中建三局工程承包合同书
- 格式：docx
- 大小：37.31 KB
- 文档页数：3
中建三局工程承包合同书
合同编号：_______
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_______
二、工程地点：_______
三、工程概况：_______
四、承包方式：包工包料
五、合同价款：人民币_______元（大写：_______________________元整）
六、付款方式：
1. 合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
2. 工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%。
3. 工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总价款的20%。
4. 剩余的10%作为质量保证金，工程验收合格后支付。
七、工程质量：
1. 工程质量等级：_______
2. 工程验收标准：_______
八、工程工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
九、甲方主要义务：
1. 提供合格的施工场地，确保施工用水、用电的需要。
2. 提供施工所需的设计图纸、技术资料及相关手续。 3. 按时支付合同价款，包括但不限于预付款、进度款、质量保证金等。
4. 协调解决施工过程中的有关问题，包括但不限于周边关系、停工待料等。
十、乙方主要义务：
1. 按照合同约定，按时完成工程施工，确保工程质量达到约定的质量等级。
2. 严格按照设计图纸、施工规范和验收标准进行施工。
3. 承担施工过程中发生的安全事故及质量问题，并承担相应责任。
4. 负责施工场地的清洁和保护，确保施工期间环境整洁。
十一、违约责任：
1. 甲方未按照约定支付合同价款的，每逾期一天，按照应付款额的千分之五支付违约金。
2. 乙方未按照约定完成工程施工的，每逾期一天，按照未完成工程造价的千分之五支付违约金。
3. 甲方未按照约定提供施工场地、设计图纸、技术资料等，导致乙方无法正常施工的，乙方有权请求顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
4. 工程质量不符合约定的，乙方应当承担修复费用或者重新施工的费用。
十二、争议解决：
本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十三、合同的生效、修改和解除：
1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 合同的修改和解除必须经过双方协商一致，并书面确认。
十四、其他约定：
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同附件：_______（如有附件，请列出）。
甲方（发包方）： 乙方（承包方）：
签订日期：_______年_______月_______日
