建设工程施工合同gf-2017-0201
- 格式:docx
- 大小:11.42 KB
- 文档页数:4
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201一、合同双方甲方:(委托方)名称:___________________________地址:___________________________法定代表人:_____________________联系:_____________________乙方:(承包方)名称:___________________________地址:___________________________法定代表人:_____________________联系:_____________________二、合同对象1. 工程名称:_____________________2. 工程地点:_____________________3. 工程规模:_____________________4. 工程内容:_____________________5. 工期要求:_____________________6. 工程造价:_____________________7. 付款方式:_____________________8. 其他约定:_____________________三、合同条款1. 合同签订1.1 本合同自双方代表签字(或盖章)之日起生效。
1.2 双方代表签字(或盖章)后应交存合同保证金,具体金额为___________。
1.3 如一方违约,应承担相应违约责任。
2. 工程质量2.1 乙方承诺按照国家相关规定和标准规范进行施工,确保工程质量。
2.2 如发现工程质量存在问题,甲方有权要求乙方进行整改或返工。
3. 工期管理3.1 工程施工期限为合同签订之日起_____________日/月/年。
3.2 如有不可抗力因素导致工期延误,双方协商解决。
4. 价款支付4.1 合同价款总额为___________,支付方式为_________________。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201 编号:GF-2017-0201甲方(委托人):地址:联系人:电话:乙方(承包人):地址:联系人:电话:鉴于甲方拟进行建设工程,乙方具备从事该项工程之能力和资质,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议:一、工程名称、地点及概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程概况:二、工程合同价款及支付方式2.1 工程合同价款:2.2 工程合同价款的组成:2.3 工程合同价款支付方式:三、工期及履约保证3.1 工期:3.2 履约保证:四、工程质量及验收4.1 工程质量:4.2 工程验收:五、合同变更和索赔5.1 合同变更:5.2 索赔:六、违约责任6.1 甲方违约责任:6.2 乙方违约责任:七、争议解决7.1 解决争议方式:7.2 争议解决的时限:八、合同生效、履行和终止8.1 合同生效:8.2 合同履行:8.3 合同终止:九、其他9.1 其他约定:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字日期:____年__月__日签字日期:____年__月__日简要注释如下:1. 工程名称、地点及概况:包括工程的名称、地点和规模等基本情况。
2. 工程合同价款及支付方式:明确工程的合同价款构成以及支付方式。
3. 工期及履约保证:约定工程的施工工期,并规定履约保证。
4. 工程质量及验收:规定工程的质量要求以及验收标准。
5. 合同变更和索赔:明确双方在工程施工过程中的合同变更情况和索赔处理。
6. 违约责任:明确甲、乙方在合同履行中的违约责任及处理方式。
7. 争议解决:约定解决工程施工中产生争议的方式。
8. 合同生效、履行和终止:约定合同的生效、履行和终止。
9. 其他:约定甲、乙双方其他的事项。
本文档所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程:指在土地上建造、修缮、拆除、改建等与土地利用有关的工程。
2. 合同价款:指合同签订后,由甲方支付给乙方的报酬。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同合同编号:GF-2017-0201出版方:住房和城乡建设部(National Ministry of Housing and Urban-Rural Development)合同起始日期:__________合同终止日期:__________甲方(业主):_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________法定代表人(负责人):______________________________身份证号码:______________________________________委托代理人:_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________乙方(承包商):_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________法定代表人(负责人):______________________________身份证号码:______________________________________委托代理人:_______________________________________地址:__________________________________________________________________________________________鉴于乙方具有从事建筑施工的资质,并愿意按照甲方的要求进行工程施工,双方本着公平、自愿、平等、协商一致原则,经友好协商达成以下协议:第一条工程名称及地点1.1 工程名称:______________________________________1.2 工程地点:______________________________________第二条工程范围2.1 工程范围包括但不限于以下内容:_____________________________________________________________________第三条工程价格及支付方式3.1 工程总价为:_________ 元3.2 工程款项支付方式如下:3.2.1 ______%的工程款在合同签订后______天内支付给乙方,以便开始工程;3.2.2 ______%的工程款在工程进度达到______%时支付给乙方;3.2.3 ______%的工程款在工程进度达到______%时支付给乙方;3.2.4 ______%的工程款在工程竣工验收合格后支付给乙方。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201摘要本文档旨在对建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201进行全面解析和说明。
该合同是在住建部的指导下制定的,用于规范建设工程施工过程中的各项合同条款和约定。
合同的目的是确保建设工程施工的顺利进行,维护各方的合法权益。
1. 引言建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201是住建部根据国家相关法律法规制定的标准合同文本。
该合同适用于各类建设工程项目,包括但不限于房屋建筑、道路桥梁、水利水电等。
本合同旨在明确各方的权责,规范施工过程,确保合同的有效执行。
2. 合同主体建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201的主要合同主体包括:甲方(业主)、乙方(承包商)、住建部。
甲方为建设工程项目的业主,乙方为承包商,住建部作为监督机构,负责监督合同的执行情况。
3. 合同条款3.1 项目情况该部分内容描述了建设工程项目的基本情况,包括项目名称、建设地点、工程规模、建设内容等。
甲方应在此部分提供相关建设工程项目的详细信息。
3.2 施工工期本部分规定了建设工程施工的时间安排和工期要求。
乙方应严格按照合同约定的工期进行施工,并承担因施工延期而产生的相关责任。
3.3 价款支付本部分明确了价款支付的方式和时间。
甲方应按照合同约定的进度和质量要求支付相应的价款,乙方应按时完成相应的工程节点,以获取相应的支付。
3.4 施工质量和验收标准该部分规定了建设工程的质量要求和验收标准。
乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,甲方有权对工程进行验收,确保其符合约定要求。
3.5 变更和索赔本部分规定了变更和索赔的相关事项。
若建设工程施工过程出现需要变更的情况,应按照合同约定的程序和方式进行变更。
乙方如因甲方原因或其他不可抗力原因遭受损失,有权提出索赔要求。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本,适用于在建设工程中,结合实际情况,明确项目双方的权益和责任。
第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。
第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。
第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度,并保护双方当事人的合法权益。
第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。
第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。
第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排,并明确各个节点的时间要求。
第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。
第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。
第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工,建设单位进行监督和支付工程款。
第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工,并保证施工质量和进度的合理达标。
第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督,并及时支付工程款。
第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证,并承担由质量问题引起的返工和修复费用。
第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素,应及时向建设单位报告并采取相应措施。
第十五条如发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不能解决,则可依法进行仲裁或诉讼。
第五章附则所涉及附件如下:1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程:指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。
2. 施工单位:指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3. 建设单位:指拥有或使用土地的法人或其他组织,委托施工单位进行工程建设。
4. 监理单位:指受建设单位委托,对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同编号:GF-2017-0201甲方:(甲方名称、地址、联系方式)乙方:(乙方名称、地址、联系方式)一、合同目的和意义本合同旨在约定甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务,明确双方责任,维护双方合法权益,确保工程质量和安全。
二、工程概况1. 工程名称:(填写工程名称)2. 项目地址:(填写项目地址)3. 工程范围:(详细描述工程范围)三、合同条款1. 价格与付款方式1.1 总价款:(填写总价款)(详细描述付款方式,包括分期付款、保证金、违约金等)2. 工期2.1 开工时间:(填写开工时间)2.2 竣工时间:(填写竣工时间)(描述工期保证和延期情况处理方式)3. 资质要求3.1 乙方资质:(填写乙方资质要求)3.2 甲方配合:(描述甲方应协助乙方完成工程所需手续、文件等)4. 工程质量与验收4.1 工程质量标准:(描述工程质量标准)4.2 工程验收标准:(描述工程验收标准)5. 变更和索赔5.1 变更:(描述变更操作流程和费用调整方式)5.2 索赔:(描述索赔操作流程和索赔金额计算方式)6. 违约与解除6.1 违约责任:(描述违约责任和违约金计算方式)6.2 合同解除:(描述解除合同的权利和程序)7. 保证和保险7.1 乙方保证:(描述乙方提供保证的方式和金额)7.2 甲方保险:(描述甲方购买保险的方式和金额)8. 争议解决8.1 协商解决:(描述双方在争议解决中的协商方式)8.2 仲裁解决:(描述双方在争议解决中的仲裁方式)四、附件所涉及附件如下:1. 工程图纸:(工程所涉及的图纸及编号)2. 技术规范:(工程所涉及的技术规范及编号)3. 监理报告:(工程所涉及的监理报告及编号)4. 其他附件:(其他与工程相关的附件及编号)五、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 合同法注释:合同法是指中华人民共和国合同法,规定了民事合同的基本原则和法律适用。
建设工程施工合同GF—2017—0201 建设工程施工合同合同编号:GF—2017—0201甲方:(合同签订人姓名、单位名称、地址、联系)乙方:(施工单位名称、地址、营业执照编号、法定代表人姓名、联系)鉴于双方在工程施工方面具有专业优势,为了确保工程施工的顺利进行,特订立本合同,以资遵守。
一、工程概况项目名称:建设地点:建设内容:建设规模:建设周期:二、施工方式本工程采用的施工方式为(详细描述施工方式)。
三、施工作业范围1. 施工的具体范围包括:2. 施工的条件和限制:3. 施工时需时注意的地方:四、报价及支付方式1. 建筑工程方案概算金额总计为:2. 乙方向甲方收款的支付期限:3. 本合同的履行质保期为自项目竣工之日起一年。
五、质量保证及交货期限1. 乙方应确保施工质量符合相关法律法规的要求,同时要根据设计要求严格把关施工质量。
2. 乙方应按合同规定的交货期限完成工程施工。
如无法按时完成,应提前告知甲方并重新确定交货期限。
六、保密协议双方同意在本合同及工程施工过程中,对于涉及商业及技术秘密的信息予以保密,并遵守相关法律法规的规定。
七、违约及赔偿1. 一方违反本合同规定未能履行义务的,将给对方造成经济损失的,应承担相应的赔偿责任。
2. 如因建设过程中由于乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担全部赔偿责任。
八、争议解决方式发生任何争议时,双方应协商解决。
如协商不成,应根据当地有关法律规定进行仲裁或起诉。
附件:1. 项目相关文件及证件2. 工程设计图纸及施工方案3. 其他协议和合同文件法律名词及注释:1. 工程建设规划许可证:指建筑工程施工前必须取得的许可证。
2. 工程监理:指建筑工程施工过程中对施工单位的监督和管理。
3. 工程竣工验收:指建筑工程施工完成后进行的验收程序。
可能遇到的困难及解决办法:1. 由于工程施工前未能通过相关审查,导致无法开工。
解决办法:乙方应妥善处理相关审查事务,确保按期开工。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201甲方(建设单位):【建设单位名称】乙方(施工单位):【施工单位名称】1. 合同背景根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,甲方与乙方就【工程项目名称】的施工工作达成一致意见,特立本合同。
2. 工程内容甲方委托乙方进行【工程项目名称】的施工工作,具体内容包括但不限于【工程内容详细描述】。
3. 工期和进度3.1 工期约定:本工程的总工期为【总工期天数】天,计算自本合同签署之日起。
3.2 进度要求:甲方要求乙方按照合同工期计划进行施工,无正当理由不得拖延工期。
4. 技术要求和质量标准4.1 技术要求:乙方应按照相关法律法规和技术标准要求进行施工,保证工程质量和安全。
4.2 质量标准:工程质量应符合国家相关标准及乙方与甲方约定的技术要求。
5. 施工费用及支付方式5.1 施工费用总额:根据工程内容及技术要求,甲方向乙方支付的施工费用总额为【施工费用总额】。
5.2 支付方式:甲方将根据工程进度和质量验收情况,按照约定的付款方式及时支付乙方施工费用。
6. 变更和索赔6.1 变更:若因设计变更或工程实际需要,需要对本合同进行变更的,应经双方协商一致,并签署书面变更协议。
6.2 索赔:乙方如需索赔,应在发生索赔事由后【索赔时间】日内提交索赔申请,并提供充分的证据材料。
7. 违约责任任何一方违反本合同约定的,守约方有权要求违约方承担相应的违约责任,包括但不限于违约金、赔偿损失等。
8. 合同终止合同终止条件包括但不限于以下情况:8.1 合同履约完毕;8.2 经双方协商一致解除合同;8.3 合同因其他原因终止。
9. 其他约定【其他特殊约定内容,如保密条款、争议解决等】10. 附件所涉及的附件如下:【所涉及的附件名称和内容】11. 法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:【法律名词及其注释】12. 实际执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:【可能遇到的困难及相应的解决办法】以上为的内容范本,具体条款和内容可根据实际情况进行调整和修改。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)版号:GF-2017-0201第一章总则第一条甲方:【甲方名称】第二条乙方:【乙方名称】第三条工程名称:【工程名称】第四条工程地点:【工程地点】......(依次各条款内容)第二章工程规模和施工内容第五条工程规模:【工程规模描述】第六条施工内容:【施工内容描述】......(依次各条款内容)第三章材料供应和设备采购第十一条材料供应:【材料供应条款描述】第十二条设备采购:【设备采购条款描述】......(依次各条款内容)第四章施工期限和工期管理第十六条施工期限:【施工期限描述】第十七条工期管理:【工期管理条款描述】......(依次各条款内容)第五章工程质量和验收标准第二十一条工程质量:【工程质量条款描述】第二十二条验收标准:【验收标准条款描述】......(依次各条款内容)第六章工程费用和支付方式第二十六条工程费用:【工程费用条款描述】第二十七条支付方式:【支付方式条款描述】第七章风险责任和保险条款第三十一条风险责任:【风险责任条款描述】第三十二条保险条款:【保险条款描述】......(依次各条款内容)第八章违约责任和争议解决第三十六条违约责任:【违约责任条款描述】第三十七条争议解决:【争议解决条款描述】......(依次各条款内容)第九章合同的变更和解除第四十一条变更合同:【变更合同条款描述】第四十二条解除合同:【解除合同条款描述】......(依次各条款内容)第十章其他事项附件:1. 工程设计图纸2. 材料清单及供应合同3. 设备采购合同......(所涉及附件列表)法律名词及注释:1. 合同:法律意义上指双方自愿达成的共同意思表示,以共同生效为目标,并对各自约定的权利和义务发生法律效力的协议。
2. 违约责任:当一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的,应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同有效期:自年月日起至年月日止甲方:(以下简称甲方)地址:法定代表人:联系:乙方:(以下简称乙方)地址:法定代表人:联系:鉴于甲方计划进行某建设项目的施工,乙方具备相应资质和施工经验,双方达成以下协议:第一条项目概述1.1 甲方项目名称:1.2 项目地点:1.3 项目性质:1.4 项目工期:1.5 项目总投资额:第二条甲方职责与义务2.1 提供项目相关的土地证明文件。
2.2 按照约定支付工程款项。
2.3 确保项目资金的充足性。
第三条乙方职责与义务3.1 负责项目施工的组织和实施。
3.2 完成施工任务,保证施工质量。
3.3 遵守相关法律法规,尊重项目现场的秩序和安全。
第四条工程款项及支付方式4.1 工程款项总额为:4.2 工程款项支付方式:(1)第一阶段支付:施工开始时支付%。
(2)第二阶段支付:工程完成%后支付。
(3)第三阶段支付:工程竣工验收合格后支付剩余%。
第五条项目变更与索赔5.1 如需变更工程内容,双方应协商一致,并按照新的合同约定进行付款。
5.2 乙方若因甲方原因遭受经济损失,有权向甲方提出索赔要求。
第六条违约责任6.1 乙方发生以下情况之一的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任:(1)未按时履行施工义务。
(2)施工质量严重不符合合同约定。
(3)其他严重违反合同的行为。
6.2 甲方发生以下情况之一的,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任:(1)未按时支付工程款项。
(2)未提供必要的施工条件。
第七条附则7.1 本合同一式份,甲、乙双方各执份。
7.2 合同的履行、变更、解除均须以书面形式进行。
7.3 本合同遵循中华人民共和国相关法律法规。
本文档所涉及附件如下:1. 施工图纸。
2. 工程款项支付清单。
3. 相关许可证明文件。
如下本文档所涉及的法律名词及注释:1. 施工质量:指工程符合设计要求、规范标准和相应法律法规的程度。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201为建设工程施工合同,旨在确保本项目的顺利进行。
本合同由甲方(建设单位)和乙方(承包商)双方共同签署,并遵循以下条款和条件:一、合同内容及范围1.1 本合同的目的是明确甲、乙双方在工程施工过程中的权利和义务,规定双方的责任和合同价格。
1.2 本合同涵盖的范围包括但不限于工程的设计、施工、质量验收等。
1.3 本合同的附件包括但不限于工程设计文件、施工图纸、质量验收标准和规范等。
二、合同条款2.1 工程设计文件2.1.1 工程设计文件是本项目的基础,乙方应根据设计文件进行施工,并确保施工质量符合设计要求。
2.1.2 如需要对设计文件进行修改,乙方应及时与甲方沟通并取得书面确认。
2.2 施工过程2.2.1 乙方应按照施工图纸和工程规范进行施工,并严格控制施工进度。
2.2.2 乙方应保证施工现场的安全,制定施工安全管理计划,并提供必要的安全设施。
2.2.3 乙方应负责保护施工现场周围的环境,确保施工过程中不对周围环境造成污染。
2.3 质量验收2.3.1 在施工完成后,乙方应根据质量验收标准和规范进行质量验收。
2.3.2 如发现施工质量不符合要求,乙方应及时进行整改,直到符合要求为止。
三、附件所涉及附件如下:- 工程设计文件- 施工图纸- 质量验收标准和规范四、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:- 建设单位:指承担建设工程建设任务的法人或其他组织。
- 承包商:指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
五、可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中,可能会遇到以下困难:1. 材料供应不稳定:乙方可与供应商签订长期合同,提前储备材料,以确保施工进度不受影响。
2. 天气条件不利:乙方可制定应对恶劣天气的施工计划,并采取相应的防护措施,保证安全和质量。
3. 设计变更:如遇到设计变更,乙方应与甲方及时沟通,并根据变更内容进行施工调整。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第一章总则第一条合同目的为确保建设工程施工过程的合法性、规范性和安全性,保护各方的合法权益,加强合同管理,根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,制定本合同。
第二条合同定义1. 建设工程:指根据项目需求,按照技术标准和规范,进行规划、设计、施工、监理、验收等环节的工程项目。
2. 承包人:指合同中约定的承担建设工程全部或部分施工任务的单位。
3. 发包人:指合同中约定的委托承包人承担建设工程施工任务的单位或个人。
4. 监理人:指合同中约定的对建设工程施工过程进行监督和管理的单位或个人。
第三条合同形式本合同采用书面形式,并由双方签字盖章或者电子文本形式确认。
第四条合同的解释本合同的解释以中文为准,如有其他语言版本,以中文版本为准。
...第九章法律适用根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,本合同的解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十章附件所涉及附件如下:附件一:合同付款计划表附件二:施工进度计划表附件三:工程质量验收标准附件四:建设工程设计图纸第十一章法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 中华人民共和国合同法:指中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于1999年3月15日通过并自1999年10月1日起施行的法律。
2. 中华人民共和国建设工程质量管理条例:指中华人民共和国国家发展和改革委员会于2009年6月30日发布的关于建设工程质量管理的规定。
第十二章执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 质量问题:如出现建设工程质量问题,可根据合同约定进行工程质量验收和责任追究。
2. 进度延迟:如发生施工进度延迟,双方可根据合同约定协商解决,涉及费用和工期的调整。
3. 变更和索赔:如有变更设计或其他需要索赔的情况,应按照合同约定和相关法律法规进行申请和处理。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201 建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同编号:GF-2017-0201签订日期:YYYY年MM月DD日甲方:(委托方名称)地址:(委托方地址)联系人:(委托方联系人)(委托方联系电话)电子邮件:(委托方电子邮件)乙方:(承包方名称)地址:(承包方地址)联系人:(承包方联系人)(承包方联系电话)电子邮件:(承包方电子邮件)鉴于:1. 甲方拥有合法的建设工程开发权利,并拟委托乙方进行该建设工程的施工;2. 乙方具备从事相关建设工程施工的资质和经验,能够按照甲方要求,按时保质保量完成施工任务。
双方经友好协商,达成如下合同:第一条工程名称及位置甲方委托乙方承包的建设工程名称为:(工程名称),位于:(工程位置)。
第二条工程范围1. 本工程包括但不限于以下内容:(详细施工内容)2. 具体工程范围以承包方提交的工程方案为准。
第三条工程进度1. 乙方应在合同签订后的(具体时间)内开始施工,并按照工程进度计划按时完成各项任务。
2. 如因特殊原因造成工期延误,乙方应提前向甲方提出书面申请,经甲方同意后方可延期。
3. 甲方有权对乙方的工程进度进行监督和验收。
第四条工程质量1. 乙方承诺按照相关法律法规、规范和标准要求,采用符合质量标准的材料和工艺进行施工。
2. 乙方应保证工程施工过程中不出现质量问题,并承担由此造成的一切责任和后果。
3. 如发现工程质量问题,甲方有权要求乙方立即整改,并承担相应的违约责任。
第五条工程款项及支付方式1. 工程款项总金额为:人民币(具体金额)。
2. 工程款项的支付方式及时间安排如下:(具体支付方式及支付时间节点)第六条保证金1. 乙方应在合同签订后将保证金支付给甲方。
2. 保证金金额为:人民币(具体金额)。
3. 保证金将作为乙方履行合同义务的担保,并在工程质量验收合格后退还给乙方。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201【合同编号】GF-2017-0201【合同名称】建设工程施工合同【起草单位】住房和城乡建设部【合同主要内容】本合同由甲方(承包人)和乙方(建设单位)共同订立,约定了建设工程的施工事项、支付方式、履行期限等基本条款。
【合同附件】本合同所涉及的附件如下:1. 工程规划设计图纸附件包括建筑设计图纸、结构设计图纸、给排水设计图纸、电气设计图纸等,详细规定了工程的设计要求和施工标准。
2. 施工组织设计方案附件详细阐述了工程施工过程中的组织安排、施工工序、质量控制等内容,为施工工作提供了指导。
3. 施工合同价款支付计划附件规定了工程价款的支付方式及支付进度,确保施工过程中的资金流动。
4. 材料供应合同附件具体约定了施工所需的各类材料供应商、供货时间、供货数量等,确保施工进度的顺利进行。
5. 工程质量验收标准附件详细列出了工程质量的验收标准和测试方法,作为工程验收的依据。
【法律名词及注释】本合同涉及的法律名词以及相应的注释如下:1. 建设工程:根据《中华人民共和国建设法》的规定,指的是按照统一规划有组织地对土地、房屋、市政公用设施和其他用于城市和农村建设的设施进行建设、改建、扩建、修缮、拆除或者进行钢结构、首部动车组及其它高速铁路工程等各项工程活动。
2. 承包人:根据《中华人民共和国合同法》的规定,指的是依法经营建筑安装、市政公用工程等施工活动,并与建设单位签订建设工程施工合同的法人或者其他组织。
3. 建设单位:根据《中华人民共和国建设法》的规定,指的是依法批准或者登记的组织和个人进行建设工程活动,并与承包人签订建设工程施工合同。
4. 工程监理:根据《中华人民共和国建设法》的规定,指的是在建设工程中,由建设单位委托的对施工单位进行监督、管理和检验的组织。
【困难及解决办法】本合同在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 工期调整困难:若因不可抗力或其他正当原因导致施工工期无法按合同约定完成,双方应及时协商并书面备案,根据实际情况调整工期,并进行相应的工期延长赔偿或追加工期款。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2017-0201)第一章总则第一条合同双方约定等第二章工程前期准备第二条工程范围等第三章施工组织和管理第三条施工计划等第四章施工质量与安全第四条施工质量要求等第五章施工进度与合同价款支付第五条施工进度等第六章合同价款和支付方式第六条合同价款等第七章变更和索赔处理第七条变更和索赔等第八章合同履行和验收第八条合同履行和验收等第九章违约与争议解决第九条违约与争议解决等第十章合同的终止和解除第十条合同终止和解除等第十一章附则第十一条附则等附件:1. 工程图纸及说明书2. 工程进度计划表3. 工程质量检查记录表4. 工程安全防护措施表5. 施工变更申请表6. 索赔申请表7. 合同价款支付证明文件8. 合同履行验收记录表9. 违约处理决定书10. 争议解决协议书11. 合同终止解除通知书本文档所涉及的法律名词及注释:2. 变更:指在合同履行过程中,根据实际情况的变化而对合同内容进行修改的行为。
3. 索赔:指合同一方要求对方承担违约责任或者赔偿损失的诉讼请求或者要求书面赔偿的行为。
4. 违约:指合同一方未按照合同约定的义务履行,或者未按照法律的规定承担义务的行为。
5. 争议解决:指合同双方在履行合同过程中出现的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。
本文档在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工计划变更:如遇施工计划需要变更的情况,双方应协商确定新的施工计划,并及时调整合同进度表。
2. 施工质量问题:如发现施工质量问题,应当立即通知承包方进行整改,并记录整改过程和结果。
3. 施工进度延误:如出现施工进度延误的情况,应当及时调整施工计划,并与业主方商议补偿方式。
4. 合同价款支付延迟:如发生合同价款支付延迟的情况,可与业主方协商制定付款计划,并妥善保留相关证明文件。
本文档所涉及附件如下:1. 工程图纸及说明书2. 工程进度计划表3. 工程质量检查记录表4. 工程安全防护措施表5. 施工变更申请表6. 索赔申请表7. 合同价款支付证明文件8. 合同履行验收记录表9. 违约处理决定书10. 争议解决协议书11. 合同终止解除通知书如需详细了解或使用本文档,请联系合同起草人或相关权威部门。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同编号:GF-2017-0201合同主体:甲方(委托人):_________,乙方(承包人):_________一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任,确保工程的顺利进行。
二、合同条款1. 工程范围:合同的工程范围包括但不限于__________________________________。
2. 总承包价款:本合同约定的总承包价款为_______________人民币,详细支付方式包括___________________。
3. 工期:工程合同约定的工期为_________年/月/日,具体工期计划见附件。
4. 施工方式:本工程采用_________施工方式进行,具体施工方法见附件。
5. 付款方式:甲方按照工程进度支付款项给乙方,具体支付比例和时间节点见附件。
6. 质量标准:乙方承诺按照国家和地方有关规定的施工质量标准进行工程施工,并对工程质量承担相应的责任。
7. 变更和索赔:变更和索赔事项应经双方协商一致,并及时书面通知对方。
8. 违约责任:一方违反本合同的约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
三、附件所涉及的附件如下:1. 工程范围详细说明附件2. 工程总承包价款明细附件3. 工期计划附件4. 施工方式详细说明附件5. 支付款项比例和时间节点附件四、法律名词及注释所涉及的法律名词及其注释如下:1. 建设工程:根据国家和地方有关法律法规规定的建设项目。
2. 施工方式:指工程施工过程中采用的具体方法和技术措施。
五、可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中,可能遇到以下困难并提供相应解决办法:1. 施工工期延误:如遇到不可抗力或其他原因导致施工工期延误,双方应协商解决,并可以酌情调整工期。
2. 施工质量问题:若发现施工质量存在问题,应及时通知乙方进行整改,如乙方未及时处理,甲方有权进行追究。
建设工程施工合同gf-2017-0201
建设工程施工合同
(GF-2017-0201)
甲方(委托方):_________
乙方(承包方):_________
为贯彻落实国家有关建设工程管理政策和法规,保证工程质量
和安全生产,甲乙双方本着平等、自愿、诚信、公正的原则,根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同书格式》的规定,经友好协商,达成如下协议:
一、工程名称:____________
二、工程地点:____________
三、工程范围:____________
四、工程期限:____________
五、合同价款及支付方式:
1.总价款为____________元,包含建筑工程货款、抗震设备货
款和其他用品材料等费用;
2.按照工程进度支付:第一期(约定款)____%;第二期(结算款)____%;
3.支付方式:(详细说明)
六、质量要求:
1. 工程应符合国家有关建筑工程规范、标准和安全生产标准;
2. 完工验收合格后,承包方应按规定提供建筑工程质量保修服务;
3. 委托方有权随时监督工程质量,如发现问题应及时通知承包方并要求其改正。
七、安全措施:
1. 承包方应按有关规定建立安全生产责任制,保障施工现场安全;
2. 承包方应向工程现场派遣专职安全员,协助甲方、监理单位实施安全检查;
3. 每周至少召开一次安全生产会议,对近期发生的安全事故进行分析和讨论。
八、违约责任:
1.如甲方未按约定支付款项,应按照双方约定上浮____%的利息
进行赔偿;
2.如乙方未能按期完成工程或工程质量未符合合同要求,应承
担相应的违约责任,如赔偿甲方经济损失等;
3. 发生争议时,应友好协商解决;如协商不成,可向有关部门
申请仲裁或诉讼。
九、附则:
(1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效;
(2)本合同下述条款如有变更,应经双方协商后签订补充协议;
(3)本合同未尽事宜,双方可根据法律、法规和政策的规定或
约定进行处理。
甲方(盖章):日期:年月日
乙方(盖章):日期:年月日
简要注释:
1.施工合同:指权利人与承包人就特定建筑施工工程,按约定
的标准、质量、进度、价款等条款订立的书面协议。
2.工程名称:工程所涉及的名称,如住宅小区、商业综合体、
公共建筑等。
3.工程地点:工程所在地。
4.工程范围:工程的施工范围和内容。
5.工程期限:工程施工的起止时间和工期。
6.合同价款及支付方式:工程总价款和按进度支付的方式。
7.质量要求:工程应符合国家有关建筑工程规范、标准和安全
生产标准。
8.安全措施:工程施工的安全保障措施,包括安全生产责任制、安全员派遣和安全会议召开等。
9.违约责任:甲乙双方在合同履行过程中发生违约时应承担的
责任。
法律名词及注释:
1.《中华人民共和国合同法》:2008年3月15日由全国人民
代表大会常务委员会通过,自2008年10月1日起施行,是我国合
同法律规范的基本法。
2.仲裁:指争议双方自愿由第三方公正人对争议进行调解和判决。
3.诉讼:指争议双方通过法院进行解决的方式。