下载文档原格式
工程合同价格变更申请书尊敬的合同对方：根据双方签订的《XXX工程合同》（以下简称“合同”），我方现就合同价格变更事宜向贵方提出申请。
一、合同背景及执行情况1. 合同背景我方于____年__月__日与贵方签订了《XXX工程合同》，合同编号为____，合同约定我方承担____工程的施工任务，合同总价款为人民币____元（大写：____元整）。
2. 合同执行情况自合同签订以来，我方严格按照合同约定，认真组织施工，确保工程质量、安全、进度等方面符合合同要求。
在施工过程中，双方共同参与了工程的验收工作，工程已按期完成。
二、价格变更原因1. 工程变更在合同执行过程中，根据贵方的要求，我们对工程进行了如下变更：（1）工程范围：根据贵方需求，我们对工程范围进行了适当调整，增加了____等项目。
（2）工程量：由于设计变更等原因，导致工程量发生了较大变化，具体变更情况如下：（3）工程质量及标准：根据贵方要求，我们对工程质量及标准进行了提高，具体表现为____。
以上变更均导致合同总价款需要进行相应调整。
2. 政策法规变化自合同签订以来，国家及地方政策法规发生了较大变化，对我方施工成本产生了较大影响。
具体包括：（1）税收政策变化：自____年__月__日起，国家对建筑行业相关税收政策进行了调整，导致我方施工成本上升。
（2）材料价格波动：由于市场供求关系变化，合同签订以来，建筑材料价格出现了较大幅度的波动，具体表现为____。
以上政策法规变化对我方施工成本产生了较大压力，合同总价款需要进行相应调整。
三、价格变更方案1. 变更合同价款根据《合同法》及合同相关规定，我们提出以下合同价款变更方案：（1）工程变更部分：根据实际变更情况，相应调整合同总价款为人民币____元（大写：____元整）。
（2）政策法规变化部分：根据政策法规变化对我方施工成本的影响，相应调整合同总价款为人民币____元（大写：____元整）。
2. 调整合同付款进度考虑到合同价款调整对我方资金压力的影响，我们提出调整合同付款进度如下：（1）在合同原付款进度基础上，适当提前支付部分款项，以缓解我方资金压力。
工程合同更改申请尊敬的[对方单位名称]：我方在此郑重提出工程合同更改申请。
原合同编号为[原合同编号]，签订日期为[原合同签订日期]，涉及的工程项目名称为[工程项目名称]。
根据当前工程项目的实际进展情况和相关法律法规的要求，我方提出以下更改内容：一、工程设计变更由于[具体原因]，我方建议对原工程设计进行如下变更：- [设计变更内容1]- [设计变更内容2]- [设计变更内容3]上述设计变更将影响工程的施工范围、材料使用及工期安排，具体变更方案已附在本申请书中。
二、施工条件变化鉴于[具体原因]，施工现场的条件发生了如下变化：- [施工条件变化内容1]- [施工条件变化内容2]这些变化可能会对工程质量、安全和进度产生影响，因此需要对原合同的相关条款进行相应的调整。
三、政策法规调整根据最新的[政策法规名称]的规定，我们需要对原合同中的以下条款进行调整以符合新的法规要求：- [政策法规调整内容1]- [政策法规调整内容2]相关调整细节已在附件中详细说明。
四、其他事项除上述内容外，我方还建议对以下事项进行更改：- [其他事项内容1]- [其他事项内容2]所有建议的更改都是为了确保工程项目的顺利进行和双方的共同利益。
为了保障工程的顺利完成，我们恳请贵方审慎考虑我方提出的更改申请，并在方便时与我方进行沟通协商。
我方愿意就上述更改内容与贵方进行充分的讨论，并达成共识。
请贵方在收到本申请后[规定时间]内给予回复，以便我们尽快调整工作计划并继续推进工程项目。
我们期待与贵方的合作能够更加顺利，共同完成这一重要的工程项目。
此致敬礼！[申请单位名称][申请单位负责人签字][申请单位盖章][日期]附件：工程合同更改详细方案。
工程合同合同变更申请一、标题《工程合同变更申请书》二、尊敬的[甲方公司名称]：根据[原合同名称]（以下简称“原合同”），由贵公司与我们[乙方公司名称]就[工程项目名称]所签订的合同编号为[合同编号]，现因[具体变更原因]，我们提出如下变更申请：1. 变更内容：详细描述需要变更的具体内容，包括工程设计、施工方案、材料使用、工期调整、费用增减等方面的变更。
2. 变更理由：阐述导致合同变更的具体原因，如不可抗力、设计优化、政策法规调整、市场情况变化等。
3. 变更影响：分析变更对工程进度、质量、成本以及甲乙双方利益的影响，并提供相应的评估报告或计算书。
4. 解决方案：提出具体的变更实施方案，包括变更后的工作计划、责任分配、成本预算等，并确保方案的可行性和合理性。
5. 法律依据：引用相关法律法规、行业标准或合同约定，说明变更申请的法律依据。
6. 附加材料：提供支持变更申请的相关证明材料，如设计图纸、技术规范、相关批准文件等。
三、结语我们希望贵公司能够审慎考虑我们的变更申请，并在收到本申请后的[规定时间]内给予书面回复。
我们愿意与贵公司共同协商，以确保[工程项目名称]能够顺利进行，实现双方的共赢。
此致敬礼！[乙方公司名称][乙方公司代表签字][日期]四、附件1. 变更设计图纸；2. 技术规范；3. 相关批准文件；4. 其他支持材料。
五、注意事项1. 变更申请应当及时提出，避免影响工程进度；2. 变更内容应当明确具体，避免产生新的纠纷；3. 双方应当保持沟通，确保变更实施的顺利进行；4. 变更一旦确认，应当按照新的合同条款执行。
工程合同更改申请
尊敬的[甲方公司名称]：
主题：《[工程项目名称]》合同更改申请
根据我们之间于[原合同签订日期]签署的《[工程项目名称]建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），经过双方友好协商，现因[列出变更原因，例如：“设计变更”、“工程量增减”、“工期调整”等]，我方提出对原合同进行如下更改：
一、工程量的变更
1. 原合同中规定的[具体工程量]经重新核算后，需调整为[新工程量]。
2. 相应的工程款支付计划也将根据新的工程量进行调整。
二、工期的调整
1. 原合同规定的竣工日期由[原竣工日期]延长至[新竣工日期]。
2. 延期原因包括但不限于[列出具体原因，如天气、材料供应延迟等]。
三、价格条款的修改
1. 鉴于原材料价格的变动，原合同中约定的工程造价[具体金额]需调整为[新金额]。
2. 双方同意按照新的价格条款执行合同。
四、其他
1. [如有其他需要变更的内容，如质保期限、违约责任等，在此列出并详细说明]。
2. 所有变更内容均需双方签字确认后方可生效。
我们附上了详细的变更说明和相关支持文件，以供贵方审查。
我们期待与贵方就此变更事项达成一致，并愿意就细节问题进行进一步的沟通和协商。
请贵方在收到此申请后[指定回复期限，如“十个工作日内”]给予书面回复，以便我们尽快调整工作计划，确保工程顺利进行。
感谢贵方的理解与支持，期待我们的合作更加顺利。
此致
敬礼！
[乙方公司名称]
[乙方授权代表签字] [日期]
附件：
1. 变更详细说明
2. 相关支持文件。
工程修改合同申请尊敬的[甲方公司名称]：鉴于[原合同名称]（以下简称“原合同”），合同编号为[原合同编号]，由贵我双方于[原合同签订日期]签署，关于[工程项目名称]的实施，现因[变更原因，例如：设计变更/施工条件变化/需求调整等]，需对原合同部分条款进行修改。
为此，我方提出如下修改申请：一、修改内容1. 工作范围：原合同中规定的[具体工作范围描述]将修改为[新的工作范围描述]。
2. 工期调整：原合同规定的竣工日期由[原竣工日期]延长至[新竣工日期]。
3. 合同价款：原合同总价由[原合同金额]调整为[新合同金额]。
4. 材料规格：将原合同中[具体材料规格]更改为[新材料规格]。
5. 其他相关条款亦作相应调整，以符合修改后的工作范围和工期要求。
二、修改理由详细说明变更的原因，包括但不限于设计变更的理由、施工条件的变化情况、甲方需求的调整等，以及这些变更对工程的影响。
三、修改效果预测阐述修改后预期的效果，包括对工程质量、工期、成本等方面的影响。
四、补充协议草案随函附上根据上述修改内容草拟的补充协议草案，请贵方审阅，并提出宝贵意见。
五、后续步骤建议建议双方尽快安排会议，就修改内容和补充协议草案进行详细讨论，并达成一致意见。
一旦双方就修改事项协商一致，我们将立即着手准备正式的补充协议文本，以便尽快签署。
六、联系方式如需进一步沟通，请通过以下联系方式与我方取得联系：联系人：[联系人姓名]电话：[联系电话]邮箱：[联系邮箱]我们期待贵方对本次合同修改申请给予积极的回应，并希望双方能够顺利达成共识，以确保[工程项目名称]的顺利完成。
感谢贵方的理解与支持。
此致敬礼！[乙方公司名称][签字][日期]。
合同变更申请书范文7篇篇1尊敬的[公司名称]领导：您好！我代表[公司名称]向贵公司提出一份合同变更申请。
根据我公司的实际情况和业务发展需要，现希望对原合同中的部分条款进行修改和补充，以确保双方的权益得到更好的保障。
一、申请变更背景[公司名称]成立于XXXX年，是一家专注于[公司业务范围]的企业。
在过去的几年里，我公司一直与贵公司保持着良好的合作关系，共同推动着项目的顺利进行。
然而，随着市场环境的变化和业务的发展，我公司发现原合同中的部分条款已无法完全适应当前的实际情况，因此提出了本次合同变更申请。
二、具体变更内容1. 合同期限的变更原合同期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，现希望将合同期限延长至XXXX年XX月XX日。
此次变更旨在更好地保障双方的长期合作关系，促进项目的持续进行。
2. 付款条款的变更原合同中规定付款方式为[原付款方式]，但考虑到我公司的资金情况和市场环境的变化，现希望将付款方式调整为[新付款方式]。
此次变更旨在确保双方的权益得到更好的保障，促进合同的顺利履行。
3. 违约责任的明确原合同中对违约责任的规定较为模糊，现希望对违约责任进行明确和细化。
具体内容包括：[具体违约责任内容]。
此次变更旨在确保在发生违约情况时，双方的权益能够得到明确的保障和补偿。
4. 争议解决方式的变更原合同中规定争议解决方式为[原争议解决方式]，但考虑到实际操作的便捷性和效率，现希望将争议解决方式调整为[新争议解决方式]。
此次变更旨在更好地解决双方在合作过程中可能产生的争议，确保合作的顺利进行。
三、变更理由及依据本次合同变更申请是基于我公司的实际情况和业务发展需要提出的。
通过对合同期限、付款条款、违约责任和争议解决方式的调整和明确，我们希望能够更好地保障双方的权益，促进合作的顺利进行。
以上变更内容均符合相关法律法规的规定，并经过我公司内部严格的审查和决策程序。
四、后续合作展望本次合同变更申请得到批准后，我们将继续与贵公司保持密切的合作联系，共同推动项目的顺利进行。
工程合同更改申请书范文尊敬的[甲方公司名称]：兹有我方与贵公司于[签订日期]签署的[工程名称]工程合同（以下简称“原合同”），合同编号为[合同编号]。
鉴于[变更原因，如设计调整、政策变动、市场波动等]，现需对原合同中的部分内容进行调整。
经过双方友好协商，特此向贵公司提出如下更改申请：一、工程范围变更原合同第[条款编号]条规定的工程范围由[原工程范围描述]变更为[新工程范围描述]。
具体变更内容包括[详细列出变更内容]。
二、工期调整由于上述工程范围的变更，原合同第[条款编号]条约定的工期由[原工期]延长至[新工期]。
相关节点时间相应顺延，具体调整情况如下：[详细列出各节点时间的调整情况]。
三、合同价款调整根据工程范围的变更和工期的调整，原合同第[条款编号]条约定的合同总价由[原合同总价]调整为[新合同总价]。
具体调整细则如下：[详细列出价款调整的计算过程和依据]。
四、其他条款变更除上述变更外，原合同的其他条款保持不变。
如有特殊情况需要进一步变更，双方将另行协商确定。
五、生效条件本更改申请经双方授权代表签字盖章后生效。
所有变更事项一经确认，将成为原合同不可分割的一部分，并具有同等法律效力。
六、附件随函附上变更后的工程范围明细表、工期调整表及合同价款调整明细等相关文件，以便贵公司审核。
七、其他说明本更改申请中未尽事宜，按照原合同相关条款执行。
如有任何疑问或需要进一步协商，请及时与我方联系。
感谢贵公司对本次合同变更工作的理解与支持。
我们期待贵公司的回复，并希望能够尽快完成合同变更手续，以免影响工程进度。
此致敬礼！申请人：[乙方公司名称]法定代表人或授权代表：[姓名] 联系电话：[电话号码]地址：[地址]日期：[申请日期][公司公章]。
工程合同修改申请甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________合同编号：_______________签订日期：_______________工程名称：_______________鉴于甲乙双方于 __年__月__日就_________工程签订了编号为_________的《建设工程合同》，由于__________原因，现需对原合同的部分条款进行修改。
经过友好协商，达成如下修改协议：一、工程范围及内容调整1. 原定工程项目中【具体项目】由【原设计参数】更改为【新设计参数】，详细变更内容见附件【变更文件名】。
2. 新增【新增项目名称】，相关技术要求和执行标准按照【具体标准】实施。
二、工期调整根据工程范围及内容的调整，原定工程竣工日期由 __年__月__日延期至 __年__月__日。
三、合同价款调整1. 因工程范围及内容调整，合同总价由原来的【原合同金额】调整为【新合同金额】。
2. 新增项目的合同价款为【新增项目金额】，具体支付方式见附件【支付方式文件名】。
四、其他相关事宜1. 对于因合同修改引起的所有权利义务变动，双方均予以认可并遵照执行。
2. 本协议作为原工程合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，甲乙双方应本着公平合理的原则，通过友好协商解决。
本修改协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________法定代表人或委托代理人签字：_______ 法定代表人或委托代理人签字：_______日期：_______年_____月_____日日期：_______年_____月_____日。
工程合同修改申请书
[公司抬头]
工程合同修改申请书
尊敬的[甲方公司名称]：
鉴于我们双方于[原合同签订日期]签订的工程合同（合同编号：[原合同编号]），因[简述修改原因，例如：“由于原材料价格波动”、“设计变更”、“施工期限调整”等]，现需对原合同的部分条款进行修改。
具体修改内容如下：
1. 修改内容一：[详细说明修改的具体内容，例如：“将原定的施工材料由A品牌更换为品牌”]。
2. 修改内容二：[详细说明修改的具体内容，例如：“延长工程完工期限至XXXX年XX月XX日”]。
3. 修改内容三：[详细说明修改的具体内容，例如：“增加额外的安全措施条款”]。
以上修改建议已经过我方内部评估，确保不会对工程质量和安全造成不利影响。
我们理解这些修改可能会给贵公司带来不便，但我们相信这是保证工程顺利进行的必要措施。
我们期待与贵公司就这些修改进行友好协商，并达成一致。
请贵公司在收到本申请书后，尽快回复并提出您的意见。
如有必要，我们可以安排会面讨论相关细节。
我们期待着与贵公司的进一步沟通，并希望能够达成互利共赢的结果。
此致
敬礼！
[乙方公司名称]
[乙方公司地址]
联系人：[乙方联系人姓名]
联系电话：[乙方联系电话]
电子邮箱：[乙方电子邮箱]
日期：[申请书提交日期]。
工程合同乙方更名申请怎么写【标题】h1工程合同乙方更名申请书/h1尊敬的甲方：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，我公司（原合同乙方名称）因（说明更名原因，例如公司重组、品牌升级等），已经完成了公司名称的变更工作，新的公司名称为（新公司名称）。
现就原合同（合同编号）中涉及的乙方名称变更事宜，向甲方提出如下申请：一、变更内容将原合同中的乙方名称“（原公司名称）”变更为“（新公司名称）”。
除乙方名称外，合同中的其他条款及义务不变，新公司将继续履行原合同项下的所有权利和义务。
二、变更理由详细说明更名的原因，如公司战略调整、品牌统一、市场拓展需要等。
三、法律依据根据《中华人民共和国民法典》相关规定，合同一方当事人名称或者法定代表人变更，不影响合同的执行。
变更后的乙方保证继续履行合同义务，并承担相应的法律责任。
四、附加材料随函附上以下材料以供审核：1. 工商行政管理部门出具的企业名称变更证明；2. 新旧公司的营业执照副本；3. 法定代表人身份证明；4. 其他相关证明材料。
五、后续事宜请甲方在收到本申请后，与我公司联系确认变更事宜，并进行合同修改。
若甲方有任何疑问或需要进一步的信息，请及时与我们沟通。
六、承诺声明我公司承诺所提供的所有信息真实有效，并愿意承担因提供虚假信息而产生的一切后果。
同时，我公司保证在名称变更过程中，不影响合同的正常履行和工程项目的进度。
七、联系方式联系人：（新公司联系人姓名）联系电话：（新公司联系电话）电子邮箱：（新公司电子邮箱）通讯地址：（新公司通讯地址）八、结束语感谢甲方对我公司名称变更工作的理解与支持。
我们期待与甲方继续保持愉快的合作关系，并共同推进工程项目的顺利进行。
此致敬礼！申请单位：（新公司全称）法定代表人：（新公司法定代表人姓名）日期：（填写申请日期）【结尾】注：本申请书一式两份，甲乙双方各执一份。
工程合同变更申请书（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如公文写作、报告体会、演讲致辞、党团资料、合同协议、条据文书、诗词歌赋、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as official document writing, report experience, speeches, party and group materials, contracts and agreements, articles and documents, poems and songs, teaching materials, essay collections, other sample essays, etc. Learn about the different formats and writing styles of sample essays, so stay tuned!工程合同变更申请书工程合同变更申请书（精选7篇）工程合同变更申请书篇1致：_________________有限公司(监理机构)由于在联系河桩号_________________发现暗浜，经与岩土工程勘察报告相结合：此地原为民房建筑，勘察报告未能进一步查明其分布范围。
因此我方从控制质量方面出发，提出设计变更。
敬请监理、设计、业主考虑，谢谢!承包人：_____________项目经理：_____________(签名)日期：__________年___________月____________日监理机构初步意见___________总监理工程师：_________(签名)日期：__________年___________月____________日设计单位意见设计单位：____________负责人：_________(签名)日期：__________年___________月____________日建设单位意见负责人：______________(签名)日期：__________年___________月____________日工程合同变更申请书篇2再审申请人(一审原告、反诉被告，二审上诉人)：_________________公司，住所地__________省__________市__________区__________路__________号。
(此处应当准确列明再审申请人原审诉讼地位。
)法定代表人：______________职务：______________电话：_________________邮编：_________________再审被申请人(一审被告、反诉原告，二审上诉人)：_________________公司，住所地__________省__________市__________区__________路__________号。
法定代表人：______________职务：_________________电话：_________________邮编：_________________(必须写明电话，以便法院通知对方。
)再审申请人因不服__________省人·民法院院于_____________年_____月__________日作出的(_____________)民一终字第__________号民事判决书，特向贵院提出申诉。
(此处应注明原审判文书的案号。
)再审事由：___________________________省人·民法院(_____________)民一终字第__________号民事判决认定事实的基本证据缺乏证据支持，且适用法律错误，现依据《中华人·民共·和国民事诉讼法》第179条第__________款之规定，请求再审。
(必须列明是依据民事诉讼法第179条每几款的规定。
)再审请求：_________________1.撤销__________省人·民法法院(_______________)民一终字第__________号民事判决第__________项；(可以要求撤销全部判决，也可要求撤销判决中的某一项或几项。
)2.依法改判，支持再审申请人提出的下列全部(或部分)诉讼请求，即要求再审被申请人向再审申请人立即支付__________款__________元及__________款利息_____________元；(必须写清再审的具体明确的诉讼请求；许多申请人疏忽这一点。
)工程合同变更申请书篇3┌──────┬───┐│原运单号码││├──────┼───┤│受理变更序号││└──────┴───┘┌──────┬───────────────────────────┐│变更事项及原│││运单记载事项│││││├──────┼───────────────────────────┤│托运人记事│││及特约事项│││││├──────┼───────────────────────────┤│承运人记事│││特约事项│││││└──────┴───────────────────────────┘申请变更人（盖章）：_________经办人（签字）：_________电话：_________地址：__________________年____月____日工程合同变更申请书篇4国家工商行政管理局商标局：你局核准注册的第__________号__________商标，因原注册人_______________已将其转让给_____________，现双方会同申请转让注册。
转让人：______________(章戳)地址：______________受让人：______________(章戳)地址：______________营业执照号：______________附送：_________________原注册证一份；其他__________。
转让申请费_____元，转让注册费_____元，迟延费_____元。
地方工商行政管理部门商标注册费用收讫专用章地方工商行政管理局核转意见：_____________________ 年 _____ 月 _____ 日工程合同变更申请书篇5_________________经济贸易委员会：我公司《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第号）因______________________等原因，对证书内容现申请变更如下：1、原企业名称：_________________变更为：_________________________2、原法定代表人（企业负责人）____________________变更为：_________________________3、原地址：________________________________变更为：_________________________以上请示，请予批复。
附件一：工商行政管理部门企业法人名称变更证明附件二：企业法定代表人变更文件附件三：工商局企业名称预核通知书附件四：原成品油零售经营批准证书附件五：变更证明材料申请人：（盖章）________年____月____日工程合同变更申请书篇6关于抚养权变更申请书如下：_________________甲方(男方)：_________________男______年____月____日生汉族户籍地：_________________身份证号：_________________ 乙方(女方)：_________________女______年____月____日生汉族户籍地：_________________身份证号：_________________ 甲乙双方在平等、自愿的基础上，经过充分的协商，现就双方离婚后变更子女抚养权等相关事宜达成如下协议：_________________一、被抚养人，男，现年X周岁，原由女方抚养。
现双方协商同意孩子自______年____月____日起随男方生活，男方负责其日常生活、健康和教育等方面的监护，其抚养权归男方。
二、乙方不负担孩子的任何抚养费用。
三、关于探视权的规定1、女方对孩子享有探望权。
2、探望时间及次数：_________________女方每个星期至少可以探望孩子一次。
四、女方日后协助男方办理孩子户口迁移手续。
五、如遇其它未尽事宜或应时事宜，按照一切有利于孩子健康成长的原则，互谅互让，协商解决。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
七、本协议自双方签字后生效。
甲方：_________________乙方：____________________ 年 ___ 月 ___ 日工程合同变更申请书篇7变更情况说明：1、由于状元阁现场初步试桩效果与原勘探报告和设计有较大出入。
2、根据设计单位意见，要求状元阁另选三根试桩位置重新试打三根22米试桩。
3、工程试桩增加费用见工程预算书（内容附后）。
4、工程材料、设备等相关购货合同及发票等依据附后。
建设单位（盖章）：经办人：______年____月____日建设单位意见：建设单位（盖章）：审核人：______年____月____日。
