防腐保温工程施工合同书

防水防腐保温合同4篇篇1防水防腐保温合同范本甲方（委托方）：法定代表人：地址：电话：传真：乙方（承包方）：法定代表人：地址：电话：传真：鉴于，甲方拟对其所在建筑进行防水防腐保温工程，为确保工程顺利进行，双方经友好协商达成如下合同：第一条合同工程范围甲方委托乙方承担甲方所在建筑的防水防腐保温工程，具体包括但不限于以下内容：1. 防水工程：包括屋面、墙体、地下室等的防水处理；2. 防腐工程：对建筑内部结构及设备进行防腐处理；3. 保温工程：对建筑进行保温处理，提高建筑的能效和舒适度。

第二条合同价格和支付方式1. 甲方应向乙方支付合同工程总价款为（具体金额），支付方式为（一次性付清/分期支付）；2. 乙方应于甲方支付工程款项后按照工程进度合理安排施工，并提供符合质量要求的工程。

第三条工程进度和验收标准1. 乙方应按照双方达成的工程计划和进度表，合理安排施工人员和设备，确保工程按时完成；2. 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。

如发现工程质量不符合合同约定，乙方应按照甲方要求进行整改，直至符合验收标准为止。

第四条违约责任1. 如乙方未按合同规定完成工程，或者工程质量不符合标准，甲方有权要求乙方承担相应违约责任，包括但不限于终止合同、要求返还部分工程款项等；2. 如因不可抗力等客观原因导致工程延期或无法完成，双方应友好协商解决，如协商无果，可根据合同约定解除合同。

第五条保密条款双方应对合同执行过程中所涉及的商业机密等信息予以保密，未经对方同意不得向第三方透露。

第六条其他约定1. 本合同自双方盖章同意之日起生效，至工程完工验收并支付全部工程款项之日止；2. 本合同正本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人签字：法定代表人签字：日期：日期：篇2防水防腐保温合同一、甲方：___________公司法定代表人：___________地址：____________电话：____________二、乙方：___________公司法定代表人：___________地址：____________电话：____________鉴于甲方委托乙方对位于___________的建筑进行防水、防腐和保温工程，双方经友好协商，达成以下合同：一、工程范围：1.1 保温：乙方将按照合同约定，在建筑内外墙面、屋面和地面进行保温工程，确保建筑能够保持良好的温度环境。

电厂防腐保温合同7篇篇1甲方（电厂方）：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________电话：_________________________邮箱：_________________________乙方（防腐保温工程公司）：_________________________地址：_________________________联系人：_________________________电话：_________________________邮箱：_________________________鉴于甲方需要对电厂的相关设备进行防腐保温处理，故双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合同协议：一、工程概况本合同涉及的电厂防腐保温工程，是为保障电厂设备的安全运行、延长使用寿命，减少因腐蚀和温度变化带来的安全隐患而进行的。

工程内容包括但不限于设备表面的预处理、防腐涂料的涂装、保温材料的安装等。

具体工程范围、内容、要求等详见附件《工程范围及要求表》。

二、工程期限本工程自合同签订之日起开始，工期为XX个月。

如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币________元（大写：_________________________元整）。

该价款包括人工费、材料费、运输费、管理费及其他相关费用。

具体金额以甲方出具的预算书为准。

2. 支付方式：签订合同后，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；工程验收合格后，支付剩余款项。

具体支付时间和金额以《支付计划表》为准。

四、工程质量和验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2. 工程完工后，乙方应提交相关质量证明文件及验收申请。

甲方应在收到申请后的XX个工作日内组织验收。

建筑工程施工防腐保温分项承包合同背景
1. 合同双方
2. 合同内容
3. 付款方式
本合同所涉及的付款方式如下：工程前：甲方需向乙方支付工程合同总价款的20%作为预付款。

工程中：甲方需按工程进度支付相应款项，具体方式和比例双方协商确定。

工程竣工：甲方验收合格后，应向乙方支付尾款，尾款金额为工程合同总价款的10%。

4. 违约责任
对于双方的违约行为，违约方应向对方支付违约金，违约金的金额为合同总价款的10%。

5. 合同解除
解除合同的一方应向对方支付解除合同金，解除合同金的金额为合同总价款的20%。

6. 法律适用和争议解决
本合同适用于相关法律法规的规定。

对于因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决。

若协商不成，任何一方有权向合同签订地的仲裁机构提起仲裁。

7. 其他事项
本合同自双方签署之日起生效，有效期至工程竣工并经甲方验收合格。

本合同一式两份，双方各持一份。

签约日期：___________________
甲方（业主）：________________
乙方（承包商）：________________。

防腐保温的合同模板甲方：（公司名称）地址：联系人：电话：乙方：（公司名称）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行防腐保温工程项目，达成以下合同，共同遵守并履行，以维护双方合法权益，特订如下：一、项目名称及内容1.1 甲方委托乙方进行防腐保温工程项目，具体内容如下：1.2 项目地点：（具体地址）1.3 项目要求：甲乙双方在履行合同过程中，应严格按照项目要求进行实施，确保工程质量。

二、合同签订和生效2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日止。

2.2 双方在签署本合同时应当如实提供相关资质文件，如有虚假材料，一切后果由提供方承担。

三、合同价格及支付方式3.1 本项目总价为（金额），具体各项费用详见附表“工程费用清单”。

3.2 甲方应按照工程进度及质量要求及时支付各项款项，并在工程完工后进行结算结清尾款。

3.3 如因甲方原因导致支付延期或迟延，乙方有权暂停工程进度，甲方应承担由此造成的一切损失。

四、工程质量保证4.1 乙方承诺在工程实施过程中，严格按照相关标准和规范要求进行施工，确保工程质量符合甲方要求。

4.2 工程完工后，乙方将提供相关质量保证书和保修期限，对质量问题提供免费维修。

五、变更与终止条款5.1 如双方需对合同内容进行调整，应当经过书面协商并签署书面变更协议，变更生效。

5.2 如因不可抗力因素导致工程无法继续或无法按时完工，双方可根据实际情况协商解决，并签署解除协议，解除合同。

5.3 在没有经双方协商的情况下，任何一方违反合同约定导致合同终止的，则违约方应向守约方支付违约金。

六、保密条款6.1 双方应严格遵守保密协议，不得将该项目的任何技术资料、商业机密信息向第三方泄露，如有违反应当承担法律责任。

七、争议处理7.1 双方如有关于本合同履行过程中的争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。

钢结构除锈刷漆防腐保温合同6篇篇1钢结构除锈刷漆防腐保温合同甲方：______（委托方单位名称）乙方：______（承包方单位名称）鉴于甲方拟将______（具体工程名称）项目的钢结构进行除锈刷漆防腐保温工作，乙方具有相关资质和经验，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目范围1.1 甲方委托乙方进行______（具体工程名称）项目的钢结构除锈刷漆防腐保温工作，具体工作内容详见附件一《工程清单》。

第二条工作标准2.1 乙方在进行工程施工过程中，应符合相关法律法规的要求，确保工程质量达到国家标准。

第三条工程周期3.1 乙方自双方签订本合同之日起，开始履行义务，并保证在______（具体工期）内完成钢结构除锈刷漆防腐保温工作。

如因不可抗力或其他因素导致工期延长，应提前通知甲方并经甲方同意后执行。

第四条材料和设备4.1 乙方应根据工程需求提供符合标准的除锈刷漆防腐保温材料和设备，并对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。

第五条价款及支付方式5.1 本次工程总价款为______ 元整（大写）。

费用包括人工、材料、设备及其他相关费用。

5.2 甲方应在工程验收合格后______ 日内将款项支付给乙方。

第六条质保期6.1 乙方保证工程质量，并提供______ 个月的质保期，质保期内如发生质量问题，乙方应及时予以修复，费用由乙方承担。

第七条违约责任7.1 如因乙方原因导致工程未能按时或按质完成，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

7.2 如因甲方原因导致工程延迟或影响工程质量，乙方有权要求相应的赔偿。

第八条保密条款8.1 本合同一经签订即视为双方同意对相关商业秘密进行保密，未经对方同意不得擅自泄露给第三方。

第九条其他事项9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

9.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________签订日期：______________ 签订日期：______________附件一：工程清单以上是关于钢结构除锈刷漆防腐保温合同的具体内容，希望双方能够遵守合同条款，共同保障工程质量和进度，以期圆满完成工程。

防腐保温施工合同模板甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行防腐保温施工，双方经协商一致，达成如下合同，共同遵守并履行：第一条项目名称及地点甲方委托乙方进行防腐保温施工的项目名称为___________，工程地点为___________。

第二条工程范围1. 防腐保温工程的具体范围详见工程设计图纸和施工方案。

2. 施工期间，乙方应严格按照设计要求和规范要求进行施工，确保工程质量。

第三条工程价款及支付方式1. 工程价款为人民币___________元整（大写：___________元整）。

2. 工程价款支付方式：按照工程进度分期结算，合同签订后的第3个工作日内，甲方需支付工程款的40%作为预付款，施工完成后，甲方将根据实际施工情况进行结算，结算后的15个工作日内支付余款。

第四条工程质量和验收1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。

2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收报告，并配合甲方进行现场验收。

第五条违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间完成工程或工程质量不符合要求的，乙方应承担相应的违约责任。

2. 若甲方未按时支付工程款或提供必要的配合，导致施工进度延误的，甲方应承担相应的赔偿责任。

第六条保密条款双方在履行本合同过程中有关商业机密、技术秘密等信息，应予保密，未经对方同意不得向第三方透露。

第七条合同变更1. 如因不可抗力等原因需要变更合同内容的，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

2. 变更后的合同内容应具有同等法律效力。

第八条合同解除1. 在工程施工过程中，如发生不能继续履行合同的情况，双方可协商解除合同。

2. 合同解除后，双方应进行结算，履行后续相关手续。

第九条法律适用本合同的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十条争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交_______仲裁委员会仲裁。

防腐保温合同协议书范本甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行防腐保温工程的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：甲方委托乙方进行防腐保温工程施工，包括但不限于材料采购、施工、验收、保修等。

二、工程承包内容及单价2.1 承包方式：乙方采用包工包料的方式进行施工，保证工程质量、安全、进度等满足甲方要求及相关技术规范要求。

2.2 材料及单价：2.2.1 乙方应按照甲方要求采购符合国家标准的防腐保温材料，并提供材料合格证明。

2.2.2 单价：根据市场行情及甲方要求，双方协商确定以下材料单价（单位：元/平方米）：材料名称单价---------------------防腐材料 ____保温材料 ____粘结剂 ____其他材料 ____2.2.3 总价：根据实际施工面积及材料单价计算，总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

三、工程款支付3.1 材料进场后，甲方支付乙方工程总价的30%。

3.2 工程验收合格后，甲方支付乙方已完工程量的85%。

3.3 剩余款项在保修期满后一次性支付。

四、工程验收4.1 工程完成后，乙方应按照相关技术规范要求进行自检，并向甲方提供验收申请。

4.2 甲方应在接到验收申请后的7个工作日内组织验收，乙方应按照甲方要求提供相关资料。

4.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，并重新申请验收。

五、保修5.1 乙方对所施工的工程提供____年的质保期，质保期内出现质量问题，乙方负责免费维修或更换。

5.2 质保期内，乙方应定期对工程进行巡查，发现问题及时通知甲方并处理。

六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的2%。

防腐保温施工合同协议书甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行防腐保温工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等互利的原则，经协商一致，就甲方的防腐保温工程达成如下合同协议：第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 施工范围：_____________________5. 工程期限：自________年____月____日至________年____月____日。

第二条工程质量要求1. 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，并确保工程质量符合甲方要求。

2. 乙方应提供防腐保温材料的合格证明，并保证材料符合工程要求。

3. 工程完成后，乙方应提供完整的施工记录和质量检验报告。

第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥：____________________元）。

2. 付款方式：- 预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付工程总价款的____%作为预付款。

- 进度款：工程进度达到____%时，甲方向乙方支付工程总价款的____%。

- 竣工款：工程竣工验收合格后____日内，甲方向乙方支付至工程总价款的____%。

- 质保金：剩余____%作为质保金，质保期满后____日内无息支付。

第四条双方权利与义务1. 甲方应按合同约定支付工程款项，并提供施工所需的场地、水电等条件。

2. 乙方应按合同约定组织施工，保证工程进度和质量，并承担因施工造成的一切责任。

3. 甲方有权对工程进度和质量进行监督，乙方应予以配合。

4. 乙方应保证施工安全，采取必要的安全防护措施，对施工过程中发生的安全事故负责。

钢结构除锈刷漆防腐保温合同5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：____________________公司名称：_________________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系电话：________________________电子邮箱：________________________乙方（承包方）：____________________公司名称：_________________________钢结构工程有限公司地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系电话：________________________电子邮箱：________________________鉴于甲方钢结构存在锈蚀问题，需要乙方进行除锈刷漆防腐保温作业，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况2. 工程地点：_____________________________。

3. 工程范围：钢结构表面的除锈、刷漆、防腐及保温工作。

4. 工程期限：自合同签订之日起XX日历天内完成。

二、工程内容和标准1. 除锈：清除钢结构表面的锈蚀、旧漆及杂物，直至露出金属本色。

2. 刷漆：按照甲方要求，涂刷防锈底漆和面漆，保证涂层均匀、无遗漏。

3. 防腐：采用符合要求的防腐材料，确保钢结构长期防腐。

4. 保温：对钢结构进行保温处理，保证保温效果符合甲方要求。

5. 工程标准：符合国家现行相关标准及规范，确保工程质量。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；工程完工并验收合格后，支付剩余款项。

四、工期与验收1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程。

防水防腐保温合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行防水防腐保温工程事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________防水防腐保温工程。

工程地点：_________________________。

工程范围：包括外墙防水、屋面防水、防腐处理及保温工程等。

具体内容详见施工图纸及说明。

工程期限：自合同签订之日起至工程完工并通过验收止，具体工期按双方约定执行。

质量要求：符合国家相关标准及规范，确保工程质量。

二、合同价款及支付方式本合同总价为：人民币______元（大写：______元整）。

该合同总价已包含材料费、人工费、税费等所有费用。

除本合同另有约定外，甲方无需支付其他费用。

支付方式如下：1. 工程进度款支付：按工程进度分期支付，具体支付比例和时间节点按双方约定执行。

2. 工程竣工验收合格后支付至合同总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。

3. 支付方式：通过银行转账或其他双方约定的方式进行支付。

三、工程要求及质量保证1. 乙方须按照施工图纸及说明进行施工，确保工程质量符合相关标准及规范。

2. 乙方应使用合格的防水材料、防腐材料和保温材料，并提供相应的质量证明文件。

3. 乙方应制定安全技术措施，严格遵守安全操作规程，确保施工期间的安全生产。