FIDIC合同练习题

某建筑施工合同，合同总价6000万元，合同工期为6个月，合同签订日期为1月初，从当年2月份开始施工。

1．合同规定：（1）预付款按合同款的20%支付，支付预付款及进度款累计达总合同价40%时，开始抵扣，在下月起各月平均扣回。

（2）保留金按5%扣留，从第1个月开始按月结算工程款的10%扣留，扣完为止，竣工结算时返还。

（3）工程提前1天，奖励10000元，推迟1天罚20000元。

（4）当物价比签订合同时上涨≥5%时（单项上涨幅度＜5%者，不予调整，其他情况均予以调整），依据当月应结算价款的实际上涨幅度，按如下公式调整（其中0.15为人工费在合同总价中比重；0.60为材料费在合同总价中比重）；)25.060.015.0(00++⨯=B B A A P P（5）非承包人责任的人工窝工损失费为800元/ 天，机械闲置损失费为600元/天。

2．工程如期开工，施工过程中，某一关键工作面上发生了以下几种原因造成临时停工： （1）5月10日至5月16日承包商的施工设备出现了前所未有的故障； （2）应于5月14日交给承包人的后续图纸直到6月1日才交给承包人；（3）5月28日至6月3日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了6月1日至6月5日该地区的供电全面中断。

同时由于暴雨使施工单位进场的正在施工的机械设备受到损坏，造成损失1万元；清理现场需费用1万元，上述费用由施工单位垫付。

（4）为了赶工期，施工单位采取赶工措施，因赶工实际增加措施费5万元。

3．工程比合同工期提前10天完成。

4．该工程各月实际完成产值（不包括索赔费用）和各月造价指数分别见表5-1、表5-2。

【问题】1．不可抗力风险承担责任的原则是什么？2．施工单位可索赔的工期为多少？可索赔的费用为多少？ 2．该工程预付款为多少？预付款起扣点为多少？保留金为多少？ 3．每月实际应结算工程款为多少？【参考答案】问题1因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方分别按以下方法承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自承担；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6）延误的工期相应顺延。

《FIDIC合同条款解读》培训考试试题1.下列哪一个不是目前国内外采用的招标方式? [单选题]A.公开招标B.补偿性招标(正确答案)C.邀请招标D.议标2. 合同已经结束的正式通知应该由_______提供给买方。

[单选题]A. 项目经理B. 合同管理负责人(正确答案)C. 项目控制官员D. 项目发起人或业主3.业主通常采用哪种招标的合同计价形式以期降低自己的风险? [单选题]A.成本加奖励B.固定单价C.可调总价D.固定总价(正确答案)4 一个承包商签订一分正式的书面合同用已规定的资金额安装一栋办公大楼。

当承包商开始现场安装时，他发现工作需要花的时间和材料将远远超过标书中包括的时间和材料。

他告诉业主要么给他更多资金，要么他就拒绝完成项目。

他可以这样做吗? [单选题]A. 可以，因为这个合同不能让承包商赚钱，客户应该理解这一点，因此他要么增加资金，要么取消合同。

B．可以，承包商可以已宣布合同无效。

C. 可以，因为承包商不愿履行合同。

D. 可以，但是业主有权起诉承包商违约。

(正确答案)5 “只有我老板才可以同意这个变更，但是他现在不在。

为什么我们不能只商定进度计划呢?我可以同意这一点。

”这是哪一类谈判技术? [单选题]A. 好人、坏人B. 拖延C. 不露面的人(正确答案)D. 权力有限6. 要求谈判技巧最多的三种项目情况是: [单选题]A. 和职能经理合作保证资源支持项目的可获取性;向项目团队成员提供绩效评估;制定WBSB. 制定WBS;确定主进度计划;管理项目变更C. 使用分包商;编制项目范围说明;项目开始后管理变更(正确答案)D. 确保高层管理提供项目支持;同职能经理合作;建设项目团队7.下列哪一项不是EPC合同形式的内涵: [单选题]A.设计B.采购C.施工D.调试(正确答案)8. 下列哪一项不是工程分包的基本原则是: [单选题]A.有钱大家赚(正确答案)B.易于管理操作和有效控制C.资源与优势互补D.分散风险9 EPC总承包项目管理过程中，业主最想从项目索要的是: [单选题]A. 设计水平B. 设备采购C. 施工质量D. 功能实现(正确答案)10. 合同的语言有时会造成误解或者对项目完工造成消极影响。

FIDIC施工合同条件试题1一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。

（每小题1分，共10分）1.除合同另有规定，承包商应向（B ）提供一式六套承包商文件。

A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（C ）承担。

A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（C ）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。

A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前（B ）小时将参加试验的意图通知承包商。

A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。

应按工程师批准的格式，（ C ）填报。

A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（A ），雇主不得使用该部分工程。

A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可（B ）前，不确认或办理付款。

A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在（C ）中规定的日期前，联合任命一个DAB。

A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决定后（B ）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。

A.21B.28C.56D.4210下列说法不正确．．．的是（ C ）A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。

FIDIC合同条件节练习FIDIC（国际勘察、设计与建设工程联合会）合同条件是全球范围内最为广泛使用的工程建设合同条件之一。

它为承包商和业主之间的项目管理提供了指导和规范。

本文将通过一系列练习来测试和巩固读者对FIDIC合同条件的理解和应用。

练习一：合同条件的基本原则根据FIDIC合同条件中的基本原则，请回答以下问题：1. 合同条件中的公平原则是指什么？2. 合同条款中的合理性原则是指什么？3. 急迫情况下，业主是否可以不经承包商同意就采取变更措施？4. 施工合同中违约责任的分配是根据什么原则进行的？练习二：合同支付程序阅读FIDIC合同条件中有关支付程序的相关条款，回答以下问题：1. 业主应在承包商提交发票后多长时间内进行支付？2. 承包商可以就支付事项提出索赔吗？3. 业主未按时支付的情况下，承包商可以采取哪些措施？4. 业主可以拒绝支付承包商提出的索赔吗？练习三：索赔处理根据FIDIC合同条件中的索赔处理条款，回答以下问题：1. 承包商需要在多长时间内向业主提交索赔申请？2. 索赔申请中必须包含哪些要素？3. 业主在多长时间内需要对索赔申请作出回应？4. 业主有权要求承包商提供哪些证据来支持其索赔？练习四：合同变更管理阅读FIDIC合同条件中有关合同变更管理的相关条款，回答以下问题：1. 合同变更指什么？2. 业主可以自行决定变更吗？3. 变更必须通过什么方式来确认？4. 对于任何不同意的变更，承包商可以采取什么措施？练习五：合同终止根据FIDIC合同条件中的合同终止条款，回答以下问题：1. 合同可以在什么情况下终止？2. 如何确定终止合同后的赔偿责任？3. 违约方是否有权继续履行合同？4. 终止合同后，承包商有权回收哪些设备和材料？练习六：争议解决阅读FIDIC合同条件中的有关争议解决的条款，回答以下问题：1. 当双方发生争议时，应采取什么方式来解决争议？2. 如果通过谈判无法解决争议，双方可以寻求什么形式的解决途径？3. 选择仲裁时，应由谁来任命仲裁员？总结：通过以上的练习，我们进一步了解了FIDIC合同条件的基本原则、支付程序、索赔处理、合同变更管理、合同终止和争议解决等关键内容。

建筑工程合同(含FIDIC)条款（一）一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。

共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1．甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括【】A．主体B．客体c．时间D．内容2．合同关系的内容是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人3．下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是【】A．等价有偿原则B．诚实信用原则C．自愿原则D．合法原贝44．根据《合同法》，下列合同成立的是【】A．要约通知到达受要约人B．要约通知发出C．承诺通知到达要约人D．承诺通知发出5．下列关于合同成立地点的说法中不正确的是【】A．双方当事人签字盖章地为合同成立地B．采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地c．债务人的经常居住地为合同成立地D．口头协议的承诺生效地为合同成立地6．因重大误解订立的合同，当事人一方有权【】A．请求人民法院撤销B．请求人民法院确认无效c．解除合同D．变更合同7．乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使【】A．债务权B．撤销权c．代位权D．抗辩权8．具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是【】A．发包人B．承包人0．工程师D．设备供应商9．下列关于合同文件的表述中，不正确的是【】A．专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B．合同文件中专用条款的解释优于通用条款C．合同文件之间应能互相解释、互为说明D．专用条款与通用条款是相对立的10．在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理寅任是代表【】A．社会公众B．建设行政主管部门c．建设单位D．工程质量监督站11．监理委托合同中，属于委托人权利有【】A．生产工艺设计认定权B．选择工程分包单位的认可权C．施工质量的检验权D．工程建设有关协作单位协调主持权12．在某施工合同履行中．由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是【】A．监理工程师B．监理单位C．项目经理D．建设单位13．FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括【】A．工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B．因施工需要，施工机械日常检修时间变更C．含同甲工程量改变D．工作质量和其他特性的变更14．一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起【】A，3个月B．6个月C．12个月D．24个月15．对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为【】A风险回避B．风险控制C．风险保留D．风险转移16．仲裁裁决的作出应当依据【】A．全体仲裁员的意见B．多数仲裁员的意见C．首席仲裁员的意见D．仲裁委员会主任的意见17．在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格【】A．由业主提出，工程师批准执行B．由工程师提出，业主批准执行C．由承包商提出，工程师批准执行D．由承包商提出，业主批准执行18．在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括【】A．工期B．费用c．工期和费用D．工期、费用和利润19．在施工合同中，承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是【】A．承包人B．工程师与发包人共同C．工程师D．发包人20．在FIDIC合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是【】A．雇主B．承包商C．分包商D．设计单位二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分-共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的．请将其代码填写在题后的括号内。

一、单选题【本题型共6道题】1.承包商按照接到开工通知后（）天内承包商应向业主代表提交详细的进度计划。

当原进度计划与实际进度或承包商的义务不符时，承包商还应提交一份修改的进度计划。

A．7B．14C．28D．26用户答案：[C] 得分：5.002.工程总承包建设模式(DB/EPC)的缺点有（）。

A．业主管控弱B．责任单一C．实施周期短D．管理界面少用户答案：[A] 得分：5.003.关于DAAB下列表述正确的是（）。

A．成员的报酬应由雇主承担B．由仲裁委员会指定C．做出的裁定是终局的，但对双方没有强制约束力D．做出的裁定对双方产生约束力，需要得到立即的遵守，不管不满意通知是否发出用户答案：[D] 得分：5.004.FIDIC合同条件下，下面说法中（）是错误的。

A．工程师有权修改合同。

B．工程师无权解除业主和承包商的义务和责任。

C．工程师的任何批准、检查、同意不解除承包商在合同中的责任。

D．工程师一般应以书面形式签发指令。

用户答案：[A] 得分：5.005.在签发（）前的任何时间，工程师均可发起变更。

A．最终支付证书B．竣工检验报告C．接收证书D．履约证书用户答案：[C] 得分：5.006.DB合同条件范本中，业主的义务不包括（）。

A．提供现场B．告知资金安排C．向承包商提供图纸D．向承包商提供工程数据用户答案：[C] 得分：5.00二、多选题【本题型共4道题】1.变更的情形包括（）。

A．工程师指示的变更B．由法律或标准变化引起的变更C．承包商未经申请主动实施的建议D．承包商主动提出的设计优化建议用户答案：[ABD] 得分：10.002.承包商人员有如下哪种行为时，工程师可要求承包商清退该人员（）。

A．一贯行为不轨或粗心B．不遵守当地风俗习惯C．经常做出危害健康、安全或环保的行为D．不能胜任工作或渎职用户答案：[ACD] 得分：10.003.下述关于预付款的规定，哪项是正确的（）。

A．应在合同数据中规定清楚预付款的额度及支付货币B．在累计收到的工程款达到一定程度后，承包商应将预付款一次还清C．承包商应提交相应的预付款保函D．业主收到履约保证是工程师为预付款签发支付证书的前提条件用户答案：[ACD] 得分：10.004.关于履约保证的规定，正确的有（）。

FIDIC试题-1FIDIC 施⼯合同条件复习题（1）⼀．填空（圆括弧内为答案）1.FIDIC是（国际咨询⼯程师联合会）的（法）⽂缩写。

2.FIDIC的四类合同条件名称是：A. 红⽪书（施⼯合同条件）适⽤于⼤型施⼯⼯程。

B. 黄⽪书（⽣产设备与设计-建设合同条件）适⽤于机电设备设计施⼯⼯程。

C. 银⽪书（设计采购施⼯交钥匙合同条件）适⽤于EPC总承包⼯程。

D. 绿⽪书（简明合同格式）适⽤于较⼩额度⼟⽊机电⼯程。

3.FIDIC施⼯合同⽂件包括（合同协议书、中标函、投标函、合同条件、规范、图纸、明细表-各类报表进度表及相关附录）。

4.FIDIC施⼯、设计建造和EPC总承包合同通⽤条件均各包括（20 ）条条款；简明合同格式通⽤条件总共（15）条。

5.FIDIC施⼯合同条件规定，承包商应定期向业主/⼯程师提交（⽉) 进度报告。

6.施⼯合同中关于承包商雇佣当地⼯⼈注意事项为（遵守当地法规：雇佣及解雇程序、最低⼯资、福利条件、保险、休假及⼯作时间和加班费⽀付）。

7.施⼯合同中有关承包商项⽬管理内容包括（⼯作范围、时间、费⽤、⼈⼒资源、风险、质量、HSE、合同及协调沟通）、8.施⼯合同中，⼯程接收证书标志着承包商（基本上）完成了⼯程；履约证书标志着承包商（彻底）履⾏了合同的全部义务。

9.施⼯合同中不可抗⼒的四个条件是（⼀⽅⽆法控制、签订合同前⽆法合理防范、事件发⽣后不能合理克服、事件不是另⼀⽅造成）。

10.国际⼯程的基本保险险别包括（施⼯⼀切险、安装⼀切险、雇主责任险、第三⽅责任险）。

⼆． FIDIC合同专业术语翻译（1）1. 定义（）2. 合同（）3.中标函（）4.投标函（）5.规范（）6.图纸（）7.⼯程量表（）8.业主（）9.承包商（）10.投标书（）11.⼯程师（）12.业主代表（）13.Subcontractor ( )14. DAB( )15. Commencement Date( )16. Time for Completion( )17. Tests on Completion ( )18. Taking-over Certificate( )19. Defects Notification Period()20. Performance Security ( )三．判断（正确打√错误打×）1. 在施⼯合同中，以下合同⽂件的优先次序是否正确？（）合同协议书--中标函--投标函--专⽤合同条件--通⽤合同条件--规范--图纸-- 其它合同⽂件2. 施⼯合同签订后，⼀⽅希望转让合同时，不必征得另⼀⽅的同意。

FIDIC施工合同条件是世界上使用最广泛的工程合同体系之一，它为业主、承包商和工程师提供了一套完整的合同条款和规则。

本文将围绕FIDIC施工合同条件，出一套试卷，以帮助读者更好地了解和掌握这一合同体系。

一、单项选择题（每题2分，共20分）1.FIDIC施工合同条件分为几部分？（）A.1部分B.2部分C.3部分D.4部分2.在FIDIC施工合同中，工程师是指（）？A.业主代表B.承包商代表C.分包商代表D.政府有关部门代表3.FIDIC施工合同中，承包商应向（）提供一式六套承包商文件？A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门4.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（）承担？A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商5.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（）作为投保方并以合同双方共同的名义投保？A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门6.工程师应至少提前（）小时将参加试验的意图通知承包商？A.48小时B.24小时C.72小时D.36小时7.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。

应按工程师批准的格式，（）填报？A.每周B.每年C.每月D.每季度8.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（），雇主不得使用该部分工程？A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书9.在雇主收到和认可（）前，不确认或办理付款？A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函10.合同双方应在（）中规定的日期前，联合任命一个DAB？A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.二、简答题（每题10分，共30分）1.请简述FIDIC施工合同条件的主要组成部分。

2.请简述工程师在FIDIC施工合同中的职责和权力。

3.请简述承包商在FIDIC施工合同中的主要义务。

三、案例分析题（共50分）背景：某工程项目采用FIDIC施工合同，业主为A公司，承包商为B公司，工程师为C先生。

FIDIC工程合同管理题库1. 当一个工程项目的变更指令是由业主发出时，根据FIDIC合同条款，承包商通常应该在多长时间内提出成本和时间索赔？A. 立即. 在变更实施前C. 在变更实施后D. 项目结束后2. 如果承包商未能在合同规定的时间内完成工作，FIDIC合同条款通常规定了什么样的违约赔偿？A. 无需支付. 固定金额C. 日罚金D. 按实际损失计算3. 根据FIDIC合同，对于工程量的增减，应该如何调整合同价格？A. 按照原始报价单的价格. 按照市场价格C. 通过协商确定D. 按照工程师的评估4. 在FIDIC合同条款中，关于争端解决的第一步通常是：A. 提交仲裁. 提交法院诉讼C. 工程师的决定D. 双方协商5. 若承包商遇到不可预见的物质条件，根据FIDIC合同条款，应该采取的第一步行动是什么？A. 立即停止工作. 通知工程师并请求指示C. 自行解决问题D. 向业主报告情况6. FIDIC合同条款中，关于业主拖欠工程款的规定通常包含哪些内容？A. 利息赔偿. 工期延长C. 终止合同的权利D. 所有以上选项7. 在FIDIC合同中，工程师的角色主要包括哪些方面？A. 质量控制. 成本控制C. 进度控制D. 所有以上方面8. 如果业主希望在项目执行过程中改变某些工程的设计或规范，这通常需要遵循FIDIC合同中的哪个程序？A. 变更订单程序. 紧急工作程序C. 暂定工作程序D. 索赔处理程序9. 根据FIDIC合同条款，承包商在何种情况下可以申请延长工期？A. 设计变更. 不利的天气条件C. 业主延迟提供信息D. 所有以上情况10. FIDIC合同条款中，关于分包商的管理，以下哪项是正确的？A. 承包商对分包商的工作不负责. 业主可以直接与分包商签订合同C. 分包商的工作必须得到工程师的批准D. 分包商的付款由业主直接处理正确答案：1.2. C3. A4. C5.6. D7. D8. A9. D10. C。

单项选择题（共1 题)1、FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。

(B)∙A、经监理工程师批准后才能运出工地∙B、不能运出工地。

∙C、可自行运出工地。

∙D、应经业主批准后才能运出工地。

答题结果：正确答案：A多项选择题（共1 题)1、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由( )。

(D)∙A、发包人负责检查试验∙B、费用由发包人负责。

∙C、承包人负责检查试验。

∙D、检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延工期。

答题结果：正确答案：BCD判断题（共1 题)1、合同解除包括约定解除和法定解除。

(A)∙A、正确B、错误答题结果：正确答案：AFIDIC合同条件（第一课）章节练习单项选择题（共1 题)1、竣工试验开始前，承包商应按照规范要求向监理工程师提交（）及操作和维护手册。

(D)∙A、支付文件∙B、变更文件。

∙C、履约文件。

∙D、竣工文件。

答题结果：正确答案：D多项选择题（共1 题)1、承包商应按照（）生产设备制造、材料的生产加工，以及工程的实施作业。

(ABE)∙A、国家法律∙B、合同规定的方法。

∙C、公认的良好习惯，使用恰当精巧和仔细的方法；。

∙D、公司的内部规定。

∙E、除合同适当配备的设施和无危险的材料。

答题结果：正确答案：BCE判断题（共1 题)1、FIDIC 施工合同条件规定，承包商应作为投保方，为工程、生产设备、材料和承包商文件投保。

(A)A、正确B、错误答题结果：正确答案：A1、FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。

(A) ∙A、经监理工程师批准后才能运出工地。

∙B、不能运出工地。

∙C、可自行运出工地。

∙D、应经业主批准后才能运出工地。

答题结果：正确答案：A多项选择题（共1 题)1、承包商应按照（）生产设备制造、材料的生产加工，以及工程的实施作业。