省建设工程咨询服务合同
- 格式:doc
- 大小:30.99 KB
- 文档页数:20
山东省建设工程造价咨询合同5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托人):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(咨询人):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方需要就山东省某建设工程的造价咨询事宜,委托乙方提供专业的咨询服务,经双方友好协商,达成如下协议:第一条合同目的甲方委托乙方提供建设工程造价咨询服务,包括但不限于工程预算、结算、决算审核,工程量清单编制,工程造价监控等。
双方同意按照本合同的条款和条件,由乙方提供专业的咨询服务。
第二条服务范围与内容1. 乙方提供建设工程的造价咨询服务,服务内容包括但不限于工程预算、结算、决算审核。
具体事项由甲方根据实际情况提出并通知乙方。
乙方根据甲方需求按时保质地完成相应的咨询服务工作。
2. 在本服务过程中,乙方应及时向甲方提供准确、完整的工程造价咨询意见和建议。
甲方应按照乙方的建议和意见执行。
若甲方对乙方的建议和意见有异议,应及时与乙方沟通并协商解决。
3. 乙方应遵守职业道德规范,保守甲方商业秘密,不得泄露与本合同相关的任何信息。
第三条合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[金额]元(大写:[金额汉字大写])。
本合同金额已包括咨询服务的全部费用,除非另有书面协议变更,否则不再增加任何费用。
2. 甲方应按以下方式支付咨询费用:本合同签订后,甲方应支付乙方合同总金额的XX%作为预付款;乙方完成咨询服务工作后,甲方应在收到乙方提交的完整结算资料后XX个工作日内支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后,应向甲方提供合法有效的发票。
第四条履行期限及方式1. 本合同的履行期限为XX年/月,自本合同签订之日起计算。
若因甲方原因造成合同延期履行的,乙方有权按照实际发生的咨询服务工作量相应调整合同金额。
2. 乙方应在甲方的授权范围内履行咨询服务职责,按照甲方的要求及时完成相关任务。
建设工程技术咨询合同模板5篇篇1甲方(委托方):_________________________乙方(服务方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程技术咨询事宜达成如下协议:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程技术咨询过程中的权利和义务,确保工程顺利进行,提高工程质量和效益。
二、咨询服务内容乙方为甲方提供以下建设工程技术咨询服务:1. 规划设计方案咨询;2. 施工图纸审查;3. 工程进度管理与监督;4. 工程质量检测与评估;5. 安全生产管理咨询;6. 其他与建设工程相关的技术咨询。
三、合同期限本合同自签订之日起生效,至咨询服务任务完成并验收合格之日止。
四、咨询费用及支付方式1. 咨询费用:人民币________元(大写:_________________________元整)。
2. 支付方式:甲方应按照以下方式支付咨询费用:(1)合同签订后,甲方应在______日内支付乙方总咨询费用的______%作为预付款;(2)咨询服务任务完成后,甲方应在______日内支付剩余款项。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:(1)甲方应向乙方提供完整的工程资料,并确保资料的真实性和完整性;(2)甲方应尊重乙方的专业判断和咨询意见,不得要求乙方提供违反法律法规和技术规范的服务;(3)甲方应按约定支付咨询费用。
2. 乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定提供专业化的技术咨询,确保服务质量;(2)乙方应对甲方的资料保密,不得泄露或擅自使用;(3)乙方应按约定完成咨询服务任务,并及时向甲方提交咨询成果。
六、保密条款甲乙双方应对本合同涉及的所有资料和信息进行保密,未经对方同意,不得向任何第三方透露。
七、违约责任如甲乙双方中的任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
建设工程咨询合同范本合同编号:【编号】甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】联系方式:【联系方式】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】联系方式:【联系方式】鉴于甲方拟进行建设工程,现需要乙方提供咨询服务,双方经友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方的要求,就建设工程提供咨询服务,包括但不限于项目可行性研究、工程设计、施工管理、质量监督等方面的咨询。
1.2 乙方应按照国家相关法律法规和行业标准,提供专业、高质量的咨询服务,确保服务内容的合法性和有效性。
第二条服务费用2.1 甲方应按照双方约定的服务内容和标准,及时支付乙方咨询服务的费用。
2.2 乙方提供的咨询服务费用为【具体费用及支付方式】,甲方应在【具体时间】内支付相应的费用。
第三条保密条款3.1 双方应对在履行合同过程中所获得的对方机密信息负有保密义务,不得向任何第三方透露或非法使用。
3.2 保密期限为【具体期限】,在保密期限届满后,双方可根据需要另行协商保密事宜。
第四条违约责任4.1 若一方未能按照合同约定履行其义务,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
4.2 若因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同,双方应及时通知对方,并免除因此而产生的责任。
第五条合同期限5.1 本合同自双方签署之日起生效,至【具体期限】止。
5.2 合同期满前,如甲方需要继续享受乙方的咨询服务,双方可协商续签合同。
第六条其他约定6.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________签订日期:年月日以上为建设工程咨询合同范本,如有需要,可根据实际情况进行修改和调整。
山东省建设工程造价咨询合同甲方(委托人):___________________________乙方(咨询人):___________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程造价咨询服务的规定,经双方协商一致,特订立本合同。
一、工程概况工程名称:___________________________工程地点:___________________________工程规模:___________________________服务内容:建设工程造价咨询,包括但不限于预算编制、预算审核、结算审核、招标控制价编制等。
二、服务范围及内容乙方提供的建设工程造价咨询服务应包括但不限于以下内容:1. 预算编制及审核:对项目的预算进行编制及审核,确保项目预算合理、准确。
2. 结算审核:对项目竣工结算进行审核,确保结算金额真实、合理。
3. 招标控制价编制:协助甲方编制招标控制价,确保招标过程公平、透明。
4. 法律法规咨询:提供与工程造价相关的法律法规咨询服务,及时解答甲方疑问。
5. 其他相关服务:根据甲方需求,提供其他与工程造价相关的咨询服务。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工结算审核完成并出具最终报告之日止。
四、合同价格及支付方式1. 本合同总价:人民币__________元(大写:__________元整)。
具体金额根据工程规模、服务内容等实际情况确定。
2. 支付方式:甲方应按以下方式支付乙方服务费用:(1)合同签订后,甲方支付乙方总服务费用的____%作为预付款;(2)乙方完成预算编制及审核后,甲方支付乙方总服务费用的____%;(3)工程竣工结算审核完成并出具最终报告后,甲方支付乙方剩余服务费用。
3. 甲方支付款项时,乙方需提供正规发票。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)甲方应提供真实、完整的工程资料,以便乙方进行咨询服务;(2)甲方应按时支付乙方服务费用;(3)甲方应对乙方提出的咨询意见予以充分重视,并根据实际情况进行整改。
浙江省建设工程造价咨询合同5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托人):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方公司联系电话]乙方(咨询人):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方公司联系电话]鉴于甲方需要对建设工程进行造价咨询,乙方愿意接受甲方的委托提供专业的咨询服务,甲乙双方遵循《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,经友好协商,达成如下协议:一、咨询范围与任务乙方同意就甲方提出的关于浙江省建设工程的造价问题提供专业咨询意见。
包括但不限于以下几个方面:工程预算、结算审核、造价监控、招标文件编制指导等。
具体任务内容根据甲方提供的工程资料及要求进行。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至完成所有约定的咨询任务并验收合格为止。
合同期限预计为XX个月,具体根据实际工作量及进度情况而定。
三、咨询费用及支付方式1. 咨询费用计算方式:根据咨询任务的复杂程度、工作量及乙方提供的服务内容,双方约定咨询费用为人民币[具体金额](大写:[金额汉字大写])。
具体费用明细详见附件。
2. 支付方式:甲方应在合同签订后XX个工作日内支付乙方总咨询费用的XX%作为预付款;所有咨询任务完成后,经甲方验收合格并出具书面确认意见后XX个工作日内支付剩余款项。
所有款项应通过银行转账方式支付至乙方指定账户。
四、保密条款双方应严格保密本合同所有内容以及在本合同履行过程中所涉及的甲方商业秘密和乙方专业咨询意见。
未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露。
五、双方权利义务1. 甲方应向乙方提供完整的工程资料,并确保资料的真实性和完整性。
如因甲方提供的资料不真实或不完整导致乙方提供的咨询意见出现偏差,甲方应承担相应责任。
2. 乙方应根据甲方的委托要求提供专业、准确、及时的咨询意见,确保咨询成果的质量。
3. 甲方应按时支付咨询费用,如逾期支付,应按照逾期天数支付逾期违约金。
安徽省建设工程造价咨询合同(附件版)合同编号:_______安徽省建设工程造价咨询合同甲方(委托方):__________乙方(受托方):__________根据《合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方提供安徽省建设工程造价咨询服务事宜,达成如下合同:第一条合同标的1.1甲方委托乙方为其提供安徽省建设工程造价咨询服务,服务内容包括但不限于工程量清单编制、招标控制价编制、投标报价编制、工程结算审核等。
第二条合同期限2.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至乙方完成本合同约定的咨询服务内容之日终止。
第三条甲方的权利和义务3.1甲方有权按照合同约定向乙方支付咨询服务费用。
3.2甲方应向乙方提供与咨询服务相关的工程图纸、技术资料等文件,并保证所提供文件的真实性、准确性和完整性。
3.3甲方应保证乙方在履行合同过程中所需的工作环境和条件,包括但不限于提供办公场所、设备等。
3.4甲方应按照乙方的咨询成果进行工程量清单、招标控制价、投标报价等的编制和调整。
第四条乙方的权利和义务4.1乙方有权按照合同约定收取咨询服务费用。
4.2乙方应按照甲方的要求和合同约定,提供专业、高效、优质的咨询服务。
4.3乙方应对甲方提供的工程图纸、技术资料等文件保密,不得泄露给任何第三方。
4.4乙方应在合同约定的期限内完成咨询服务工作,并向甲方提交咨询成果。
第五条咨询服务费用及支付方式5.1双方约定,乙方完成咨询服务后,甲方应按照合同约定的收费标准向乙方支付咨询服务费用。
5.2甲方应在收到乙方提交的咨询服务成果后日内支付咨询服务费用。
第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给守约方造成的损失。
6.2乙方未按照合同约定完成咨询服务的,甲方有权解除合同,并要求乙方退还已支付的咨询服务费用。
第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
山东省建设工程造价咨询合同5篇篇1甲方(委托人):_________________________乙方(咨询人):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程造价咨询服务的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程造价咨询事宜达成如下协议:一、合同目的及业务范围乙方接受甲方委托,对甲方指定的建设项目提供工程造价咨询服务。
服务内容包括但不限于:预算编制、工程估价、工程结算审核、工程造价监控等。
二、合同期限本合同自签订之日起生效,至完成所有约定服务内容止。
如遇特殊情况,经双方协商,可相应延长或缩短服务期限。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应按照乙方提供的服务内容和成果,支付相应的服务费用。
具体费用计算方式及标准详见附件。
2. 支付方式:甲方应按月向乙方支付服务费用,并在项目完成且最终审核无误后结算余款。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)甲方应提供真实、完整的工程资料,确保乙方能够顺利开展工作。
(2)甲方应按时支付服务费用,确保乙方工作顺利进行。
(3)甲方应尊重乙方的专业判断,不得要求乙方做出不合法、不合规的咨询结果。
2. 乙方责任与义务:(1)乙方应按时、按质完成甲方委托的服务内容。
(2)乙方应根据甲方的要求,提供专业、准确的咨询意见。
(3)乙方应对涉及甲方的商业秘密及其他秘密事项予以保密。
1. 双方应对涉及本合同的所有资料和信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方透露。
2. 保密信息的泄露,违约方应承担相应的法律责任。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若因乙方原因未能按时完成服务内容,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若双方在执行合同过程中发生其他违约行为,应按照《中华人民共和国合同法》的有关规定承担违约责任。
七、争议解决因执行本合同所产生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程技术咨询合同6篇第1篇示例:建设工程技术咨询合同甲方:(委托方名称)乙方:(服务方名称)鉴于甲方需要进行建设工程项目的技术咨询服务,经双方协商一致,达成如下合同:一、服务内容1. 乙方将根据甲方的要求,就建设工程项目的技术问题进行咨询服务,包括但不限于工程设计、施工技术、材料选用、质量管理等方面的指导和建议。
2. 乙方将根据实际需求,提供相关的技术咨询报告和解决方案,协助甲方解决建设工程中遇到的技术难题。
二、服务费用1. 甲方应按照合同约定的服务费用和付款方式支付技术咨询服务费用。
2. 乙方提供的技术咨询服务费用应当在合同签订后的XX天内按照合同约定的方式支付。
三、服务期限1. 本合同自双方签订之日起生效,服务期为XX年。
2. 如甲方需延长服务期限,应提前XX天书面通知乙方,并经双方协商一致后签订书面协议。
四、质量保证1. 乙方应按照合同约定的服务内容和要求,提供高质量的技术咨询服务,保证所提供的解决方案合理可行、符合相关标准和法律法规要求。
2. 如乙方提供的技术咨询服务不符合约定要求,应承担相应责任并采取有效措施予以改正。
五、保密条款1. 双方在履行本合同过程中涉及到的技术资料、商业机密等信息,应严格保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露或非法使用。
2. 合同终止后,双方应销毁对方提供的涉及技术资料和机密信息,确保信息的机密性和安全性。
六、违约责任1. 若一方违反合同约定未履行义务,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的经济损失。
2. 如因不可抗力等客观原因导致无法履行合同,应及时通知对方并协商解决办法,减少损失。
七、其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订书面补充协议,作为本合同的组成部分。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
以上为建设工程技术咨询合同内容,甲方乙方双方共同遵守上述约定,共同维护双方的合法权益,真诚合作,共同推动建设工程项目的顺利进行。
安徽省建设工程咨询合同甲方(委托方):______________地址:______________乙方(咨询方):______________地址:______________鉴于甲方需要就安徽省的建设工程项目进行专业咨询,乙方具有相应的资质和能力提供此类服务,双方本着平等、自愿、互利的原则,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条服务内容1.1 乙方同意根据甲方的要求,就以下建设工程项目提供咨询服务: - 项目名称:________________- 项目地点:________________- 服务范围:包括但不限于工程设计咨询、施工管理咨询、工程质量监督咨询等。
1.2 乙方应保证所提供的咨询服务符合国家及地方的相关法律法规和标准。
第二条服务期限2.1 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.2 如因甲方原因导致服务期限延长,双方应另行协商并签订补充协议。
第三条服务费用及支付方式3.1 服务费用总额为人民币____元(¥____)。
3.2 甲方应在合同签订后____个工作日内支付总费用的____%作为预付款。
3.3 余款在乙方完成服务并经甲方验收合格后____个工作日内支付。
第四条双方权利与义务4.1 甲方的权利与义务:- 按时支付服务费用。
- 提供乙方所需的项目资料和信息。
- 协助乙方进行现场勘查。
4.2 乙方的权利与义务:- 按照合同约定提供咨询服务。
- 保证咨询服务的质量。
- 按甲方要求的时间提供咨询服务成果。
第五条违约责任5.1 如一方违反合同约定,应向守约方支付违约金,违约金的数额为违约方应支付或应收服务费用的____%。
5.2 因不可抗力导致无法履行或延迟履行合同的,双方互不承担违约责任。
第六条合同变更和解除6.1 因特殊情况需要变更或解除合同的,双方应协商一致,并签订书面协议。
6.2 未经双方同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。
安徽省建设工程全过程工程咨询服务合同范本In response to your request for a template of the whole process engineering consulting service contract for construction projects in Anhui Province, I have prepared the following content.IntroductionThis is a sample contract for providing whole process engineering consulting services for construction projects in Anhui Province. This agreement is entered into between [Consulting Firm Name], hereinafter referred to as the "Consultant," and [Client Name], hereinafter referred to as the "Client."Article 1: Scope of Services第一条:服务范围1.1 The Consultant shall provide comprehensive engineering consulting services to the Client throughout the entirelifecycle of the construction project, including but not limited to:顾问将为客户在整个建设项目的生命周期中提供全面的工程咨询服务,包括但不限于:- Preliminary design and feasibility study前期设计和可行性研究- Engineering planning and analysis工程规划和分析- Construction supervision and quality control施工监督和质量控制- Project management and coordination项目管理和协调1.2 The Consultant shall adhere to all relevant laws, regulations, and industry standards when providing these services.在提供这些服务时,顾问应遵守所有相关法律、法规和行业标准。
浙江省建设工程咨询服务合同示范文本(2018年版)浙江省住房和城乡建设厅浙江省市场监督管理局明使用说- 1 - / 231、本示范文本适用于建设工程中由工程咨询人向委托人提供阶段性或全过程工程咨询服务的合同签订。
2、本示范文本由协议书、通用条件、专用条件及附录A、附录B组成,通用条件内容不应修改,专用条件可由合同双方依据项目需求进行完善及补充。
b5E2RGbCAP3、工程咨询服务具体服务内容宜在附录A中明确,或另行签订协议补充。
对于专业咨询服务,可依据相关专业咨询服务合同示范文本[如《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)、《建设工程招标代理合同(示范文本) 》(GF-2005-0215)、《建设工程造价咨询合同(示范文本)》(GF-2015-0212)等]签订专业咨询服务合同作为补充。
p1EanqFDPw、本示范文本使用时应当注意:4(1)以□前缀的内容,双方当事人应当协商确定。
需要选择的内容,在□中以划√方式标示选定;确定不选择的内容,在□中以划×方式标示删除。
DXDiTa9E3d(2)下划线和附录中空格部分,依据需要填写。
确实不需要填写具体内容的,以“/”标示。
(3)标注于下划线上括号内文字部分为提示性内容,供填写相关内容时参考,合同成稿中宜删除。
编号:工程咨询服务合同- 2 - / 23项目名称:委托人:工程咨询人:- 3 - / 23协议书第一部分委托人(全称):工程咨询人(全称):根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程咨询有关事项协商一致,订立本合同。
RTCrpUDGiT一、项目概况项目名称:。
项目总投资:。
建安造价:。
建设地点:。
建设规模:。
资金来源:。
建设工期:。
二、工程咨询服务范围和内容:(服务范围同招标范围),具体服务内容在本合同附录A中明确。
三、组成本合同的文件及解释顺序协议书;1.中标通知书;2.投标文件及其附件;3.;专用条件及附录A4.通用条件;5.- 1 - / 23。
附录B6.本合同签订后,双方依法签订的补充协议或补充订立的相关专业咨询服务合同均为本合同文件的组成内容。
四、项目负责人工程咨询项目负责人姓名:,身份证号码:,注册证书类别、专业、注册号:,职称、证书号:。
五、工程咨询服务目标1.建设管理服务目标:。
□2.专业咨询服务目标:□投资咨询服务目标:。
□设计技术咨询服务目标:。
□招标代理服务目标:。
□造价咨询服务目标:。
□工程施工监理服务目标:。
□其他服务目标:。
六、工程咨询报酬根据工程咨询服务范围和内容,本合同工程咨询总报酬为:。
其中:建设管理:。
投资咨询:。
□设计技术咨询:。
□招标代理:。
□造价咨询:。
□- 2 - / 23□工程施工监理:。
□其他:。
除上述正常工作报酬外的附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等,在专用条件中约定。
七、工程咨询服务期限建设管理服务期限为:。
相关专业咨询服务期限为:□在相关专业咨询服务合同中另行约定。
□投资咨询:。
□设计技术咨询:。
□招标代理:。
□造价咨询:。
□工程施工监理:。
□其他:。
八、双方承诺委托人承诺,遵守本合同中的各项约定,按本合同约定支付酬金。
1.2.工程咨询人承诺,遵守本合同中的各项约定,按本合同约定提供工程咨询服务。
九、争议解决本合同履行过程中引起的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按照下列方式解决(只能选择其中一项):□向仲裁委员会申请仲裁;- 3 - / 23□向有管辖权的人民法院起诉。
十、合同订立1.订立时间:年月日。
2.订立地点:。
十一、合同份数本合同一式份,具有同等法律效力,其中委托人执份,工程咨询人执份。
委托人:(公章)工程咨询人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)(签字或盖章)统一社会信用代码:统一社会信用代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:- 4 - / 23通用条件第二部分词语定义、语言1.1.1除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列词语和用语具有本条款所赋予的含义:1.1.1“项目”是指委托人委托工程咨询人实施工程咨询的建设工程。
1.1.2“委托人”是指委托工程咨询业务的一方及其合法的承继人。
1.1.3“工程咨询人”是指提供工程咨询业务和承担工程咨询责任的一方及其合法的承继人。
1.1.4 “建设管理”是指工程咨询人受托提供的全部或部分在项目建设过程中的建设管理并承担相应工程咨询责任的活动,包括但不限于对项目策划、规划、设计、采购、施工、竣工、结(决)算、试运行过程及项目范围、质量(安全)、进度、费用、合同、信息等内容进行管理和控制。
5PCzVD7HxA1.1.5 “专业咨询服务”是指工程咨询人受托提供的投资咨询、设计技术咨询、招标代理、造价咨询、工程施工监理等一项或多项专业化咨询服务。
jLBHrnAILg1.1.6 “工程咨询机构”是指由工程咨询人组建实施具体工程咨询工作的机构。
1.1.7 “项目负责人”是指经委托人同意,由工程咨询人任命的- 5 - / 23 全面履行本合同的负责人。
1.1.8 “正常工作”是指双方在合同中约定委托的工程咨询工作。
1.1.9 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外的工程咨询人的工作,包括在专用条件中约定的项目延期增加的工作。
xHAQX74J0X1.1.10 “天”:除特别指明外,均指日历天。
合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算,期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
LDAYtRyKfE1.1.11 “参建方”是指承担本项目的勘察、设计、施工、供货、建设管理、专业咨询服务等工作的单位。
1.1.12 “不可抗力”是指委托人和工程咨询人在订立本合同时不可预见,在履行本合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
Zzz6ZB2Ltk1.2 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
委托人义务2.2.1委托人应当监督和指导项目的策划和建设实施,并主持项目的竣工验收和移交使用。
2.2委托人应当按专用条件约定派遣相应的人员,并为工程咨询工作提供房屋、资料、设备条件。
2.3委托人应当按合同约定的方式、时间、金额向工程咨询人支付工程咨询费。
- 6 - / 232.4委托人负责资金使用计划的审核与管理,并承担项目建设开支,向所有参建方按合同约定支付款项。
2.5委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表负责与工程咨询人联系,若委托人更换常驻代表,应当提前通知工程咨询人。
dvzfvkwMI12.6委托人应当建立健全决策机制,及时对工程咨询人的请示和建议作出决定,对工作计划和报告进行批复,决定与批复的合理时限、相应形式在专用条件中约定。
委托人在项目建设过程中对参建方的各种实施指令均应当通过工程咨询人下达。
rqyn14ZNXI2.7委托人应当将授予工程咨询人的管理权利以及工程咨询机构主要成员的职能分工及时书面通知各参建方。
2.8 委托人负责项目资金筹措、建设相关优惠政策争取、项目建设外部环境协调等,协调工作均以委托人为主完成,工程咨询人予以配合。
EmxvxOtOco工程咨询人义务3.3.1工程咨询人应当按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供建设工程咨询服务。
3.2工程咨询人在履行本合同义务期间,应当遵守国家有关法律、法规,维护委托人的合法权益。
3.3 工程咨询人应当组建能够满足工程咨询服务需要的工程咨询机构,向委托人报送项目负责人授权书(明确授权范围)、工程咨询机构主要成员名单、工程咨询规划或工程咨询计划,完成工程咨询合同约定的工程咨询业务。
在履行合同义务期间,应当按专用条件约定向委托人报告工程咨询工作,提供相应的咨询服务成果文- 7 - / 23件。
SixE2yXPq53.4 工程咨询人应当按批准或同意的建设规模、建设内容和建设标准组织工程咨询,严格控制项目投资,确保工程质量,按期组织交验实体项目。
工程咨询人不得在工程咨询过程中随意变更建设规模、建设内容和建设标准。
如需超出范围变更,应当报委托人同意后遵循建设程序办理相关手续。
6ewMyirQFL3.5 工程咨询人应当根据项目进度需要,按专用条件约定向委托人提供资金使用计划。
3.6 工程咨询人应当在项目建成后,及时协助委托人完成验收、竣工资料审核等相关工作。
协助委托人组织项目移交使用,配合做好竣工结(决)算审查和项目审计工作。
kavU42VRUs3.7工程咨询人应当在项目建成后,监督相关单位落实工程保修责任。
3.8 工程咨询人应当建立完整的项目建设档案,在工程咨询任务完成后将项目档案及相关资料等整理汇编,向委托人移交。
y6v3ALoS893.9 工程咨询人使用的委托人提供的设施和物品属委托人所有。
在工程咨询工作完成或中止时,工程咨询人应当将其设施和剩余的物品按专用条件约定的时间和方式移交给委托人。
M2ub6vSTnP3.10 未征得委托人同意,不得泄露本项目需要保密的技术与经济资料。
3.11 在工程咨询服务范围内,就委托人和其他参建方提出的意- 8 - / 23 见和要求及时提出处理意见。
如委托人与其他参建方发生合同争议,工程咨询人应当协助委托人与其他参建方协商解决。
如委托人与其他参建方的合同争议进入仲裁或者诉讼程序,工程咨询人应当提供必要的证明资料。
0YujCfmUCw3.12 除依法必须由委托人签章的工程文件外,工程咨询人根据委托人授权应当在相应的工程文件中代表委托人签章或共同签章。
具体要求在专用条件中约定。
eUts8ZQVRd3.13 工程咨询人在项目建设过程中负责起草项目建设相关合同文本(委托人自行起草或者委托他人起草的除外),参与合同洽商及审核合同文本,并为委托人提供相应咨询建议。
sQsAEJkW5T3.14 未经委托人同意,工程咨询人不得将建设管理及自有资质范围内的专业咨询服务转委托给第三方实施。
法律、法规、规章未禁止转委托的服务事项,经委托人同意,工程咨询人可以转委托,转委托协议等文件应当向委托人报备,工程咨询人对转委托服务负全部责任。
GMsIasNXkA委托人权利4.4.1对工程咨询人在建设过程中负责起草及参与洽商的项目建设相关合同拥有最终审定权。
4.2对项目建设过程和工程咨询人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。
4.3对建设规模、设计标准、设计使用功能等项目建设相关事项进行认定,以及审批工程设计变更。
- 9 - / 234.4 决定是否同意工程咨询人调换项目负责人。