建设工程施工合同(99版示范文本)

协议书发包人（全称）：__________________________承包人（全称）：__________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：_______________________________工程地点：_______________________________工程内容：_______________________________资金来源：_______________________________二、工程承包范围承包范围：_______________________________三、合同工期开工日期：_______________________________竣工日期：_______________________________合同工期总日历天数__________天。

四、质量标准工程质量标准：___________________________五、合同价款金额（大写）：_______________元（人民币）￥：_______________元发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

合同生效合同订立时间：_______年_______月_______日合同订立地点：___________________________本合同双方约定____________________后生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）住所：____________________ 住所：____________________法定代表人：______________ 法定代表人：______________委托代表人：______________ 委托代表人：______________电话：____________________ 电话：____________________传真：____________________ 传真：____________________开户银行：________________ 开户银行：________________帐号：____________________ 帐号：____________________邮政编码：________________ 邮政编码：________________合同细则如下：一、合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

建设工程施工合同书（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：___________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________乙方（承包方）：___________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________鉴于甲方需要建设_____________工程，经过合法程序，同意由乙方承担该工程的施工任务。

为明确双方权益，确保工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。

一、工程概况1. 工程名称：_____________________________2. 工程地点：_____________________________3. 工程内容：_____________________________4. 工程规模及结构形式：_____________________________二、合同工期及进度安排1. 工程开工日期：_____________________________2. 工程竣工日期：_____________________________3. 工程进度计划及关键节点：_____________细节条款约定____________三、工程承包方式及范围1. 承包方式：乙方采用包工包料方式承包本工程。

2. 承包范围：包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。

3. 排除范围：____________细节条款约定____________。

四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币____________元（大写：____________元整）。

《建设工程施工合同(示范文本)》建[1999]313号：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）中华人民共和国建设部中华人民共和国国家工商行政管理局一九九九年十二月二十四日第一部分协议书发包人（全称）：─────────────────承包人（全称）：─────────────────依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：────────────────────工程地点：────────────────────工程内容：────────────────────群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：──────────────资金来源：──────────────────── 二、工程承包范围承包范围：──────────────────── 三、合同工期：开工日期：───────────竣工日期：───────────合同工期总日历天数天─────四、质量标准工程质量标准：────────────────── 五、合同价款金额（大写）：元（人民币）─────────￥：元─────────六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间：年月日──────────合同订立地点：───────────────────本合同双方约定后生效。

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）逐条解读（一）《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201），是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订，并于1999年12月24日颁布的。

示范文本在91版示范文本的基础上，依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则，在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。

由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度，各方为简便起见，几乎都使用该文本，几乎不加任何改动。

所以该文本在推动我国建设工程规范管理，防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。

但在实践中，由于我国建筑市场仍不发达，各方风险防范意识都不强，经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象，更别提大量的内容简单，甚至条款内容不一致的合同。

这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关，也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关。

这种理念在利益不冲突时，对各方比较有利。

但商人之间没有利益冲突是不可能的事。

所以，开始签合同时大家一团和气。

但到后来合同履行阶段，由于利益冲突，大家反目成仇，想主张权利，又发现合同签订的模糊不清，打官司又费时费力。

有些单位风险意识较强，签订合同时会想到让律师修改一下。

但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的，其收费比较低，修改合同往往是免费的；难免有些律师为了自己的利益考虑，不认真修改合同，或者故意留下一定的漏洞，为以后收取高额的律师费留下伏笔。

针对上述现象，我们根据多年的执业经验，编写本篇文章，希望能对相关单位防范风险，有一定的帮助。

本文所述修改意见主要借鉴了以下文件：（1）国际工程师联合会（FIDIC）制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》（以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件）；（2）最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）；（3）国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》（以下简称《结算办法》）；（4）《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）等。

建设工程施工合同范本(示范文本)一、合同的订立1.1 双方当事人1.2 合同的目的本合同的目的是为了明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程质量，保护双方合法权益，实现双方的合作共赢。

1.3 合同的内容1.4 合同的生效和解除本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。

除非经双方协商一致，否则本合同不得解除。

二、工程的基本情况和工程标的2.1 工程的基本情况详细描述工程的基本情况，包括工程名称、位置、规模、方案设计等。

三、工程施工期限及工期延误责任3.1 工程施工期限详细说明工程施工期限，包括开始日期和完成日期。

3.2 工期延误责任双方应共同确保工程按时完成。

如工期发生延误，责任方应按照约定承担相应的违约责任，并赔偿对方的直接经济损失。

四、工程造价及支付方式4.1 工程造价4.2 支付方式详细描述工程付款的方式和时间。

五、工程质量监督5.1 工程质量要求双方应确保工程的质量符合相关法律法规和标准要求，详细说明工程质量的具体要求。

工程竣工后，甲方有权组织验收。

如验收不合格，乙方应承担相应的责任，并按照甲方要求进行整改。

六、保修和维护责任6.1 保修期限工程竣工验收后，乙方应提供保修期。

保修期限为自竣工验收之日起的一定时间，具体时间在合同中约定。

6.2 保修责任在保修期内，如工程发生质量问题，乙方应按照约定免费进行修复和维护，保证工程达到合同约定的质量要求。

6.3 维护责任保修期结束后，乙方可根据约定提供额外维护服务，费用另行协商。

七、双方违约责任和争议解决方式7.1 双方违约责任如一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。

违约方应赔偿对方的直接经济损失，并承担其他可能的法律后果。

7.2 争议解决方式如发生合同履行过程中的争议，双方应采取友好协商方式解决。

如协商不成，可申请仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼。

八、合同的生效和解除8.1 合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。

8.2 合同的解除除非经双方协商一致，否则本合同不得解除。

建设工程施工合同(示范文本) 建[1999]313号一、合同的背景和目的建设工程施工合同是建设工程承包方与工程业主之间订立的合同，是一种经过协商、签订并生效的具有法律约束力的文件。

其目的是明确双方的权利、责任和义务，规范双方的行为和合同的履行过程，确保建设工程的顺利进行和按时完成。

二、合同的条款和内容该示范文本的合同主要包括以下条款：1. 总体原则该合同列明了双方遵守法律法规、质量安全、现场管理等总体原则。

2. 项目概况本条款明确了项目的具体名称、地址、规模和相关资料等内容。

3. 价款和支付本条款主要规定了工程价款的计算、支付及相关要求等。

4. 工程施工周期该条款说明了工程施工的时间界限及具体要求。

5. 质量和安全要求该条款规定了工程质量和安全要求，并列出了相关标准和要求。

6. 设计变更和工程变更本条款详细规定了设计和工程变更的具体程序及相关要求等。

7. 工程保险该条款主要说明了工程保险的种类及保险责任等。

8. 总承包商的职责本条款说明了总承包商在施工过程中的职责和义务。

9. 工程竣工验收该条款规定了工程竣工验收的具体程序和内容等。

三、合同的履行和变更在合同履行过程中，当出现变更时，双方应按照合同约定进行协商，并签署书面变更协议。

如需变更，应提前通知对方，并经双方确认后进行实施。

四、合同终止和违约本合同若有一方违约，另一方有权解除合同，并可以要求违约方承担相应的违约责任。

如因不可抗力等无法控制的因素而导致合同无法履行，双方应及时互相通知，并按照法律规定处理。

五、合同的签署和生效该合同应由双方依法自愿签订，经双方盖章后生效。

该合同生效后，双方应按照约定执行各自的义务和责任。

六、合同的其他条款本合同还包括一些其他条款，如合同的通知、争议解决、法律适用等。

七、合同的补充与解释该合同如有未尽事宜，可由双方协商补充；如对合同的含义和解释有不同意见，应协商解决。

八、合同效力和仲裁该合同具有合法效力，对双方具有法律约束力。

合同编号：建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同（示范文本）》的通知（修正）(1)签订地点：签订日期：年月日建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同（示范文本）》的通知（修正）建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同（示范文本）》的通知（修正）各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，计划单列市建委（建设局）、工商行政管理局，国务院有关部门：为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律，我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上，对《建设工程施工合同》（GF-91-0201）进行了修订。

修订后的《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。

现将《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）印发给你们，请做好推行工作。

原《建设工程施工合同》（GF-91-0201）停止使用。

附件：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）国建设部国家工商行政管理局制定一九九九年十二月二十四日第一部分协议书发包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：＿＿＿＿＿＿＿资金来源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、工程承包范围承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿三、合同工期开工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同工期总日历天数＿＿＿天。

建设工程施工合同(示范文本)GF-2019-0201（GF-2017-0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

住建部建设工程施工合同(示范文本)合同编号：___________甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程范围：___________1.4 工程规模：___________1.5 工程质量：___________1.6 工程价款：___________1.7 工程期限：___________二、施工内容2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。

2.2 乙方应按照甲方的要求，及时提供施工进度计划，并严格按照计划进行施工。

2.3 乙方应保证施工质量，按照甲方的要求进行施工，并接受甲方的监督和检查。

三、甲方权利与义务3.1 甲方应按照合同约定及时支付工程价款。

3.2 甲方应提供施工所需的施工图纸、技术规范和施工方案。

3.3 甲方应对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督和检查。

3.4 甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的问题。

四、乙方权利与义务4.1 乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证施工质量。

4.2 乙方应按照甲方的要求，及时提供施工进度计划，并严格按照计划进行施工。

4.3 乙方应遵守甲方的管理制度，接受甲方的监督和检查。

4.4 乙方应按照合同约定及时向甲方报告施工过程中的问题。

五、工程变更5.1 如在施工过程中发生工程变更，甲乙双方应协商确定变更内容，并签订书面变更协议。

5.2 工程变更引起的工程价款增减，甲乙双方应按照合同约定进行计算和支付。

六、工程验收6.1 工程完成后，乙方应向甲方提出验收申请。

6.2 甲方应在收到验收申请后及时组织验收，并出具验收报告。

1999版施工合同篇一：建设工程施工合同示范文本（GF—1999—0201）标准版备案编号：建设工程施工合同（GF—1999—0201）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金：二、工程承包范围第2页共51页一2—承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。

四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）人民币（Y）:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸—3 —第3页共51页8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间：年月曰合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：第4页共51页一4—账号：账号：邮政编码：邮政编码：建设行政主管工商行政主管部门审查意见：部门鉴证意见：经办人：经办人：审查部门：（公章）鉴证机关：（公章）审查登记第号鉴证第号年月曰年月曰第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。