当前位置:文档之家› 工程合同价款包括

工程合同价款包括

工程合同价款包括

工程合同价款包括

甲方:[甲方名称](以下简称甲方)地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]电话:[甲方电话]

乙方:[乙方名称](以下简称乙方)地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]电话:[乙方电话]

鉴于双方均具有合法的经营资格和法律经验,甲乙双方根据平等自愿的原则,达成以下工程合同价款包括条款:

一、合同基本信息

本合同为甲乙双方就[工程内容]的工程建设项目(以下简称“工程项目”)的价格包括费用等方面达成的协议。本合同一式两份,甲乙双方各持一份。扫描件和电子版同等有效。

二、各方身份

1、甲方是经[工程地区]工程管理机构注册的建筑设计单位,具有承接[工程内容]建设项目的能力和经验。

2、乙方是经[工程地区]工程管理机构注册的建筑施工单位,具有承建[工程内容]建设项目的能力和经验。

三、权利与义务

1、甲方的权利和义务:1.1 设计合同的签订:提供现场调研、专项技术管理、编制方案,完成施工图集的编制和审核

相应的资料审批工作;1.2 设计报批:按照法律法规要求,帮

助乙方完成设计审核工作;1.3 设计补充协议:各种设计补充

协议的签订。

2、乙方的权利和义务:2.1 安全施工:按照现行国家标准,不少于省标准,承诺在指定工期内按照设计施工,不迟疑,超期赔偿;2.2 原材料调配:原材料的购买、运输和配送途中

的损失由乙方承担;2.3 施工质量保证:承诺对工程施工质量

负责,严格遵守质量验收规定,确保建设项目达到规定的设计要求和质量标准。

四、工程履行方式

1、本工程合同价款包括费用总额为[Y]元。

2、工程完成

期限为[Z]工作日,工程计划分阶段逐步完成。3、工程款按阶

段完成情况支付,每一阶段工程款的支付比例根据各阶段工程量和工程进度情况确定。

五、期限和违约责任

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、甲方在合同

履行过程中,如发现乙方存在违约行为,应立即通知乙方,要求其返还已支付的工程款,若乙方无法返还,则需承担违约金。

3、乙方在合同履行过程中,如迟延工期、施工质量不合格等,应承担相应的违约责任,并承担由此产生的损失赔偿。

六、遵守中国的相关法律法规

1、甲、乙双方均须严格遵守中华人民共和国有关法律法规,不得违反相关规定,如有违反,应承担相应法律责任。

2、若因双方违反法律法规而导致被罚款、被查扣或被责任追究等

事宜,由其违约方全额承担罚款、查扣、赔偿及其他相关费用等费用。

七、其他条款

1、双方必须保守合同的商业机密和技术机密,不可泄露

给任何第三方。2、本工程合同价款包括不得在未经甲乙双方

协商的情况下转让给第三方。3、本合同中的任何修改和补充

须经甲乙双方协商、签字并加盖公章后生效。4、本合同未尽

事宜,可由甲乙双方协商解决。

八、法律效力和可执行性

1、本合同附件被视为本合约不可分割的一部分。

2、本

合同所有条款的解释权及争议解决方式均由甲乙双方协商决定。若协商不成,则申请人民法院诉讼解决。3、本合同经甲乙双

方签字、盖章及公证后生效,具有法律效力。4、本合同适用

中华人民共和国相关法律法规。若条款与法律规定不一致,以法律规定为准。

甲方:(盖章)签字:日期:

乙方:(盖章)签字:日期:

建设工程合同价款组成

建设工程合同价款组成 随着城市发展的步伐不断加快,建设工程的需求也日益增加。而建设工程的进行离不开各种合同的签订,其中最重要的就是合同价款的确定。建设工程合同价款的组成是一个重要的议题,涉及了多个方面的考虑和因素。 首先,建设工程合同价款的组成可以分为两大类,一是直接成本,即用于支付工程建设过程中的各项费用,包括人工费、材料费、设备费等,它们是完成工程所必需的基本成本。二是间接成本,即除了直接成本外的费用,如管理费用、融资成本等。间接成本并不直接涉及到工程建设的具体过程,但却是不可忽视的一部分。 在建设工程合同价款的组成中,直接成本是最为关键的一部分。人工费几乎占据了整个直接成本的大部分。毕竟,工程建设离不开大量的劳动力投入,包括工人、技术人员等。人工费的支付涉及到工人的工资和福利等方面,这是工程建设所必须的。除此之外,材料费和设备费也占据了一定比例的直接成本。合理的材料费和设备费支出能够保证施工过程的顺利进行和质量的保证。 而间接成本的组成则相对复杂一些。其中,管理费用是其中最重要的一项。管理费用包括了各个环节中的人力资源费用、后勤支持费用等,它们是保证工程建设过程中各个环节协调进行的重要保障。融资成本则是指为完成工程建设所付出的借款利息、银行贷款费用、股权融资成本等,为了筹资工程建设所必须付出的费用。另外还有一些间接成本,如税费、保险费等。

对于建设工程合同价款的组成,不同的工程类型会有一定的差异。 例如,住宅工程和公共设施工程的合同价款组成会有所不同。住宅工 程合同价款中,人工费是最大的开支,因为涉及到大量的建筑工人和 相关技术人员。而公共设施工程,如道路、桥梁等,主要花费在材料 费和设备费上。因为这些工程的特点决定了需要大量的材料和特殊的 设备。 建设工程合同价款的组成还需要考虑到一些特殊情况。例如,工程 变更、工期延长等因素都可能对合同价款产生变化。工程变更会导致 原有的直接成本和间接成本发生变化,需要进行相应调整。而工期延 长则意味着需要支付更多的人工费用和管理费用。 总结起来,建设工程合同价款的组成是一个复杂而又关键的问题。 在确定合同价款时,需要考虑到直接成本和间接成本的因素,并根据 具体工程类型的特点进行合理的配置。因此,在签订建设工程合同时,双方应充分了解合同价款的组成,确保合同价款的公平合理,为工程 建设的顺利进行提供保障。只有通过合理的合同价款组成,在坚守契 约精神的前提下,建设工程才能够高质量、高效率地完成。

建设工程施工合同合同价款的各种计价方式

《建设工程施工合同》合同价款的各种计价方式 建设工程施工合同根据合同计价方式的不同,一般情况下分为三大类型,即总价合同、单价合同和成本加酬金合同。总价合同又包括固定总价合同和可调值总价合同;单价合同包括估算工程量单价合同和纯单价合同;而成本加酬金合同包括成本加固定百分比酬金合同、成本加固定金额酬金合同、成本加奖罚合同、最高限额成本加固定最大酬金合同。因此,《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)第三部分专用条款中第六款“合同价款与支付”中对于合同价款的三种方式:固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同的提法有所不妥。而且,这本施工合同示范文本是适用于工程量清单招标的工程,而通过直接发包、施工图招标选择施工单位的工程,这本施工合同示范文本中许多条款不大适用。有的同志以为《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)可以管好所有的工程,以至于只要把它拿来填上就行了,这显然是对合同的误解,合同计价形式是多种多样的,不是一个“示范文本”可以管住的。合同管理是从政府、合格的中介机构到订约各方面所必须付出比目前大得多的精力从事的一件大事,因此,对建筑市场建设各方来说,弄清各种类型的计价方法、优缺点和使用时机是非常必要的。接下来,简单介绍一下各种计价方式。 一、总价合同: 所谓总价合同是指支付承包方的款项在合同中是一个“规定的金额”,即总价。总价合同的主要特征:一是价格根据确定的由承包方实施的全部任务,按承包方在投标报价中提出的总价确定;二是持实施的工程性质和工程量应在事先明确商定。总价合同又可分可为固定总价合同和可调值总价合同两种形式。、固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础,承发包双方就施工项目协商一个固定的总价,由承包方一笔包死,不能变化。采用这种合同,合同总价只有在设计和工程范围有所变更的情况下才能随之做相应的变更,除此之外,合同总价是不能变动的。因此,作为合同价格计算依据的图纸及规定、规范应对工程作出详尽的描述,一般在施工图设计阶段,施工详图己完成的情况下。采用固定总价合同,承包方要承担实物工程量、工程单价、地质条件、气候和其他一切客观因素造成亏损的风险。在合同执行过程中,承发包双方均不能因为工程量、设备、材料价格、工资等变动和地质条件恶劣、气候恶劣等理由,提出对合同总价调值的要求,因此承包方要在投标时对一切费用的上升因素做出估计并包含在投标报价之中。因此,这种形式的合同适用于工期较短(一般不超过一年),对最终产品的要求又非常明确的工程项目,这就要求项目的内涵清楚,项目设计图纸完整齐全,项目工作范围及工程量计算依据确切。 可调值总价合同的总价一般也是以图纸及规定、规范为计算基础,但它是按“时价”进行计算的,这是一种相对固定的价格。在合同执行过程中,由于通货膨胀而使所用的工料成本增加,因而对合同总价进行相应的调值,即合同总价依然不变,只是增加调值条款。因此可谓值总价合同均明确列出有关调值的特定条款,往往是在合同特别说明书中列明。调值工作必须按照这些特定的调值条款进行。这种合同与固定总

工程合同价款包括

工程合同价款包括 工程合同价款是指在工程项目中,由业主与承包商之间达成的双方 约定的金钱支付。这个价款包括了许多方面的费用和成本,以确保项 目的顺利进行和顺利完成。 首先,工程合同价款包括劳务费用。在一个工程项目中,需要有大 量的劳动力来完成各项任务,如清理、挖掘、搬运、安装等。这些劳 动力的工资和福利是工程合同价款的一部分。涉及到的劳务费用,除 了直接的工资和社会保险费用,也包括了承包商为劳务人员提供的培 训费用、伙食费用、交通费用等。 其次,工程合同价款还包括了材料费用。在一个工程项目中,需要 使用大量的材料,如水泥、钢材、砖瓦等。这些材料的价格和数量也 是工程合同价款的一部分。涉及到的材料费用,并不仅仅是简单的购 买成本,还包括了运输费用、存储费用、维护费用等。 另外,工程合同价款还包括了设备费用。在一些大型的工程项目中,需要使用一些特殊的设备,如塔吊、挖掘机、起重机等。这些设备的 租赁费用、维护费用和使用费用也是工程合同价款的一部分。 此外,工程合同价款还包括了管理费用。在一个工程项目中,需要 有专业的管理人员来组织和监督各项工作的进行。这些管理人员的薪 水和福利也是工程合同价款的一部分。涉及到的管理费用,并不仅仅 是人员的工资,还包括了他们的培训费用、差旅费用、办公费用等。

最后,工程合同价款还包括了利润和风险补偿。承包商在完成一个 工程项目之后,需要获得一定的利润来维持自身的运营和发展。此外,工程项目的实施也存在一定的风险,如工期延误、质量问题等。为了 覆盖这些风险,工程合同价款还包括了风险补偿。 总而言之,工程合同价款是一个综合考虑各种因素的金额,涵盖了 劳务费用、材料费用、设备费用、管理费用、利润和风险补偿等方面。只有通过合理的价格分配和合同约定,才能确保工程项目的按时按质 完成。在签订合同时,业主和承包商应充分沟通、协商,确保合同价 款的公平和合理。同时,双方也应密切合作,积极应对工程项目中的 各种挑战和困难,共同实现项目的成功。

《建设工程施工合同》合同价款的各种计价方式

建设工程施工合同合同价款的各种计价方式 1. 总价合同 总价合同是指合同的价格以固定数值的形式确定。在建设工程施工中,总价合 同是较为常见的一种合同方式。根据合同约定,承包商需要以合同中确定的总价款来完成工程建设,包括所有的劳务费、材料费、设备费等。在这种方式下,如果工程施工出现了比预期多或少的难度,对工程的完成时间或者工程的质量等都不会影响合同金额。此种方式下,施工单位有固定的施工预算,可以更好的对项目实施计划进行管理。 优势: •易于控制整个项目的成本 •施工单位可以更好地预算实现计划的成本 •实施过程中不考虑工程难度对合同成本产生的影响 缺点: •不适用于遇到需要进行更改的情况,例如工程变更、指示变更等。 2. 按实际发生的工程量计价 这种方式下,合同价款是按照施工过程中实际发生的工程量进行计算的。例如,这可能包括按建筑面积计算、按TIU(Ton Installed Unit)计算或者按照由工程师在 现场提供的工程量样本计算而得出的。 优势: •更加精确地确定具体项目的合同价款 •适用于施工项目难度变化的情况 缺点: •由于施工项目的具体难度较难预测,很难确定项目预算 •适用性较为局限,因为需要实时监测实际工程量。 3. 成本加利润(CPC)合同 成本加利润合同(CPC)是指合同费用是在项目完工后,以实际费用增加率算 出的成本+利润的方式计算而成。该方式下,施工单位应按照合同要求所许可的期 限按时提交物料、人工成本和工程完成时间的量化证明等资料。 优势:

•适用于复杂的施工项目 •更加充分地保护了承包商的货币利益 •较为透明的合同方式 缺点: •合同费用计算比较复杂,需要清晰的计算流程来计算费用及项目利润。 4. 变更单价合同 变更单价合同是指合同报价的基础是各项工作量单位的价格,在施工过程中如 遇到以下情况:增加工作量、减少工程量、标准折算、提纯或变更数量、质量或作业场地等,都需要以变更价的价格加入到合同中。 优势: •适用于施工项目变化频率较高的情况 •变更被及时地反映在了合同中 缺点: •对于不熟悉合同的工程师和业主来说增加了管理工作的复杂度 •可能会因为太多变更而降低合同的透明性。 结论 综上所述,无论选择哪种计价方式,建议在工程预算、报价和执行之前,需全 面考虑工程的属性和实际情况,这样才能有效地制定最合适的施工合同和计价方式。涉及到复杂的工程设计和实施,建议采用 CEEQUAL 等建筑绿色认证,以确保建筑 施工供应链的透明度和质量。

工程合同价有哪几种形式

工程合同价有哪几种形式 工程合同价有哪几种形式?各有何特点和其使用范围有何不同 1、总价合同:是指根据合同规定的工程施工内容和有关条件,业主应付给承包商的款额是一个规定的金额,即明确的总价。总价合同也称作总价包干合同,即根据施工招标时的要求和条件,当施工内容和有关条件不发生变化时,业主付给承包商的价款总额就不发生变化。 2、单价合同:指承包商在投标时,按招标文件就分部分项工程所列出的工程量表确定各分部分项工程的费用。这类合同的使用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,并且能鼓励承包商通过提高工效等手段节约成本,提高利润。这类合同能够成立的关键在于双方对单价和工程量技术方法的确认。在合同履行中需要注意的问题则是双方对实际工程量计量的确认。 3、费率折扣合同:以费率的高低代替工程总造价的多少进行竞标,经评标委员会以各投标人所报的费率为主,结合所报工期和质量承诺、施工组织设计及企业施工业绩等其他相关指标进行综合评审,最终确定的合同

4、成本加酬金合同:也称为成本补偿合同,这是与总价合同正好相反的合同,工程施工的终究合同价格将 1按照工程实际成本再加上一定的酬金进行计算,在合同签订时,工程实际成本往往不能确定,只能确定酬金的取值比例或者计算原则,由业主向承包单位支付工程项目的实际成本,并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。 (1)固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包罗的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法,应当在专用条款内约定。 (2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整,双方在专用条款内约定合同价款调整方法。 (3)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两局部,双方在专用条款内约定成本组成和酬金的计算方法。2、不同承包方式的价格计算不同 工程项目的条件和承包内容的不同,往往要求不同类型的合同和包价计算方法.因此,在实践中,合同类型和计价方法就成为划分承包方式的重要依据.1.固定总价合同的合同价2固定总价就是按商定的总价承包工程.它的特点是以图纸和工程说明书为依据,明确承包内容和计算包价,并一笔包死.在

建设工程合同价格组成要素包括

建设工程合同价格组成要素包括 1.工程造价:工程造价是建设工程合同价格的基础,是指完成工程所 需的直接费用、间接费用和利润之和。直接费用包括劳动力成本、材料成本、设备成本等,间接费用包括管理费用、质量检测费用等,利润是合同 价格中的一部分,用于覆盖施工企业的盈利。 2.工程变更费用:建设工程在施工过程中可能会发生变更,如设计变更、施工方法变更等,这些变更会导致工程造价发生变化,合同价格中需 要明确规定变更费用的计算方法。 3.设计费用:工程设计费用通常由建设单位支付给设计单位,用于设 计工作的费用支出。设计费用的支付方式可以是固定费用或按照设计工作 内容的阶段性支付。 4.监理费用:建设工程监理费用是指建设单位支付给监理单位的费用,用于监督和管理施工过程、质量和安全等方面的费用支出。监理费用的支 付方式可以是固定费用或按照项目进度的阶段性支付。 5.税费:税费是指建设工程合同价格中需要支付给国家的税金,包括 增值税、营业税、个人所得税等。 6.保险费用:建设工程在施工过程中可能发生意外事故或损失,为了 保护项目利益,合同价格中需要包含相应的保险费用。 7.资金使用费用:建设工程施工过程中需要使用一定的资金,为了保 证资金的流动性和使用效率,合同价格中可能包含资金借贷、融资等相关 费用。

8.建设工程监管费用:建设工程需要监管单位对施工过程进行监管,为了支付监管人员的工资和相关费用,合同价格中可能包含相关费用。 9.土地使用费用:如果建设工程需要使用国有土地,合同价格中可能包含土地使用费用。 以上就是建设工程合同价格组成要素的一些主要内容,这些要素的组成会根据具体的工程情况、合同协议和法律法规的规定而有所差异。在签订合同时,双方应明确合同价格组成要素,并达成一致。

施工合同价款组成

施工合同价款组成 《施工合同价款组成》是由合同范本网施工合同栏目本人精心为大家准备的,欢迎大家阅读。 一般4个部分的条款组成(1)合同价款及调整(2)工程预付款(3)工程量的确认(4)工程款(进度款)支付另外还有一些会设定担保条款,比如约定预付款保函或者履约保函。 合同价款与支付: 23、合同价款及调整 23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。 23.2合同价款在协议书内约定后,任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式,双方可在专用条款内约定采用其中一种:(1)固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。(2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整,双方在专用条款内约定合同价款调整方法。(3)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分,双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。 本人精心推荐 施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本

23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括:(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款; (2)工程造价管理部门公布的价格调整; (3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; (4)双方约定的其他因素。 23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内,将调整原因、金 额以书面形式通知工程师,工程师确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。 24、工程预付款实行工程预付款的,双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后7天停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任。 本人精心推荐 施工合同 | 工程合同 | 施工合同范本 | 工程合同范本 25、工程量的确认 25.1承包人应按专用条款约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称

建设工程合同价款

篇一:《建设工程施工合同》合同价款的各种计价方式 《建设工程施工合同》合同价款的各种计价方式 建设工程施工合同根据合同计价方式的不同,一般情况下分为三大类型,即总价合同、单价合同和成本加酬金合同。总价合同又包括固定总价合同和可调值总价合同;单价合同包括估算工程量单价合同和纯单价合同;而成本加酬金合同包括成本加固定百分比酬金合同、成本加固定金额酬金合同、成本加奖罚合同、最高限额成本加固定最大酬金合同。因此,《建设工程施工合同》(gf-1999—0201)第三部分专用条款中第六款“合同价款与支付”中对于合同价款的三种方式:固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同的提法有所不妥.而且,这本施工合同示范文本是适用于工程量清单招标的工程,而通过直接发包、施工图招标选择施工单位的工程,这本施工合同示范文本中许多条款不大适用。有的同志以为《建设工程施工合同》(gf—1999-0201)可以管好所有的工程,以至于只要把它拿来填上就行了,这显然是对合同的误解,合同计价形式是多种多样的,不是一个“示范文本”可以管住的。合同管理是从政府、合格的中介机构到订约各方面所必须付出比目前大得多的精力从事的一件大事,因此,对建筑市场建设各方来说,弄清各种类型的计价方法、优缺点和使用时机是非常必要的。接下来,简单介绍一下各种计价方式。 一、总价合同: 所谓总价合同是指支付承包方的款项在合同中是一个“规定的金额",即总价。总价合同的主要特征:一是价格根据确定的由承包方实施的全部任务,按承包方在投标报价中提出的总价确定;二是持实施的工程性质和工程量应在事先明确商定。总价合同又可分可为固定总价合同和可调值总价合同两种形式。、固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础,承发包双方就施工项目协商一个固定的总价,由承包方一笔包死,不能变化.采用这种合同,合同总价只有在设计和工程范围有所变更的情况下才能随之做相应的变更,除此之外,合同总价是不能变动的。因此,作为合同价格计算依据的图纸及规定、规范应对工程作出详尽的描述,一般在施工图设计阶段,施工详图己完成的情况下。采用固定总价合同,承包方要承担实物工程量、工程单价、地质条件、气候和其他一切客观因素造成亏损的风险。在合同执行过程中,承发包双方均不能因为工程量、设备、材料价格、工资等变动和地质条件恶劣、气候恶劣等理由,提出对合同总价调值的要求,因此承包方要在投标时对一切费用的上升因素做出估计并包含在投标报价之中。因此,这种形式的合同适用于工期较短(一般不超过一年),对最终产品的要求又非常明确的工程项目,这就要求项目的内涵清楚,项目设计图纸完整齐全,项目工作范围及工程量计算依据确切。 可调值总价合同的总价一般也是以图纸及规定、规范为计算基础,但它是按“时价”进行计算的,这是一种相对固定的价格。在合同执行过程中,由于通货膨胀而使所用的工料成本增加,因而对合同总价进行相应的调值,即合同总价依然不变,只是增加调值条款.因此可谓值总价合同均明确列出有关调值的特定条款,往往是在合同特别说明书中列明。调值工作必须按照这些特定的调值条款进行。这种合同与固定总价合同不同在于,它对合同实施中出现的风险做了分

第一节建设工程承包合同价格分类

第一节建设工程承包合同价格分类 我国《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定,合同价可以采用固定价、可调价和成本加酬金;国际通行的建设工程承包合同,根据计价方式的不同则包括总价合同(规定总价)、单价合同(填报单价)和成本加酬金合同。 一、固定价 固定价是指已经确定的价格,在合同实施期间不因资源价格等因素的变化而调整。 1.固定总价 ◆该合同的价格计算是以工程量清单、图纸及规定、规范为基础,承发包双方就承包项目协商一个固定的总价,并由承包方一笔包死,不能变化。因此,它只有在设计和工程范围有所变更的情况下,才能随之做相应的变更。 ◆采用这种合同时,承包方要承担实物工程量、工程单价、地质条件、气候和其他一切客观因素造成亏损的风险。而且,承包方要在投标时,对一切费用的上升可能做出估计,并包含在投标报价之中。由于承包方要为许多不可预见的因素付出代价,并加大不可预见费用,可能致使这种合同的报价较高。 ◆固定总价合同适用于工期较短(一般不超过一年),对最终产品的要求非常明确以及承包方可以预计风险的工程项目,即项目的内涵清楚、设计图纸完整齐全、工作范围及工程量计算依据确切。 2。固定单价 当施工图纸不完整或准备发包的工程项目内容、技术经济指标尚不能明确、具体地予以规定时,往往要采用单价合同形式.这样可以避免凭运气而使发包方或承包方中的任何一方承担过大的风险。 (1)估算工程量单价合同 ◆该合同形式要求承包商在报价时,按照招标文件(工程量清单)中提供的估计工程量,填报相应的单价;最后按承包方实际完成工作量乘以分项工程单价结算工程的总价款。 这种合同的工程量是统一计算出来的,承包方只需经过复核并填上适当的单价,承担的风险较小;发包方只需审核单价是否合理。因此,对于双方都方便。但在合同实施过程中,需要建立健全有关的档案资料,并及时确认承包方实际完成的工程量。 ◆采用这种合同时,要求实际完成的工程量与原估计的工程量不能有实质性的变更.有些固定单价合同规定,如果实际工程量与报价表中的工程量相差超过±10%时,允许承包方调整合同单价。 【补充例题】某工程分项的估计工程量4000m3,合同单价20元/m3.合同规定,若实际完成工程量超过估计量的20%,则单价调为18元/m3。实际结算时的工程量为5000m3,则应结算的工程款为多少元。 【解】新单价的(工程量)调整点为4000 m3·(1+20%)=4800 m3. 而且,只有实际完成的工程量超过此值以后的部分,按新单价调为18元/m3进行结算。应结算的工程款为4800 m3×20元/ m3 + (5000-4800) m3×18元/ m3=99600(元). ◆估算工程量单价合同一般适用于工程性质比较清楚(具备初步设计图纸),但工程量计算不十分准确的情况.目前国际上采用这种合同形式的比较多。 (2)纯单价合同 ◆采用该合同形式时,发包方只向承包方给出发包工程的有关分部分项工程以及工程范围,不需对工程量作任何规定;承包方在投标时,只需要对这种给定范围的分部分项工程做

工程合同价款的定义和分类

工程合同价款的定义和分类工程合同价款的定义和分类 一、基本信息 甲方:(企业/单位名称,法定代表人/负责人姓名、职务、联系方式) 乙方:(企业/单位名称,法定代表人/负责人姓名、职务、联系方式) 二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任 2.1 甲方身份:为工程业主,享有合同权利和义务。 2.2 乙方身份:为工程承包商,承担合同义务。 2.3 甲方权利: 2.3.1 根据合同要求,监督和检查工程质量和施工进度。 2.3.2 要求乙方按照合同约定的质量、工期和价格履行合 同义务。 2.3.3 按合同约定支付工程价款。 2.3.4 要求乙方承担合同违约责任。 2.4 甲方义务: 2.4.1 向乙方支付合同约定的工程价款。

2.4.2 提供必要的设计文件、技术要求、施工图纸等。 2.4.3 确保作为业主的合法权益不受侵犯。 2.4.4 对工程质量和施工进度进行监督和检查。 2.5 乙方权利: 2.5.1 依据合同要求,获得工程的全部或部分付款。 2.5.2 获得履行合同的必要材料和信息。 2.5.3 要求甲方作出适当的补救措施或支付违约金等。 2.6 乙方义务: 2.6.1 按照合同要求履行工程施工任务,确保工程质量符合要求。 2.6.2 系统地组织和管理施工作业。 2.6.3 按照工程进度计划完成工程,并保证工程质量和安全。 2.6.4 遵守中国的相关法律法规。 2.7 履行方式:根据合同约定,甲方支付工程价款,乙方按照合同要求履行工程施工任务。 2.8 期限:根据合同约定。 2.9 违约责任: 2.9.1 乙方未按照合同要求完成工程任务的,应承担相应的违约责任。

工程合同价有哪几种形式

工程合同价有哪几种形式? 工程合同价是指在工程合同中确定的,承包商按照合同要求完 成工程项目所能获得的报酬金额。根据合同价格的确定方式和支付 方式的不同,工程合同价可以分为以下几种形式: 1. 总价合同 总价合同是最常见的一种合同形式。在总价合同中,合同双方 约定一个固定的总价,承包商完成工程项目后,按照合同约定的总 价收取报酬。 总价合同的特点是明确、简单,对于工程项目的费用控制和账 务管理相对方便。总价合同也能够给承包商提供稳定的收入,增加 项目的可控性。 2. 单价合同 单价合同是指合同双方约定工程项目的各项工作或者材料的单价,并根据实际的工程量来计算总价。在单价合同中,承包商可以 根据实际工程量的增减来调整报酬金额。 单价合同的优点是能够根据实际工程量的增减进行报酬的调整,更加灵活。单价合同也能够减少工程变动对合同价款的影响,保证 承包商的合理报酬。 3. 成本加酬金合同

成本加酬金合同是指在工程项目中,承包商按照实际发生的成 本进行支付,并在此基础上加上一定的酬金作为报酬。在成本加酬 金合同中,通常会约定一个固定的比例作为酬金。 成本加酬金合同的特点是能够更加真实地反映工程项目的实际 成本,并根据实际情况进行报酬调整。成本加酬金合同还能够鼓励 承包商在工程项目中控制成本,提高效率。 4. 相对总价合同 相对总价合同是指合同双方只约定了工程项目的大致价格范围,具体的工程量和单价在后续的合同执行过程中再行商定。相对总价 合同在工程项目的初始阶段,往往因为信息不完全而比较常见。 相对总价合同的特点是更加灵活,能够适应工程项目初期信息 不确定的情况。但是,相对总价合同在合同执行过程中可能会增加 合同变更和调整的复杂性。 ,工程合同价可以以总价合同、单价合同、成本加酬金合同、 相对总价合同等形式存在。在选择具体的合同形式时,应根据工程 项目的特点、合同双方的利益要求和风险控制的需要进行综合考虑。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档