下载文档原格式
2015年公路造价工程师《技术与计量》习题及答案一、单选题1.《公路工程技术标准》(JTGB01—2003)将公路等级划分为( )个等级。
A.三B.四C.五D.六2.公路根据功能和适应的交通量分为( )个等级。
A.三B.四C.五D.六3.专供汽车分向、分车道行驶并全部控制出入的多车道公路是指( )。
A.专用公路B.高速公路C.一级公路D.二级公路4.高速公路和具有干线功能的一级公路的设计交通量应按( )预测。
A.25年B.20年C.15年D.10年5.具集散功能的一级公路，以及二、三级公路的设计交通量应按照( )预测。
A.25年B.20年C.15年D.10年6.设计交通量预测的起算年应为该项目可行性研究报告中的( )。
A.开工年B.指定年C.计划通车年D.竣工年7.四车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量为( )辆。
A.25000~45000B.25000~55000C.45000~80000D.60000~1000008.双车道二级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量为( )辆。
A.25000~30000B.20000~30000C.5000~15000D.10000~150009.公路用地范围指新建公路路堤两侧排水沟外边缘(无排水沟时为路堤或护坡道坡脚)以外不小于( )的土地。
A.1.00mB.1.50mC.2.00mD.3.00m10.新建公路路堑坡顶截水沟外边缘(无截水沟时为坡顶)以外不小于( )的土地为公路用地范围。
A.1.00mB.1.50mC.2.00mD.3.00m11.在有条件的地段新建高速公路、一级公路的用地范围指路堤两侧排水沟外边缘(无排水沟时为路堤或护坡道坡脚)以外，路堑坡顶截水沟外边缘(无截水沟时为坡顶)以外不小于( )的土地。
A.1.00mB.2.00mC.3.00mD.4.00m12.在有条件的地段新建二级公路的用地范围指路堤两侧排水沟外边缘(无排水沟时为路堤或护坡道坡脚)以外，路堑坡顶截水沟外边缘(无截水沟时为坡顶)以外不小于( )的土地。
江苏省2015年下半年造价工程师土建计量：混凝土技术考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、统筹安排一个工程项目的施工程序时，宜先安排的是（）。
A．工程量大的项目B．须先期投入生产或使用的项目C．施工难度大、技术复杂的项目D．对技术维修影响大的项目2、__适用于一般工程建设用地。
A．协议方式B．公开拍卖C．招标方式D．无偿赠予3、采用综合单价的工程量清单，将综合单价与各分部分项工程的工程量相乘可以得到各分部分项工程的__。
A．直接费B．部分费用C．全部费用D．全部造价4、工程造价的计算过程是（）。
A．分部分项工程单价一单项工程造价一单位工程造价一建设项目总造价B．分部分项工程单价一建设项目总造价一单项工程造价一单位工程造价C．单位工程造价一单项工程造价一分部分项工程单价一建设项目总造价D．分部分项工程单价一单位工程造价一建设项目总造价一单项工程造价5、某工作的总时差为3天，自由时差为1天，由于非承包商的原因，使该工作的实际完成时间比最早完成时间延迟了5天，则承包商可索赔工期最多是（）。
A．1天B．2天C．3天D．4天6、护肩路基的高度一般不超过（）。
A．3mB．2mC．1mD．0.8m7、对一栋12层住宅楼组织流水施工，已知t1＝t2＝t3＝2d，则其施工段及工期分别为（）。
A．12段28dB．3段28dC．12段24dD．3段24d8、下列关于工程变更的说法中不正确的是__。
A．工程变更总是由承包商提出的B．工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C．工程的变更指令应以书面的形式发出D．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，则应以此价格计算变更工程价款9、如双代号时标网络图中某条线路自始至终不出现波形线，则该条线路上所有工作（）。
A．最早开始等于最早完成B．最迟开始等于最早开始C．最迟开始等于最迟完成D．持续时间相等10、按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是__。
江苏省2015年下半年公路造价师《计价与控制》：建筑安装工程费用构成考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、双代号网络计划中，同一个结束节点的各工作，__。
A．最早开始时间相等B．最早结束时间相等C．最迟开始时间相等D．最迟结束时间相等2、某企业为4年后的第5年年初至第7年年末每年投资100万元建立一个新项目，已知年利率10%，则该企业现在应准备资金数量为__。
A．100(P/A，10%，3)(P/F，10%，4)B．100(A/P，10%，3)(A/F，10%，4)C．100(P/A，10%，3)(F/P，10%，4)D．100(A/P，10%，3)(F/A，10%，4)3、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由__承担。
A．发发包人与承包人共同B．承包人C．监理工程师D．承包人4、若名义利率为10%，一年计息4次，则年实际利率为__。
A．2.5%B．5%C．10%D．10.38%5、监理工程师对质量控制的技术措施是__。
A．审核施工单位质量保证体系B．完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任C．制定协调控制程序D．考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式6、施工企业为进行建筑安装工程所必需的生活用临时设施费用应计入__。
A．直接费用B．其他直接费用C．间接费D．现场经费7、在桥梁施工中，当图纸内有关施工说明与规范规定有矛盾时，应__。
A．按规范的规定进行施工B．按图纸内的施工说明进行施工C．由监理工程师根据实际情况确定或规定D．重新设计图纸。
8、由于业主经营不善，长期拖延支付工程款，则承包人可向业主提出__。
A．现场条件变化引起的索赔B．业主延误索赔C．工期索赔D．业主违约引起的索赔9、依据合同法的规定，属于要约可以撤销的情况是__。
A．要约人明确表示要约不可撤销B．要约人确定了承诺期限C．受要约人为履行合同作了准备D．受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作10、发包模式的缺点是__。
2015年下半年江苏省公路造价师《技术与计量》：桥涵的组成与分类考试题第一篇：2015年下半年江苏省公路造价师《技术与计量》：桥涵的组成与分类考试题2015年下半年江苏省公路造价师《技术与计量》：桥涵的组成与分类考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、招标文件中的工程量清单是__。
A．准确的工程量B．竣工结算的依据C．投标单位计算标价的依据 D．总价承包时的工程量2、《公路工程国内招标文件范本》合同条款中的“设备”是指__。
A．承包人的施工机械 B．承包人的所有装备C．施工中待安装到或安装到永久工程中的设备 D．承包人用于工程试验检测的设备3、钢筋混凝土墙式护栏下面的钢筋保护层厚度不小于（）m时，可不设中央分隔带护栏。
A．3 B．4 C．5 D．64、应用核子密度仪测定压实度，下列说法不正确的是__。
A．核子密度仪法可以作为仲裁试验B．核子密度仪法可以测定粗粒料土的压实度C．核子密度仪使用前应进行标定D．核子密度仪法适用于施工质量的现场快速评定5、水泥混凝土路面板的混凝土设计强度以龄期28d的__强度为标准。
A．抗压 B．抗折 C．劈裂 D．弯拉6、某合同履行方式不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且不能按交易习惯确定，则应当__。
A．宣告合同无效B．按照有利于债权人的方式履行C．按照有利于债务人的方式履行D．按照有利于实现合同目的的方式履行7、监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现__。
A．承包人无权得到该项工作的付款B．承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定C．业主给予承包人一定的补偿 D．承包人有权得到该项工作的付款8、在风险事件发生后，风险管理的目标是__。
A．使潜在损失最小 B．减少忧虑价值 C．使实际损失最小D．选择最佳的风险对策组合9、建设工程目标分解最基本的方式是按__分解。
A．总投资构成内容 B．工程内容C．资金使用时间 D．工程进度10、分包人在施工现场的协调管理工作应由__负责。
公路工程造价师《技术与计量》重点——重点一、题型设置：1、单选60个，每个1分，共计60分；2、多选15个，每个2分，共计30分；3、判断题10个，每个1分，共计10分第一章绪论（13）1、平面线形由直线和平曲线组成，平曲线有圆曲线和缓和曲线。
2、公路由路基工程、路面工程、隧道工程、桥涵工程、防护工程、交通安全及沿线设施组成。
3、路基断面有路堤、路堑、半填半挖路基等断面形式。
4、路面通常有面层、基层、垫层组成，通常以路面的质量来评价整条公路的质量。
5、公路防护工程有支挡结构、边坡防护、冲刷防护组成。
6、公路交通工程及沿线设施主要包含照明设施、安全设施、服务设施及管理设施、美化工8、二阶段设计包括初步设计和施工图设计；三阶段设计，在初步设计和施工图设计之间增加一个技术设计。
实施性施工组织设计和施工预算。
11、公路工程特点:施工组织复杂、施工组织多变、规模大、建设周期长、公路施工组织工作的特殊性和不能全年连续均衡的进行施工生产。
12、公路工程施工组织原则：连续、平行、协调、均衡。
13、工程项目施工顺序：先主体工程，后附属工程；先地下工程，后地上工程；先下部工程，后上部工程。
第二章工程材料与工程机械（10）1、材料按来源分外购材料、地方性材料和自采加工材料三部分；按其起的作用分主要材料、次要材料、辅助材料、周转性材料及金属设备等。
（3分）2、施工机械按自重分特大型、大型、中型、小型等；按作业对象分土、石方机械、路面工程机械，混凝土及灰浆机械、水平运输机械、起重及垂直运输机械等；按定额综合范围分主要机械和小型机具；按行走装置不同分为履带式和轮胎式；按驱动力分机电和电动。
3、外购材料：钢材、水泥、化工材料、五金、燃料、沥青、木材等；地方性材料：砂、石、灰、砖、瓦等；自采加工材料主要指由公路承包人自行组织人员进行采集加工的砂石黏土等自采材料。
4、密度指材料在绝对密实状态下单位体积的质量。
5、表观密度指材料在自然状态下单位体积的质量。
2015年下半年江苏省公路造价师《计价与控制》桥梁工程考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、不属于公路项目的特点的是__。
A．具有单项性和高投人性B．具有隐蔽性和局限性C．具有一次性与寿命的长期性D．具有生产管理方式的特殊性2、我国工程监理制度始于__。
A．十一届三中全会以后B．加人世界贸易组织以后C．20世纪80年代初期D．20世纪80年代中后期3、甲计算机公司总经理口头答应乙建设公司以4000元/台的价格购买30台某型号计算机的要求，但数天后又以当时没有签订合同书为由拒绝履行口头承诺。
以上事实应认定为__。
A．未采取要约、承诺方式，不构成合同，但应负侵权责任B．未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负侵权责任C．未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负缔约过失责任D．构成有效合同，应负违约责任4、国民经济分析中所有的社会折现率就是资金的__。
A．名义利率B．有效利率C．年利率D．影子利率5、除__以外，经济合同允许变更或解除。
A．由于不可抗力致使经济合同的全部义务不能履行B．由于另一方在合同规定的期限内没有履行合同C．当事人双方经协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益D．由于合同主体一方的法定代表人的变动6、在以下情况中，要约不可以撤回的有__。
A．撤回要约的通知先于要约到达受要约人B．撤回要约的通知后于要约到达受要约人C．撤回要约的通知与要约同时到达受要约人D．要约人明示要约不可撤销7、某大桥工程量清单确定的混凝土为3500m3，单价为550元/m3，在实际施工中，因需要增加一跨，混凝土超过了清单数量的10%，为不使费用增加太多，经协商，将工程量清单中10%的工程量单价调整为500元/m3，竣工时实际完成混凝土为4000m3，则本工程的混凝土款是（）元。
A．200万B．218.25万C．220万D．217.5万8、公路工程施工监理合同通用条件规定，如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按__为准。
造价工程师技术与计量（公路交通）公路工程施工组织设计1. 【单选题（公路工程）】标后设计编制过程中包括：①设计施工平面图；②编制施（江南博哥）工准备工作计划；③确定施工部署；④拟定施工方案；⑤计算技术经济指标。
正确的排序是（）。
A. ③—①—⑤—④—②B. ④—①—⑤—②—③C. ④—②—⑤—①—③D. ③—④—②—①—⑤正确答案：D参考解析：标后设计的编制步骤为：进行调查研究，获得编制依据→确定施工部署→拟定施工方案→编制施工进度计划→编制各种资源需要量计划及运输计划→编制供水、供热、供电计划→编制施工准备工作计划→设计施工平面图→计算技术经济指标。
2. 【单选题（公路工程）】公路施工前需要对施工现场进行勘察，勘察的主要对象不包括（）。
A. 路线B. 气候C. 桥位D. 大型土石方地段正确答案：B参考解析：为了做好施工组织设计，必须事先进行施工组织调查工作。
所谓勘察，是指对施工现场进行勘察，在设计阶段是在外业勘测中，由勘测队的调查组来完成;在招标阶段由投标人完成;在施工阶段由施工单位完成。
勘察的对象主要是水文地质情况、路线、桥位、重要结构物、大型土石方地段。
3. 【单选题（公路工程）】施工组织调查收集资料的基本要求是不包括（）。
A. 座谈有纪要B. 协商有协议C. 讲求经济性D. 有文件规定的要索取的书面资料正确答案：C参考解析：为了做好施工组织设计，必须事先进行施工组织调查工作。
施工组织调查收集资料的基本要求是：座谈有纪要，协商有协议，有文件规定的要索取的书面资料。
资料要确实可靠，措辞严谨，手续健全，符合法律要求。
4. 【单选题（公路工程）】下列不属于分部工程施工组织的内容有( )。
A. 工程概况B. 施工方案C. 进度计划D. 施工现场平面布置正确答案：A参考解析：本题考查的是公路施工组织设计。
分部工程施工组织的内容：①施工方案；②施工进度计划；③施工现场平面布置；④各种资源需要量及其供应；⑤采取的技术、组织管理措施等。
江苏省2015年下半年公路造价师《技术与计量》：控制公路建设项目总投资模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》规定，在收到最后结账单和清账书__天之后，监理工程师签发最后支付证书。
A．7B．14C．21D．282、联合体主办人所承担的工程__。
A．必须是主要的工程量B．必须超过总工程量的50%C．必须超过总工程量的80%D．必须超过总工程量的60%3、抽样检验中出现的合格品错判将给__带来损失。
A．监理方B．检验者C．业主D．生产者4、挤密和__作用。
A．出气B．竖向排水C．稳定D．反滤5、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于__。
A．现场管理费B．其他工程费C．企业管理费D．直接工程费6、2、3年末各需2亿元(三年内合计投资10亿元)，修成后每隔五、六年维修一次，每次维修费用14万元。
若基准收益率为8%，则该道路自开通(3年后)起维持40年所需总投资额(包括初期投资和维修费在内)的现值为__亿元。
已知：(P/A，8%，3)＝2.577，(A/F，8%，5)＝0.17046，(P/A，8%，40)＝11.925，(P/F，8%，3)＝0.7938。
A．12.426B．10.325C．9.156D．11.4287、施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。
下列排序中正确的是__。
A．合同协议书、通用条款、专用条款B．中标通知书、专用条款、协议书C．中标通知书、专用条款、投标书D．中标通知书、专用条款、标准8、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是（）。
A．单价法B．分项详细估算法C．实物法D．综合指标法9、有资格代理招标的机构条件应包括__。
①必须是法人组织；②不得与行政机关有隶属关系，③有从事招标代理义务的场所；④有编制招标文件的能力；⑤有自己的评标专家库A．①②③B．②③④⑤C．④⑤D．①③④10、速动比率指标是用于反映项目__。
江苏省2015年公路造价师技术与计量：关键性计量规则考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列关于定金合同与主合同之间关系的表述，正确的是__。
A．如定金合同有效，主合同必有效B．如主合同无效，定金合同必无效C．如定金合同无效，主合同必无效D．如主合同有效，定金合同必有效2、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是（）。
A．单价法B．分项详细估算法C．实物法D．综合指标法3、夏季高温时，为调节拌制水泥混凝土的凝结时间，常用的外掺剂是__。
A．减水剂B．速凝剂C．引气剂D．缓凝剂4、某建设工程，当折现率ic＝10%时，财务净现值FNPV=200万元；当ic＝13%时，FNPV＝-100万元，用内插公式法可得其财务内部收益率大约为（）。
A．11%B．12%C．13%D．14%5、某银行年贷款利率为r，一年计算利息m次，如果折算为一年计算一次，则对应的年计息率i为__。
A．mrB．rmC．(1+mm-1D．(1+r/m-16、设备购置费组成为__。
A．设备原价+采购与保管费B．设备原价+运费+装卸费C．原价+安装费D．设备原价+运杂费7、按照法律规定，__不能成为建筑施工合同的担保人。
A．建设主管部门B．建筑公司C．银行D．贸易公司8、工程量清单上，路基清表工程量是按平均20cm厚度估算的。
开工后，承包人提出对于超过20cm厚度的清表工作应予以计量。
为保证清表质量，监理工程师认定，__。
A．不予计量B．为确保工程质量可予以计量C．安排承包人与业主协商解决D．给予计量。
9、基层材料强度试验中，试验结果的偏差系数为（）。
A.选项AB.选项BC.选项CD.选项D10、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务，或留作不可预见费用的一项金额。
A．保留金B．定金C．暂定金额D．违约金11、《公路工程国内招标文件范本》中规定的开工预付款的性质属于__。
2015年下半年江苏省公路造价师《技术与计量》：施工组织设计模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、所有钢筋接头都不宜位于（）。
A．最大弯矩处B．最大剪力处C．最大轴心压力处D．最大扭矩处2、对路基的基本要求是具有足够的__。
A．压实度、平整度、强度B．强度、水温稳定性和整体稳定性C．刚度、稳定性D．标高及合格的几何尺寸3、根据规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验费或试验费用由__承担。
A．发发包人与承包人共同B．承包人C．监理工程师D．承包人4、某公路工程施工过程中发生了质量事故，造成直接经济损失60万元，此质量事故应判定为__。
A．质量问题B．一级一般质量事故C．二级一般质量事故D．重大质量事故5、甲建设公司与乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。
该合同成立的时间应为__。
A．甲公司签字盖章时B．乙公司收到甲公司签字盖章的合同时C．甲、乙公司就合同内容达成合意时D．乙公司签字盖章时6、《公路工程国内招标文件范本》规定的动员预付款扣回办法是，当中期支付累计金额达到合同价格的__之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款2％的固定比例，从每月的月进度支付中扣回，直到全部扣完为止。
A．20%B．30%C．40%D．50%7、由于客观条件的限制，某企业法人代表不能亲自签订合同，可以采用__方式订立合同。
A．转让代理B．指定代理C．委托代理D．法定代理8、建设工程需缴纳的__和国家新批准的税费、利率变动以及建设期价格引起的建设投资增加额。
A．营业税B．土地使用税C．固定资产投资方向调节税D．城乡建设维护税9、《公路工程国内招标文件范本》规定，中标人应当自收到中标通知书之日起__天内，按照招标文件和投标文件及中标通知书等和招标人订立书面合同。
2015年下半年江苏省公路造价师《技术与计量》：工程施工组织设计的内容考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、预应力先张法施工，张拉时，作业人员应站在千斤顶的__，以防锚具及销子弹出伤人。
A．对面B．后面C．前面D．两侧2、以下哪一观点不是战国时期法家法治思想的内容__A．“以法治国”B．“礼不下庶人，刑不上大夫”C．“明法重刑”D．“法布于众”3、与半刚性基层施工程序相比，沥青混凝土路面施工不需要__。
A．拌和B．摊铺C．碾压D．养生4、水泥砂浆强度的合格标准为同强度试件的平均强度不低于设计强度等级，但其中任一组试件的强度最低值不低于强度等级的（）。
A．85％B．80％C．75％5、我国工程监理制度始于__。
A．十一届三中全会以后B．加人世界贸易组织以后C．20世纪80年代初期D．20世纪80年代中后期6、《公路工程国内招标文件范本》规定的工程一切险和第三方责任险应由__投保，保险费由业主承担。
A．业主B．承包人C．业主和承包人联名D．监理工程师7、当对某个投资方案进行分析时，发现参数不确定，而且这些参数变化的可能性也不知道，只知其变化的范围时，我们可采用的分析方法是__。
A．盈亏平衡分析法B．敏感性分析C．概率分析D．不确定性分析8、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是（）。
A．单价法B．分项详细估算法C．实物法D．综合指标法9、竣工决算是指__。
A．建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用B．竣工验收时业主与承包商的结算C．甲乙双方签定的建筑安装工程承包合同终结的凭证D．业主与承包商的最终决算10、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用__的有关规定。
A．买卖合同B．技术合同C．承揽合同D．委托合同11、《公路工程国内招标文件范本》规定：监理工程师收到承包人提交的工程进度计划后应在__天内审查同意或提出修改意见。
A．28B．35C．14D．712、利用世行贷款建设的公路工程，选择监理队伍必须采用__。
A．国内竞争性招标B．国际竞争性招标C．国内有限招标D．国际有限招标13、施工监理的__是由施工监理要达到的基本目的决定的。
A．服务性B．公正性C．科学性D．委托性14、具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起__内没有行使撤销权，撤销权消失。
A．3个月B．6个月C．1年D．2年15、职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是__监理组织。
A．直线制B．职能制C．直线职能制D．矩阵制16、按现行有关规定，在施工过程中，生产工人的劳动保护费属于______。
A．现场管理费B．其他工程费C．企业管理费D．直接工程费17、按照差额内部收益率的比选准则，若△IRR＜i0，则__。
A．投资小的方案为优B．投资大的方案为优C．所有方案都不可行D．不能判断18、进度和质量三大目标是__的关系。
A．相互矛盾B．既统一又矛盾C．统一D．相辅相成19、路面施工场界噪声限值为昼间70dB，夜间__dB。
当敏感区域噪声不能达标时，应采用控制作业时间等措施，保证居民的夜间休息不受打扰。
A．60B．55C．50D．4520、计量、支付办法；④投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议；⑤投标人对合同条款没有重要保留A．①②③⑤B．①②③④C．①②③⑤D．①③④⑤21、建设项目环境影响报告书应由__编制。
A．建设单位B．有资质的环境影响评价机构C．环保部门D．行业主管部门22、驻地监理工程师、专业监理工程师)是一种__。
A．技术职称B．岗位职务C．行政职务D．技术职务23、出口信贷可分为__两种。
A．买房信贷和卖方信贷B．货币信贷和物资(设备)信贷C．买房信贷和物资(设备)信贷D．卖方信贷和货币信贷24、动态控制的基本步骤是（）。
A．检查成效一纠正偏差B．确定目标—检查成效—纠正偏差C．确定目标—检查成效—分析原因—纠正偏差D．检查成效—分析原因—纠正偏差25、围堰施工时基础施工应尽量安排在__。
A．气候温暖的季节B．秋季雨水较多的时候C．枯水期D．由施工时间确定，无须另行安排二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、下列招标程序中应在接受投标书程序之前完成的程序是__。
A．发售招标文件B．编制标底C．招标文件答疑D．评标E．投标人资审2、支架和拱架结构按受力程序分别验算其__。
A．强度B．刚度C．预拱度D．稳定性3、委托合同的基本特征有__。
A．合同的标底是劳务B．必须是有偿合同C．合同是诺成、非要式合同D．条款内不包括违约责任E．合同是双务的4、发放交工证书的基本条件是__。
A．工程已按施工合同和设计文件要求建成，具有独立使用价值B．按要求编制完成竣工文件C．按要求进行了竣工决算D．设计、施工、监理、业主等单位已准备好总体报告材料E．质量监督部门已完成工程质量检测、检验并编写完成了工程质量鉴定书5、合同内容包括__。
A．标的B．标的数量C．标的质量D．合同法6、现行《公路路基施工技术规范》对潮湿地区的界定__。
A．年平均降雨量800mm以上B．年平均降雨量1000mm以上C．潮湿系数大于2D．潮湿系数小于27、承包人核算工程量时，应以__为参考。
A．工程量清单前言B．技术规范C．设计图纸D．设计说明书E．设计规范8、现阶段我国环境保护的基本原则包括__。
A．经济建设与环境保护协调发展的原则B．预防为主、防治结合的原则C．污染付费原则D．政府对环境质量负责的原则E．依靠群众保护环境的原则9、建设项目管理的主要职能有__。
A．决策职能B．计算职能C．组织职能D．协调职能E．控制职能10、用钢筋网喷射混凝土时，喷射环节应注事的事项有__。
A．钢筋网宜在壁面喷射两层混凝土后铺设B．喷射过程中，应及时清除脱落在钢筋网上的混凝土C．开始喷射时，应减小喷头与受喷面的距离，并调整喷射角，以保证钢筋与壁面之间混凝土的密实性D．分层喷射时，可上下两层同时进行E．采用双层钢筋网时，第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设11、FIDIC合同条件下，监理工程师的权力有__。
A．任命工程师代表B．批准承包人授权的驻工地代表C．根据需要中止承包人的某些义务D．批准设计图纸或变更E．批准或拒绝合同的转包12、公路工程设计阶段，监理工程师应对设计文件进行审查，审查的内容包括__。
A．设计文件的规范化B．结构的安全性C．施工工艺的先进性D．施工机械化程度E．技术的合理性13、粒料桩通过__作用，达到加固软土地基的目的。
A．化学反应B．置换作用C．挤密作用D．排水作用14、工程建设合同是__。
A．主合同B．从合同C．诺成性合同D．实践性合同E．无偿合同15、按照合同条件规定，永久性工程的付款包括__。
A．工程量清单B．工程变更C．价格调整D．计日工E．费用索赔16、对资金时间价值的理解，下列正确的有__。
A．资金增值的实质是劳动力在生产过程中创造了剩余价值B．没有通货膨胀，就没有资金的时间价值C．资金的时间价值表现为不同时间发生的等额资金在价值上有差别D．资金时间价值体现为对放弃现期消费的损失所应给予的必要补偿E．资金时间价值永远存在17、下列应列入直接费中人工费的有__。
A．生产工人劳动保护费B．生产工人探亲假期工资C．退休工资D．生产工人福利费E．生产工人教育经费18、公路工程施工环境保护监理文件有__。
A．施工环境保护监理规划B．施工环境保护监理实施细则C．施工环境保护监理总结报告D．环境影响报告书E．环境监测报告19、桥梁明挖基础的分类有__。
A．刚性扩大基础B．单独或联合基础C．条形基础D．片筏和箱形基础E．柱形基础20、公路建设的BOT投资方式包含__几方面的含义。
A．建设B．转卖C．经营D．转让E．回收21、中、小桥__。
A．单孔跨径20～40m的是中桥B．单孔跨径10～20m的是小桥C．单孔跨径40～100m的是大桥D．单孔跨径5～20m的是小桥22、工程量清单中某一支付细目数量变更后，其单价调整的条件为__。
A．该细目所列金额超过签约时合同价格的2%B．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单中所列数量的15%C．该细目所列金额超过签约时合同价格的15%D．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单中所列数量的25%E．该细目实际变更数量超过或小于工程量清单所列数量的15%，且金额超过或低于签约时合同价格的2%23、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由__。
A．承包人负责检查试验B．发包人负责检查试验C．费用由发包人负责D．费用由承包人负责E．检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购24、按现行桥规规定，硬度为55°～60°的氯丁橡胶支座适用的温度范围错误的是__。
A．不高于30℃B．-10～-40℃C．0～-50℃D．不低于-25℃E．-25～35℃25、仲裁协议包括如下__内容。
A．请求仲裁的意思表示B．不向法院起诉的承诺C．仲裁事项D．双方争议的解决方式E．所选定的仲裁委员会争议调解人。
