延期导致的额外费用。
3. 判决被告承担本案的诉讼费用。 【证据列表】: 原告提供以下证据证明其主张的事实和诉讼请求: 1. 装修合同及其附件:证明原告与被告之间存在装修合同关系。 2. 装修工程发展记录:证明被告未按照约定工期完成工程。 3. 装修质量检测报告:证明被告的装修工程存在质量问题。 4. 沟通和商议记录:证明原告与被告就问题进行过沟通和商议。 【法律依据】: 原告主张的权益受到了侵害,依据《中华人民共和国合同法》第十四条、第九十六条等相关法律规定,原告有权要求被告履行合同义务并承担违约责任。
【请求判决】: 基于上述事实、理由和证据,原告请求贵庭作出以下判决: 1. 被告应按照合同约定的质量要求重新进行装修,确保工程质量达到合同约定的标准,并按照约定的工期完成工程。
装修合同纠纷起诉状范文原告XXX(原告的姓名、地址等基本信息)被告XXX(被告的姓名、地址等基本信息)诉讼请求1.判令被告支付原告装修前已付款项 XXX 元,以及装修后应支付的款项 XXX 元,共计 XXX 元。
2.判令被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由事实原告与被告于 XX 年 XX 月 XX 日签订了装修合同,约定被告为原告的装修工程提供服务,并支付一定的装修款项。
合同中约定,装修工程的整体进度应在 XX 天内完成,但由于被告在工程中存在工期拖延、质量问题等情况,导致装修进度延误,且部分装修质量不符合约定的标准。
经过多次协商和沟通,被告始终未能妥善解决上述问题,并在实际履行装修合同过程中,未按合同约定提供相应的服务和付款,给原告带来了经济损失和精神压力。
因此,原告决定向法院提起诉讼,要求被告承担责任,退回原告已付款项并支付应付款项。
理由1.被告在合同中未能履行约定的质量标准和工程进度,严重违反了合同的约定,构成合同违约。
2.根据相关法律规定,因被告违反合同约定而给原告造成经济损失的,应当承担相应的赔偿责任。
3.合同约定,若在装修工程完成前未能全额付款,则工程停止施工,原告有权要求退回已付款项。
同时,装修工程完成后被告应当按照约定付款,但被告未能全额付款,属于违约行为。
证据1.装修合同书及其付款证明、发票等相关证据。
2.相关的沟通记录、短信、电话等证据。
3.现场照片、质量鉴定等相关证据。
诉讼费用计算项目费用原告代理人费用XXX 元诉讼保全费用XXX 元应缴纳的案件受理费XXX 元其他支出XXX 元合计XXX 元责任追究被告的行为已经造成了原告的经济损失和精神伤害,希望法院能够依法判决被告承担相应的责任。
装修合同纠纷民事起诉状
原告:风光无限,男,汉族,1972年1月28日出生,住址重庆
梁平区清和街10#建苑23-102室。电话:15067218
被告:云浮,男,1992年4月3日出生,住址重庆梁平区凤区
锦绣苑2-502室。电话:1397325
被告:马云涛渚,女,现年45岁,住址重庆梁平区凤区锦绣苑
22#3-502室。电话:13325
诉讼请求:
1、请求依法判决两被告支付原告工程款195000元,并支付欠付
工程款利息12480元(2011年4月15日至2012年4月15日按照中
国人民银行同期贷款利率6.4%计算)。两项合计:207480元。
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由:
2010年12月初被告马云涛渚、云浮(系马云涛渚儿子)因需将
明亮花园37号楼4、5、6楼装修成酒店(暂定名重庆锦成酒店),便
通过朋友联系到原告协商装修事宜,双方达成初步装修意向后原告于
2010年12月19日组织人员进场施工,后被告马云涛渚、云浮作为
工程发包方于2011年1月8日与原告签订《室内装修合同》,约定装
修施工内容:“除明亮花园37号楼4、5、6楼弱电、消防、套装门安
装以外的所有装修装饰工程。”承包方式:“承包装修工程轻工,不含
装修材料”,总价款380000元。合同工期2010年12月25日开工,
至2011年4月5 日竣工。合同签订后,原告按照合同约定组织人员
施工,并按照施工进度确保工期,完成合同约定施工内容。合同履行
期间,被告先后支付原告合同价款185000元。工程竣工后,原告多
次要求被告支付下剩的合同价款195000元,但被告以各种理由借口
推诿,因被告拖欠原告工程款致使原告雇佣的工人多次到原告家中闹
事,严重影响原告的正常生活。无奈,诉诸贵院。
原告认为,双方签订的《室内装修合同》是双方当事人真实意思
表示,合法有效。原告已履行合同义务,被告应当按照合同约定的固
定价格支付下剩的工程款,两被告作为工程发包方以及重庆锦成饭店
的设立的发起人应当共同承担清偿下剩余工程的责任。为了维护自身
合法权益,原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定诉诸贵院,
请求依法判如所请。
此致
梁平区人民法院
具状人:
2016年5月15日