下载文档原格式
农村污水处理工程承包合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、公正的原则上，就农村污水处理工程项目的建设事宜，达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：农村污水处理工程项目1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：本工程包括污水处理设施的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作内容。
1.4 工程规模：日处理污水量为_____立方米。
1.5 工程质量标准：污水处理后的水质应达到国家《污水综合排放标准》中的一级排放标准。
第二条工程承包范围及方式2.1 承包范围：本工程的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作内容。
2.2 承包方式：乙方采取总价包干的方式承包本工程。
第三条工程合同价款3.1 本工程合同总价为人民币____元（大写：__________________________元整），其中包括设计费、设备采购费、施工费、调试费、验收费等。
3.2 乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方支付合同价款。
第四条工期4.1 本工程合同总工期为____个日历天，具体进场时间以甲方书面通知为准。
4.2 乙方应按照合同约定的工期完成本工程。
4.3 如遇人力不可预见因素或甲方原因等特殊情况，经甲乙双方协商一致，工期相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。
第五条工程质量及验收5.1 乙方应保证本工程污水处理后的水质达到国家《污水综合排放标准》中的一级排放标准。
5.2 工程验收合格后，乙方应按照合同约定提供完整的竣工资料。
第六条违约责任6.1 乙方未按照合同约定的时间、质量完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。
6.2 甲方未按照合同约定支付价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
污水处理厂设备采购合同范本8篇篇1甲方（采购方）：XXX污水处理厂地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX乙方（供应方）：XXX环保设备有限公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX鉴于甲方因污水处理需求，需要采购相关设备，乙方作为专业的环保设备供应商，愿意提供相应的设备。
双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同标的甲方拟向乙方采购以下设备：1. 污水处理设备：包括格栅、沉淀池、曝气池、污泥脱水机等；2. 配套设备：包括水泵、管道、阀门、仪表等。
具体设备型号、规格、数量及价格等详见附件一《设备采购清单》。
二、合同金额本合同总金额为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），具体支付方式及时间详见附件二《支付条款》。
三、交货时间、地点和方式1. 交货时间：乙方应在合同签订之日起XX个工作日内完成设备的生产制造，并通知甲方进行验收。
2. 交货地点：乙方将设备送至甲方指定的交货地点，即XXX污水处理厂。
3. 交货方式：乙方负责设备的运输，甲方负责设备的卸货及安装。
四、验收标准和验收方法1. 验收标准：乙方提供的设备应符合国家相关质量标准，并能够正常运转。
具体标准详见附件三《验收标准》。
2. 验收方法：甲方在收到设备后，应按照验收标准进行验收，并在验收报告中签字确认。
如发现设备存在质量问题或不符合验收标准，甲方有权要求乙方进行维修或更换。
五、保修条款1. 保修期限：乙方提供的设备保修期为XX年，自设备验收之日起计算。
在保修期内，乙方应对设备进行定期维护和保养，并确保设备的正常运转。
2. 保修范围：在保修期内，乙方应对设备因制造质量原因导致的故障或损坏进行免费维修。
但因甲方操作不当或自然灾害等原因导致的故障或损坏除外。
3. 保修服务：乙方应在接到甲方维修通知后，及时响应并提供维修服务。
如因乙方原因导致维修不及时或维修质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。
六、违约责任1. 甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付款项或未按期接收设备，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
污水处理厂土建工程施工合同6篇篇1发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就乙方承包甲方_________污水处理厂土建工程，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同，以致共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：_________污水处理厂土建工程2. 工程地点：_________3. 承包范围：本工程的全部土建施工内容4. 承包方式：包工包料（不含设备）5. 工程结构：钢筋混凝土结构6. 设计单位：_________7. 工程规模：_________二、合同工期1. 开工日期：_________年_________月_________日2. 竣工日期：_________年_________月_________日3. 合同工期：_________天三、合同价款及支付方式1. 合同价款：大写_________元，小写_________元。
本工程造价为包工包料，不含设备。
2. 支付方式：银行转账3. 支付节点：基础工程完成并验收合格后，支付合同价的_________%；主体结构完成并验收合格后，支付合同价的_________%；工程竣工并验收合格后，支付合同价的_________%；剩余_________%作为质保金，待工程保修期满后无质量问题无息退还。
四、工程质量及验收标准1. 工程质量必须达到设计要求和现行施工规范及质量验收标准。
2. 验收标准和方法：按照现行施工规范及质量验收标准执行。
具体验收标准和方法见本合同附件。
3. 乙方必须建立健全质量保证体系，制定质量保证措施，加强内部质量管理，确保工程质量。
4. 甲方有权对工程质量进行监督，发现问题及时提出，乙方应及时进行整改。
5. 工程竣工验收时，甲方将组织相关部门进行验收，并签署验收意见。
6. 工程质量保修期自工程竣工验收之日起算，保修期为________年。
污水处理厂工程施工合同发包人(总承包单位)：(以下简称甲方)法人代表：职务：项目经理：开户行及银行账号：农业发展银行建湖县支行承包人(施工单位)：有限公司(以下简称乙方)法人代表：职务：项目经理：见证人(建设单位)：建湖县城东污水处理厂(以下简称丙方)依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程土建施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：1.工程各称：建湖县城东污水处理厂土建工程2.工程地点：建湖县城东污水处理厂厂区内3.工程造价：万元4.工期时限：________年____月____日至________年____月____日止，共天(日历日)。
二、承包形式和承包范围：1.承包形式：固定价包工、包料、包费、包质量、包工期、包安全。
2.乙方承包工程的范围：建湖县城东污水处理厂土建工程，乙方应完成的工程见(合同附件一)。
尽管上述工程有具体规定及合同附件所列明的工程范围，但与乙方承包的工程有相连、相关或相通的工程或工作，在合理的理解和公允的判断下应由乙方完成的。
乙方应予完成，不得漏项,不得虚报。
三、合同价款：1.合同价款金额：执行总价包干，详见分项工程及报价汇总表(合同附件一)。
2.本合同价款为乙方完成本合同规定的工程，实施包工包料条件下的固定不变价。
3.因变更产生的工作量增减按实计算，并由甲方现场签字为准。
变更部分单价执行合同附件二中的相应子目清单单价,总价让利%。
四、合同价款支付：1.本工程合同价款一律通过银行汇款结算。
2.具体支付方式：在建设方付款方式同步的基础上，按下列方式支付。
(1)按本合同附件一(分项工程及报价汇总表)中完成工作量的___%(A2/O池及其他构(建)筑物完成立模或形象进度的___%)，付实际总价的___%。
(2)完成合同约定的所有工作量，付至实际总价的___%。
(3)竣工验收合格付至实际总价的___%。
污水处理工程一体化设备采购合同范本甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）签订日期：（具体日期）鉴于甲方拟采购污水处理工程一体化设备，乙方具有提供该设备的能力和资源，双方经友好协商，达成以下协议：一、合同目的和背景本合同旨在规范甲方向乙方采购污水处理工程一体化设备的相关事宜，确保双方权益，保证项目顺利进行。
二、具体条款和条件1. 乙方应按照合同约定的规格和数量，按时提供污水处理工程一体化设备。
2. 甲方应按照合同约定的价格和付款方式，及时支付货款。
3. 双方应在合同生效后的指定时间内完成设备的交付和验收。
三、保密事项双方应对合同中涉及的商业秘密和机密信息进行保密，未经对方同意不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时通知对方并协商解决方案。
五、协议终止的条件1. 双方经协商一致同意终止合同。
2. 一方违反合同约定且在规定期限内未能改正。
3. 因不可抗力因素导致无法继续履行合同。
六、违约和争议解决方式若一方违约，应承担相应的违约责任。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关仲裁机构处理。
七、其他附加条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至交付验收完成之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：以上为污水处理工程一体化设备采购合同范本，双方应严格遵守合同条款，共同维护合同的有效性和稳定性。
污水处理厂施工合同‘污水处理厂工程建设施工合同XXXXXX1制定第一部分协议书发包人（全称）：XXX承包人（全称）：市XXX依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况工程名称：污水处理厂工程地点：和平镇大围村大围桥东侧工程内容：污水厂区建设中的土建工程。
第二条工程承包范围承包范围：污水厂区建设中的土建工程。
第三条合同工期开工日期：2009年5月10日竣工日期：2009年9月30日条约工期总日历天数143天第四条质量标准工程质量标准：合格第五条条约价款金额（大写）：肆佰玖拾捌万肆仟零叁拾肆元柒角贰分（人民币）￥：.72.第六条组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸2８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的卡脖子、变更等书面协议或文件视为本条约的构成部分。
第七条本协议书中有关词语含义本条约第二部分《通用条款》中划分赋予它们的定义相同。
第八条承包人向发包人承诺按照条约约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条合同生效合同订立时间：2009年5月9日合同订立地点：环保投资管理有限公司本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：（公章）：承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：3第三部分专用条款一、词语定义及合同文件２.条约文件及说明顺序合同文件组成及解释顺序按通用条款第二条执行。
３.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。
污水处理施工合合同5篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________鉴于甲方需要建设一座污水处理厂，乙方具备相关施工资质和经验，双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：_________污水处理厂建设工程。
2. 工程地点：_________。
3. 工程内容：污水处理设备的采购、安装、调试及施工等。
二、合同双方1. 甲方：为工程发包方，负责提供工程建设的土地、相关手续及电源接入等工作。
2. 乙方：为工程承包方，负责施工过程中的设计、采购、安装、调试等工作。
三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，施工工期为XX个月。
2. 乙方应按甲方要求的时间节点完成各个阶段的任务，确保工程按期完工。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
该价款包括设计费、设备采购费、施工费、安装调试费等。
2. 甲方应按以下方式支付工程款项：（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；（2）设备到货并安装完毕后XX日内，甲方支付乙方工程总价款的XX%；（3）工程调试运行正常并验收合格后XX日内，甲方支付乙方剩余款项。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关规范、标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的XX日内组织验收。
3. 验收标准：按照本合同约定及国家相关规范、标准进行验收。
4. 验收合格后方能交付使用。
如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。
六、工程保修及售后服务1. 工程保修期为一年。
保修期内，如因乙方施工质量问题导致的故障，乙方应负责免费维修。
2. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
具体费用另行协商。
3. 乙方在工程竣工后应提供必要的技术支持及培训。
污水处理固定总价的工程合同模板污水处理固定总价工程合同模板一合同编号：[填写编号]甲方（发包人）：[甲方单位全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[电话号码]乙方（承包人）：[乙方单位全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[电话号码]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就[具体污水处理工程项目名称]的施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.工程名称：[具体污水处理工程项目名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：包括但不限于污水处理厂的土建施工、设备安装、工艺调试等全部工作内容。
4.工程造价：人民币[具体金额]元整（¥[金额大写]），采用固定总价方式。
5.工期：自[开工日期]至[竣工日期]，共计[日历天数]天。
二、承包范围乙方负责完成本合同约定的全部工程内容，包括但不限于设计、采购、施工、调试及验收等工作，具体范围详见合同附件。
三、工程质量工程质量应达到国家现行的相关规范和标准，包括但不限于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)等。
乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量合格。
四、付款方式1.预付款：合同签订后[具体天数]日内，甲方支付乙方合同总价的[预付款比例]%作为工程预付款。
2.进度款：土建工程完成[具体进度]%，支付至合同总价的[支付比例]%。
设备进场并安装完成[具体进度]%，支付至合同总价的[支付比例]%。
工程调试完成并通过初步验收，支付至合同总价的[支付比例]%。
工程最终验收合格，支付至合同总价的[支付比例]%，剩余[质保金比例]%作为质保金，质保期满无质量问题后一次性付清。
五、双方责任1.甲方责任：提供施工所需的水、电、场地等条件。
及时支付工程款项。
组织工程验收。
2.乙方责任：按照合同约定完成工程施工任务。
负责施工期间的安全生产和文明施工。
承担因乙方原因导致的工期延误、质量不合格等责任。
污水处理设备采购合同合同编号：__________甲方（供货方）：公司名称：_____________________地址：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________邮编：_____________________乙方（需求方）：公司名称：_____________________地址：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________邮编：_____________________根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方供应污水处理设备，达成如下协议：一、项目名称：污水处理设备采购二、规格型号：_____________________三、数量：_____________________四、单价：_____________________五、总价：_____________________六、交货期限：_____________________（自合同签订之日起______天内）七、付款方式：_____________________八、交货地点：_____________________九、验收标准：_____________________十、违约责任：任何一方违反合同规定，应当承担相应的违约责任。
十一、争议解决：双方发生争议应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。
十二、合同生效：本合同经双方签字盖章后生效，合同正本一式____份，甲乙双方各执___份。
甲方（供货方）：乙方（需求方）：签字：_________ 签字：_________日期：__________ 日期：__________。
污水处理环保施合同5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就污水处理环保项目达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：_________2. 项目地点：_________3. 处理能力：_________4. 设计标准：_________二、工程范围及内容1. 污水处理工艺设计、设备选型及安装调试。
2. 污水处理设备的维护保养及检修服务。
3. 污水处理过程中产生的废弃物处理及资源化利用。
4. 污水处理设施的运营管理及技术支持。
三、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：_________年_________月_________日。
2. 工程竣工日期：_________年_________月_________日。
3. 进度安排：_________。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价：_________元。
2. 支付方式：_________。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应保证工程质量符合设计要求和相关标准。
2. 验收标准：_________。
六、合同变更及解除1. 合同变更：如因特殊原因需对合同进行变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。
2. 合同解除：如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，并签订书面解除协议。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲方应按时支付款项，如逾期支付，应支付逾期付款违约金。
2. 乙方应按时完成工程，如逾期交付，应承担逾期交付违约金。
如因乙方原因造成工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
八、争议解决及法律适用篇2甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就污水处理环保项目达成如下协议：一、项目名称及地点项目名称：_________地点：_________二、合同标的本合同标的为污水处理环保项目的施工和运营。
第 1 页 共 47 页 污水处理厂采购合同(污水处理工程承包合同) （经典版）
编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日
序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!
并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!
Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!
In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention! 第 2 页 共 47 页
污水处理厂采购合同(污水处理工程承包合同) 污水处理厂采购合同1 第1篇：污水处理厂应急预案 污水处理厂应急预案范文 在平平淡淡的日常中，难免会出现一些事故，为了避免事情愈演愈烈，时常需要预先制定应急预案。怎样写应急预案才更能起到其作用呢？下面是本店铺为大家整理的污水处理厂应急预案范文，仅供参考，大家一起来看看吧。 一、编制目的 为了保障污水处理正常运行，加强对于突发事件、紧急事件的控制，制定本预案。 二、编制依据 依据《中华人·民共·和环境保护法》、《中华人·民共·和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《中华人·民共·和国水污染防治法》等有关法律法规。 三、适用范围 本预案适用于污水处理厂突发事件的应急处置。包括：人员伤亡事故、发生火灾、进水水质恶化、中间环节水质恶化、化验室事故、突然停电等。 四、工作原则 安全第一、预防为主、统一指挥、互相合作、团结一致。 第 3 页 共 47 页
五、危险分析 （1）污水进水水质不达标； （2）污水处理过程或出水质不达标； （3）可能造成的人身伤害事故： ①从构筑物高空坠落； ②跌入污水池造成溺水； ③接触电气设备触电； ④操作不当引发火灾； ⑤污水井下操作引起中毒。 （4）化验室事故。 六、组织指挥体系及职责 1、厂应急实施体系 现场指挥：污水处理厂厂长。 现场副指挥：综合科长、生产科长。 应急队员：工艺工程师、电气工程师、调度工、运行工、设备维修工、电气维修工、化验员。 2、职责 现场指挥： 根据指挥系统的要求或命令，调动人员、设备和机械，指挥抢修队员完成预案任务； 现场副指挥： 协助、配合现场指挥完成预案任务； 第 4 页 共 47 页
工艺工程师： 解决工艺方面的技术问题； 电气工程师： 解决电气方面的技术问题； 调度工： 根据指令进行调度操作； 运行工： 需手动的阀门开关等操作； 设备维修工： 故障机械设备维修、检查； 电气维修工： 故障电气、自控设备维修、检查，现场临时配电安装； 化验员： 水质取样检验。 以上队员根据现场情况和需要，由现场指挥统一调度和其它任务分配。 七、应急准备 1、预防机制 本着“安全第一，预防为主”的原则，建立预防机制。 ①每年污水处理厂定期对消防系统、自控电气及机械设备、重要危险源、车辆、计算机网络系统进行及时的检查评估，以发现潜在风险并做好记录。 第 5 页 共 47 页
②加强人员安全教育工作，对易产生触电、溺水、火灾、有毒气体、高空坠落等部位设置警示牌。 ③指定专人负责，对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的.处理办法。 ④生产科负责紧急情况培训及演习：一年一次运行人员应急情况演习；一年一次消防人员（监控人员）应急培训；一年两次电气自控方面实际演练；一年一次对职工进行自我保护、环境保护、抢修培训演习。 ⑤用电设备不可超负荷工作。配电室要配备应急灯和干粉灭火器，并且要防水、防鼠、防尘、防高温处理，对电源、门窗进行严格巡查。避免可能导致火灾的因素：电气和线路故障；违章动火、用火；违章操作等。 ⑥加强设备运转记录，将设备运转的故障问题尽量解决在萌芽状态。 ⑦可能产生有害气体的部位，操作前应进行有害气体的监测。 2、值班制度 值班安排：污水处理厂24小时有人值班，不得空岗，出现特殊情况，及时启动应急预案。 值班人员要求：责任心强，严格做好记录。 八、应急响应 以下情况立即启动应急响应：发生火灾、进水水质恶化、中间环节水质恶化、化验室事故、突然停电、大风雨雪等恶劣天气。 第 6 页 共 47 页
以上情况发生后，现场值班人员根据事故情况第一时间要做出正确反应，并进行及时有效的应急处理，随即通知经理，启动应急响应，主管经理通知应急预案指挥小组人员，应急响应指挥体系和应急实施体系开始履行职责。 1、发生火灾 出现火情，现场工作人员要设法控制火情，切断电源、燃烧源、各种气体阀门、紧急转移各种易燃、易爆和化学危险物品，并利用就近地点的灭火器材进行扑救，火势较大时要及时拨打119，同时及时通报值班调度，并将火情逐级上报。 如果事态严重，各部门要无条件接受指挥。值班调度在及时向上级汇报的同时，积极组织相关部门和人员进行扑救。抢险过程中，必须把人身安全作为第一要素，防止事故扩大或再次伤害。 2、进水水质恶化 值班人员通过调度或巡查，一旦发现进水监测指标异常，来水颜色变化，出现大量白色泡沫、腥味现象，可能是进水PH、重金属（铬、铜、铬、砷等）、氨氮硫化物、和酚类等物质超标，会造成腐蚀设备、使活性污泥发生中毒，影响污水处理效果。判断为进水水质恶化后，向经理进行汇报，批准后，采取措施立即停止进水，组织化验人员在各个工艺环节取样化验，确定超标物质，并报环保部门，尽快确定可能超标排放污水源，制止其排放。 3、中间环节水质恶化 （1）化验室负责每天进行一次常规化验和微生物镜检，发现异 第 7 页 共 47 页
常，及时通知经理，由经理组织工艺工程师等分析原因，调度各个环节采取措施，若进水异常执行第一条，其余环节由各个工段采取调整措施。 （2）如污水处理系统水质恶化或运行异常，由工艺工程师现场进行分析，采取应对措施；设备运行不正常，由电气自控工程师现场进行分析，采取相应措施。 4、化验室事故 化验员要规范操作，定期检查回流胶皮管是否老化，使用硫酸时要戴手套，并且防止硫酸喷溅到易燃物质上，加热油类物质要防止溅到电炉上，夏天取氨水时，提前要将氨水冷却等。 如化验室着火，化验员要分清着火物质的性质，首先立即切断电源，对于易燃体或固体着火时，不能用水浇，除小范围可用湿布覆盖外，其他情况可立即用灭火器扑灭，精密仪器只能用四氯化碳灭火。 5、突然停电 当水厂内突然发生停电事故后，值班电工立即通知经理。中控室电话询问电业局调度室停电原因，如果停电属于厂外输电线路故障，要求电业局调度室迅速组织进行抢修，如果停电属于厂内原因，经理调度电修工段和动力工段查明停电原因，电修工段立即进行检查抢修。 6、人员伤亡事故 当发生人员触电后，现场其他人员要立即切断电源；当发生有毒气体中毒后，施救人员应避免自身中毒，当发生溺水、高空坠落后，施救人员应保护自身安全，采取紧急措施后，立即拨打120急救电话， 第 8 页 共 47 页
逐级上报，并在120到来之前，由当日值班领导组织人员对伤者进行救护措施，尽最大努力抢救伤员。 7、大风、雨雪、降温等恶劣天气 （1）暴雨、洪水、雷雨、大风等恶劣天气 遇暴雨、洪水、雷雨、大风等可能出现较大灾害时要及时掌握情况，研究对策，指挥防汛抗灾抢险工作，尽可能地减少灾害损失，并做好信息报送和处理工作，及时汇总情况，向上级和有关部门报告。 ①按照分级负责的原则，储备必需的防汛抗灾物料，合理配置。在防汛、抗雷雨大风重点部位储备一定数量的抢险物料，以应急需。 ②通信准备，充分利用厂内内部电话网和社会通信公网，确保防汛、抗雷雨大风通信系统完好畅通、指挥调度指令及时传递。 ③工艺化验部门根据实际情况，调整汛期的工艺运行方案；适时有效地发布预警信息。 ④运行班在汛期加强各进出泵、反应池进出水闸门和变配电所等关键设备和部位的巡视和监控，做好设备运转状况记录；发现故障和其它异常情况及时报送设备部门或通知防汛领导小组。加强现场巡视，特别是构筑物，以防大风天气高空坠物。 ⑤机修班在汛期前安排生产运行关键设备和变配电所的检查、维护保养工作并做好室外设备的防雨工作。并及时检查全厂机械设备的接地情况，及时整改存在安全隐患的设施。 ⑥根据天气预报，组织运行工预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对厂区雨水管线进行疏通，确保畅通；
