2023修正版江苏建设工程施工合同范本

江苏省建筑施工合同3篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方承包给乙方的江苏省境内建筑施工事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________承包范围：_________________________承包方式：_________________________（包工包料、包工不包料等）开工日期：_______年_______月_______日（以接到甲方开工令为准）竣工日期：_______年_______月_______日合同工期：日历天_______天（含法定假日）工程质量标准：符合国家现行规范验收标准。

二、合同价款及支付方式合同总价款：大写________万圆整，小写￥_______元整（本工程合同价款依据招投标价及双方认定的预算表计算）。

篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑施工事宜，达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________二、工程期限根据工程实际情况，约定工程开工与竣工日期。

江苏建设工程施工合同范本2024年合同目录第一章：合同协议1.1 合同目的1.2 合同依据1.3 合同范围第二章：工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程内容第三章：合同价款3.1 合同总价3.2 价款支付方式3.3 价款调整第四章：施工准备4.1 施工方案4.2 施工图纸4.3 施工条件第五章：工程进度5.1 施工进度计划5.2 进度控制5.3 进度延误处理第六章：工程质量6.1 质量标准6.2 质量控制6.3 质量验收第七章：工程变更7.1 变更申请7.2 变更程序7.3 变更费用第八章：工程款支付8.1 预付款8.2 进度款8.3 结算款第九章：竣工验收9.1 验收标准9.2 验收程序9.3 验收结果第十章：违约责任10.1 违约认定10.2 违约处理10.3 违约赔偿第十一章：合同变更与解除11.1 变更条件11.2 解除条件11.3 变更与解除后的处理第十二章：争议解决12.1 争议解决方式12.2 争议解决程序12.3 法律适用第十三章：签字与生效13.1 双方签字栏13.2 签订时间13.3 签订地点合同编号______第一章：合同协议1.1 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在江苏建设工程项目施工过程中的权利、义务和责任。

1.2 合同依据本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，以及甲乙双方的共同意愿订立。

1.3 合同范围本合同适用于甲方委托乙方承担的江苏建设工程项目的所有施工活动。

第二章：工程概况2.1 工程名称工程名称为：______。

2.2 工程地点工程地点位于：______。

2.3 工程内容工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程等。

第三章：合同价款3.1 合同总价本工程的合同总价为：______元。

3.2 价款支付方式合同价款的支付方式为：______。

3.3 价款调整合同价款的调整应依据工程变更、市场价格波动等因素，按照合同约定进行。

第四章：施工准备4.1 施工方案乙方应根据工程特点和甲方要求，制定详细的施工方案。

江苏省建设工程施工合同范本一、合同范本简介江苏省建设工程施工合同范本是根据江苏省相关法律法规和规范性文件制定的，用于规范建设工程施工合同的签订和履行。

本合同范本适用于江苏省建设工程施工方与业主之间的合同关系，旨在保障各方的合法权益，推动建设工程施工活动的规范和有序进行。

二、合同主要内容1. 合同基本信息合同名称：江苏省建设工程施工合同合同编号：[合同编号]合同签订日期：[签订日期]合同乙方：[施工方名称]合同甲方：[业主名称]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]2. 合同条款2.1 工程范围合同明确约定本工程的具体范围，包括工程的结构、装饰、设备、附属工程等内容。

另外，对于设计变更和工程范围外的工作，也应有相应的约定。

2.2 工程造价和付款方式合同详细规定了工程的总造价以及支付方式，包括工程款的支付比例、款项支付的时间节点等。

2.3 工期和进度管理合同规定了工程的开工时间、竣工时间以及分阶段工期计划。

此外，对于工期延误的责任、工期管理的措施等也应有相应的约定。

2.4 质量控制和验收标准合同明确规定了工程质量的验收标准、验收时间以及质量不合格的处理方式。

另外，还应包括质量控制的具体要求和措施。

2.5 安全生产和文明施工合同约定了工程施工过程中的安全生产要求和文明施工要求，包括施工方需要履行的安全责任、安全管理措施等。

2.6 保修和维护合同明确规定了工程竣工后的保修期限、保修范围以及保修责任。

对于维护和维修工作，也应有相应的约定。

2.7 合同变更和解除合同规定了双方变更合同的程序和要求，以及解除合同的条件和后果。

3. 合同附件建设工程规划许可证建设工程设计图纸工程款支付计划工程质量验收标准三、合同签署和生效本合同由甲乙双方在平等自愿的基础上签署，并由双方在合同上签名、盖章确认。

合同签署后，即生效。

四、合同争议解决提交江苏省建设工程仲裁委员会仲裁；提交江苏省人民法院诉讼解决。

五、合同附则本合同还包括其他相关附则，包括但不限于章程、补充协议等。

建设工程施工合同(江苏版)1. 绪论建设工程施工合同是建设工程的委托方与承包方之间的法律文件，旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利义务关系，保障建设工程的顺利进行和质量安全。

2. 合同的范围本合同适用于江苏省境内的所有建设工程施工合同，包括新建、改建、扩建、装修等各类建设工程。

3. 合同主要条款本合同主要包括条款：3.1 建设工程的基本信息在本部分中，应详细说明建设工程的名称、位置、规模、性质、用途、总造价等基本信息，并附上建设工程项目的规划、项目核准文件等相关资料。

3.2 承包商的权利义务在本部分中，应明确承包商的权利和义务。

承包商应按照合同约定完成工程施工，保证施工质量、安全和进度，并承担施工过程中的风险和责任。

3.3 委托方的权利义务在本部分中，应明确委托方的权利和义务。

委托方应按时支付工程款项，并提供施工所需的场地、材料、设备等必要条件，并对施工过程进行监督和验收。

3.4 工程变更和索赔在本部分中，应明确工程变更和索赔的程序和原则。

如果由于不可抗力或双方协商一致需要对工程进行变更，应及时书面通知对方；如果发生索赔情况，应按照合同约定进行处理。

3.5 合同的履行和违约责任在本部分中，应明确合同的履行和违约责任。

双方应按照合同约定履行各自的义务，如有违约行为，应承担相应的法律责任。

4. 合同的签署和生效本合同应由委托方和承包方双方的法定代表人或授权代表签署，并加盖公章。

合同生效后，双方应按照合同的约定履行各自的义务。

5. 合同的变更和解除合同在履行过程中，如果需要变更或解除，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认，否则无效。

6. 争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关行政部门、仲裁机构或法院提起诉讼，以解决争议。

7. 其他事项本合同未尽事宜，可由双方协商补充或参照相关法律法规进行处理。

8. 合同的附属文件本合同附属文件有：工程规划图纸、设计文件、项目核准文件等相关文件，这些文件与本合同具有同等法律效力。

第1篇甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就本工程项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程造价：人民币_________元整（大写：____________________）二、工程期限1. 本工程合同工期为_________天，自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。

2. 如遇以下情况，工期可作相应顺延：（1）因不可抗力因素导致的施工中断；（2）设计变更、工程量增加等原因导致施工周期延长；（3）因甲方原因导致工程进度延误；（4）经甲乙双方协商一致同意的其他情况。

三、工程质量1. 本工程质量应符合国家现行有关工程施工质量标准及设计文件的要求。

2. 乙方应严格按照工程设计图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。

3. 甲方应按合同约定对工程质量进行监督检查，并对乙方施工质量提出整改意见。

四、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币_________元整（大写：____________________）。

2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价_________%作为预付款；（2）工程开工后，甲方按月进度支付乙方工程总价_________%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价_________%；（4）工程保修期满后，甲方支付乙方工程总价_________%。

五、工程验收1. 本工程竣工后，乙方应按照国家有关规定进行自检，并将自检报告提交甲方。

江苏省建设工程施工合同范本一、合同背景和目的本合同由承包人（称为“甲方”）和发包人（称为“乙方”）订立，旨在规范江苏省范围内的建设工程施工合作关系，确保工程按时、按质、按量完成，双方权益得到保障。

二、合同基本信息1. 甲方信息•公司名称：•法定代表人：•住所地：•联系方式：2. 乙方信息•公司名称：•法定代表人：•住所地：•联系方式：3. 工程信息•工程名称：•工程地点：•工程规模：•工程期限：•工程费用：三、合同条款1. 合同范围本合同的工程范围包括但不限于：工程设计、施工图纸、材料供应、施工、质量监督等。

具体工作内容详见工程规划书。

2. 工程质量要求•施工单位应按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量符合法律法规要求。

•施工单位应采用优质材料，合理安排施工工艺，保证工程质量。

3. 工程进度和款项支付•双方应根据工程进度按阶段达成支付协议，并按照协议支付款项。

•甲方应及时支付乙方工程进度款项，乙方应按期完成工程进度。

4. 变更和索赔•如需对合同内容进行变更，双方应协商达成一致，并签订书面变更协议。

•如因不可抗力等原因，工程发生延迟或损失，乙方可以提出索赔要求，甲方应积极配合处理。

5. 保修和维护•工程竣工后，乙方应提供一定期限的售后保修和维护服务。

•在保修期内，乙方应及时处理工程质量问题。

6. 违约责任•任何一方违反本合同，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。

四、合同生效和解除本合同自双方当事人签字盖章后生效，并在工程竣工验收后解除。

五、附件1. 工程规划书2. 工程图纸3. 工程预算为江苏省建设工程施工合同范本，双方应理解并遵守合同条款，共同确保工程顺利完成。

注：本合同以文本格式编写，便于阅读和修改。

江苏省建设合同范本6篇篇1江苏省建设工程施工合同发包方：XXXX置业有限公司承包方：XXXX建筑公司工程名称：XXXX花园别墅工程工程地点：江苏省XX市XXXX花园建筑面积：18000平方米承包范围：别墅土建施工承包方式：包工包料合同工期：2024年5月1日至2025年4月30日质量等级：合格工程总造价：3600万元发包方权利和义务：一、负责办理建设用地及规划等有关手续，领取建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证。

二、负责协调有关部门的关系，保证施工顺利进行。

三、负责提供施工所需的水源、电源，并承担相关费用。

四、负责监督工程质量及施工进度，按时支付工程款。

五、负责组织工程的竣工验收，并在验收合格后及时办理结算手续。

承包方权利和义务：一、负责工程的施工设计，制定施工方案及进度计划。

二、负责工程的施工组织及管理，确保施工质量及进度。

三、负责采购施工所需的材料、设备，并承担相关费用。

四、负责工程的竣工验收，确保工程质量和符合设计要求。

五、负责工程的保修工作，按照合同约定履行保修义务。

工期延误及违约责任：一、因发包方原因导致工期延误的，发包方应承担相应的违约责任。

包括但不限于赔偿承包方的合理损失，支付逾期竣工违约金等。

二、因承包方原因导致工期延误的，承包方应承担相应的违约责任。

包括但不限于赔偿发包方的合理损失，支付逾期竣工违约金等。

三、双方应严格按照合同约定履行各自义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。

具体违约责任可根据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释的规定执行。

工程结算及付款方式：一、双方应在合同签订后尽快办理工程结算手续，确保双方的合法权益得到保障。

二、发包方应按照合同约定的付款方式和时间支付工程款，不得拖欠或挪用。

三、承包方应提供合法的结算凭证，确保结算的准确性和合法性。

四、如双方在结算过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼方式解决。

具体可依据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释的规定执行。

江苏建设工程施工合同范本江苏建设工程施工合同范本一、合同概述本合同由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）在平等、自愿的基础上，共同签订。

本合同约定了江苏建设工程施工的各项权利和义务，以确保施工项目按照约定的要求进行。

二、合同内容1. 项目概述1.1 项目名称：（填写）1.2 项目地址：（填写）1.3 项目概况：（填写）2. 合同条款2.1 合同价格及支付方式合同总价为人民币（填写），按照以下支付方式进行支付： - 项目启动前支付20%（人民币（填写））作为预付款；- 项目完成后支付80%（人民币（填写））作为尾款。

乙方应在收到付款通知后的（填写）个工作日内，将相应款项支付给甲方。

2.2 工期及延期工程施工总工期为（填写）自合同生效之日起计算。

如乙方因不可抗力等情况导致工期延期，应提前向甲方书面报备，并得到甲方书面同意。

2.3 施工保证金乙方应按照合同总价的5%（人民币（填写））向甲方缴纳施工保证金，作为按时按质完成工程的保证。

保证金在工程竣工验收合格后，甲方将退还给乙方。

2.4 施工质量及验收标准施工质量应符合江苏省相关规定，并按照设计及相关标准完成。

工程竣工后，乙方应邀请甲方进行验收，如发现质量问题，乙方应承担整改责任。

2.5 变更与索赔双方如有因工程变更引起索赔的事项，应书面协商解决。

变更及索赔费用在双方协商一致后支付。

2.6 合同解除如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可以协商解除合同。

合同解除后，乙方应返还预付款和施工保证金，并偿还因解除合同产生的其他费用。

3. 合同变更和解决纠纷3.1 合同变更合同变更应经双方书面协商一致，并由双方签字盖章确认。

3.2 解决纠纷合同履行中发生的争议或纠纷，双方应通过友好协商解决。

如无法通过协商解决，可向有管辖权的法院提起诉讼。

三、合同附件1. 相关设计文件2. 相关规范标准3. 相关技术资料四、合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，直至工程竣工验收合格并结算完毕。

江苏省建设工程施工合同甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]鉴于甲方拟进行[项目名称]建设工程施工，乙方具备相应的施工资质，现双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就本工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：[项目名称]1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程内容：[具体施工内容]1.4 工程规模：[具体规模描述]1.5 工程质量标准：[具体质量标准]第二条合同价款2.1 本工程合同价款为[具体金额]元，大写[金额大写]。

2.2 合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等。

2.3 合同价款的调整：如遇设计变更、工程量增减、政策调整等情况，双方应协商调整合同价款。

第三条工程期限3.1 工程开工日期为[具体日期]，竣工日期为[具体日期]。

3.2 因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金[具体金额]元。

3.3 因不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商顺延工期。

第四条工程质量4.1 乙方应按照国家及地方相关质量标准和规范进行施工。

4.2 甲方有权对工程质量进行检查和验收，乙方应予以配合。

4.3 如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿返工或修复。

第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。

5.2 乙方应对施工现场进行安全管理，采取必要措施防止安全事故的发生。

5.3 发生安全事故，乙方应立即采取措施并及时通知甲方，双方应共同处理。

第六条工程款支付6.1 工程款支付方式为[具体支付方式]。

6.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款，逾期支付应承担违约责任。

第七条违约责任7.1 双方应严格履行合同义务，任何一方违约，应承担违约责任。

7.2 违约责任的具体承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决。

8.2 协商不成，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

江苏建设工程施工合同范本一、合同概述本合同由甲方（简称“建设单位”）与乙方（简称“施工单位”）共同签订，依照《建设工程基本条例》相关规定，合作完成江苏省内的建设工程项目。

二、合同内容1.合同名称：江苏建设工程施工合同。

2.合同双方：建设单位和施工单位。

3.合同工程：合同承包的具体建设工程项目。

4.合同工期：合同工程的具体完成时间。

5.合同价款：合同工程的总价款，包括工程款和设备材料款。

6.双方权利和义务：包括建设单位和施工单位在合同期内的权利和义务。

7.合同变更和解除：合同变更和解除的相关规定。

8.争议解决：合同争议解决的相关规定。

三、合同价款和支付方式1.合同价款：合同工程总价款为人民币X万元。

2.付款方式：根据工程进度和质量验收情况，按照分期支付的方式进行付款。

–首期支付：工程合同签订后三个工作日内，支付合同价款的%作为首期款，即人民币X万元。

–进度支付：按照合同约定的工程进度，完成对应工程量后，由建设单位支付相应的款项。

–质量验收支付：合同工程完工后，由建设单位进行验收，并支付尾款，即人民币X万元。

四、施工标准和质量保证1.施工标准：合同工程的施工必须符合江苏省建设工程的相关标准和规范，建设单位有权对施工过程进行监督和检查。

2.施工资质：施工单位必须具备江苏省相关的建设工程施工资质，并保持有效状态。

3.质量保证：施工单位在施工过程中，必须严格按照技术要求和施工图纸进行施工，保证施工工艺和质量。

五、工期和延期罚款1.合同工期：合同工程的完成时间为年月日。

2.延期罚款：若施工单位未按时完成合同工程，每延迟一天将按照合同总价款的X%计算作为延期罚款。

六、合同变更和解除1.合同变更：任何一方需变更合同内容时，应书面通知另一方，并经双方协商达成一致意见后办理变更手续。

2.合同解除：情况下，本合同可以解除：–经双方协商一致解除。

–一方未履行合同义务且严重影响合同履行的。

–受到不可抗力因素且合同工程的。