桩基础工程施工合同范本(完整版)

桩基工程施工合同范本5篇施工合同是指发包方(建设单位) 和承包方(施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。

以下是整理的桩基工程施工合同范本5篇，欢迎阅读参考! 桩基工程施工合同范本(1)甲方：乙方：周某某，男，汉族，住某某某根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。

一、工程概况1、工程名称：广东省汕头市马浦镇1#高架桥桩基工程2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35m至60m，工程单价280元/m。

二、双方权利义务1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。

2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。

3、甲方应该在乙方机械设备进场后5日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容，超过5日的，甲方应向乙方承担违约责任。

4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。

5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。

6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。

7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。

三、工程结算及付款方式1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。

桩基础施工合同（精选5篇）桩基础施工合同（精选5篇）在不断进步的社会中，合同的法律效力与日俱增，它可以保护民事法律关系。

你所见过的合同是什么样的呢？下面是整理的桩基础施工合同（精选5篇），，希望大家能够喜欢。

桩基础施工合同1发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。

为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（gf—91—0201）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。

第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。

2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（元/个），含税金。

如使用标准桩尖，价格另议。

桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。

②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。

送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用）③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。

并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。

2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。

桩基工程施工合同标准范本6篇篇1甲方（建设单位）：XXXXXX有限公司乙方（施工单位）：XXXXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方桩基工程施工事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：XXXXXX桩基工程工程地点：XXXXXX建筑面积：XXXXXX平方米二、合同双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1. 提供施工场地，确保施工顺利进行；2. 负责办理相关审批手续，确保施工合法合规；3. 按照合同约定支付工程款项。

（二）乙方权利和义务1. 按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量；2. 合理安排施工进度，按时完成施工任务；3. 负责施工现场的安全管理，确保施工安全。

三、施工材料和设备1. 乙方自行采购施工材料，并确保材料质量符合设计要求；2. 乙方自行提供施工设备，并确保设备维护保养良好。

四、工期和进度1. 工期：本工程工期为XX天，自签订合同之日起计算；2. 进度：乙方应当按照合同约定的工期和进度进行施工，确保按时完成施工任务。

五、质量保证1. 乙方应当建立健全质量保证体系，确保施工质量符合设计要求；2. 乙方应当按照施工规范进行施工，确保施工质量可靠；3. 甲方应当对施工质量进行监督，确保施工质量符合要求。

六、工程验收和保修1. 工程验收：乙方完成施工后，应当向甲方提交验收申请，甲方应当在收到申请后及时组织验收；2. 保修：本工程保修期为XX年，自验收之日起计算。

在保修期内，乙方应当对工程质量问题进行维修。

七、合同价款和支付方式1. 合同价款：本工程合同价款为人民币XXXXXX元；2. 支付方式：甲方应当按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款项。

八、违约责任和争议解决1. 违约责任：甲乙双方应当履行合同约定的义务，如一方违约，应当承担相应的违约责任；2. 争议解决：甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁机构申请仲裁。

桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。

总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。

2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。

八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。

九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。

9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。

十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。

2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。

3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。

4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。

桩基础工程施工合同3篇篇1桩基础工程施工合同一、合同双方甲方：__________________（委托方名称）乙方：__________________（承包方名称）二、项目概况1. 项目名称：__________________2. 项目地址：__________________3. 项目规模：__________________4. 工程内容：桩基础工程施工三、合同内容1. 合同总金额：__________________2. 工程工期：__________________（起始日期至完工日期）3. 工程质量：严格按照相关标准和规范进行施工，保证施工质量达到要求。

4. 工程进度：按照合同约定的工期进行施工，如有延期情况，应提前向甲方说明原因并协商解决方案。

5. 工程款项：按照合同约定的支付方式进行支付，合同履行前每次支付款项应不少于_______万元。

6. 管理及其他费用：所有管理及其他费用由乙方承担。

7. 违约责任：如乙方未按照合同约定的工期、质量要求完成工程，应承担相应的违约责任。

8. 纠纷解决：在履行合同过程中如发生纠纷，应协商解决。

如不能协商解决，可向相关机构申请调解或仲裁。

四、合同效力本合同自双方签字盖章后生效，履行合同期间双方应积极配合，共同完成工程。

甲方（盖章）：__________________ 乙方（盖章）：__________________签订日期：__________________篇2桩基础工程施工合同桩基础工程是建筑工程中常见的一种基础工程，在项目实施过程中，通常需要签订桩基础工程施工合同，以约定双方的权利和义务，确保工程的顺利进行和合格完成。

桩基础工程施工合同一般包括合同的基本条款、施工的具体内容、质量标准、工期、价格、付款方式、索赔和争议解决等内容。

下面我们将对桩基础工程施工合同的相关内容进行详细介绍。

一、合同的基本条款1. 合同订立双方：桩基础工程施工合同的双方通常为业主和施工单位，业主是工程的委托方，负责支付工程费用，施工单位则是工程的承包方，负责具体的施工工作。

桩基工程施工合同5篇第1篇示例：桩基工程施工合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方进行桩基工程施工，双方经平等协商，达成以下合同条款，共同遵守履行：第一条工程内容1.1 乙方承包甲方委托的桩基工程施工项目，具体包括但不限于桩基础设计、施工方案、施工材料采购、现场施工作业等。

1.2 乙方应按照国家相关标准和规定开展桩基工程施工，确保工程质量和安全。

第二条工程期限2.1 本合同工程期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.2 如因不可抗力等外部因素影响工程进度，应当及时通知甲方并经协商确定工程期限调整方案。

第三条工程质量3.1 乙方应按照相关设计要求、规范和合同约定完成工程，并保证工程质量合乎国家标准及甲方要求。

3.2 工程施工过程中，如发现质量问题，乙方应当立即采取有效措施予以整改，确保工程质量。

第四条施工安全4.1 乙方应严格遵守国家施工安全法律法规，建立健全施工安全管理制度，确保施工现场安全。

4.2 施工期间如发生安全事故，乙方应当及时通知甲方，并积极配合相关部门处理，承担相应的责任。

第五条施工款支付5.1 甲方应按合同约定的支付方式和时间向乙方支付施工款项。

5.2 乙方应对施工款项使用进行合理规划和管理，并及时向甲方提供项目进度、材料采购及施工费用等相关报告。

第六条变更与索赔6.1 如因设计变更、政策调整或不可抗力等原因需要对合同进行变更的，应经双方协商一致并签订书面变更协议。

6.2 如因合同履行过程中，乙方认为有权向甲方提出索赔申请的，应当及时向甲方提出，并提供相关证明材料。

第七条违约责任7.1 若乙方未按合同约定时间完成工程，或者工程质量不符合要求的，应当承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。

7.2 如甲方未按合同约定支付施工款项的，应当承担相应的违约责任，并支付滞纳金及由此造成的其他损失。

第八条合同解除8.1 若因不可抗力等原因致使合同无法履行的，双方可协商解除合同。

桩基础施工合同5篇篇1桩基础施工合同一、双方协议甲方：____________（委托方名称）乙方：____________（承包方名称）经过友好协商，甲乙双方就桩基础施工项目签订如下合同：二、项目概述甲方委托乙方进行桩基础施工项目，项目地点位于____________，项目包括设计、勘察、施工等工作。

三、合同条款1. 价格：本项目的总价为____________，其中设计费用为____________，勘察费用为____________，施工费用为____________。

2. 付款方式：双方约定，合同签订后，甲方需在施工开始前支付设计费用的50%，在勘察开始前支付勘察费用的50%，剩余的施工费用将按照合同约定的进度进行分期支付。

3. 工期：约定本项目的工期为____________，如因不可抗力等原因导致工期延迟，双方将协商解决。

4. 质量要求：乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行设计、勘察和施工，保证施工质量符合相关要求，如出现质量问题，乙方需承担相应责任。

5. 监理：甲方有权对本项目的设计、勘察和施工进行监督，乙方应配合监理工作。

6. 合同变更：如有需要修改合同内容，需双方协商一致，并签订书面变更协议。

7. 违约责任：如一方违约导致合同无法履行，需承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。

8. 法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。

以上内容为甲乙双方达成的桩基础施工合同，双方应遵守合同约定，共同完成项目，保证双方利益。

如有争议，双方应友好协商解决，如协商无果，可向有关部门寻求帮助解决。

愿本合同能够成为双方友好合作的开始。

甲方（盖章）乙方（盖章）日期：____________签订地点：____________篇2桩基础施工合同一、总则本合同由乙方承包甲方指定的桩基础工程施工，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等法规，遵循公平、公正、信用原则，经甲乙双方友好协商达成，并签署的一份合同文件。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP E R S O N A L桩基施工合同协议书完整版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及资质1.2 乙方名称及资质1.3 甲方与乙方签订本合同的目的和原则第二条工程概况2.1 工程地点2.2 工程规模2.3 工程内容2.4 工程预算第三条施工进度及工期3.1 施工计划3.2 工期要求3.3 延期条款第四条质量标准及要求4.1 质量标准4.2 质量监督4.3 质量问题处理第五条施工材料及设备5.1 材料供应5.2 设备使用5.3 材料验收第六条安全生产及环保6.1 安全生产责任6.2 安全防护措施6.3 环保要求第七条合同价格及支付7.1 合同总价7.2 支付方式7.3 进度付款7.4 变更款项第八条变更及解除合同8.1 变更条件8.2 解除合同条件8.3 变更及解除合同的程序第九条违约责任9.1 甲方违约责任9.2 乙方违约责任9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 诉讼管辖10.3 仲裁第十一条合同的生效、变更和解除11.1 合同生效条件11.2 合同变更条件11.3 合同解除条件第十二条其他条款12.1 保密条款12.2 知识产权保护12.3 通知与送达第十三条附件13.1 施工图纸13.2 技术说明书13.3 工程量清单第十四条合同的签订、修改和终止14.1 合同签订14.2 合同修改14.3 合同终止第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及资质甲方全称为：×××公司，成立于×年×月，注册地为××省××市，具备桩基工程施工总承包资质，资质等级为一级。

1.2 乙方名称及资质乙方全称为：×××施工队，成立于×年×月，注册地为××省××市，具备桩基工程施工专业承包资质，资质等级为二级。

桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。

2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。

根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。

包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。

三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。

四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。

五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。

工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。

六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。

七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。

八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。

希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。

篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。

桩基础施工合同甲方：（单位名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（单位名称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟在（地点）建设项目（项目名称），为确保项目稳定进行，特邀请乙方进行桩基础施工。

双方本着自愿、平等、公正的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵守约定事项：一、工程内容及工期1.1 项目概况：甲方计划进行桩基础施工，具体工程包括（列举具体项目内容），详见附件一《工程说明》。

1.2 工期：乙方应按照工程进度要求，合理安排施工进度，保证按时完成工程。

具体的工期安排见附件一《工程说明》。

二、合同金额及支付方式2.1 合同金额：本合同总价为（具体金额），含税。

2.2 付款方式及时间：甲方应在工程开始前支付合同总金额的30%作为预付款；工程完成阶段，乙方提供相应的工作量证明后，甲方应及时支付乙方应得的工程款项，具体付款时间及比例详见附件二《付款方式及时间表》。

三、质量和验收标准3.1 质量要求：乙方应严格按照相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量符合国家标准，并保证使用合格的材料和设备。

3.2 施工验收：乙方完成施工后，甲方有权组织验收，乙方应配合并按照甲方要求提供验收所需的材料和资料。

乙方应确保建设工程不出现质量问题，否则应承担相应的责任。

四、违约责任4.1 乙方责任：如乙方未按合同约定完成工程任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的经济损失。

4.2 甲方责任：如甲方未按合同约定支付工程款项或提供必要的支持和协助，导致工程无法按时完成或质量受到影响，乙方有权要求甲方承担相应的责任，并要求甲方支付相应的违约金。

五、保密条款5.1 双方应对合同内容及工程相关信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。

5.2 双方应合法使用对方提供的技术资料和图纸，不得将其用于其他用途或泄露给第三方。

六、其他事项6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

如协商不成，可依法向相关法院提起诉讼。