《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)
- 格式:docx
- 大小:11.22 KB
- 文档页数:5
建设工程施工合同甲方(发包人):地址:联系电话:统一社会信用代码:乙方(承包人):地址:联系电话:统一社会信用代码:经双方友好协商,本着平等互利的原则,就甲方委托乙方承担建设工程施工任务,达成如下合同:一、工程项目名称和工程地点1.1 工程项目名称:1.2 工程地点:二、工程内容及规模2.1 工程范围:2.2 工程规模:三、工程价款及结算方式3.1 工程总价:3.2 工程款项支付方式:四、工程质量和安全保障责任4.1 工程质量:4.2 工程安全保障责任:五、工程施工期限5.1 工程总工期:5.2 工期计算方法:六、工程施工组织及管理6.1 施工组织:6.2 劳动力管理:6.3 材料、设备采购:七、工程验收与保修7.1 工程验收标准:7.2 工程保修期:八、建设工程施工合同不可抗力条款8.1 定义:8.2 处理方式:九、合同变更和解除9.1 合同变更:9.2 合同解除:十、争议解决10.1 双方协商解决:10.2 仲裁:十一、合同生效与附件11.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,正本一式两份,协议书一式两份。
11.2 本合同附件:总结:本文档是一份建设工程施工合同范本,主要涵盖了工程项目名称和工程地点、工程内容及规模、工程价款及结算方式、工程质量和安全保障责任、工程施工期限、工程施工组织及管理、工程验收与保修、建设工程施工合同不可抗力条款、合同变更和解除、争议解决、合同生效与附件等方面的内容。
列举本文档所涉及简要注释如下:1. 工程项目名称:指建设工程项目的名称,包括工程性质、用途等。
2. 工程规模:包括建筑面积、总投资、施工周期等。
3. 工程款项支付方式:工程款项支付方式可以是预付、到付或月结等。
4. 工程安全保障责任:乙方在施工过程中应负责保障工程的安全、防止事故的发生。
5. 工程总工期:指整个工程的建设时间,包括开工、竣工的时间节点。
6. 施工组织:包括施工队伍组织、施工进度计划、现场管理等。
建设工程施工合同甲方(委托方):乙方(承包方):为了规范建设工程的施工行为,维护双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规的规定,甲、乙双方经协商一致,签订本合同。
第一条工程名称和地点1.1 本合同工程名称为:1.2 工程地点:___________________。
第二条工程内容2.1 本合同工程的具体内容详见本合同附件。
2.2 如甲方需要对工程的设计或施工方法提出修改意见,应在提前提出修改要求,并与乙方协商一致后,得到乙方书面确认后方可执行。
第三条工期及交工时间3.1 工期为____天/月/年。
自本合同签订之日起算,到工程竣工验收之日止。
3.2 实际工期以工程进度实际情况为准。
如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
3.3 约定交工时间为本工程竣工验收的日期,必须在双方确认无争议后进行移交。
如乙方未按约定时间完成移交,由此所产生的经济损失和法律责任均由乙方承担。
第四条工程价款4.1 本工程总价款为:人民币(大写)______________元整,包括工程实物、设备及材料采购费、劳务费、税金等。
4.2 工程价款支付方式如下:(1)_______________元(占工程总价款的_________%),在本合同签订后_____日内预付给乙方。
(2)_______________元(占工程总价款的_________%),在工程竣工验收前______日内支付给乙方。
(3)如未约定上述预付款,则不予支付。
4.3 工程价款应以人民币结算。
在结算时发现乙方有违约行为的,甲方有权在工程价款中扣除相应的违约金。
第五条质量保证5.1 乙方应按设计文件和合同约定的技术标准,合理施工,确保工程质量符合国家规定。
5.2 工程竣工验收后,如发现工程质量存在问题或者未达到合同约定的技术标准,甲方有权要求乙方进行整改,直至符合要求为止。
5.3 工程竣工验收后,如工程质量未出现问题,则自交付之日起,乙方应对工程承担_____个月的质量保修期。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)(以下简称《施工合同》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《施工合同》的组成《施工合同》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《施工合同》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同合同编号:GF-2017-0201出版方:住房和城乡建设部(National Ministry of Housing and Urban-Rural Development)合同起始日期:__________合同终止日期:__________甲方(业主):_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________法定代表人(负责人):______________________________身份证号码:______________________________________委托代理人:_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________乙方(承包商):_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________法定代表人(负责人):______________________________身份证号码:______________________________________委托代理人:_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________鉴于乙方具有从事建筑施工的资质,并愿意按照甲方的要求进行工程施工,双方本着公平、自愿、平等、协商一致原则,经友好协商达成以下协议:第一条工程名称及地点1.1 工程名称:______________________________________1.2 工程地点:______________________________________第二条工程范围2.1 工程范围包括但不限于以下内容:_____________________________________________________________________第三条工程价格及支付方式3.1 工程总价为:_________ 元3.2 工程款项支付方式如下:3.2.1 ______%的工程款在合同签订后______天内支付给乙方,以便开始工程;3.2.2 ______%的工程款在工程进度达到______%时支付给乙方;3.2.3 ______%的工程款在工程进度达到______%时支付给乙方;3.2.4 ______%的工程款在工程竣工验收合格后支付给乙方。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201摘要本文档旨在对建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201进行全面解析和说明。
该合同是在住建部的指导下制定的,用于规范建设工程施工过程中的各项合同条款和约定。
合同的目的是确保建设工程施工的顺利进行,维护各方的合法权益。
1. 引言建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201是住建部根据国家相关法律法规制定的标准合同文本。
该合同适用于各类建设工程项目,包括但不限于房屋建筑、道路桥梁、水利水电等。
本合同旨在明确各方的权责,规范施工过程,确保合同的有效执行。
2. 合同主体建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201的主要合同主体包括:甲方(业主)、乙方(承包商)、住建部。
甲方为建设工程项目的业主,乙方为承包商,住建部作为监督机构,负责监督合同的执行情况。
3. 合同条款3.1 项目情况该部分内容描述了建设工程项目的基本情况,包括项目名称、建设地点、工程规模、建设内容等。
甲方应在此部分提供相关建设工程项目的详细信息。
3.2 施工工期本部分规定了建设工程施工的时间安排和工期要求。
乙方应严格按照合同约定的工期进行施工,并承担因施工延期而产生的相关责任。
3.3 价款支付本部分明确了价款支付的方式和时间。
甲方应按照合同约定的进度和质量要求支付相应的价款,乙方应按时完成相应的工程节点,以获取相应的支付。
3.4 施工质量和验收标准该部分规定了建设工程的质量要求和验收标准。
乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,甲方有权对工程进行验收,确保其符合约定要求。
3.5 变更和索赔本部分规定了变更和索赔的相关事项。
若建设工程施工过程出现需要变更的情况,应按照合同约定的程序和方式进行变更。
乙方如因甲方原因或其他不可抗力原因遭受损失,有权提出索赔要求。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本,适用于在建设工程中,结合实际情况,明确项目双方的权益和责任。
第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。
第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。
第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度,并保护双方当事人的合法权益。
第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。
第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。
第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排,并明确各个节点的时间要求。
第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。
第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。
第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工,建设单位进行监督和支付工程款。
第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工,并保证施工质量和进度的合理达标。
第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督,并及时支付工程款。
第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证,并承担由质量问题引起的返工和修复费用。
第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素,应及时向建设单位报告并采取相应措施。
第十五条如发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不能解决,则可依法进行仲裁或诉讼。
第五章附则所涉及附件如下:1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程:指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。
2. 施工单位:指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3. 建设单位:指拥有或使用土地的法人或其他组织,委托施工单位进行工程建设。
4. 监理单位:指受建设单位委托,对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同编号:GF-2017-0201甲方:(甲方名称、地址、联系方式)乙方:(乙方名称、地址、联系方式)一、合同目的和意义本合同旨在约定甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务,明确双方责任,维护双方合法权益,确保工程质量和安全。
二、工程概况1. 工程名称:(填写工程名称)2. 项目地址:(填写项目地址)3. 工程范围:(详细描述工程范围)三、合同条款1. 价格与付款方式1.1 总价款:(填写总价款)(详细描述付款方式,包括分期付款、保证金、违约金等)2. 工期2.1 开工时间:(填写开工时间)2.2 竣工时间:(填写竣工时间)(描述工期保证和延期情况处理方式)3. 资质要求3.1 乙方资质:(填写乙方资质要求)3.2 甲方配合:(描述甲方应协助乙方完成工程所需手续、文件等)4. 工程质量与验收4.1 工程质量标准:(描述工程质量标准)4.2 工程验收标准:(描述工程验收标准)5. 变更和索赔5.1 变更:(描述变更操作流程和费用调整方式)5.2 索赔:(描述索赔操作流程和索赔金额计算方式)6. 违约与解除6.1 违约责任:(描述违约责任和违约金计算方式)6.2 合同解除:(描述解除合同的权利和程序)7. 保证和保险7.1 乙方保证:(描述乙方提供保证的方式和金额)7.2 甲方保险:(描述甲方购买保险的方式和金额)8. 争议解决8.1 协商解决:(描述双方在争议解决中的协商方式)8.2 仲裁解决:(描述双方在争议解决中的仲裁方式)四、附件所涉及附件如下:1. 工程图纸:(工程所涉及的图纸及编号)2. 技术规范:(工程所涉及的技术规范及编号)3. 监理报告:(工程所涉及的监理报告及编号)4. 其他附件:(其他与工程相关的附件及编号)五、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 合同法注释:合同法是指中华人民共和国合同法,规定了民事合同的基本原则和法律适用。
《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)建设工程施工合同合同编号: GF-2017-0201甲方:(委托人):地址:联系人::传真:乙方:(承包商):地址:联系人::传真:鉴于甲方希望由乙方承担建设工程施工任务,乙方同意接受甲方的委托,双方就建设工程施工相关事项达成如下协议:第一条项目概述甲方委托乙方负责该建设工程的施工任务,包括但不限于设计、建造、安装、调试、验收等工作,以确保项目的顺利进行。
1.1 项目名称:1.2 项目地点:1.3 工程规模:1.4 工期要求:第二条合同总价款及支付方式2.1 合同总价款:2.2 金额支付方式:2.3 付款时间及比例:2.4 违约金:2.5 合同款项的结算和支付:第三条施工过程与安全措施3.1 施工进度计划:3.2 施工方法及要求:3.3 安全措施:3.4 现场管理:......附件:1. 工程图纸及设计文件2. 验收标准及测试报告3. 相关设备清单4. 合同付款计划5. 安全生产责任书6. 法律法规及政策文件7. 其他附件(如有)法律名词及注释:1. 建设工程施工:指按照合同约定的设计要求和质量标准进行的建设工程实施活动。
2. 施工进度计划:指工程施工过程中,按照时间顺序制定的工作计划,包括工期、施工方法、人员配置等内容。
3. 合同总价款:指甲方按照合同约定支付给乙方的总金额。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工进度延迟:如遇到不可抗力因素或甲方工程前期准备不充分等原因导致施工进度延迟,双方可协商调整工期,并进行补偿协商。
2. 工程质量问题:如发现施工过程中存在的质量问题,乙方应及时采取相应措施进行整改,并履行合同约定的质保责任。
3. 合同款项支付延迟:如因甲方自身原因导致合同款项支付延迟,甲方需承担相应的违约金责任,并尽快补齐支付款项。
合同生效:本合同经双方盖章后生效,自甲方收到乙方盖章回传之日起生效。
甲方签章:日期:乙方签章:日期:。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201甲方(建设单位):【建设单位名称】乙方(施工单位):【施工单位名称】1. 合同背景根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,甲方与乙方就【工程项目名称】的施工工作达成一致意见,特立本合同。
2. 工程内容甲方委托乙方进行【工程项目名称】的施工工作,具体内容包括但不限于【工程内容详细描述】。
3. 工期和进度3.1 工期约定:本工程的总工期为【总工期天数】天,计算自本合同签署之日起。
3.2 进度要求:甲方要求乙方按照合同工期计划进行施工,无正当理由不得拖延工期。
4. 技术要求和质量标准4.1 技术要求:乙方应按照相关法律法规和技术标准要求进行施工,保证工程质量和安全。
4.2 质量标准:工程质量应符合国家相关标准及乙方与甲方约定的技术要求。
5. 施工费用及支付方式5.1 施工费用总额:根据工程内容及技术要求,甲方向乙方支付的施工费用总额为【施工费用总额】。
5.2 支付方式:甲方将根据工程进度和质量验收情况,按照约定的付款方式及时支付乙方施工费用。
6. 变更和索赔6.1 变更:若因设计变更或工程实际需要,需要对本合同进行变更的,应经双方协商一致,并签署书面变更协议。
6.2 索赔:乙方如需索赔,应在发生索赔事由后【索赔时间】日内提交索赔申请,并提供充分的证据材料。
7. 违约责任任何一方违反本合同约定的,守约方有权要求违约方承担相应的违约责任,包括但不限于违约金、赔偿损失等。
8. 合同终止合同终止条件包括但不限于以下情况:8.1 合同履约完毕;8.2 经双方协商一致解除合同;8.3 合同因其他原因终止。
9. 其他约定【其他特殊约定内容,如保密条款、争议解决等】10. 附件所涉及的附件如下:【所涉及的附件名称和内容】11. 法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:【法律名词及其注释】12. 实际执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:【可能遇到的困难及相应的解决办法】以上为的内容范本,具体条款和内容可根据实际情况进行调整和修改。
《建设工程施工合同》(GF-2017-0201) 建设工程施工合同
委托方(甲方):_________(以下简称甲方)
承包方(乙方):_________(以下简称乙方)
鉴于甲方拟依法进行建设工程,为了确保建设进度和工程质量,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,双方经协商,达
成如下合同:
第一条工程名称、位置和范围
1.1 工程名称:_________
1.2 工程位置:_________
1.3 工程范围:_________
第二条工程进度和质量要求
2.1 工程进度计划:
(1)_________
(2)_________
(3)_________
2.2 工程质量要求:
(2)_________
(3)_________
第三条工程合同价款及支付方式
3.1 合同价款:_________元(人民币)3.2 合同价款支付方式:
(1)_________
(2)_________
(3)_________
第四条工程设计文件和技术要求
4.1 工程设计文件:
(1)施工图纸
(2)施工方案
(3)其他设计文件:_________
4.2 技术要求:
(1)_________
(2)_________
第五条材料和设备供应
5.1 材料供应:
(1)_________
(2)_________
(3)_________
5.2 设备供应:
(1)_________
(2)_________
(3)_________
第六条担保
6.1 乙方应提供_________担保。
6.2 甲方应提供_________担保。
第七条合同变更
7.1 本合同如需变更,应经过双方协商一致,并签订书面变更协议。
7.2 经甲方同意,乙方可以采取_________方式变更本合同。
第八条违约责任
8.1 如乙方未按约定时间履行合同,则应按每日合同价款的_________计算支付违约金。
8.2 如甲方未按约定时间支付合同价款,则应在逾期后按月支付合同价款的_________计算支付违约金。
第九条合同生效、履行和解除
9.1 本合同自双方签字或盖章之日起生效。
9.2 合同执行中如有争议,应先协商一致,协商不成则诉诸_________仲裁解决。
9.3 终止合同的方式:
(1)经双方协商一致;
(2)_________;
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
附件:
1._________
2._________
3._________
法律名词及注释:
1. 合同法:中华人民共和国合同法。
2. 仲裁:按照仲裁协议或者仲裁条款的规定,由仲裁机构组织仲裁员独立进行的解决争议的一种方式。
3. 盖章:在文件上盖印或印章,代表确认文件内容和真实性,具有法律效力。
实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:
1. 交付时间延期:乙方应在施工前尽量推算交付时间,一旦出现延期情况,应及时与甲方协商调整交付时间,并签订变更协议。
2. 施工质量问题:甲方应在施工过程中严格监管质量,发现问题及时指出并要求乙方改正。
如乙方无法改正,甲方可采取法律手段维护自身权益。
3. 工期变动:如遇天气、材料供应等外部势力因素影响工期,双方应及时协商调整,并签订变更协议。