装修合同纠纷民事起诉状
- 格式:docx
- 大小:18.48 KB
- 文档页数:2
装修合同纠纷起诉状范本3篇篇1原告(装修业主):张三(化名)身份证号:[身份证号码]住址:[详细住址]联系方式:[手机号码/固定电话]被告(装修公司):华宇装饰有限公司统一社会信用代码:[统一社会信用代码]注册地址:[详细地址]法定代表人:[法人姓名] 职务:[法人职务]联系方式:[联系方式]原告委托代理人(如有):李四(化名)律师所属事务所:[律师事务所名称]联系方式:[联系方式]一、背景及事实陈述:原告张三与被告华宇装饰有限公司签订了一份装修合同,约定由被告对原告位于某处的房屋进行装修。
合同明确规定了装修内容、质量标准、工程期限、造价及付款方式等条款。
然而在实际施工过程中,双方就工程质量、进度及变更等问题产生了分歧,导致合同无法正常履行,原告的合法权益受到侵害。
为此,原告决定向法院提起诉讼。
二、纠纷的具体事项及证据清单:1. 工程质量问题:被告在装修过程中未能按照合同约定及国家相关标准进行施工,多处存在质量问题(如电路布置不规范、墙面涂料不平整等)。
证据清单:施工照片、检测报告等。
2. 工程进度延误:被告未能按照合同约定的工期完成装修工程,导致原告无法按时入住。
证据清单:施工进度记录、通信记录等。
3. 额外费用问题:在施工过程中,被告以种种理由要求原告支付额外费用,双方未能达成一致。
证据清单:费用清单、支付凭证等。
基于上述纠纷事项,原告认为被告的行为已经构成违约,严重侵害了原告的合法权益。
因此,原告决定依法向被告追究违约责任,并提出赔偿请求。
三、诉讼请求:1. 请求法院判决被告按照合同约定完成未完成的装修工程,并达到合同约定的质量标准;2. 请求法院判决被告支付因工程质量问题导致的维修费用;3. 请求法院判决被告支付因工程进度延误导致的违约赔偿金;4. 请求法院判决被告返还超收的额外费用;5. 被告承担本案的诉讼费用及其他相关费用。
四、事实及证据分析:原告提供的证据充分证明了被告在装修过程中存在的违约行为及因此给原告造成的损失。
装修合同起诉书5篇篇1装修合同起诉书原告:XXX公司被告:XX装饰工程有限公司原告XXX公司与被告XX装饰工程有限公司在2019年6月1日签订《装修合同》,约定被告将在原告位于XX市XX路XX号的办公室进行装修工程,合同金额为人民币50万元。
然而,自装修工程开始后,被告一直存在工程延误、施工质量低劣等问题,导致原告无法按时入住办公室,严重影响了公司的正常运营。
在此,原告XXX公司提起诉讼,请求法院依法判决被告XX装饰工程有限公司承担以下法律责任:一、违约责任根据《合同法》相关规定,被告应当按照约定时间完成装修工程,并保证施工质量符合相关标准和规定。
然而,被告明知装修工程进度已经严重延误,且施工质量存在严重缺陷,却未能采取有效措施进行修正,严重违反了合同约定。
因此,原告要求被告承担相应违约责任,赔偿原告因此造成的经济损失。
二、赔偿损失被告的工程延误和施工质量低劣导致原告损失了正常的办公使用权,造成了公司运营的严重困难。
原告在此要求被告承担赔偿责任,赔偿原告因此遭受的经济损失,包括装修费用、办公室租金、公司运营损失等。
三、维护公司利益原告XXX公司作为一家正常运营的公司,应当保障其正常的办公环境和运营权益。
被告的违约行为严重损害了原告的利益,影响了公司形象和市场竞争力。
原告在此要求被告承担责任,维护公司的合法权益。
综上所述,原告XXX公司请求法院判决被告XX装饰工程有限公司承担法律责任,赔偿原告因此遭受的全部经济损失,并维护公司的合法权益。
同时,希望法院能够公正审理,依法判决。
感谢法院的支持和关注。
原告:XXX公司代理律师:XXX日期:2020年6月1日以上内容系原告提起诉讼的起诉书,由原告XXX公司委托代理律师XXX书写并递交法院处理。
篇2装修合同起诉书原告:李先生被告:装修公司A一、申请要求:1. 装修公司A违反了合同约定,未按时完成工程并存在质量问题,造成李先生的利益受损;2. 请求法院判决装修公司A重新完成工程,并对造成的损失进行赔偿;3. 请求法院判决装修公司A承担本案的诉讼费用。
装修合同纠纷起诉状(通用16篇)纠纷起诉状篇1原告:________________住所地:________________法定代表人:__________被告:________________住所地:________________法定代表人:____________诉讼请求:一、请求依法判令被告支付原告工程款人民币__________元,并支付原告上述款项自_____年_____月_____日起至实际支付之日止的利息损失(按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算);二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:_____年_____月_____日,被告将______厂房防腐工程发包给原告,并与原告签订了《_____厂房防腐施工合同》,合同约定:施工面积约为_____㎡,总工程价约为_______元,按实际施工面积结算工程款。
在原告施工过程中,被告又增加了_____厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。
合同对如何支付工程款作了约定:1、合同签订后,被告向原告支付总款____%作为合同定金;2、工程全部完成,经现场验收合格,核对施工数量,被告向原告付清工程款___%,余下____%质量保证金,待保修期满一年后,一次性付清。
合同中明确约定工程保修期为____年,保修期自竣工验收签字之日起计。
合同签订后,被告支付了____万元的定金。
_____年_____月_____日,被告验收了该工程,并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。
原告实际施工防腐面积为______㎡,工程总价款为_____元。
时至今日,该工程的保修期早已届满,但被告分文未付余下工程款______元。
原告曾多次催讨该款项,但被告均以各种理由推脱,至今未付。
综上所述,被告的行为已严重损害了原告的合法权益。
为此,为使原告的合法权益得到保护,根据我国相关法律法规之有关规定,特向贵院提起诉讼,请依法予以判决。
此致______人民法院具状人:____________年_____月_____日附:起诉状副本____份;证据材料副本____份。
装修合同纠纷起诉状范本【民事起诉状】原告:(以下简称“甲方”)姓名:性别:年龄:民族:职业:住址:联系方式:被告:(以下简称“乙方”)单位名称:法定代表人:住所地:联系方式:诉讼请求:1. 请求判令乙方退还甲方工程款人民币元;2. 请求判令乙方赔偿甲方损失人民币元;3. 本案诉讼费用由乙方承担。
事实与理由:一、双方签订《房屋装修合同》的事实甲方与乙方于年月日签订《房屋装修合同》,约定由乙方为甲方位于的房屋进行装修,装修范围包括但不限于室内墙面粉刷、地板铺设、厨卫改造等,装修总价款为人民币元,工期自年月日起至年月日止。
二、乙方违约事实1. 工程质量不符合约定根据合同约定,乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和施工方案进行施工,确保工程质量达到国家及地方相关标准。
但实际施工中,乙方未按图施工,导致部分区域存在严重质量问题,如墙面开裂、地面不平等。
2. 工期延误合同明确约定,乙方应在年月日前完成全部装修工作,但至今仍未完工,且无合理解释,给甲方生活带来极大不便。
3. 隐瞒重要信息在施工过程中,乙方未经甲方同意擅自更换材料品牌,使用了低于合同约定标准的材料,且未向甲方作出任何说明或补偿。
三、甲方的维权行动鉴于上述情况,甲方多次通过电话、微信等方式与乙方沟通,要求其整改并赔偿损失,但均未得到妥善解决。
为维护自身合法权益,甲方不得不采取法律手段,请求法院支持上述诉讼请求。
证据清单:1. 《房屋装修合同》复印件一份;2. 施工图纸及设计方案复印件一套;3. 甲乙双方沟通记录(包括但不限于短信、微信聊天截图);4. 现场照片若干;5. 第三方检测机构出具的质量鉴定报告;6. 购买材料发票及支付凭证;7. 律师函及快递单据;8. 其他相关证明材料。
此致XX人民法院具状人:(签名/盖章)年月日【特别提示】1. 本诉状仅为参考模板,请根据实际情况调整相关内容;2. 提交诉状时需附上所有相关证据材料;3. 在正式提交前建议咨询专业律师进行审核修改,以确保诉状的合法性和有效性。
装饰装修合同纠纷起诉状5篇篇1原告:[原告姓名],身份证号:[原告身份证号],住址:[原告住址]被告:[被告姓名],注册号:[公司或个体工商户注册号],地址:[公司地址或个体工商户地址],法定代表人或负责人:[法定代表人姓名]一、诉讼请求:1. 请求判令被吿支付原告拖欠的装饰装修款项人民币[具体金额]元整。
2. 请求判令被告承担因违约造成的损失补偿人民币[具体金额]元整。
3. 请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。
二、事实和理由:原告与被告于XXXX年XX月XX日签订《建筑装饰工程施工合同》,约定被告委托原告对位于[地址]的住宅进行室内装修工作,合同明确规定了工程内容、工程造价、付款方式及违约责任等条款。
原告按照合同约定完成了装修工作,并通过被告验收合格交付使用。
然而,被告未能按照合同约定的时间支付全部装修款项,至今尚欠款项人民币[具体金额]元整未支付。
原告多次催告,被告始终未能履行付款义务。
为此,原告遭受了一定的经济损失。
三、证据清单:1. 《建筑装饰工程施工合同》:证明双方签订的装修合同真实有效,规定了双方的权利和义务。
2. 工程验收合格证明:证明原告完成的装修工程已经被告验收合格并交付使用。
3. 被告欠款证明:证明被告拖欠原告的装修款项数额及未支付事实。
4. 原告催款记录:证明原告已经多次催告被告支付欠款,但被告始终未履行付款义务。
5. 其他相关证据材料。
四、诉讼理由分析:根据原、被告双方签订的《建筑装饰工程施工合同》,原告已按合同约定完成了全部工作内容并通过验收。
被告未能按照合同约定时间支付款项,已构成违约行为。
根据合同相关条款及《中华人民共和国合同法》相关规定,被告应承担违约责任并支付拖欠款项及损失补偿。
五、非诉讼经历:原告在此前曾多次与被告沟通协商,试图通过友好方式解决欠款问题,但被告始终未予理睬,未能履行其付款义务。
在无奈之下,原告决定通过法律途径维护自身合法权益。
六、诉讼请求重申:基于上述事实和证据,原告请求法院支持其诉讼请求,判令被告支付拖欠的装饰装修款项及因违约造成的损失补偿,并承担本案的全部诉讼费用。
装饰装修合同纠纷起诉状民事起诉状原告:陕西某装饰工程有限公司。
地址:陕西省*市*路*大厦*座*室。
法定代表人:赵某某,职务:总经理。
联系电话:18**********.第一被告:西安某二手车经销有限公司。
地址:西安市*区*寨*庄*区*号。
法定代表人:宋某,职务:执行董事兼总经理联系电话:02*-********,18*********。
第二被告:宋某,男,汉族,19**年*月*日出生,住西安市*区*小区*号楼*层*室,身份证号:61****************。
联系电话:13*********,13*********。
诉讼请求:1、请求判令两被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元(暂计至XX年7月2日);2、本案诉讼费用由两被告全部承担。
事实与理由:第二被告系第一被告股东兼法定代表人,XX年6月8日,因第一被告尚在设立之中,故第二被告与原告签订了一份《工程装修承包合同》,合同中约定,原告承包*寨工业园车行即第一被告营业场所装修工程。
依据当时的工程设计图纸计算的预算价为1246781元,经优惠后的合同造价为120万元,如被告要求增加或减少工程项目,工程总造价相应增减;工人及材料进场一周内,被告支付合同总造价40%,工期过半,再支付合同总造价40%,工程完工7日内,付足到工程总造价的97%。
若出现被告不能按期付工程进度款,供材料未按时到位或提出设计图纸修改等情形之一,工期相应顺延。
合同签订后,原告按照约定于XX年6月9日正式进场施工,施工过程中,被告就工程设计图纸进行了多次变更,工程于XX年8月20日竣工,第一被告也于XX年8月26日投入营业使用。
该工程合同预算价为120万元,增项部分造价为1135172.7元,减项部分价值为106236元,工程决算总价为2228936.7元。
XX年6月14日至XX年8月20日,第一被告股东惠某某、方某某累计向原告支付工程进度款90万元,合同期间被告并未按约定支付进度款,目前仍欠原告工程款1328936.7元。
民事起诉状(装修合同纠纷)3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1民事起诉状原告:李明被告:装修公司原告李明系中国国籍,住址位于XX市XX区XX街XX号。
被告装修公司系XXXX公司,住所地址为XX市XX区XX街XX号。
原告因装修合同纠纷,向贵法院提起诉讼,现依法向贵院提出起诉状如下:一、事实和理由:1. 原告与被告装修公司于×年×月×日签订装修合同,约定被告装修公司为原告提供装修服务,并约定工程完工时间为×年×月×日。
2. 原告按照合同约定支付了合同款项的50%作为首付款。
3. 然而,在装修工程进行过程中,被告装修公司未按照合同约定的时间完成工程,并且存在工程质量问题,对原告的家居环境造成了较大影响。
4. 原告多次要求被告装修公司重新修补工程,并要求赔偿原告因工程延期造成的损失,但被告装修公司未能积极处理,导致纠纷无法解决。
5. 基于上述事实及理由,原告依法请求贵院判决被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工,赔偿原告因工程延误而造成的损失,并承担本次诉讼的全部费用。
二、请求判决:1. 判令被告装修公司按照合同约定的工程质量标准重新完工,保证工程质量符合国家标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失,具体金额由贵院酌情判决。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
三、证据:1. 装修合同书2. 装修进度记录单3. 相关聊天记录及短信记录4. 物证:工程质量问题照片5. 相关证人证言四、诉讼请求:1. 依法判令被告装修公司重新完工,保证工程质量符合标准。
2. 赔偿原告因工程延误造成的损失。
3. 被告承担本次诉讼的全部费用。
特此起诉。
原告:李明日期:××××年××月××日附件:装修合同书、装修进度记录单、相关照片及证据。
篇2民事起诉状原告:王某被告:装饰公司原告系某小区业主,被告为一家从事装修装饰业务的公司。
民事起诉状(装饰装修合同纠纷)第一篇模板范本:当事人(原告):XXX住所地:XXX委托代理人:XXX住所地:XXX被告:XXX住所地:XXX委托代理人:XXX住所地:XXX民事起诉状原告XXX起诉被告XXX,合同纠纷一案,向贵院提起诉讼,并就案情向贵院提出如下诉讼请求:一、权利纠纷的事实与理由:被告与原告签订了一份装饰装修合同,合同约定在XXX年X月X日开始对原告的住宅进行装修。
然而,在装修过程中,被告存在以下违约行为:1. 未按照约定时间开始装修工作,导致原告无法按时入住;2. 使用了劣质材料,造成装修质量不合格;3. 超出约定的装修费用,要求原告支付额外费用。
上述行为严重侵害了原告的合法权益,依照《中华人民共和国合同法》第十一条、第五十三条等相关法律法规的规定,原告特向贵院提起诉讼,请求相应的法律保护。
二、诉讼请求:1. 判决被告按照合同约定的时间开始装修工作,并按照约定的质量标准完成装修;2. 判决被告向原告支付由于违约行为造成的经济损失;3. 判决被告承担本案的诉讼费用。
三、证据:1. 装饰装修合同及相关附件;2. 相关支付凭证;3. 相关证人证言;4. 鉴定报告等。
附件:(附件名称)法律名词及注释:1. 合同法:指中华人民共和国《合同法》。
第二篇模板范本:当事人(原告):XXX住所地:XXX委托代理人:XXX住所地:XXX被告:XXX住所地:XXX委托代理人:XXX住所地:XXX民事起诉状原告XXX起诉被告XXX,合同纠纷一案,向贵院提起诉讼,并就案情向贵院提出如下诉讼请求:一、权利纠纷的事实与理由:被告与原告签订了一份装饰装修合同,合同约定在XXX年X月X日开始对原告的住宅进行装修。
然而,在装修过程中,被告存在以下违约行为:1. 未按照约定时间开始装修工作,导致原告无法按时入住;2. 使用了劣质材料,造成装修质量不合格;3. 超出约定的装修费用,要求原告支付额外费用。
上述行为严重侵害了原告的合法权益,依照《中华人民共和国合同法》第十一条、第五十三条等相关法律法规的规定,原告特向贵院提起诉讼,请求相应的法律保护。
装修民事起诉状范文发生装修纠纷的民事起诉状如何写?那么,下面是CN人才公文网小编给大家整理收集的装修民事起诉状范文,内容仅供参考。
装修民事起诉状范文1原告:xxXXX装饰设计工程有限公司,住所地:xx市XXX路商城路交叉口XXX国贸XXX室。
法定代表人:XXX,任董事长。
被告XXX,男,xxx年5月16日出生,汉族,住xx市XXX区XXX路XXX号院1号楼25号。
诉讼请求一、判令被告支付原告工程款XXX元,违约金XXX元;二、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由原告于xxxx年5月31日同被告签订《建筑装饰装修工程施工合同》,合同约定由原告承包被告发包的xx市XXX休闲商务会馆改造翻新项目,合同价款为人民币72万元,双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付,具体付款方式为:签订合同当日支付42万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付20万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付9万元,并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照1000元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收12个月后20天内支付剩余1万元。
合同签订后,原告如约履行了合同义务,而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的一半(即1万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。
由此给原告造成了巨大的经济损失,为维护原告的合法权益,特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院,请依法判如所请。
此致xx市金水区人民法院具状人:xxXXX装饰设计工程有限公司二0XX年XX月XX日装修民事起诉状范文2原告:,男,族,年月日出生,住电话:1381 0。
被告:xxxxx装饰工程有限公司xx经济技术开发区分公司。
住所地xx市xx经济技术开发区文化园西路3号法人代表电话:被告:xxx(中国)家居有限公司xx经济技术开发区店住所地xx市xx经济技术开发区文化园西路x号法人代表电话:案由:装饰装修合同纠纷诉讼请求:1、请求法院依法判令被告xxxxx装饰工程有限公司xx经济技术开发区分公司继续履行《xx市xx居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》。
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1民事起诉状原告(姓名):被告(姓名):审判机关:案号:原告起诉状原告(姓名)、(身份证号码)、住所(地址)、联系电话:被告(姓名)、住所(地址)、联系电话:原告起诉被告,依法请求判令如下:一、确认装修合同无效;二、被告赔偿原告损失;三、承担本案诉讼费用。
案情简况一、原告与被告于(日期)签订了一份装修合同,约定被告将对原告的房屋进行装修工程。
原告根据合同约定支付了装修款项,但装修工程却未按照约定进行,存在多项质量问题。
二、经鉴定,被告未按照合同约定提供装修服务,装修质量低劣,影响原告正常生活。
原告多次要求被告重新整改,但被告拒绝履行合同义务。
法律依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国侵权责任法》证据一、装修合同及付款凭证二、装修工程验收报告三、鉴定书请求判决理由一、根据合同法有关规定,本案装修合同系违反法律规定,应当被认定为无效。
二、被告对原告的房屋进行的装修工程质量低劣,存在多项质量问题,给原告造成了经济损失和精神困扰,应当承担赔偿责任。
三、原告在合理范围内要求被告履行合同义务,但被告未履行。
因此,原告请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。
附:证据清单原告(签名):日期:被告(签名):日期:以上内容属实原告(签名):篇2民事起诉状原告:张三被告:李四尊敬的法院:原告张三起诉被告李四,因双方在装修合同上发生纠纷,请求法院对此进行裁决。
一、原告张三与被告李四于2019年6月签订了一份装修合同(合同编号:202019),约定由被告李四承担装修工程的设计、施工、材料采购等责任,而原告张三则需支付相应的费用。
二、根据合同约定,被告李四应在签订合同后的30天内完成装修工程,但实际上被告李四一直没有按时完成工程,超过约定期限。
三、在施工过程中,被告李四使用了劣质材料,导致装修工程质量不符合合同要求,并且工程过程中出现了多次拖延的情况。
四、尽管原告多次要求被告尽快解决问题,但被告仍然拒绝配合,导致双方关系变得紧张。
民事起诉状(装修合同纠纷)6篇第1篇示例:在我国,装修合同纠纷是一种常见的民事纠纷类型。
当装修公司与业主在装修合同中产生矛盾和纠纷时,业主可以通过向法院递交民事起诉状来维护自己的合法权益。
下面是一份关于民事起诉状(装修合同纠纷)的范文:民事起诉状原告:某某某身份证号码:XXXXXXXXXXXXX 联系方式:XXXXXXXXX被告:某某装修公司统一社会信用代码:XXXXXXXXXXXXX根据《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定,本人某某某,系合法房屋业主,与被告某某装修公司签订了装修合同,但在装修过程中发生了纠纷,特向贵院起诉如下:一、原告系合法房屋业主,被告为某某装修公司,装修合同编号为XXXXXXXX,合同签订日期为XXXX年XX月XX日,装修费用为XXXX元,合同约定XXXX年XX月XX日完成装修。
二、自签订装修合同之日起,被告某某装修公司未按时履行合同义务,导致装修工程进度缓慢,质量不合格,严重影响了原告的居住生活。
多次催促被告公司加速施工进度,但被告公司不仅无法保证工程质量,还拖延工期,给原告造成了不必要的精神损失。
三、原告在多次协商无果的情况下,决定向法院起诉,请求法院支持原告诉讼请求,判令被告某某装修公司立即停止拖延施工进度,保证施工工程质量,依法履行装修合同,赔偿原告因此遭受的经济损失和精神损失,并承担本案诉讼费用。
四、原告特此向贵院提出如下诉讼请求:1. 判令被告某某装修公司依法履行装修合同,保证工程质量,加快施工进度,按时完成装修。
2. 裁定被告某某装修公司赔偿原告因装修拖延和质量问题导致的经济损失XXXX元。
4. 本案一切合理诉讼费用由被告承担。
特此诉讼。
原告:某某某日期:XXXX年XX月XX日以上所陈述的事实和诉讼请求,均属事实,特此向贵院提出起诉。
愿法院根据法律规定,公正审理该案,判决有罪。
第2篇示例:法院民事起诉状原告:XXX一、原告XXX,男,XX岁,XXX,现住XXX,根据相关证据,有理由相信被告XXX ,男,XX岁,XXX,现住XXX,系与原告签订了装修合同,但未履行合同约定,故向贵院提起诉讼。
民事装修合同诉讼状(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作范文、党团范文、演讲范文、心得体会、合同范本、条据书信、礼仪范文、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work sample essays, party and youth group sample essays, speech sample essays, personal experiences, contract sample essays, normative letters, etiquette sample essays, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!民事装修合同诉讼状民事装修合同诉讼状篇1原告____有限公司,住所地:______市____路____路____国贸____室。
装饰装修合同纠纷起诉状8篇篇1原告:[原告姓名],身份证号:[原告身份证号],联系方式:[原告联系方式],居住地址:[原告居住地址]。
被告:[被告公司名称],统一社会信用代码:[被告公司信用代码],法定代表人:[被告公司法人姓名],联系方式:[被告公司联系方式],公司地址:[被告公司地址]。
就原告与被告之间的装饰装修合同纠纷,特向贵法院提起诉讼。
现将有关情况阐述如下:一、事实和理由原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份《装饰装修工程合同》(以下简称合同),约定由被告对原告位于[XXXXX]的住宅进行装修。
合同明确规定了装修的内容、期限、价格及付款方式等。
但被告在实际施工过程中存在多处违约行为,具体如下:1. 工程质量问题:被告交付的装修工程存在多处质量问题,如墙面涂料剥落、地板不平、电路安装不规范等,原告多次提出整改要求,但被告一直未能妥善解决。
2. 工期延误:被告未能按照合同约定的工期完成装修工程,导致原告无法按时入住,严重影响了原告的正常生活。
3. 费用问题:被告在施工过程中,未经原告同意,擅自增加工程项目并产生额外费用,违反了合同约定。
基于以上事实和证据,原告认为被告的行为已构成违约,严重侵害了原告的合法权益。
二、诉讼请求根据上述事实和证据,原告提出以下诉讼请求:1. 判令被告立即对装修工程存在的质量问题进行整改,直至符合合同约定标准。
2. 判令被告支付因工期延误造成的租金损失补偿。
3. 判令被告返还原告擅自增加的工程项目产生的额外费用。
4. 判令被告承担本案的诉讼费用。
三、证据清单1. 装饰装修工程合同原件及复本;证明双方签订装修合同的事实。
2. 工程验收报告及照片;证明被告交付的工程质量存在问题。
3. 工程进度款支付凭证;证明原告已按照合同约定支付款项的事实。
4. 双方沟通记录(邮件、短信、电话录音等);证明原告已多次向被告提出工程质量及工期问题的事实。
5. 其他相关证据材料。
四、法律适用依据及管辖权声明本案基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,由被告住所地人民法院管辖。
装修合同民事起诉状范文起诉状范文装修合同民事起诉状范文起诉状范文装修合同民事起诉状范文【一】上诉人(一审被告):江苏飞龙装饰工程有限公司法定代表人:地址:江苏省徐州市中山北路4号联系电话:被上诉人(一审原告):内蒙古东达加和投资有限责任公司法定代表人:赵永亮地址:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区迎春北联系电话:第三人:鄂尔多斯市亚升有限责任公司法定代表人地址:江苏省鄂尔多斯市联系电话:上诉人因排除妨碍纠纷一案不服鄂尔多斯市达拉特旗人民法院于XX年10月10日作出的(XX)达民初字第2272号民事判决书现依法提出上诉上诉请求请求依法撤销原审法院判决驳回被上诉人的诉讼请求事实与理由一、被上诉人是《达拉特旗锦园宾馆项目金尊公馆室内和渝富桥足疗中心室内装修施工合同》实际受益人和使用人故有付款的义务上诉人于xx年12月20日和XX年3月1日先后与鄂尔多斯市亚升(以下简称亚升)有限责任公司订立了《达拉特旗锦园宾馆项目金尊公馆室内和渝富桥足疗中心室内装修施工合同》根据上述合同的约定上诉人于XX年12月20日和XX年3月1日分别进入工地施工至今迄今为止已投资的300多万元的装饰标的物在被上诉人处而被上诉人与亚升在上诉人不知情的情况下解除房屋租赁合同因该租赁合同的解除并非自然到期故被上诉人和亚升均无权利无偿转交装修物而根据添附物的处置原则添附物应当归产权人所有但添附人(上诉人)应得到补偿本案中上诉人其行为是善意的且涉案装修施工所形成的装潢添附物是在被上诉人规划许可内对被上诉人有充分利用价值因此被上诉人对涉案装修施工工程所形成的装修款有付款的义务二、涉案装修施工合同正在履行过程中被上诉人要求上诉人撤离工地其恶意逃避支付装修工程款的主观目的非常明显上诉人于上诉人于XX年12月20日和XX年3月1日分别进驻场地开始装修截至今年6月上诉人完成工程价款为3329661.31元现该项装修工程尚未完工该项装修施工合同正在履行过程中被上诉人在无任何理由的情况下通知上诉人撤离.工地其恶意逃避支付装修工程款的主观目的非常明显三、一审法院判决要求上诉人撤离施工现场无事实和法律依据一审法院判决认为上诉人飞龙公司占有租赁物的前提是其与第三人所签订的工程施工合同而工程施工合同可以履行的基础是第三人亚升公司与被上诉人签订的租赁合同如果租赁合同被解除则工程施工合同即失去了履行的权利基础被告继续占用原告房屋就失去了法律依据属无权占有其与第三人基于工程施工合同产生的纠纷应另行解决上诉人认为被上诉人是《达拉特旗锦园宾馆项目金尊公馆室内和渝富桥足疗中心室内装修施工合同》实际受益人和使用人故有付款的义务而现被上诉人在该项工程尚未完工被上诉人在未支付装修款的情况下机械理解合同相对性原理属于对法律的错误理解上诉人有权要求继续履行合同一审法院判决要求上诉人撤离施工现场无事实和法律依据三、原审法院的判决违反了公平、公正的民法原则有可能导致社会矛盾的激化本案中如果仅仅因为被上诉人解除了与第三人的房屋租赁合同而忽视上诉人以投入巨额装修工程款基本事实机械地认定该装修款应通过上诉人与第三人工程施工合同另行解决而忽视该案中由装修款转化而成的添附物已归产权人(即被上诉人)所有被上诉人是装修物的实际使用者和受益者则无疑是违背了公平、公正的民法原则同时上诉人进行装修改造的工程的现值达3329661.31元而本案的现实情况是被上诉人已解除其与第三人房屋租赁合同被上诉人已实际接管和控制涉案标的物而原审法院对这些基本案件事实熟视无睹机械适用法律有可能导致上诉人投入巨额装修工程款所要无门构建社会主义和谐社会是当前我国首要的社会发展战略目标一审法院的判决有可能导致包括农民工工资在内的工程款所要无门更有可能导致特定社会矛盾的激化综上上诉人认为一审法院的判决在认定事实及适用法律上均存在错误根据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定特提起上诉请求人民法院依法改判以维护上诉人的合法权益此致鄂尔多斯市中级人民法院上诉人:年月日。
民事起诉状(装修合同纠纷)(通用24篇)民事起诉状(纠纷)篇1原告:____________,性别______,_____年_____月_____日出生(出生日期),身份证号__________________,职业____________,民族______,住所为__________________(户籍地址),法律文书送达地址为__________________,联系电话为__________________(手机号)。
委托诉讼代理人:____________,联系电话__________________被告:____________,性别______,_____年_____月_____日出生(出生日期),身份证号__________________,职业____________,民族______,住所为__________________(户籍地址),法律文书送达地址为__________________(收件地址),联系电话为__________________(手机号)。
委托诉讼代理人:____________,联系电话________________________诉讼请求:一、判令准予原被告离婚;二、判令婚生____________(儿子/女儿及姓名)由____________(原告/被告)抚养,____________(被告/原告)____________(一次性/每月/其他)向____________(原告/被告)支付__________________(金额);三、判令位于 (房屋具体地址,具体到房号)的房产归 (原告/被告)所有;四、判令____________(车牌号)号牌__________________(品牌+型号)__________________车辆归____________(原告/被告)所有;五、判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:原被告于_____年_____月_____日(相识日期)相识,并于_____年_____月_____日(登记结婚日期)登记结婚,于_____年_____月_____日(一胎出生日期)生育了 (儿子/女儿及姓名)。
装修合同纠纷起诉状范本8篇第1篇示例:装修合同是指施工方和业主之间为了规范装修施工过程中的权利、义务关系而签订的一种合同。
在实际装修过程中,有时候可能会出现双方未能遵守合同约定,从而引发合同纠纷。
如果协商无果,业主可以向法院提起诉讼,要求合同履行或者请求赔偿损失。
下面是一份关于装修合同纠纷起诉状范本:装修合同纠纷起诉状原告(个人/公司):法定代表人/委托代理人:住所地/注册地址:联系方式:现有以下事实和理由:一、原告与被告于(具体日期)签订了装修合同,约定具体装修内容和价格,并且双方均已付款。
被告在装修过程中未按合同约定提供相应服务,导致工程进度滞后。
二、被告在装修过程中使用了低质量材料,严重影响了装修效果。
原告多次要求被告改正,但被告未能积极配合,并未作出合理解释。
三、补充约定:(在此处补充需要补充约定的内容)根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)相关规定,原告在此提出以下诉讼请求:一、要求被告按照合同约定的内容和质量要求,完成剩余的装修工程,并保证装修效果符合合同约定。
二、要求被告赔偿由于装修质量问题导致的精神损害赔偿。
三、要求被告承担本案的诉讼费用。
举证事项:一、合同书等证据能证明双方已经签订装修合同。
二、工程进度和装修效果的照片等证据。
三、相关通讯记录和证人证言。
四、其他与本案有关的证据。
原告特此诉状。
原告:(签名)日期:年月日以上就是关于装修合同纠纷起诉状范本的内容。
在实际起诉过程中,原告应当根据具体情况选择合适的法律依据和证据,确保自己的合法权益得到有效维护。
希望对遇到装修合同纠纷的业主在起诉过程中提供一定帮助。
第2篇示例:装修合同纠纷起诉状原告:被告:中华人民共和国XXXX人民法院:原告起诉被告装修合同纠纷一案,现向贵院提出起诉状如下:一、案由及事实原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了装修合同,约定了装修房屋的具体内容、工期和费用。
然而在工程进行中,被告未按照合同约定的内容和标准进行施工,造成了装修质量严重问题,导致原告无法及时入住及使用房屋。
装饰装修合同纠纷民事起诉状8篇篇1原告:XXX,男,1970年1月1日出生,汉族,住址:XXX,联系电话:XXX。
被告:XXX,男,1968年2月2日出生,汉族,住址:XXX,联系电话:XXX。
诉讼请求:1. 请求法院判令被告返还原告支付的装修款人民币XX元;2. 请求法院判令被告支付利息(自支付装修款之日起至实际返还之日止,按中国人民银行同期贷款利率计算);3. 请求法院判令被告赔偿原告因装修纠纷产生的交通费、误工费等相关损失人民币XX元;4. 请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:原告与被告于XXXX年XX月XX日签订了一份装饰装修合同,约定由被告负责对原告位于XXX的住宅进行装修,装修款总额为人民币XX元,付款方式为分期支付。
合同签订后,原告按照约定支付了首期款人民币XX元,并提供了相应的收据作为凭证。
然而,在装修过程中,被告未能按照合同约定完成装修任务,存在严重违约行为。
具体违约事实如下:1. 被告未能按照合同约定按时完成装修任务,导致装修工期严重延误。
合同约定装修工期为XX天,自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。
然而,截至起诉之日,被告仍未完成全部装修任务,工期延误超过XX个月。
2. 被告在装修过程中存在严重质量问题,如墙面涂料脱落、地板铺设不平等,严重损害了原告的财产价值。
原告已多次要求被维修,但被告一直未能彻底解决问题。
3. 被告在收到原告支付的首期款后,未能按照合同约定开具正规发票,导致原告无法顺利进行财务报销。
被告的行为严重违背了合同约定和诚信原则。
基于以上事实,原告认为被告的行为已经严重损害了其合法权益。
因此,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,原告有权要求解除合同并返还已支付的装修款。
同时,被告还应当支付利息和赔偿原告因装修纠纷产生的相关损失。
此致XXX人民法院具状人:XXX日期:XXXX年XX月XX日附件:1. 装饰装修合同复印件;2. 付款凭证(如银行转账记录、收据等);3. 工程质量问题照片;4. 原告因装修纠纷产生的交通费、误工费等相关损失凭证。
装修合同纠纷民事起诉状
原告:云南天色人间家园家居装饰有限公司,住所地平谷区谷镇府前西047号。
电话: 06058
法定代表人爱莫,公司经理。
被告:北京未来星空民生连锁无人超市有限公司,住所地庆民族北街高夫家5号楼01室。
电话:06058
法定代表人爱鄚,公司经理
诉讼请求:
1、请求依法判决被告支付装修工程款335000元,支付逾期付款利息20368元。
两项合计355368元。
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由:
2016年5月15日原告与被告签订《施工承包合同》,约定原告为被告装修庆丰商业街办公楼,承包单位按照预算清单执行国家三类三取费,由第三方给予审计价格。
2016年7月10日前完工。
付款方式,完工后结算。
由第三方给予审计价格。
7月15日之前支付完工程款项,预留5%质量保证金。
合同签订后,被告按照合同约定于2016年7月15日完成装修并移交被告,被告于2017年8月初投入使用。
但之后,被告一直以各种理由和借口推诿进行装修工程的结算。
2017年1月双方对装修工程进行结算,原告自己预算价格为52万余元,后经双方协商被告同意支付工程款33.5万元,并签字盖章确认望远办公楼合同结算价款335000元。
原告多次要求被告支付以上欠付装修工程款335000元,但被告
拒绝承担付款责任。
原告认为,被告拒绝付款的行为严重损害原告的合法权益,故根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,特诉诸贵院,请求依法判如所请。
此致
丰台区人民法院
具状人: 2017年9月9日。