建设工程施工承包合同书3篇
- 格式：docx
- 大小：13.47 KB
- 文档页数：12
建设工程施工承包合同书3篇
篇1
建设工程施工承包合同书
合同编号：XXX
甲方（承包方）：______________
乙方（发包方）：______________
为了明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本《建设工程施工承包合同书》（以下简称“合同”）如下：
一、 项目名称及工程地址
甲方承包乙方的【项目名称】工程，工程地址位于【地址】。
二、 工程内容
1. 工程范围：本合同所涉工程包括但不限于【详细描述工程范围】。
2. 工程标准：工程应符合国家有关标准、规范及合同约定。
3. 工程质量：工程质量应符合国家规定的质量标准，工程验收标准应符合合同约定。 4. 工程进度：工程应按照双方约定的工期完成，如有延期需提前告知。
5. 工程价格：工程价格为【工程总价】。
三、 工程款支付
1. 工程款支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，支付比例为【支付比例】。
2. 工程款支付时间：工程款应在乙方完工并顺利通过竣工验收后的【天数】内支付。
四、 施工期限
1. 工期：工期为【起止时间】。
2. 工期延误：如甲方因自身原因导致工程进度延误，乙方有权要求相应的赔偿。
五、 工程变更
1. 变更执行：如需变更工程内容或规格，应经双方协商一致后签订书面变更合同。
2. 变更费用：工程变更引起的费用变动由双方协商确定。
六、 工程保修
1. 保修期限：工程保修期为【保修期限】。 2. 保修范围：保修期内，如发生因施工质量问题导致的损坏，乙方应承担修理责任。
3. 保修责任：保修期外，如因工程质量问题导致的损害，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、 违约责任
1. 违约责任：任何一方未履行合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约赔偿：因违约引起的损失，应由违约方承担赔偿责任。
八、 争议解决
1. 争议解决方式：如因履行合同发生争议，应协商解决；协商不成，应提交仲裁机构进行仲裁。
2. 仲裁地点：仲裁地点为【地点】。
九、 其他条款
1. 合同解释权：本合同的解释权归双方共同所有。
2. 合同生效：本合同自双方签字盖章后生效。
甲方（承包方）：______________ 日期：____年___月___日
乙方（发包方）：______________ 日期：____年___月___日 以上是关于建设工程施工承包合同书的范本，双方在签署合同前应仔细阅读并明确各自的权利和义务，确保合同的有效执行。建设工程施工承包合同是工程施工过程中的重要文件，对双方都具有约束力，希望双方能够共同遵守合同约定，顺利完成工程。
篇2
建设工程施工承包合同书
一、甲方：委托方
名称：
法定代表人（负责人）：
地址：
电话：
邮编：
二、乙方：承包方
名称：
法定代表人（负责人）：
地址：
电话：
邮编：
鉴于，甲方拟进行建设工程，与乙方订立合同，现就该建设工程的施工承包合同事宜，经双方友好协商达成如下协议：
第一条 工程概况
本合同的工程为：
工程地点：
工程规模：
工程质量要求：
工程工期：
工程造价：
第二条 工程范围
乙方应按照本合同约定承接甲方委托的建设工程，按照国家相应的工程标准和规范进行施工，确保工程质量，保证工程进度，完成工程建设任务。
第三条 价款及支付
1、工程总价为：（人民币 ￥）。
2、甲方向乙方支付工程价款方式为：一次性付款/分期付款（具体约定）。
3、 工程价款的支付时间及方式经双方约定，具体如下：
第四条 工程质量标准
1、乙方应按照国家相应的工程标准和规范进行施工，确保施工质量符合相关标准。
2、工程竣工验收合格后，甲方负责支付工程价款。
第五条 工程保修期
1、工程竣工后，乙方应提供一定的工程保修期，具体约定为：___年（月）。
2、保修期内，如发生工程质量问题，乙方有义务及时进行维修，并保证问题的解决。
第六条 违约责任
1、若因乙方原因导致工程质量不符合要求的，乙方应承担相应的违约责任。
2、若因甲方原因导致工程工期延误或工程价款付款不及时的，甲方应承担相应的违约责任。
第七条 争议解决
本合同双方因履行本合同所发生的任何争议，应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第八条 其他事项
1、本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并签订书面补充协议，具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并支付工程价款后终止。
委托方（甲方）： 承包方（乙方）：
签字： 签字：
日期： 日期：
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
委托方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：
承包方（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：
篇3
建设工程施工承包合同书 合同签订方：
甲方：（委托人）
法定代表人：
联系地址：
电话号码：
乙方：（承包人）
法定代表人：
联系地址：
电话号码：
鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程施工，为明确双方权利和义务，经协商一致，特签订本合同。
第一条 项目名称
甲方委托乙方承担的建设工程项目为（项目名称），项目地点位于（地点）。
第二条 工程内容
乙方应按照甲方提供的设计图纸和规范要求，承担施工范围内的全部工程，具体包括但不限于：土地平整、基础施工、主体结构建设、装修装饰、设备安装等工作。 第三条 工程标准
乙方应按照相关法律法规和国家标准的要求，保证工程质量符合规定标准，确保工程安全和环保要求。
第四条 付款方式
1. 甲方应按照约定的进度和标准，按照工程实际完成的比例及质量验收情况，及时支付工程款项给乙方。支付方式包括一次性支付、分期支付等。
2. 工程款项支付情况将于双方签订的进度款支付计划中明确约定，拖欠款项将按照合同约定的利率计算滞纳金。
第五条 工程期限
乙方应按照合同约定的工程周期完成工程项目，如逾期未完成，将按照合同规定的约定扣除违约金。
第六条 工程保修
乙方在竣工验收合格后，应提供一定期限（工程质量保修期），对工程质量进行保证，并提供必要的保修服务。
第七条 违约责任
1. 一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。 2. 如因不可抗力或合同未明确规定的其他情形导致合同无法履行，双方应及时协商解决，并根据法律规定处理。
第八条 争议解决
双方在合同履行过程中产生争议的，应及时协商解决，无法协商解决的，应根据合同约定或协议仲裁裁决。
第九条 合同变更
未经双方书面协商一致，合同的内容、规定不得擅自变更或解释。
第十条 合同解除
1. 在合同履行过程中，一方出现违约情况，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
2. 根据特殊情况需要，双方经协商一致，可以解除合同。
第十一条 其他事项
1. 本合同未尽事项双方可另行协商并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程完工验收合格之日止。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
签约日期：____________________
本合同正本一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
（以下为合同附件：进度款支付计划、设计图纸、其他相关资料等）
