建筑工程施工合同示范文本(GF-1999-0201)
- 格式:doc
- 大小:287.00 KB
- 文档页数:40
建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)1. 合同概述本合同是由甲方(施工单位)与乙方(业主)订立的建设工程施工合同,合同编号为GF-1999-0201。
2. 合同背景为了确保建设工程的按期、按质、按量完成,并规范甲、乙双方之间的权益和责任,甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,达成本合同。
3. 合同条款3.1 工程描述根据乙方要求,甲方将按照设计图纸和规范要求,对位于X地区的建设工程进行施工。
工程包括但不限于房屋建筑、结构施工、设备安装等。
3.2 工程进度甲方将根据工程进度计划,合理安排施工队伍和资源,确保工程按时完成。
乙方将配合提供必要的工程信息和协助甲方进行施工。
3.3 工程质量甲方承诺按照国家相关标准和规范进行施工,保证工程质量符合设计要求和合同规定。
甲方将组织相关质量检验,并及时对存在的质量问题进行整改。
3.4 工程费用乙方将按照合同约定的支付方式和时间节点,向甲方支付工程款项。
工程款项包括工程材料购置费、施工人工费、设备租赁费等。
3.5 变更和索赔如需对合同内容进行变更,乙方应提前书面通知甲方,并经双方协商一致后,签署变更协议。
若因乙方原因造成工程进度延误或产生额外费用,乙方应赔偿甲方相关损失。
3.6 违约责任如甲、乙双方中任一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金,违约金的金额按照合同金额的10%计算。
4. 合同生效和终止本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,自双方共同签字并盖章后生效。
合同期限自工程开工之日起,至工程竣工验收合格之日终止。
5. 争议解决甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议,应通过友好协商解决。
协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6. 其他1. 本合同内容不得转让或转让给第三方;2. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充或签订补充协议;3. 本合同采用中文书写,以中文内容为准。
建筑工程施工合同示范文本合同编号GF-1999-0201合同双方甲方:[委托人名称]乙方:[承包人名称]工程名称及地点工程名称:[工程名称]施工地点:[施工地点]合同总价款合同总价款为人民币[总价款]元。
工程概况1.工程规模:2.工程性质:3.整个工程进度计划:4.工程环境特殊要求:5.其他补充条件:甲方责任1.提供工程图纸、技术参数、材料规格及相关设备。
2.给予乙方施工所需的配合。
3.在施工期间保证施工现场的环境卫生及安全。
4.在本合同规定的接管日期按照规定接管工程。
乙方责任1.依据双方签订的合同规定完成工程,保证工程质量。
2.在甲方规定的日期内交工,达到预定的工程质量标准。
3.交工后在甲方规定日期内进行质保和维修。
4.施工当中产生的安全责任由乙方承担,包括人身伤亡和财产损失。
工程付款条件预付款1.甲方在签订合同后5日内按总合同价款的30%支付预付款给乙方。
2.乙方接到预付款后15天内开具相关发票。
进度款1.按照工期计划,甲方按照施工进度及验收结果支付相应的进度款。
2.各种款项支付应在验收合规后的30天内办理。
完工决算款1.乙方交付甲方的工程性能符合合同要求。
2.开具相关发票,在甲方规定日期内办理完工决算款的支付。
合同变更和解决在合同履行过程中出现以下情况,应协商处理:1.遇到不可抗拒的自然因素或其他意外情况;2.需要做出必要工程调整的情况;3.甲方或乙方在施工过程中的变更要求。
应协商解决问题并签署书面变更协议。
违约责任1.任何一方违反合同约定应承担造成的一切后果,包括但不限于各种损失和赔偿责任。
2.若产生争议,应先尝试协商解决。
如果协商无法解决,可以通过仲裁或法律途径解决。
合同解除和终止双方协商在下列情况下解除合同:1.双方一致同意解除合同;2.甲方按照合同规定支付款项且工程均已交付使用,合同自动解除;3.一方违约,经提出书面条件后十五天仍未改正;4.因不可抗力无法履行时,但须提前七天书面告知另一方。
GF-1999-0201建设工程施工合同(示范文本)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写):元(人民币)¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通过于建设工程施工的条款。
1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
建设工程施工合同 (GF-1999-0201)第一条合同的当事人甲方:(委托人/业主)乙方:(承包人/施工单位)第二条工程概况1. 工程名称:(填写工程名称)2. 工程地点:(填写工程地点)3. 工程规模:(填写工程规模)4. 工期要求:(填写工期要求)5. 施工内容:(填写施工内容)第三条合同价款及支付方式1. 合同价款总额:(填写合同价款总额)2. 支付方式:预付款:(填写预付款比例和金额)进度款:(填写进度款比例和金额)竣工验收款:(填写竣工验收款比例和金额)最终付款:(填写最终付款比例和金额)第四条材料与设备1. 供应商:(填写供应商名称)2. 材料与设备清单:(需要供应的材料和设备)3. 材料与设备的验收标准:(填写验收标准)第五条施工期限与延期罚金1. 施工期限:(填写施工期限)2. 延期罚金:(填写延期罚金规定)第六条品质保证与质量检验1. 品质保证:(填写品质保证期限)2. 质量检验:(填写质量检验方法和标准)第七条合同变更和解除1. 变更:(填写变更合同的程序和条件)2. 解除:(填写解除合同的程序和条件)第八条争议解决方式如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成,提交仲裁委员会进行仲裁。
第九条合同生效及效力2. 合同效力:本合同自双方签署之日起生效,对双方具有法律约束力。
第十条其他约定事项(可以根据具体情况增加其他约定事项)第十一条合同附件本合同附件包括以下文件:1. 工程图纸2. 量具清单3. 技术规范4. 其他相关文件第十二条合同的解释、执行和争议解决本合同的解释、执行和争议解决均适用法律。
该建设工程施工合同于1999年2月1日制定。
(文字数:238)。
协议书发包人(全称):__________________________承包人(全称):__________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_______________________________工程地点:_______________________________工程内容:_______________________________资金来源:_______________________________二、工程承包范围承包范围:_______________________________三、合同工期开工日期:_______________________________竣工日期:_______________________________合同工期总日历天数__________天。
四、质量标准工程质量标准:___________________________五、合同价款金额(大写):_______________元(人民币)¥:_______________元发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同生效合同订立时间:_______年_______月_______日合同订立地点:___________________________本合同双方约定____________________后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)住所:____________________ 住所:____________________法定代表人:______________ 法定代表人:______________委托代表人:______________ 委托代表人:______________电话:____________________ 电话:____________________传真:____________________ 传真:____________________开户银行:________________ 开户银行:________________帐号:____________________ 帐号:____________________邮政编码:________________ 邮政编码:________________合同细则如下:一、合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)...建设工程施工合同(示范文本)合同编号: GF-1999-0201甲方(委托人):地址:联系人:电话:乙方(承包人):地址:联系人:电话:经甲、乙双方在平等自愿、公开透明的基础上商议,达成如下《建设工程施工合同》(以下简称“本合同”)。
第一章总则第一条合同的目的本合同是为规范甲乙双方在建设工程施工中的权利和义务,确立双方合理的利益关系,有效保障工程的顺利进行而制定的。
第二条合同的合用范围本合同合用于建设工程的承包、施工、安装、调试、验收等各阶段。
本合同对建设工程的设计、监理、施工等各方负责人均有约束力。
第三条术语的定义本合同中所涉及的术语,除另有明确规定外,均按照下列含义理解:1. 建设工程:指根据设计文件,在一定的时间内,按照规范和技术标准,组织人员、机械、材料和其他资源,进行建设、改建、扩建或者拆除的一项综合性工程。
2. 设计文件:指包括工程可行性研究报告、初步设计、施工图设计等在内的工程设计文件。
3. 施工:指按照设计文件要求,利用各种资源,组织人员施工、安装、调试、验收以及加固、拆除和清理等活动。
4. 监理:指经过批准的监理机构按照合同约定的职责、义务、标准和程序,对工程施工、质量、进度和安全等方面进行监督检查、评定和认定的活动。
5. 工期:指从开工之日起,按照工期计算方法计算的完成工程全部工作所需要的时间。
6. 保证金:指甲方按照合同约定,向乙方提供的一定数额的担保金。
第二章工程范围第四条工程的名称及位置本工程的名称是(),位于()。
第五条工程的内容和规模1. 本工程的许可用地面积为()平方米,总建造面积(含附属设施)为()平方米。
2. 本工程总体建设规模为:()。
3. 本工程主要工程内容及规模如下:(1)工程名称:()工程内容:()规模:()(2)工程名称:()工程内容:()规模:()……第三章合同价款第六条合同价款总额和支付方式1. 本工程合同总价款为()万元(大写:()元),包括承包款、材料预付款、工程现场检测费、任务包奖罚等。
gf-1999-0201建设工程施工合同甲方(发包方):[甲方全称]乙方(承包方):[乙方全称]鉴于甲方拟建设[工程名称]工程,并接受了乙方对该项目的投标,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程的施工达成如下协议:第一条工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程内容:[具体施工内容]4. 工程规模:[工程规模描述]5. 工程质量标准:[具体质量标准]第二条合同价款1. 合同总价:[具体金额]2. 付款方式:[具体付款方式]3. 付款时间:[具体付款时间点]第三条工程期限1. 开工日期:[具体日期]2. 竣工日期:[具体日期]3. 工期:[具体工期]第四条双方权利与义务1. 甲方权利与义务:- 负责提供施工图纸及相关技术资料。
- 按合同约定支付工程款项。
- 协调施工现场的相关工作。
2. 乙方权利与义务:- 按照合同约定完成工程施工。
- 保证工程质量符合约定标准。
- 负责施工现场的安全管理工作。
第五条工程变更1. 任何工程变更均需双方协商一致,并以书面形式确认。
2. 工程变更导致的工期和费用调整,按照双方协商的结果执行。
第六条工程验收1. 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告。
2. 甲方应在收到竣工报告后[具体天数]天内组织验收。
3. 验收合格后,双方签署验收合格证明。
第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的具体条款应根据违约情况和损失程度协商确定。
第八条争议解决双方因履行本合同所发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[约定的仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。
第九条其他约定[双方可根据实际情况增加其他必要条款]第二部分合同附件1. 施工图纸2. 技术规范3. 工程量清单4. 其他相关文件第三部分签字盖章甲方代表(签字):___________乙方代表(签字):___________甲方(盖章):___________乙方(盖章):___________签订日期:1999年2月1日请注意,以上内容仅为示例,实际合同应根据具体工程的实际情况和双方的具体协商结果来制定。
建设工程施工合同GF-1999-0201建设工程施工合同GF-1999-0201本文档是建设工程施工合同模板范本(GF-1999-0201),以下为具体内容:一、总则1.1 合同目的合同的目的是明确双方的权利、义务和责任,确保建设工程的顺利进行。
1.2 合同约定合同的约定包括合同双方的基本信息、工程描述、合同价款、进度要求、质量要求等。
具体约定如下:二、合同双方2.1 甲方甲方为建设工程的业主,其基本信息为:姓名/公司名称、连系地址、连系电.化、法定代表人等。
2.2 乙方乙方为承担建设工程施工的企业,其基本信息为:姓名/公司名称、连系地址、连系电.化、法定代表人等。
三、工程描述3.1 工程名称描述建设工程的名称。
3.2 工程地址描述建设工程的具体地址。
3.3 工程内容描述建设工程的具体内容,包括工程规模、主要建造物或者设施等。
四、合同价款4.1 总价款描述建设工程的总价款,包括工程费、税费等。
4.2 付款方式描述合同价款的付款方式,包括分期付款、一次性付款等。
五、工期5.1 工期计算描述工期的计算方法,包括起始日期、工期天数等。
5.2 进度要求描述工程进度的要求,包括关键节点、阶段性目标等。
六、质量要求6.1 质量标准描述建设工程的质量标准,包括国家标准或者相关行业标准等。
6.2 质量控制描述质量控制的措施,包括质量检验、质量验收等。
七、保证金7.1 缴纳保证金描述乙方需要缴纳的保证金金额和支付方式。
7.2 保证金退还描述保证金的退还条件和方式。
八、违约责任8.1 甲方违约责任描述甲方违约情况下的责任和处罚。
8.2 乙方违约责任描述乙方违约情况下的责任和处罚。
九、争议解决如果双方发生争议,应通过友好商议解决。
如商议无果,可提交相关争议解决机构进行裁决。
附件:1. 相关图纸或者设计文件2. 技术规范或者标准3. 其他相关附件(如需附加)法律名词及注释:1. 建设工程:指土木工程、建造工程、安装工程等属于建筑领域的工程。
GF-1999-0201建设工程施工合同甲方(发包方):___________________地址:_____________________________联系电话:_____________________________乙方(承包方):___________________地址:_____________________________联系电话:_____________________________鉴于甲方需要进行工程项目的施工工作,并同意聘请乙方作为承包方。
甲乙双方在平等、自愿的基础上,就相关事宜达成如下协议:一、工程项目基本情况1.1 工程名称:_________________________1.2 工程地点:_______________________1.3 工程规模:_______________________1.4 工程期限:自____年__月__日起至____年__月__日止二、工程质量标准2.1 工程质量应符合国家和行业的相关标准。
2.2 乙方应按照甲方的要求和设计图纸进行施工。
2.3 双方应共同制定并执行工程质量检查计划。
三、权利和义务3.1 甲方应按约定时间支付工程款项,并提供必要的工作条件。
3.2 乙方应按约定时间完成施工任务,并保证工程质量。
3.3 双方应遵守合同约定,不得擅自变更或解除合同。
四、违约责任4.1 如甲方未能按时支付工程款项,需按未支付部分的___%向乙方支付违约金。
4.2 如乙方未能按时完成施工任务,需按未完成部分的___%向甲方支付违约金。
4.3 如因一方原因导致工程质量问题,该方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、争议解决5.1 合同在履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他6.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
协议书发包人(全称):__________________________承包人(全称):__________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_______________________________工程地点:_______________________________工程内容:_______________________________资金来源:_______________________________二、工程承包范围承包范围:_______________________________三、合同工期开工日期:_______________________________竣工日期:_______________________________合同工期总日历天数__________天。
四、质量标准工程质量标准:___________________________五、合同价款金额(大写):_______________元(人民币)¥:_______________元发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同生效合同订立时间:_______年_______月_______日合同订立地点:___________________________本合同双方约定____________________后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)住所:____________________ 住所:____________________法定代表人:______________ 法定代表人:______________委托代表人:______________ 委托代表人:______________电话:____________________ 电话:____________________传真:____________________ 传真:____________________开户银行:________________ 开户银行:________________帐号:____________________ 帐号:____________________邮政编码:________________ 邮政编码:________________合同细则如下:一、合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
GF—1999—0201 编号建设工程施工合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局一九九九年十二月第一部分协议书发包人(全称):_________________________________________承包人(全称):_________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况工程名称:__________________________________________________________________________ 工程地点:__________________________________________________________________________ 工程内容:__________________________________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:________________________资金来源:________________________________第二条工程承包范围承包范围:___________________________________________________________________________ 第三条合同工期开工日期:___________________________________________________________________________ 竣工日期:___________________________________________________________________________ 合同工期总日历天数_____________天第四条质量标准工程质量标准:_______________________________________________________________________ 第五条合同价款金额(大写):_______________________________元(人民币)¥:_____________________元。
第六条组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条合同生效合同订立时间:________ 年__________ 月__________ 日合同订立地点:_______________________________________________________________________ 本合同双方约定___________________________________后生效。
发包人:(公章):承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:建设行政主管部门工商行政管理部门(公章)(公章)年月日年月日第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9 工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10 工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11 合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
1.15 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16 竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17 图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.18 施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.22 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23 小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2.合同文件及解释顺序2.1合同文件应能相互解释,互为说明。
除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。
发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。
发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。
4.图纸4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。
发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。
工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务5.工程师5.1实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。
工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。
双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。
5.4合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。
一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6不实行工程监理的,本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6.工程师的委派和指令6.1工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。
委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。